采购合同

时间:2024-09-14 05:22:03 合同范本 我要投稿

实用的采购合同范文八篇

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编为大家收集的采购合同8篇,欢迎阅读与收藏。

实用的采购合同范文八篇

采购合同 篇1

  委托方:(以下简称“甲方”)受托方:(以下简称“乙方”)

  双方根据《中华人民共和国合同法》以及国家有关法律法规,经友好协商,就甲方向乙方订购礼品的相关事宜达成以下协议条款以资共同遵守。

  第一条定制的物品

  1.本合同定制礼品的名称、数量、单位、单价、金额等详见如下《礼品定制采购明细清单》。

  《礼品定制采购明细清单》

  第二条货款及支付方式

  1.本合同项下商品的总货款为人民币12100元(大写金额:壹万贰仟壹佰元整)。

  2.待乙方将所有定制礼品制作完毕后,应向甲方开具等额正规合法的发票,否则甲方有权拒绝向乙方付款。甲方在验收发票合格后____日内将制作总费用:人民币12100元(壹万贰仟壹佰),通过打款方式一次性支付于乙方。

  第三条商品制作要求

  1.乙方应根据甲方的要求进行制作,具体材质及制作要求详见《礼品定制采购明细清单》。

  2.甲方在本合同签订之日起____日内,将制作稿文件发送给乙方,未经甲方同意不得随意更改样稿。

  第四条交(提)货时间

  乙方在样品通过核实认可之日起____日内将符合本合同约定的商品全部交付甲方。

  第五条交(提)货地点

  1.本合同涵盖礼品的到货地点为甲方指定:重庆____区江南街道南城XX营销中XX。

  第六条运输费用

  本合同项下商品的运输由乙方负责,费用也由其承担。

  第七条违约责任

  1.本合同全部条款双方均需严格遵守,任何一方违约应承担违约责任并赔偿由此给对方造成的所有损失。

  2.如果乙方延迟交货,则向甲方支付逾期交货违约金,每延迟一天,按本合同总货款的3%计算违约金。

  3.如果甲方拖延提货或延迟付款,则向甲方支付逾期付款违约金,每延迟一天,按本合同总价款的3%计算违约金。

  4.若甲方提供的'给乙方的制作稿经甲方签字确认后出现制作错误,甲方有权拒绝支付制作费用,并有权要求乙方赔偿实际损失。

  第九条不可抗力

  1.本合同所称不可抗力,是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见,并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

  2.本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时,应在不可抗力发生之日起____日内通知本合同的另一方,并提供有关部门出具的不可抗力证明,同时提出部分或全部免除责任请求和终止本合同要求。

  第十条争议解决

  凡因履行本合同发生的或者与本合同有关的一切争议,首先由双方友好协商,若双方不能协商解决,任何一方均可向所在地方人民法院提起诉讼。

  第十一条其他

  1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

  2.本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方持壹份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

采购合同 篇2

  甲方(采购单位):____________ ,_电话:______

  乙方(供货单位):____________ ,_电话:______

  甲乙双方根据__年_ 月_ 日****政府采购中心第_____号采购项目招标结果及相关招投标文件,经协商一致,订立本合同,供双方共同遵守:

  第一条甲方采购的物品内容和成交价格:(金额单位:人民币元)

  物品名称规格型号质量标准数量成交价格(元)

  合计(大写)¥

  免费配送物品:

  甲方不再另付任何费用。

  第二条物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

  1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。

  2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等免费服务。但属于正常合理的损耗应由甲方承担。

  3、乙方售后服务响应时间:_____ 。否则,甲方可自行组织维修,费用由乙方承担,甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

  4、如因乙方物品质量原因,导致甲方损失,乙方应予以赔偿。

  第三条交付和验收

  1、交付时间:________ ;交付地点:__________ 。

  2、乙方负责物品的运送、安装、调试,负责基本操作培训等工作,直至该物品可以正常使用为止;负责提供物品的使用说明等相关资料;并承担由此产生的全部费用。

  3、验收时间:甲方必须于乙方提出验收申请后__ 个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

  4、验收标准:

  1)单证齐全:应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证;

  2)质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。

  第四条货款的结算

  1、结算依据:采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告

  2、结算方式:__________________________

  第五条乙方的违约责任:

  1、乙方不能交货的,甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金;

