质量承诺书【热门】
在现在的社会生活中,我们都可能会用到承诺书,承诺书仅是一方的声明及义务性的认可,其法律效力与合同是不同的。还是对承诺书一筹莫展吗?以下是小编为大家收集的质量承诺书,希望能够帮助到大家。
质量承诺书1
我司承诺在“海南文昌航天发射场配套区移民安置工程第一、四、五标段市政工程给水管材及管件采购项目”供货期间,严格按照下述承诺履行:
1、按合同规定的时限,送货上门,货到采购人指定地点后,由双方共同开箱进行初验收。同时将相关资料(如产品技术说明书、安装手册、操作手册、维修手册、保修单,出厂检验报告、合格证书)及安装和维修所需特殊专用的工具、备件及相关配件移交给采购人;
2、派专业技术人员对设备进行安装、调试,确保设备正常运行。安装、调试到位后双方共同进行最终的验收,同时签订设备移交书。
3、免费提供所有供货设备的操作使用及基础维护的培训。同时为采购人提供长期优良的技术支持。
4、实行严格的`“三包”服务,并做出提供更有利于维护消费者合法权益,严于国家三包规定的服务承诺。
5、维修响应时间: 1个工作小时内电话响应,4个工作小时内到达,8个工作小时内修复;在特殊情况下8小时内无法修复的,我公司提供相应配置的代用设备或更换新设备,以保证采购人工作生产不中断。特殊情况下,由我司与采购人协商,并经采购人同意后在双方约定的时间内完成设备的修复及更换。
6、回访及不定期检修:对所有维修服务工作进行定期回访,并根据采购人的使用情况不定期免费为采购人所有设备进行检修、日常维护及保养服务,以保证采购人设备的长期正常使用。
7、保证设备在正常损坏情况下,及时给用户提供保修或更换。
8、保修期后技术服务:承诺对供货产品进行终身维护, 为用户提供长期的优质技术服务和技术支持;保修期满后, 设备维修所需的零配件,及时供货,并只收取零配件费用。
9、本承诺书在供货有效期内有效。
质量承诺书2
为推行公司质量振兴年,实现工程质量零缺陷这一暨定目标,钢筋工其施工工艺水平必须满足设计要求和国家规范标准要求。同时,作为其所属的劳务公司有权利、也有义务保证工程项目质量的合格,因此,特制定以下条款内容,望钢筋工在工程项目施工中严格遵守。
1、钢筋加工必须使用已送检合格的钢筋,若使用未送检的,涉及到所用的规格每种处500元罚款,且所下的料折现处理。
2、剪力墙、框架柱及梁板筋绑扎前,必须按设计要求的间距进行画线,未按此要求的`,剪力墙和框架柱每根处200元罚款、梁每条处100元罚款、板每块处300元罚款。
3、板筋排布应从梁边50毫米处起排、梁箍筋起箍位应从支座边50毫米处起排、柱箍筋及剪力墙水平筋应从梁面上50毫米处起排,凡是不符合要求的处200元罚款(按点累计计算)。
4、主次梁交接处主梁上的箍筋应按设计要求绑扎,凡主次梁交接处主梁上无箍筋的,处200元罚款(按点累计计算)。
5、主次梁位置关系错误的处500元罚款并返工重做(按点累计计算)。
6、钢筋绑扎其规格未按设计要求进行的,处500元罚款并返工重做(按点累计计算)。
7、钢筋绑扎搭接长度超过规范要求50毫米的,处100元罚款;超过100毫米的处200元罚款;200毫米以上的,处500元罚款(按点累计计算)。
8、梁筋及柱筋纵向受力绑扎应满扎,不得跳绑,凡跳绑的。,每条梁或每根柱处200元罚款(按点累计计算)。
9、双层双向钢筋网片或负筋未用马镫有效架隔的,每块板处500元罚款(按点累计计算)。
10、梁柱核心区的箍筋未设置的或少设置的处500元罚款;设置了未绑扎的处200元罚款(按点累计计算)。
11、剪力墙及框架柱主筋位移10~20毫米的处200元罚款,超过20毫米的处500元罚款并采取技术措施处理,其处理所产生的费用自理(按点累计计算)。
12、钢筋锚固长度应满足设计及规范要求,当无法直锚时应采取弯锚或机械锚固,若仍采取直锚的,处500元罚款(按点累计计算)。
13、钢筋间距、钢筋保护层厚度应满足设计要求,若在实体检测中出现不合格点,处1000元罚款(按点累计计算)。后期处理所产生的费用由劳务承担。
项目经理:
劳务负责人:
日期:
质量承诺书3
承诺书
我公司为参加***********************招投标,自愿作出如下承诺:
如果我公司有幸中标,我公司将:
1.无条件与相应标段的土建总包单位签订所制作门窗的安装合同,独立、自主承担中标文件范围内的门窗安装施工及相应的服务,并对合同范围内的门窗制作和安装质量承担责任。
