当前位置：聚优网>实用文>合同范本>监理合同

监理合同

时间：2023-03-27 12:04:55 合同范本我要投稿

监理合同范文5篇

　　随着法律观念的深入人心，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的监理合同5篇，希望能够帮助到大家。

监理合同范文5篇

监理合同篇1

　　合同编号：_________

　　发包方：_________

　　监理方：_________

　　依据《中华人民共和国合同法》，_________（以下简称发包方）与_________（以下简称监理方），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

　　1．“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。

　　2．“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

　　3．“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

　　4．“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

　　5．“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

　　6．“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本合同的现场负责人。

　　7．“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。

　　8．“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

　　9．“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

　　10．“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

　　11．“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

　　12．“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。

　　13．“现场”是指建设项目实施的场所。

　　14．“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

　　第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。

　　第三条适用法律、法规、规章和监理依据

　　适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。

　　监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。

　　第四条发包方委托监理方按本建设监理合同要求进行项目的建设监理

　　一、工程概况：

　　1．工程名称：_________

　　2．工程地点：_________

　　3．工程规模及特性：_________

　　4．工程总投资：_________，静态：_________，动态：_________

　　5．工程总工期：_________

　　二、监理范围：按照合同条款中约定的范围承担监理业务。

　　三、监理内容：按照合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　四、工程建设监理的期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　五、建设监理报酬为（大写）_________元，由发包方按本合同条款约定的方式、时间向监理方结算支付。

　　第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序

　　一、监理委托函或中标函

　　二、监理合同书

　　三、监理实施过程中双方共同签署的补充文件

　　四、合同条款

　　五、监理招标书（或委托书）

　　六、监理投标书（或监理大纲）

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　第六条通知与联系

　　发包方应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监理方联系并通知监理方。更换常驻代表，需提前通知监理方。

　　在合同实施过程中，双方的一切联系均以书面形式为准。特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。

　　第七条本合同书的开始、完成与变更

　　1．按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。

　　2．监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

　　3．监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

　　4．如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

　　5．如果如本合同书需延长（不可抗力等），双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。

　　6．合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。

　　第八条监理方的义务和责任

　　1．监理方应在合同条款约定的时间内，向发包方提交监理规划、监理方以及委派的总监理工程师和主要监理方人员的名单、简历。

　　2．监理方应按照合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理方人员进驻施工现场，组建监理方，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。

　　3．在监理期限内，监理方可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理方和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包方同意，同时应保持其他主要监理方人员的相对稳定，如有调整应报发包方备案。

　　4．监理方应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。

　　5．在监理期间，监理方人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包方的利益和承包方的合法权益。监理方人员不得受雇于承包方或接受其利益。

　　6．现场监理方人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。

　　7．监理方人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

　　8．监理方应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性和连续性；应向发包方提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。

　　9．监理方所使用的发包方提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包方。在本合同终止后，应按照合同条款的规定移交给发包方。

　　10．在本合同期限内或合同终止后，未征得发包方同意，监理方和所有监理方人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包方所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

　　11．如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，监理方应就延长监理期限与发包方协商并签订补充协议。

　　12．在本合同约定的期限内，如因监理方和监理方人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包方的直接经济损失，监理方应按本合同条款的规定承担相应的经济责任。

　　13．监理方因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，监理方不承担责任。

　　14．监理方对承包方因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工（交图、交货、交工）时限的延期不承担责任。

　　第九条发包方的义务和责任

　　1．发包方应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。

　　2．发包方应按合同条款约定的时间、数量、方式，向监理方提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。

　　3．发包方应在合同条款约定的时间内，就监理方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理方。超过约定的时间，监理方未收到发包方的书面决定，监理方可认为发包方对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

　　4．发包方应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理方的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包方。

　　5．发包方应向监理方提供开展监理业务所必须的工作、生活条件，提供上述条件应在合同条款中明确。发包方不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在合同条款中明确。

　　6．如双方约定，发包方免费向监理方提供工作人员，应在合同条款中明确。所有这类人员均应被视为监理方的成员并接受监理方的统一安排和使用。

　　7．发包方应当维护监理方工作的独立性，不干涉监理方监理业务的开展。

　　8．如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限，发包方应接受监理方相应增加监理报酬的要求，并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补充协议。

　　9．发包方应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理方造成的经济损失。

　　第十条监理方的权利

　　1．选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。

　　2．对承包方选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。

　　3．协助发包方签订工程建设合同。

　　4．工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理方审核确认并加盖公章的'工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。