  2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的,由乙方负责包修、包换或退货,并承担由此而支付的实际费用;

  3、乙方逾期交货的,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付每日千分之五的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

  第六条甲方的违约责任:

  1、甲方逾期付款的,应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金;

  2、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此对乙方造成的损失。

  第七条不可抗力

  甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的`理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  第八条争议的解决

  1、因货物的质量问题发生争议,由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定,双方无条件服从该鉴定的结论;

  2、执行本合同发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

  第九条监督和管理

  1、合同订立后,双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的,应先征得政府采购监督管理部门同意,并送其备案。

  2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查,如实反映情况,提供有关资料;否则,将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

  第十条_无效合同

  甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定,被宣告合同无效的,一切责任概由过错方自行承担。

  需方(盖章):_________        供方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  电话:_________            电话:_________

  _________年____月____日        _________年____月____日

采购合同 篇3

  建设方: (以下简称甲方)

  总包方: (以下简称乙方)

  分包方: (以下简称丙方)

  为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

  一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

  二、工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。

  三、合同工期: 根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。

  四、工程质量:

  1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。

  2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。

  3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

  4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

  五、合同价款:

  合同定价(大写):

  暂定人民币 元整 (小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。

  六、决算依据: (XX 版)《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 (XX 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》(xx 栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

  七、合同价款调整: 设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。

  八、工程款支付: 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

  九、建设方责任

  1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

  2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

  十、总包方的工作

  1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

  2、负责现场临时水电的统一管理。

  3、在不妨碍承包人优先使用的.前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

  4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

  十一、分包方的工作

  1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

  2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。 4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

  6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

  7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

  8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

  9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

  十二、违约责任

  1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

  2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

  3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。

  十三、组成合同的文件:

  1、本工程合同书;

  2、施工图纸;

  3、工程预算书;

  4、规范、标准及其它技术文件;

  5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。

  十四、其他事项: 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。 未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

  兹证明双方签订如下:

  建设方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署: x年x月x日

  总包方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署: x月x日

  分包方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署: x月x日

  签订地点:

  签订日期:x月x日

采购合同 篇4

  合同编号:

  买方: (以下称甲方) 签订地点:

  卖方: (以下称乙方) 签订时间: 年 月 日

  依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就柴油买卖的有关事宜协商一致,订立本合同。

  第一条 标的名称及价格约定:

  1、货物名称为O#柴油,合同签定基准价为 元/吨。如遇原材料波动,产品价格需要调整时,乙方需及时以书面形式或电话通知甲方,经双方友好协商后以双方签字确认方可执行新价格。

  2、若任何一方不接受调价要求,双方有权单方面终止本协议,在协商过程中乙方产品仍按原价执行。 第二条 价格:参照同期市场价提供给甲方最优惠的价格,价格在市场价基础上优惠 元/吨。

  第三条 交货地点及方式、运输方式:甲方购油时需由专人到乙方油库全程监督装油,在甲方无人在场情况下乙方不得自行装油,装油后由承运司机、甲方监督人及乙方三方确认数量且在送货单上签字确认。乙方负责包运到甲方油罐卸油,数量以乙方送货单为依据,甲方验收过磅为准,允许双方磅差在3‰以内,以外部分以甲方验收数量为准。

  第四条 验收标准及方法:乙方提供的O#柴油必须符合国家标准且能够满足甲方车辆的使用要求,如出现质量问题甲方有权进行退货处理,如乙方出现掺假行为,甲方有权对乙方罚款5万元。

  第五条 结算方式:转账支票或电汇,甲方货物验收后在3日内将货款打到乙方指定帐户。乙方每月15日与甲方进行对账,核对加油的总金额数和剩余款数,核对无误后双方在对账单上签字盖章。对账完成后乙方在7日内开具增值税专用发票给甲方。 收款人公司名称:

  开户银行:

  开户银行帐号:

  第六条 违约责任:

  1、乙方装油发货时必须按甲方要求三方当场签字确认数量,乙方不得与甲方人员相互勾结虚报加油数量,一经发现甲方有权对乙方处以5万元的罚款,并返还全部货款。

  2、 乙方应本着长期合作的态度与甲方合作,要确保供货的长期稳定性,在O#柴油紧张时要保证甲方的供应,让甲方的车辆、生产正常运行。

  3、 若甲方发现乙方提供的柴油存在质量问题,经验证属实后,甲方有权要求乙方赔偿相应损失。

  第七条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的'争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:

  (一)提交 仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向买方所在地人民法院起诉。

  第九条 其他约定事项:

  1、 本合同经双方委托代理人签字盖章生效,双方约定签订本合同的传真件与原件具有同等的法律效力。

  2、 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

  第八条 合同有效期: 年 月 日至 年 月 日。

  甲 方: 乙 方:

  开户行: 开户行:

  银行账号: 银行帐号:

  纳税人识别号: 纳税人识别号:

  地 址: 地址:

  委托代表人: 委托代表人:

  电 话: 电 话:

  日 期: 日 期:

采购合同 篇5

  买方:xxx (以下简称甲方)

  卖方: xxx (以下简称乙方)

  甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平

  等、自愿、公平和诚实信用的原则,就 大车床 的设备采购协商一致,订立本合同。

  甲方同意从乙方购买 车床 设备,机型CW6163,价格 51.3万 元/

  台;包含与交货有关的费用:含税、运输费、包装费、以及安装、调试、检验费(含设备安装验收取证费)及培训所需费用等伴随服务的费用。

  一、价款支付

  1、甲方应在合同生效后支付给乙方合同总价 95% 的即 48.73万 元,作为

  合同预付款。

  2、设备安装调试完毕经验收机构验收合格后付合同总额的 5 %即 2.57万

  元。

  二、技术要求

  1、能有效车4米长的轴端;

  2、设备内的所有的零部件必须是最新的,不能使用旧部件;

  三、安装、调试、验收

  1、乙方完成对设备的安装与调试,达到合同约定的要求和标准,并保证设备的正常运转。甲方在安装与调试过程中应提供必要的协助和配合。

  2、设备整机经联运测试完全符合约定的技术指标,经双方代表签字确认后,即完成了对全部设备的最后验收。

  3、在安装调试期间,如果乙方提供设备、材料有缺陷或由于卖方技术人员的指导错误或卖方提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成买方设备、材料损坏、乙方应采取必要的补救措施,并赔偿买方的损失。

  4 、如果任何被检验的货物不能满足规格的要求,甲方可以拒绝接受该货物,乙方应按买方要求及时更换被拒绝的货物,或者免费进行必要的修改以满足规格的要求,对此甲方具有选择权。

  5、如果在合同规定的保证期内,根据检验结果发现货物的质量或规格与合同要求不符,或货物被证实有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不合适的`材料,甲方应及时向乙方提出索赔。

  四、伴随服务

  1、 乙方被要求提供下列服务:

  (1)实施所供货物的现场组装、调试和启动指导,直至设备运作正常;

  (2)提供货物组装和/或维修所需的工具;

  (3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册;

  (4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理,但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务;

  (5)在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对甲方人员进行培训,直至全面掌握为止;

  (6)设备出现故障,接通知后24小时内到现场之后在72小时内解除故障。

  2、如果乙方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中,双方应事先就其达到协议,但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。无事先约定的,上述卖方应提供伴随服务的费用已包含在合同价中。

  3、为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用已包括在合同价中。

  五、保 证

  1、乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的,是最新或目前的型号,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。除非合同另有规定,货物应含有设计上和材料的全部最新改进。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正查过运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

  2、甲方应尽快以书面形式通知卖方在质量保证期内所发现的缺陷。

  3、质保期内乙方收到通知后应在24小时内及时免费维修或更换有缺陷的货物或部件,乙方承担由此发生的所有相关费用。

  甲 方: 乙 方:

  (盖章)(盖章)

  甲方法定代表人:

  乙方法定代表人:

采购合同 篇6

  甲方:

  代表人:

  乙方:

  代表人:

  为了调动菜农积极性,实行粮、菜挂钩,促使蔬菜生产优质、高产、低耗、少浪费,保证蔬菜供应,满足____镇人民吃菜需要,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。

  一、承包蔬菜的栽种面积,交售品种,数量,质量及办法

  根据蔬菜供应计划,乙方全年必须向甲方交售各种蔬菜_________斤,其中,

  第一季度交售蔬菜的品种,数量为:_________;

  第二季度交售蔬菜的品种,数量为:_________;