2.现场的安装施工以及相应的堆放、场内运输等均服从总包单位的管理。
3.门窗制作、进场、安装、质检等满足现场总体施工要求。
4.施工质量满足相关施工及质量验收规范。
5.安装施工的人工、设备及辅材费用按40元/平方米包干(附价格分析表)。
6.负责副框的定位及固定安装、负责主、副框间的发泡填充、防水处理及淋水试验。
7.门窗安装符合相应的技术要求和施工规范并服从土建总包单位的管理。
8.门窗安装施工服从土建进度,逐层安装,副框的安装不影响土建浇筑窗台板、内外粉收口及外保温、地面找平层施工进度;主框的安装及打胶不影响脚手架落架,否则每延迟一天,除每层楼面赔偿总包单位管理协调费20xx元外,对因我方责任造成门窗框二次收口费用以及门边框以后出现粉刷空鼓、裂缝、甚至大块粉刷脱落现象及土建外及外脚手架延迟拆除等,我方按实承担相应修复、返工、误工费用。
9.我方负责检查窗框的水平度和高度、正侧面垂直度、窗框对角线、门窗框轴线标高,确保窗框方正。
10.窗框锚固、防腐、填嵌等隐蔽工序及时报请土建总包单位申报监理验收,“资料与施工同步”。防止日后因隐蔽工序施工不到位造成外窗渗水。
11.负责进场工人的.安全管理,承担门窗施工过程的安全责任,执行土建总包单位的安全管理制度。
12.重视对其他单位的成品保护,我方造成的损坏,我方按双倍赔偿;绝不发生发泡剂随意涂抹在土建粉好的内墙面上的现象,施工垃圾做到“工完场清”。
13.服从土建总包单位客货电梯的管理和调度。
14.负责我方自身的成品保护,对损坏、变形的门窗框及时校正、更换,校正、更换时避免造成土建找平层的破坏。
此承诺为我公司递交的投标文件的补充。如果我方单方毁诺,招标人有权对我方处以中标价20%的处罚。
承 诺 人:________
法定代表人:________
日 期: _______
质量承诺书4
xx有限公司:
我公司对提供给贵单位的产品就质量问题作出如下保证:
一、我司向贵公司提供的产品电线电缆保证符合下表的质量要求。 1标识:包含产品名称、规格/型号、生产厂家、生产日期、批次、合格标识等,3c认证:电缆光滑平整,绝缘和护套层厚度均匀且无损坏,标识印字清晰,不偏芯;无漏印字或印字不可辨认错误、刮花、断裂、错色等异常现象:电线电缆结构尺寸满足3c标准及相应国家标准/件5性能:燃烧等级、耐压测试、绝缘电阻、火花试验、导通试验、绝缘粘着力、抗拉强度及延伸率、表面印字牢固性符合3c标准及相应国家标准包装:无包装破损,标签要求完整正确
二、贵公司发现产品质量问题,书面反馈至我司,我司收到反馈单24小时内向贵公司回复质量改进措施。我公司的改进措施在未得到贵公司验证有效时,贵公司有权拒收我司产品。贵公司认为有必要时,可随时到我司现场进行检查,或对我司的'质保体系进行审核,我司将予积极配合。
三、所有涉及产品质量稳定性的因素发生变化时,我司都将以书面形式告知贵公司,以加强质量控制,贵公司设计更改时,有不明之处立即与贵公司设计人员沟通,并经贵公司设计人员书面确认。否则,由此造成的后果将由我司承担。
四、我公司保证所提供电线符合gb/t5023—20xx标准。耐火。阻燃。电线电缆符合gb/t—20xx和gb —20xx以及ga 306.2—20xx标准生产
五、因本保证书产生的纠纷,提交贵公司所在地人民法院处理。
六、本保证书自我司签字或盖章即生效。
公司名称:xx
(盖章)xx
委托代表:xx
xx年xx月xx日
质量承诺书5
致:xxx
我公司在本次投标中所投的所有产品均严格严格按照国家三包标准执行,严格按照厂家提供质保期进行质保。
对本次项目所采购的货物如因质量问题,三包承诺如下:
①七日内免费退货;
②八至十五日免费换货;
③整机一年内维修两次以上仍不能正常使用免费更换。
在产品的质量保证期内,我方对产品的质量负责,并承担由此造成的.所有经济损失;产品过质量保证期以后,产品出现故障需更换配件,我公司只收配件工本费,免收人工费。严格按照招标文件、有关规定及合同认真履行我们的责任和义务。
保证所提供的货物均为厂家正规渠道全新原装货物,完全符合合同规定的质量、规格和性能要求;
对本次采购项目中交换机、服务器、等设备提供三年质保、邮件服务器软件提供三年免费升级服务;提供三年免费上门维护服务和技术支持;提供代用机和备品备件服务。
技术支持热线:xxxxx
技术支持与咨询服务监督电话:xxxxxx
特此承诺!