　　5．工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。

　　6．按照合同条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。

　　7．按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包方提出书面报告。

　　8．组织协调工程建设有关各方关系的主持权。

　　9．按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令应事先征得发包方同意。

　　10．对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包方按有关合同规定应负的责任。

　　11．对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权；安全生产和文明施工的监督权。

　　12．工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。

　　13．对承包方设计和施工的临时工程的审查和监督权。

　　14．工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认和否认权。未经监理方签字确认，发包方不支付任何工程款项。

　　15．有权要求承包方撤换不称职的现场施工和管理人员。

　　16．有权要求承包方增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包方自己承担。

　　第十一条发包方的权利

　　1．有权依据本合同对监理方和监理方人员的监理工作进行检查。

　　2．有权选定工程设计单位和承建单位。

　　3．有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权。

　　4．有对工程款支付、结算的最终决定权。

　　5．监理方更换总监理工程师须事前经发包方同意，并有权要求监理方更换不称职的监理方人员，直至合同终止。

　　6．有权要求监理方提交监理月报和监理工作范围内的专题报告。

　　第十二条监理费用计算与支付

　　正常的监理业务报酬，按照合同条款约定的方法计取，发包方应按合同条款约定的期限、方式支付。

　　监理方根据发包方要求，完成额外监理工作应得到的额外报酬，或因工期延长增加的报酬，应按监理补充协议或合同条款约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。

　　发包方在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息。

　　发包方对监理方提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时，应当在收到监理方支付通知书7天内向监理方发出异议通知，由双方协商解决。无异议，按约定支付。

　　第十三条违约责任

　　1．由发包方原因要求终止合同，发包方应至少提前2个月通知监理方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

　　2．由监理方原因要求终止合同，监理方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

　　3．发包方或监理方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。

　　4．违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。

　　第十四条合理化建议

　　监理方在监理过程中提出的合理化建议，使发包方得到了直接经济效益，发包方应按监理合同条件的约定，给予监理方合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。

　　第十五条发包方可视监理方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。

　　第十六条特殊条款

　　双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：

　　1．额外服务：如果发包方委托监理方承担本合同范围以外的任务，发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则监理方将此情况及可能发生的影响通知发包方，发包方应增加额外服务费。

　　2．双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。

　　3．在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成合同部分或全部不能履行，监理方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。

　　4．合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。

　　5．发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸（蓝图）、资料（技术要求、通知等）及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，发包方与承建施工单位签订的合同副本2份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还发包方。

　　6．发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知监理方。

　　7．监理方不承担施工中工伤事故的责任。

　　8．违约金

　　（1）由于发包方原因终止合同，发包方支付监理方违约金_________元；

　　（2）由于监理方原因终止合同，监理方支付发包方违约金_________元；

　　（3）因发包方决策不当而影响工程进度、质量，应由发包方负经济责任。

　　9．奖罚

　　（1）发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内，罚金在_________元限度之内；

　　（2）为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，监理方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定，监理方使用时受发包方监督并且立账备查。

　　第十七条声明及保证

　　一、发包方：

　　1．发包方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　二、监理方：

　　1．监理方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．监理方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．监理方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十八条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十九条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第二十条通知

　　1．根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2．各方通讯地址如下：_________。

　　3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第二十一条争议的处理

　　本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　1．提交_________仲裁委员会仲裁；

　　2．依法向人民法院起诉。

　　第二十二条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第二十三条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第二十四条合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　发包方（盖章）：_________ 监理方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

监理合同篇2

　　本合同书委托方为：＿＿＿＿＿＿

　　（以下称"甲"方）

　　被委托监理方为：＿＿＿＿＿＿＿工程咨询监理公司

　　（以下称"乙"方）

　　甲方委托乙方，按本合同书要求进行：＿＿＿＿＿＿工程项目的施工监理，监理范围＿＿＿质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为＿＿＿＿年＿＿月至＿＿＿＿年＿＿月。总费用为：＿＿＿＿万元。乙方接受甲方委托，签定本合同书。

　　本合同书（协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录，称为"本合同书"）经合同双方法定代表人或代理人签字，并加盖本单位公章后生效，合同双方各持合同正本壹份和副本四份，副本报送监理主管部门和其他有关单位。

　　本合同书签于：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日地点：＿＿＿＿＿

　　甲方（公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿乙方（公章）：＿＿＿＿

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　电挂：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电挂：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿

　　帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　合同一般条款

　　第一条

　　甲乙双方的'监理依据是＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第二条

　　甲乙双方共同遵守合同书，并按本合同书开展监理工作。

　　第三条

　　甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。

　　乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使甲方赋予的权力并对甲方负责。

　　第四条

　　本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。

　　第五条

　　本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。

监理合同篇3

　　住房和城乡建设部制定

　　国家工商行政管理总局

　　第一部分协议书委托人（全称）

　　监理人（全称）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1. 工程名称：

　　2. 工程地点：

　　3. 工程规模：

　　4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：

　　二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

　　三、组成本合同的文件

　　1. 协议书；

　　2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

　　3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

　　4. 专用条件；

　　5. 通用条件；

　　6. 附录，即：

　　附录：a 相关服务的范围和内容附录b 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

　　四、总监理工程师总监理工程师姓名：_______身份证号码：_______________________注册号：___________________________

　　五、签约酬金签约酬金__________（大写）_________________

　　包括：

　　1. 监理酬金：________ 2. 相关服务酬金：___________其中：

　　（1）勘察阶段服务酬金：______（2）设计阶段服务酬金：______（3）保修阶段服务酬金：______（4）其他相关服务酬金：_______

　　六、期限

　　1. 监理期限：

　　自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。

　　2. 相关服务期限：

　　（1）勘察阶段服务期限自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。

　　（2）设计阶段服务期限自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。

　　（3）保修阶段服务期限自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。

　　（4）其他相关服务期限自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。

　　七、双方承诺

　　1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

　　2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

　　八、合同订立

　　1. 订立时间：_____年_____月_____日。

　　2. 订立地点：__________

　　3. 本合同一式___份，具有同等法律效力，双方各执份。

　　委托人：_____（盖章）监理人：_____（盖章）

　　住所：___________住所：___________

　　邮政编码：________邮政编码：________

　　法定代表人或其授权的代理人：（签字）法定代表人或其授权的代理人：（签字）

　　开户银行：_____________开户银行：_______________

　　账号：_____________________账号：_____________________

　　电话：____________电话：____________

　　传真：____________传真：_____________

　　电子邮箱：____________电子邮箱：______________

　　第二部分通用条件

　　1.定义与解释

　　1.1 定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

　　1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

　　1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

　　1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

　　1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

　　1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

　　1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

　　1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

　　1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

　　1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

　　1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

　　1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

　　1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

　　1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

　　1.1.14 “一方”是指委托人或监理人：“双方”是指委托人和监理人：“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

　　1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

　　1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

　　1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、战争和专用条件约定的其他情形。

　　1.2 解释

　　1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

　　1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

　　（1）协议书；

　　（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

　　（3）专用条件及附录a、附录b；

　　（4）通用条件；

　　（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）

　　双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

　　2.监理人的义务

　　2.1 监理的范围和工作内容

　　2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

　　2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

　　（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

　　（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

　　（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

　　（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

　　（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

　　（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

　　（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

　　（8）检查施工承包人的试验室；

　　（9）审核施工分包人资质条件；

　　（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

　　（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

　　（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

　　（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

　　（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

　　（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

　　（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

　　（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

　　（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

　　（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

　　（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

　　（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

　　（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

　　2.1.3 相关服务的范围和内容在附录a中约定。

　　2.2 监理与相关服务依据

　　2.2.1 监理依据包括：

　　（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

　　（2）与工程有关的标准；

　　（3）工程设计及有关文件；

　　（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

　　双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

　　2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

　　2.3 项目监理机构和人员

　　2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

　　2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

　　2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

　　2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

　　（1）严重过失行为的；

　　（2）有违法行为不能履行职责的；

　　（3）涉嫌犯罪的；

　　（4）不能胜任岗位职责的；

　　（5）严重违反职业道德的；

　　（6）专用条件约定的其他情形。

　　2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

　　2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

　　2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

　　2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

　　2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

　　在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

　　2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

　　2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

　　2.6 文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

　　2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录b中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