  第三季度交售_________,数量为:_________;

  第四季度交售_________,数量为:_________。分月分旬交售蔬菜的品种,数量为:_________。乙方按季(月)完成蔬菜交售任务后,粮食局根据菜农的人数,口粮标准供应平价粮。乙方每交售一万斤蔬菜,甲方提供_________斤化肥指标。

  二、合同期限

  合同期限为________年,即从________年____月____日起至________年____月____日止。

  三、甲方的权利义务

  1、甲方对乙方交售的蔬菜必须及时验收,通过XX账户(或现金)及时承付菜款。

  2、甲方评定蔬菜等级要严格按照国家规定的质量标准,不得任意压级压价。

  3、甲方应按季(月)按乙方完成的蔬菜交售任务拨付给乙方化肥供应指标。

  4、甲方对乙方交售的`不合规格的蔬菜,有权拒收,但必须对乙方认真说明理由。

  5、乙方如未完成交售蔬菜任务,甲方有权通知粮食局根据其欠交数量按比例扣售平价粮。

  四、乙方的权利义务

  1、乙方在完成交售任务前,不得私自出售蔬菜。

  2、为确保人民身体健康,乙方必须按照蔬菜用药规定施用农药,严禁在蔬菜地使用剧毒农药。对药性、肥气未脱的蔬菜严禁上市出售。

  3、乙方交售给甲方的蔬菜,要求一级菜达到_________%,二级菜达到_________%,三级菜不多于_________%,不得交售等外菜。

  4、乙方必须保证按合同规定的面积和品种种植蔬菜,未完成合同规定的任务前不得种植其他农作物。

  5、乙方的蔬菜生产如受气候条件的影响,允许在减产_________%的幅度内不以违约论。

  6、乙方完成向甲方交售蔬菜的任务后,有权自行销售。

  五、甲方违约责任

  1、甲方如无故拖延乙方上交蔬菜时间,或故意压级压价,除应赔偿乙方的损失外,应向乙方偿付违约金_________元。

  2、甲方如拖延支付乙方菜款的时间,应按XX关于拖延付款的罚款规定,向乙方偿付违约金。

  3、甲方如不按乙方交售蔬菜的比例向乙方提供化肥供应指标,每百斤化肥指标拖延一天,应向乙方偿付_________元违约金。

  六、乙方的违约责任

  1、乙方如不完成合同规定的交售蔬菜任务,除应按比例扣出平价粮指标外,应根据所欠蔬菜价款,比照XX拖延付款的规定,向甲方偿付违约金。

  2、乙方如在未完成交售任务前擅自出售蔬菜,每出售一百斤,应向甲方偿付违约金_________元。

  3、乙方如交售使用剧毒农药喷洒以及药性、肥气未脱的蔬菜,应按每百斤_________元向甲方偿付违约金。如果因此造成人身伤亡,乙方应承担一切责任。

  七、不可抗力

  如因不可抗力的自然灾害造成蔬菜生产的损失,不以乙方违约论,甲方应据实减少乙方所承担的交售任务。

  八、其它

  本合同自甲乙双方签字之日起生效,甲乙双方任何一方不得擅自修改或解除合同,如双方代表人发生变更,不得变更合同。本合同内如有未尽事宜,必须由甲乙双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。合同期满,甲乙双方可根据对下________年蔬菜供求的预测,重新签订蔬菜定购合同。本合同正本一式____份,甲乙双方各执____份;合同副本一式_________份,交_________等单位各留存一份。

  甲方(盖章):

  代表人(签字):

  ________年____月____日

  乙方(盖章):

  代表人(签字):

  ________年____月____日

采购合同 篇7

  Part 1: 关系

  a. 风险(评估栅栏);收益(卡拉杰克=》买方看卖方;偏好模型=》卖方看买方 )

  b. 关系图谱:对立,合作,外包,伙伴

  c. 环境:宏观(STEEPLE);中观/行业(波特五力模型);微观(SWOT)

  d.