投标单位名称:xxx
投标单位授权代表姓名:xxxx
日期:20xx年x月x日
质量承诺书6
尊敬的住户:
感谢您选购了我公司开发建设的写字楼,为了保护您的合法权益,促进我公司不断提高开发质量,做好写字楼售后服务;我们根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》,实行写字楼质量保证书和使用说明书制度,请您密切配合,并欢迎您对我们的工作提出意见和建议。
本公司对所销售的“联合中心”南区项目,其结构、建筑、设备、设施、配套及维护等方面做如下的质量保证和承诺:
一、符合国家、省、市相关建筑设计标准。
二、写字楼使用时,主体结构和各部位、部件、配套设备及设施完好,配套设备及设施运转正常。
三、本工程在正常使用情况下各部位、部件的'保修内容与保修期如下:
注:1、保修期自竣工验收合格之日起计算。
2、由业主自行实施的项目,不在保修范围之内。
四、非保修范围
1、验收后用户自行添置、改动的设施、设备,由用户自行承担维修责任。
2、因用户不遵守《写字楼使用说明书》,使用不当或擅自改动、损坏结构与防水层、设备位置安装不当等造成的质量问题,本公司不承担保修责任。
3、因业主使用不当或进行装修以及不可抗拒的自然灾害而造成的质量问题,不在本公司保修范围之内。
五、有偿维修:对于超出保修期和保修范围的,本公司可以视情况接受用户委托,在可维修范围内提供有偿维修服务,并收取成本费和人工费等费用。
六、有关质量的反映,本公司委托物业公司及时给予答复。
七、对质量问题有争议可向原建筑工程质量监督站申请协调。对协调意见有分歧,可申请裁决也可向人民法院起诉。
八、本《住宅质量保证书》作为商品房买卖合同附件与合同具有同等法律效力。
1、我公司销售的产品,质保期为正确使用十八个月(自货到工地之日起),在质保期内属制造质量问题,我公司实行“三包”。若非法使用、操作、试压造成损坏,不在“三包”之列。
2、我公司销售的产品严格按照国内相关标准设计、制造、验收,客户可根据GT/T12238、JB/T8527、GB/T12234、GB/T12235、GB/T7352等相关标准设计监督。
3、我公司保证按合同和技术协议配套供货,保证按期、按质、按量交货,并提供完整的技术资料。公司将为用户提供完善的售前、售中、售后服务。
4、我公司销售的产品在全过程严格按ISO9001质量保证体系控制,实行可追溯控制。产品百分之百按照GT/T13927、JB/T9092、API1598、JB/T3595、ZBJ16006等标准试压,达到标准规定要求后方可出厂。
5、我公司具备为国家重点工程项目配套供货的能力,保证按时、按质、按量供货。根据工程进度要求,公司将派专业技术服务工程师到现场指导安装、调试,直到设备正常运行。
6、我公司严格按合同和相关标准规定的要求组织生产,确保阀门材质、配套、工艺、技术正确,性能可靠。加工制造和检验过程中,做好原始记录,确保产品质量处于受控状态;严格把产品出厂质量检验关,合格产品由专检人员签发产品合格证,做到不合格产品绝不出厂;积极配合项目监理驻厂监造,严格按照技术协议和国家相关标准监造,由监理工程师签署监造意见,验收合格后方可出厂。
7、我公司具有强大的研发队伍,可根据用户技术要求另行设计、制造,保证提供的产品能满足现场工况需要,更好地服务项目工程。
8、我公司产品在使用过程中出现任何问题,接到客户电话或传真后保证在两个小时内作出答复。需售后服务工程师到现场修复的,保证省内24小时、省外48小时内售后服务工程师抵达现场处理问题,直到设备正常运行。
售后服务热线:XXXXXXXXX售后服务热线:XXXXXXX
XXXXX有限公司XXX销售处
20xx年5月11日
质量承诺书7
致xxx有限公司:
华力。西溪半岛商务中心室外景观绿化工程由我施工方承建,根据上午会议领导提出的工期要求,制定出施工进度计划,我方将配备精兵强将,严格按照施工进度计划,为你方服务。
从4月8日至4月23日这16天中,按照施工进度合理有效的安排施工工作,保证满足在4月24日前完工的'工期要求。如我方工期延误,给你方造成损失的,我方将承担赔偿责任。特此承诺