　　3.委托人的义务

　　3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

　　3.2 提供资料委托人应按照附录b约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

　　3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

　　3.3.1 委托人应按照附录b约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

　　3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

　　3.4 委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

　　3.5 委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

　　3.6 答复委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

　　3.7 支付委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

　　4.违约责任

　　4.1 监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

　　4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

　　4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

　　4.2 委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

　　4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

　　4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

　　4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

　　4.3 除外责任因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

　　因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

　　5.支付

　　5.1 支付货币除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

　　5.2 支付申请监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

　　5.3 支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

　　5.4 有争议部分的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的.款项按第7条约定办理。

　　6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

　　6.2变更

　　6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

　　6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

　　6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

　　6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

　　6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

　　6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

　　6.3 暂停与解除除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

　　6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

　　因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

　　解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

　　6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

　　暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

　　6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

　　6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

　　6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

　　6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

　　6.4 终止以下条件全部满足时，本合同即告终止：

　　（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

　　（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

　　7.争议解决

　　7.1协商双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

　　7.2调解如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

　　7.3仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　8.其他

　　8.1 外出考察费用经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

　　8.2 检测费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

　　8.3 咨询费用经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

　　8.4 奖励监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

　　8.5 守法诚信监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

　　8.6 保密双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

　　8.7 通知本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

　　8.8 著作权监理人对其编制的文件拥有著作权。

　　监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

　　第三部分专用条件

　　1.定义与解释

　　1.2 解释

　　1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用

　　1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

　　2.监理人义务

　　2.1 监理的范围和内容

　　2.1.1 监理范围包括：

　　2.1.2 监理工作内容还包括：

　　2.2 监理与相关服务依据

　　2.2.1 监理依据包括：

　　2.2.2 相关服务依据包括：

　　2.3项目监理机构和人员

　　2.3.4 更换监理人员的其他情形：

　　2.4 履行职责

　　2.4.3 对监理人的授权范围：

　　在涉及工程延期____天内和（或）金额______万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

　　2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：

　　2.5 提交报告监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）时间和份数：

　　2.6 使用委托人的财产附录b中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：

　　监理人应在本合同终止后天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：

　　3.委托人义务

　　3.1委托人代表委托人代表为：

　　3.2 答复委托人同意在天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

　　4.违约责任

　　4.1 监理人的违约责任

　　4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

　　赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

　　4.2 委托人的违约责任

　　4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

　　逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

　　5.支付

　　5.1支付货币币种为：______，比例为：______，汇率为：______.

　　5.3支付酬金正常工作酬金的支付：

　　支付次数支付时间支付比例支付金额（万元）

　　首付款本合同签订后7天内第二次付款第三次付款……

　　最后付款监理与相关服务期届满14天内

　　6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

　　6.1 生效本合同生效条件：

　　6.2 变更

　　6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

　　附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

　　6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

　　附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

　　6.2.4 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

　　正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

　　6.2.5 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

　　7.争议解决

　　7.1 调解本合同争议进行调解时，可提交进行调解。

　　7.2 仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第种方式：

　　（1）提请仲裁委员会进行仲裁。

　　（2）向人民法院提起诉讼。

　　8.其他

　　8.1 检测费用委托人应在检测工作完成后天内支付检测费用。

　　8.2 咨询费用委托人应在咨询工作完成后天内支付咨询费用。

　　8.3 奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

　　奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率；

　　奖励金额的比率为____%.

　　8.4 保密委托人申明的保密事项和期限：

　　8.5监理人申明的保密事项和期限：

　　8.6第三方申明的保密事项和期限：

　　8.7著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

　　9.补充条款。

　　附录：a 相关服务的范围和内容

　　a-1 勘察阶段：

　　a-2 设计阶段：

　　a-3 保修阶段：

　　a-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）

　　附录：b 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

　　b-1 委托人派遣的人员名称、数量、工作要求、提供时间

　　1. 工程技术人员

　　2. 辅助工作人员

　　3. 其他人员

　　b-2 委托人提供的房屋名称、数量、面积、提供时间

　　1. 办公用房

　　2. 生活用房

　　3. 试验用房

　　4. 样品用房用餐及其他生活条件

　　b-3 委托人提供的资料名称、份数、提供时间、备注

　　1. 工程立项文件

　　2. 工程勘察文件

　　3. 工程设计及施工图纸

　　4. 工程承包合同及其他相关合同

　　5. 施工许可文件

　　6. 其他文件

　　b-4 委托人提供的设备名称、数量、型号与规格、提供时间

　　1. 通讯设备

　　2. 办公设备

　　3. 交通工具

　　4. 检测和试验设备

监理合同篇4

　　委托方（以下简称甲方）

　　监理方（以下简称乙方）张美琼

　　甲方委托乙方监理装饰装修工程，双方经协商一致，同意签订以下合同：

　　一、服务内容、方式和要求

　　1、服务内容：

　　①工程名称：德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊

　　③工程规模：室内工程建筑面积合计约 1000 m2。 ④监理范围：装饰装修图纸内部分。

　　⑤服务范围如下：

　　（1）前期监理

　　审定设计方案及图纸；

　　审核工程预算；

　　设计方案确定后5个工作日，按设计图纸核算工程量按定额套预算，把控整个工程总造价。

　　（2）中期监理

　　根据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量；

　　对各节点隐蔽项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工；

　　对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的，与施工单位对接确认变更签证；

　　（3）后期监理

　　工程结算审核；

　　对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。

　　2、服务方式：

　　①施工前期，乙方配合甲方完成监理审核工作.