  Part 2: 合同

  a. 用来维持,维束,发展关系:法律约束力;协议(要约,承诺);对价;建立法律关系的意图;签约能力;正确的形式与格式

  b. 合同优缺点

  c. 合同遇到麻烦时,解决途径:诉讼;替代性解决方案

  d. 合同管理;绩效管理;关系管理 (制定/沟通→绩效管理,关系管理,行政管理→终止)

  e. 结构:一对一,单点联络; 多对多,多点联络

  f. 合同管理→供应管理→供应链管理

  第一章 商务关系的概论

  1.7 关系的驱动要素是指能够借以建立起关系的关键品质或价值观,其中包括:

  互动的质量:在客户关系中体现为客户服务感受;

  信任:是供应链关系取得成功的核心所有;

  透明度:愿意共享信息;

  承诺:一方或者双方愿意或者希望延续一种关系;

  合作性:可以进一步培育关系;

  互惠性:双方都能够从关系当中有所获益,最理想的就是关系的收益与风险都能够公平分配

  3.1 关系的谱系

  对立关系→合作关系(松散型关系,交易关系,较紧密的战术关系,单一供应源关系)→外包关系→战略联盟关系→伙伴关系→共同命运关系

  对立关系:买方和供应商是对手或竞争者,每一方都努力以另一方付出代价的方式获取自已的优势。 交易关系:与供应商之间发生更经常性的交易,但仍被视为多供应源的,一次性的商业交易,而不是关系。

  外包关系:一个组织选择一家外部供应商来提供原本由该组织自行提供的货物或服务,这样做的目的,一方面是为了将资源集中到自已的核心能力上,另一方面也是为了获得外部的专长和资源。

  伙伴型关系:买方和供应商一致同意开展长期密切合作,分享信息和开发思路。

  第二章 关系组合的规划

  2.10 如何判断风险? 风险评估栅栏(参“供应链风险” )

  3.9 卡拉杰克矩阵 (参“采购与供应的组织环境”)

  4.3

  采购

  组织

  的吸

  引力 高 低采购方业务的价值

  开发类客户:非常具有吸引力,当前业务水平还很低。供应商在这些客户身上看到了值得开发的潜力,会在履行行合同的时候额外用心以招揽更多的业务。从而将客户转变为“核心”类客户。

  核心类客户:非常受欢迎且高价值的,希望与这些客户建立起长期互利的合作关系。

  噪扰类客户:业务既谈不上吸引力也没有价值可言。减少或者停止为不能带来利润的客户提供服务,或提高对他们的价格。从而将他们转变为“盘剥”类客户。

  盘剥类客户:业务量很大,从而弥补了吸引力不足这一点。供应商会满足供应合同条款的要求,但不会额外提供什么。(对任何额外要求都会收取费用)

  第三章 竞争环境

  2.1 STEEPLE (参“供应链风险管理”) 每点展开一点。

  S:国际文化差异; T:技术壁垒; E:汇率; E:环境法规; P:政府政策; L:用工权利;E:消费者和供应商

  2.25 SWOT内部的 外部的

  3.2 波特的五力模型 (参“供应链风险管理”)

  第四章 增值型供应链关系

  1.4 波特的价值链(参“采购与供应的组织环境”)

  第五章 合同履行的基础

  1.4 具有法律约束力的协议中的各个要素:协议(要约和承诺);对价;建立法律关系意图;立约能力以及准确的形式

  1.一方(要约人)必须作出一个法律上受特定条款约束的确定承诺,这就是要约。

  2.另一方(受要约人)必须清楚地,无条件地自由地(即不受威逼或过度影响)接受该要约,这就是承诺。

  3.建立法律关系的意图是指双方有意图使他们之间的协议具有法律约束力;

  4.签约能力是指合同任一方都必须在法律上具备签署合同的能力。

  5.正确的形式与格式

  2.9 条款之战:如果买方的标准采购条款与供应商的标准销售条款不同,就可能由于之前讨论的要约和承诺原则而产生法律问题。如果受要约人在其承诺中试图改动条款,无论以何种方式(例如通过规定该交易使用它自已的标准商务条款),那么可以将此解释为反要约。这就形成了所谓的条款之战。

  2

  3.1 合同条款:

  明示条款:是在合同中明确阐述的,合同各方都正式认可的条款,不管是书面还是口头的形式。

  默示条款:就是任何一方都没有在合同中明确但却必须去遵守的一些条款,因此成为合同的一部分。(为什么要有默示

  条款)

  为什么要有默示条款: 定义 + 可能原因:

  1. 合同的性质(如聘用合同暗示了雇主和雇员的某些义务)