承诺人:xxx
20xx年x月x日
质量承诺书8
为切实保障人民群众的身体健康与生命安全,让消费者吃上放心食品,进一步规范食品市场竞争秩序,加强行业自律,营造一个同心协力、齐抓共管的环境,建立统一开放、竞争有序的食品市场体系,促进食品市场的繁荣与发展,我企业向xxx人民政府承诺:
一、严格遵守《xxxxxx》、《中华人民共和国标准法》、《中华人民共和国工业新产品生产许可证管理条例》、国务院《关于加强食品等产品质量安全监督管理的特别规定》、国家质检总局《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》等法律和规章,认真履行企业是食品质量安全第一责任人的义务,依法承担相应的.新产品质量责任,主动接受政府职能部门的监管和社会的监督。
二、严格执行质量管理制度,建立健全质量管理体系,确保新产品质量,生产加工的食品销售范围不超过本行政区域。
三、按照有关法律法规、国家标准、行业标准组织生产,对原辅料、食品添加剂进货严格把关,严格执行新产品出厂检验制度,保证新产品质量符合有关新产品标准、卫生规范的要求,决不让不合格新产品出厂销售。
四、加强行业自律,自觉维护市场经济秩序。不生产假冒伪劣食品;不用非食品原料、发霉变质原料、过期食品、病死畜禽生产加工食品,不滥用色素、防腐剂等食品添加剂,不使用不符合要求的食品包装材料,在生产、加工、储运、销售等各环节保证食品质量安全。
五、建立完善的售后服务体系,高度重视消费者的意见,积极妥善处理消费者的投诉和建议,最大限度地满足消费者的要求,主动召回存在质量安全问题的食品,树立诚实信用的企业形象。
承诺人 : xx
xxxx年x月x日
质量承诺书9
天宁广场全体业主:
本物业服务企业在服务天宁广场期间,除遵守合同之外还承诺遵守以下约定:
代收的公共收益,除约定扣除的金额外,全部按月存入业主委员会的对公账户,不私存,不挪用。
不私签有关业主利益的合同。未经业委会书面同意,不擅自将服务区域内的'场地、设施、设备提供给第三方经营、使用。
不对部分业主降低或者减免物业费、停车费等其他所有业主需要缴纳的费用。
不以中标介绍费、回扣、佣金、礼金或者任何形式对部分业主或其家属返还现金、红包、馈赠等。
对欠费业主起诉不区分对待,必须集中起诉,如法院因服务不达标原因判决物业服务企业减免物业费的,将对已收物业费的全体业主按同样标准进行返还。
合同服务期间,如发生更换股东、更换法人、变更股权必须经过业主大会表决通过。
本企业承诺如违反以上条款任何一条,先通过协商赔偿,取得业主谅解,如协商不成,则物业合同提前终止,本企业不向业主委员会或者业主大会提出任何索赔要求。
此廉洁自律承诺书,由物业服务企业加盖公章,在物业服务合同期间生效。
物业服务有限公司
20xx年xx月xx日
质量承诺书10
致___新华区畜牧局方圆
若我单位在新华区畜牧局20xx年生猪标准化规模养殖场建设项目B标段工程项目中有幸中标,在该项目实施过程中,我们除响应投标文件中所有的`条款及履约合同内容外,并对工程工期达到要求做如下承诺:
一、保证严格按图纸、相关规范施工,并达到合格标准。
二、制定施工工期管理机构和安全管理责任制,配备足够的安全生产设备和人员,并认真落实各项施工加速管理规定。
三、所有工程建设施工作业人员均提前做好工期提速准备,做好思想工作。
五、保证在工期内,安全、保质、高效的完成此次施工任务。六、在接到中标通知书后,签定工程承包合同,在施工设备进场施工条件后,保证在业主要求的工期内全部完工,如延期,愿赔偿工程总造价的0.03%/天。
承诺人:___
20__年_月_日
质量承诺书11
为加强新乡市南水北调工程质量管理,实行终身质量责任制,确保工程质量,保护人民生命财产安全,根据《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理条例》、《南水北调工程质量管理办法》,签订本责任书。
一、目标