　　②施工期间，乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。

　　③施工后期，乙方进行工程结算审核，协助甲方签订工程质量保修合同。

　　3、服务承诺：

　　①乙方在工程监理过程中，根据工程实际情况为甲方提供相关的合理化建议。

　　②乙方以主动、认真、负责、公正的服务态度为甲方提供监理服务。 ③乙方对工程各施工重要环节进行详细监控，确保工程质量达到预期目标。

　　二、委托方提供如下条件：

　　为乙方提供已使用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录，和与本工程有关的协作单位、配合单位名录。

　　三、授权范围

　　甲方在委托的工程范围内，书面通知施工单位授予乙方以下监理权利：

　　1、对选用材料和施工质量的检验权。

　　2、施工工艺变更权，需经甲方同意。

　　3、对施工单位的处罚建议权。

　　4、对施工单位人员的'调整建议权，对现场文明施工的管理权。

　　5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。

　　6、工程款支付审核，未经乙方签字认可，甲方不支付施工单位工程 1

　　款项的管理权。

　　7、对工程质量、进度、费用的监控权，施工日期（提前或超期的）签认权。

　　11、与协作单位组织协调的主持权。

　　四、合同期限：

　　从签订合同之日起，即 20xx 年12月 1 日至20xx年 2 月 28 日止。

　　五、监理费用及支付方式：

　　1、本次装修监理费用为捌万元。[监理工期限三个月，如果工程超期一个月以上，则监理费用应在原来的基数上增加百分之十作为补偿]

　　2、支付方式：

　　合同期间分两次支付，第一次支付50％，￥40,000（大写：肆万元正）。签定合同后三天内支付给乙方,工程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款50%，￥40,000（大写：肆万元正）。

　　六、违约责任：

　　1、在监理责任期限内，因乙方过失，给甲方造成了经济损失，甲方有权从乙方的监理费用中扣除相应的损失费用。

　　2、因甲方不履行授予乙方的权限，造成的损失，乙方不予承担。

　　3、甲方不如期支付乙方监理费用，每超一天应承担合同价款5‰的违约金。

　　七、争议和解决办法：

　　1、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时，以乙方的具体监理工作行为是否符合国家相关监理规范和标准为依据进行裁定。

　　2、如有工程监理责任不能认定的，甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。

　　3、因违约或终止合同引起的损失和经济赔偿，双方协商解决，如未能达成一致，提交相关仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

　　八、本合同一式两份，双方各执两份，签字后生效，工程结束后，自动作废。

　　甲方单位（章）：乙方（章）：

　　委托代理人（签字）委托代理人（签字）：甲方地址：乙方地址：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

监理合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量，______投资有限公司作为本项目工程的建设业主，于________年____月____日委托____市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测，用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量，为工程施工的科学决策提供依据。

　　1、工作内容检测内容及频率：以现行规范为依据，进行抽检工作（中心抽检和监理抽检），满足工程质量要求。

　　2、检测依据

　　（1）施工图设计文件；

　　（2）《公路工程质量检验评定标准》；

　　（3）《公路工程施工监理规范》；

　　（4）其它现行的相关技术标准、规范或规程。

　　3、甲方职责

　　（1）按合同规定支付试验检测费用。

　　（2）及时提供有关技术资料，并对其真实性、可靠性负责。

　　（3）提供现场试验条件，如：协助维护现场秩序、配合检测工作等。以上费用由甲方承担。

　　4、乙方职责

　　（1）严格按照有关技术规范进行试验。风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的.，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　（2）合同签定后，5天内进场进行检测工作，检测工作时间为整个工程工期________年____月____日至________年____月____日。

　　（3）乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告，一式____份。

　　（4）自行负责试验检测人员及设备安全。

　　（5）检测报告应客观反映施工水平。

　　（6）对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。以上费用由乙方承担。

　　5、试验检测费用

　　（1）检测费用由甲方支付。

　　（2）检测费用包干价____万元(大写：____万元整)，此费用不包含桥梁荷载检测费用。

　　（3）支付方式：此费用分三次进行支付。

　　第一次，协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方____万元（大写：____万元整）；

　　第二次，本项目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方____万元（大写：____万元整）；

　　第三次，本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方___万元（大写：____万元整）。