  2. 商业有效性的需要(根据双方的意愿,使得合同可以执行下去)

  3. 成文法(立法或者议会法)

  4. 行业的惯例(如3C认证)我们有理由认为合同双方都应该已经默认了约定俗成的条款。

  5.1 国际法:供应关系越来越国际化,焦点仍旧是合同的解释。

  5.3 法律的一致性,常见问题:

  1.在国际贸易交易中,要约或承诺何时生交效? (时间)

  2.所销售货物的所有权,产权和风险何时从海外的卖方转移到本国的买方?(时间)

  3.当货物不符合合同要求时,一方具有哪些权利?(权利)

  5.5 买方和卖方的义务

  1.卖方具有一个基本责任,即交付货物,交付相关单证和转移货物的所有权

  2.买方具有两个责任:按销售合同所述的价格付款和按销售合同的条款提货。

  5.24 仲裁(了解):是国际争端中最常用的争端解决形式。 (私下,关系外表维护,一次性,效率高。)

  1. 仲裁判决的不可更改性和具有约束力的特性; 2。国际上广泛的接受度; 3。仲裁法庭的中立与公平性。 (官司:公开,有旁听易导致知识产权泄露(国内常用), 可以拖时间(资料收集期) 6个月~1年

  第六章 合同不履行的管理

  第七章 争议解决

  3.3 诉讼的主要优点(背):

  1. 诉讼程序旨在判定案件的是非曲直,因此其判决(理论上)是公平和公正的。

  2.判决具有法律上的约束力,所以获取一方具有完全的法律效力将该判决强加给另一方。

  3.4 诉论缺点(背):

  1.法律费用高昂; 2。由于该体系的特点,事件可能在很长时间才能得到受理,因此不可能讯速加以解决。

  3.冲突细节会公之于众,可能暴露机密的或损害信誉的信息; 4。在国际合同的案件中尤其复杂,因为具有不同体系

  5.对抗式的争议解决方法几乎可以肯定会伤害双方之间的商誉,因此对双方之间持续的工作关系而言是一个障碍。 由于上述原因,诉讼是最后的选择,尤其是与重要供应商打交道的时候;即使买方赢得了案件,也可能会“失去”一个有价值的供应源。

  ADR(替代性争议解决方法)或EDR(有效争议解决方法)有两种基本的形式:

  调解:是指在一位公正的调解员的协调下,在讨论中表达冲突或不满的过程,调解员的作用是管理该过程并给出建设性建议。

  调停:是在调解之后,没有达成自愿性的解决方案时,所进行的.工作。 (辅助式调停;评价式调停)

  5.11 ADR(替代性争议解决方法)的优点:

  1.试图克服对抗性的,正式的争议解决机制的缺点。

  2.是非对抗性的,快速的,保密的和成本低廉的

  3.避免了可能破坏未来商业关系的不良感觉。

  5.14ADR(替代性争议解决方法)的缺点:

  1.标准合同中的ADR条款可能并不总是有强制性的

  2.不像诉讼和仲裁,ADR过程的结果不具有约束力。

  3.ADR程序可能仍会最终导致仲裁或诉讼,浪费了时间与金钱。

  第八章 合同风险评估

  第九章 合同管理

  1.9 有效合同管理的好处(不管理合同的坏处)

  1.供应商可能被迫接管合同履行和问题解决,导致不平衡的,不能服务于买方利益的决策。

  2.不能在合适的时间进行决策,来保护或优化绩效。

  3.买方与供应商缺乏理解,不能履行他们的义务和责任,从而导致合同履行状况欠。

  4. 可能存误解,导致过多的争议,损害双方关系。

  5. 进度缓慢,或者不能向前推进。

  6. 无法实合同预期的收益与价值。

  1.10 积极的,主动的合同管理好处:

  1. 改进合同制定与管理中的风险管理。2. 提高供应商的合格性和承诺。

  3. 促进和推动日常关系发展与绩效改进 。 4.增加价值(来自有效的合同管理和履行)

  1.11 组织为什么没有做到成功地管理合同,原因:

  1. 没有很好理解或者低估了合同管理的作用与价值,例如在那些持有较高水平缓冲库存的传统行业。

  2. 合同可能起草得太不完善,没有发现可预见的风险和问题,留下了漏洞和误解的地方。

  3.分配到合同管理的资源不足(人员,信息系统,时间,技能发展)