本工程的质量目标是:单位工程质量等级合格。其中,单位工程合格率100%,优良率85%以上;主体单位工程、重要隐蔽工程、关键部位单位工程全部合格,优良率达90、0%以上;单位工程外观质量得分率达到70%以上;无重大质量事故。
二、建设单位责任
建设单位在项目建设过程中有以下责任:
1、建设单位项目经理对建设项目的施工质量负全部责任,保证质量目标的实现;
2、项目经理必须全面贯彻执行与质量有关的各项政策、法规和制度,落实各项质量保证措施;
3、建立健全质量保证体系,制定项目管理制度、质量责任和考核办法,落实项目质量责任制;
4、设置质量总检查员、质量管理机构和专职质量管理人员;
5、经常对员工进行质量安全教育,加强施工人员的岗位技术培训,提高质量意识;
6、按照国家和水利行业法规、技术规范和技术标准,以及南水北调有关部门的'有关规定、通知、设计文件和施工合同要求进行施工,认真执行强制性标准施工规定,不得擅自修改设计,不得偷工减料;
7、在施工组织设计中,明确制定保证施工质量的技术措施;
8、设立专职质检机构,配备专职质检人员,配备实验仪器,准确度符合要求,质检人员持证上岗,不得擅自更换,接受建设管理局、监理部的核查;
9、必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,使用工程材料和半成品,送交建设单位认可的具有相应资质等级的质量检验单位进行检测,未经检验或检验不合格的,不得使用。与结构安全有关的试块、试件及相关材料应在监理单位见证下取样;
10、要实行全面质量管理,加强施工过程中的质量检查,严格管理工序,认真执行“三检制”,认真控制工程质量的全过程,及时做好工程质量评定记录,确保工程质量技术资料的及时性、完整性和准确性;
11、实施质量追溯制度,对项目关键部位和关键工序实施现场操作人员实名签名制度,建立健全台账管理制度;
12、不得将承接的工程违法分包和转包;
13、工程质量必须符合国家、行业和南水北调工程现行标准,满足设计和合同要求,并在竣工验收前提交完整的工程技术文件、检测结果和相关资料;
14、认真执行技术交底制度。对工程的主要隐蔽工程和关键部位进行预检查和复检;
15、发生质量事故时,要严格保护现场,采取有效措施抢救人员和财产,防止事故发生,并在规定时间内向监理单位、施工管理局报告。接受工程质量事故调查,提供质量事故分析报告,认真处理事故;
16、接受建设管理局、监理单位和质量监督机构对工程质量的检查和监督,并支持和积极配合。
三、其他的
1、本责任书一式两份,双方各执一份;
2、本责任书自签署之日起生效,有效期至工程验收合格。
施工管理局(签字):项目部(签字);
总监(签字):项目经理(签字);
签署日期:年月日签署日期:年月日
质量承诺书第三条
总承包商应就潍坊市龙溪花园项目外墙保温系统施工单位的投标及报价签订合同,双方经协商达成如下协议。在施工过程中,如果工人停工、上访、闹事等。,所有责任由施工单位承担,与总承包商无关;如发生安全事故,施工单位应与分包单位协商,责任与总承包商无关。
承诺方:
施工单位:(签字盖章)
总承包商:(签字盖章)
担保人:
监理单位:(签字盖章)
20xx年4月26日
质量承诺书12
工程名称:
本人承诺在工程建设过程中和建筑物设计使用年限内,对工程质量承担全面责任。在工程建设过程中认真履行下列职责:
1、严格遵守相关法律法规和规范标准,认真履行建设工程合同所规定的责任和义务。
2、将工程发包给具有相应资质等级的施工、监理、勘察、设计、检测和施工图审查等单位,不将建设工程肢解发包。对按规定必须招标的严格依法依规进行招标,不迫使承包方以低于成本价竞标,不任意压缩合理工期。
3、向勘察、设计、施工、监理、检测和施工图审查等单位提供真实、准确、齐全的建设项目相关的原始材料。
4、将勘察、设计文件送有资质的审查机构进行审查,及时向施工现场提供审查合格并加盖了审查专用章的.勘察、设计文件及审查意见。工程有变更的按规定程序办理相关手续,重大设计变更送原审查机构审查合格后再实施。
5、严格遵守基本建设程序,在开工前办理质量监督手续,领取施工许可证。
6、不明示或暗示勘察、设计、施工、检测等单位违反工程建设强制性标准或使用不合格的建筑材料、建筑配件和设备,降低工程质量。
7、工程竣工后,按规定组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行验收,并接受工程质量监督机构监督。在工程验收合格十五日内,办理竣工验收备案手续。工程未经验收合格不得交付使用。
8、及时整理文件资料,建立健全工程项目档案,并自竣工验收后三个月内向城建档案管理部门移交建设项目档案。
9、督促勘察、设计、施工、监理等有关单位落实质量责任,对未实行监理的工程,组织建设单位相关人员履行监理单位职责。
10、法律法规及标准规范规定的其他质量责任。
本承诺书一式三份,一份在办理监督手续时提交质量监督机构,一份在建设工程竣工验收合格后与档案资料一并交城建档案管理部门存档,一份建设单位留存。
单位名称:XXXXXX
项目负责人:XXXXXX
身份证号码:XXXXXX
执业资格证号:XXXXXX
建设单位(公章):XXXXXX
承诺人签名:XXXXXX
xxxx年XX月XX日
质量承诺书13
为保证我省_____质量,保障公众用药安全有效,我企业作为_____安全第一责任人,特郑重承诺:
一、本企业的法定代表人(企业负责人)将依法履行职责,带领企业严格按照《_____管理法》等法律法规要求,依法从事_____生产、经营活动,建立健全质量保证体系,加强_____质量管理,不生产经营假劣_____,严防严控_____质量安全事故发生。
二、坚持诚实守信,坚决杜绝任何虚假、欺骗行为。
三、积极配合_____监管部门的监管和指导,自觉接受社会和公众的'监督。
承诺人:xxx
20xx年x月x日
质量承诺书14
一、质量保证承诺
公司对市公安局执法标准化标志项目的质量保证承诺如下:
1、宣传口号:字体雕刻整齐,漆面光滑,安装牢固美观。
2、综合服务厅板、区板、功能室板:采用国标铝合金板,排版整齐,烤漆牢固平整,颜色鲜艳,安装美观牢固。
3、系统板:采用国家标准PVC板,精度高,人像绘画,排版工整,字体清晰,无错别字。
4、视听监控区:飞利浦灯光雕刻高透明亚克力板,安装牢固。
5、室内宣传栏:采用透明亚克力板,国标PVC版采用高精度照片喷墨打印。外观光滑,安装牢固。
6、形象墙:采用环保中动版,外贴4mm铝塑板。文字由国家标准PVC板雕刻而成。基层制作牢固,铝塑板安装平稳牢固,文字安装整齐。
7、警务公栏:采用高精度照片喷涂,安装平整牢固。
二、保修期限、范围、保修条件
PVC和亚克力品牌保修3年,喷墨打印保修1年,保修期内免费。
三、解决问题和排除故障的速度
对于这次安装的产品,如果有质量问题需要维修或调整,在接到买方通知后,他们会在半小时内到达市区现场,尽快解决问题,永远不会影响买方的正常使用。
四、售后服务的其他承诺
我公司将向买方提供售后服务电话,以便在出现问题时及时联系我们,然后建立采购单位的信息档案,记录采购单位的`产品使用情况,定期安排专业技术人员检查我公司安装的产品,发现问题及时维修或更换。
承诺人:
时间:20xx年xx月xx日
质量承诺书15
致:xx市金龙房地产开发有限公司
我司参加贵司组织的“黄山纳尼亚小镇xx区、xxx区园林景观工程”招标工作,如我司有幸能够中得此标,我司做出以下承诺:
一、在“xx纳尼亚小镇”小区购买房屋;
二、我司保证该工程能够获得“黄山市级优秀工程”、争创“安徽省优质工程”荣誉称号;
三、保证质量能够达到“黄山纳尼亚小镇j区南京嘉胜2号方案的提升效果”。
特此承诺
xx省华盛园林工程有限公司
二xx年四月
【质量承诺书】相关文章:
有关质量承诺书质量标准承诺书11-12
质量承诺书08-15
质量承诺书08-19
质量的承诺书03-30
有关质量的承诺书02-15
生产质量承诺书03-16
实用的质量承诺书04-05
质量承诺书模板04-04
消防质量承诺书04-06
工期及质量承诺书08-15