  4.可能将不当人员分配到合同管理中,导到买方和供应商团队之间缺乏和睦,产生人际冲突。

  2.1 公司治理(纠偏):泛指一套规则,政策,过程与组织过程,组织以此进行运作,控制与监管,以确保遵守可接受的道德标准,优良实践,法律与法规。

  2.2 治理在合同管理中尤其重要,这是因为负责签订和管理商业合同的个人:

  1.是在跨职能和跨组织岗位上开展工作; 2。是在“保管工作”岗位上开展工作,负责保管股东拥有的资金与资产。

  3.可能控制着非常大规模的组织资金; 4。在供应源搜寻和合同管理过程中,有很多机会进行金融欺诈或者为了个人利益滥用系统或信息(如虚开发票,批准支付货款)。 4。代表组织形象和信誉。

  3.3 买方的合同经理的职责:

  1.充当所有合同商务和法律沟通的唯一联络点; 2。维护合同绩效测量的规格(SLA,KPI);

  3。监督合同绩效和报告综合服务水平; 4。将买方的利益告诉供应商; 5。监督合同履行与管理。

  6.对于产生的任何问题,根据与供应商的协议,确定并采取纠正措施。 7。对合同规格修订与更新进行维护。

  3.4 供应商的合同经理的职责:

  1.监督合同履行; 2。发现并管理例外情况; 3。将供应商的利益传达给买方;

  4. 对客户的需求变化作出响应; 5。对于产生的任何问题,根据与买方的协议,确定并采取纠正措施。

  6.根据规格,履行并管理合同; 7。在发生违反合同条款的情况下,与买方协商补救办法。

  4.1 合同行政管理基本程序包括:

  1. 合同维护,文件管理和变更控制; 2。订购程序; 3。支付程序;4。预算控制程序;5。资源管理和规划

  5.管理报告(如进展情况,关于与计划,进度计划与合同之间的偏差)

  合同行政管理内容:订单跟催;文件管理和变更控制;管理报告; 支付责任; 合同续订或终止; 合同后的教训管理

  第十章 供应商关系管理

  1.1 供应商关系管理与合同管理区别(背)

  1. 供应合同与供应商关系不一定是一一个对应的。

  2. 单个供应合同可能期限较短,并且一般都有固定的期限。

  3. 合同管理的焦点是保证双方遵守合同议定条款。合同管理焦点是“合规性”,而供应商关系管理的焦点是“贡献”

  4. 合同管理中关系管理的内容同样也是以合同履行为中心的。 供应商管系管理的范围要广泛得多。

  5. 供应合同的条款在理想情况下应是详细和清楚的。供应商关系的条款与价值则不是那么明确的。

  6. 合同管理虽然很重要,但它基本上是一种操作性的活动,而供应商关系管理则是一种战术性的或战略性的活动。

  7. 供应商关系管理是采购的一方面工作,涉及供应商基础合理化,供应商的选择,协调,绩效评估,潜力开发,以及

  在合适的情况下建立长期协作关系。 为了获得关系带来的额外价值与收益而对供应商进行的管理。

  8. 合同管理,强调对供应商在合同期内履行某一特定供应合同的管理。供应管理,强调对供应过程和采购周期中操作

  层面的管理,即保证供应品有效地流入与流出组织,并且满足“采购的五个适当”。 供应链管理,强调整个供应链内流程与关系在战略上的整合。

  2.6 供应商评估:某位供应商可能申请加入批准的供应商名单(新人);可能某位采购者要询购一些以前没有买过或者现供应商无法提供的东西。(新业务)。 目的是确保潜在供应商能够履行合同,满足相应的标准。

  2.9 供应商评估,卡特尔10C

  1.履行合同的能力(Competence):是否能够生产所需类型的物品或提供所需类型服务。

  2.满足采购组织目前和未来需求的产能(Capacity):供应商能够处理的数量是多大(生产能力)

  3.对关键价值要素和与采购组织保持长期关系的承诺(Commitment)

  4.现成的控制系统(Control system):用以监控和管理资源与风险。如质量或环境管理系统;财务控制;风险管理系统

  5.现金资源(Cash resources):确保供应商的财务状况和稳定性,如供应商的盈利性,现金流状况。

  6.在交付和改进质量与服务水平的过程中的一致性(Consistency):如可靠性的“跟踪记录”或“过程能力”

  7.成本(Cost):供应商所提供的价格,全生命成本和资金价值。

  8.供应商与采购组织的兼容性(Compatibility):在文化和技术方面是否兼容。

  9.合规性(Compliance):符合环境,企业社会责任或可持续性的标准和法规。

  10.有效沟通(Communication efficiency)及相应的支持技术:以支持供应链中的协作与协调。

  2.16

  3.11 为什么进行绩效管理?为什么进行测量?

  1.帮助识别质量高,绩效优的供应商; 2。表明为了改进供应商绩效应当如何提升供应商的关系。

  3.有助于保证供应商履行他们在合同中的承诺; 4。为供应商提供一种激励,以保持和/或持续改进他们的绩效水平。

  5.通过识别问题及其原因,或识别需要得到支持和开发的领域,从而显著提高供应商绩效。

  供应商评估(在合同授予前,目的在于选择供应商)与供应商绩效评估(在合同授予后,目的在于加强管控)有所不同。前者评判的是潜在供应商是否具有满足买方需求的能力,而后者评判的是现有供应商在满足买方需求过程中的绩效。

  第十一章 供应商绩效管理

  3.1 对标:将你的绩效和做得最好的公司进行比较,弄清楚为什么这些最好的公司能实现最好的绩效,并将这些信息作为设定自已公司目标,战略和实施方案的基础。目的是通过和最佳实践者进行比较,确定哪些绩效需要进一步提高以及应该如何提高这些绩效。

  3.5 对标四种类型:

  1.内部对标:和同一组织内的其他绩效水平高的部门进行比较。

  2.竞争者对标:和绩效水平高的竞争对手进行比较。

  3.职能对标:将自已某个职能或流程的绩效水平和其他绩效水平高的组织的相同职能或流程的绩效水平进行比较。

  4.一般对标:对商业过程做跨职能或跨产业的比较。 (如学习型组织)

  3.6 对标过程:

  1.对市场及组织进行分析,以决定优先顺序及成功要素。

  2.找出合适的供应组织以便进行比较(比较对象)

  3.研究和评估比较对象的绩效及流程

  4.分析研究反馈信息,以识别最佳实践及绩效差距。

  5.计划新的/修正的流程,设定改进目标,计划和实施变革。

  3.8 平衡计分卡的四个关键视角:(“物流企业财务管理 ”有复习过)

  财务:财务绩效和为股东创造的价值。

  客户:组织向客户传送价值的效果如何,组织与客户和其他利益相关者发展互惠关系的效果如何。

采购合同 篇8

  甲方(采购方):

  乙方(供应商生产商):

  鉴于:甲方有意向乙方采购具有相同特征且可能重复采购的商品,双方拟长期合作,签署本框架协议后根据本协议进行订单式采购。甲乙双方本着长期合作、互利互惠、诚实守信的原则,经双方平等协商,根据《合同法》及国家有关规定,为了明确双方的责权关系,双方一致同意达成如下合同内容:

  第一条采购商品名称:电动车,详细规格型号以甲方采购订单为准。

  第二条采购商品数量

  1。交货方式:乙方按照甲方要求将商品安全运至甲方指定仓库,商品在交给甲方前的损毁、灭失风险由乙方承担。

  2、运输方式:乙方自备运输工具负责送货,运输费用和运输保险费用等送货费用均由乙方负责;

  3、乙方应按照甲方订单规定的时间交货,交货时间是指乙方货物实际到达甲方指定地点的时间。

  4、交货应附送货单,并在送货单上注明合同号、商品名称、规格、数量、单位及价格等,并加盖乙方公章或由送货人员(需持乙方盖章的'授权委托书)签字确认。

  三条商品价格及货款结算:

  商品价格:以签订合同时经甲方确认的乙方提供的报价单为准。商品价格波动系市场经济固有规律不得作为乙方单方调价之依据。

  甲方:乙方:

  法定代表人:法定代表人:授权代表:授权代表:

  开户银行:开户银行:

  账号:账号:

  盖章:盖章:

  日期:____日期:

  电动机采购合同精选

【采购合同】相关文章:

采购合同07-20

采购合同【精选】08-04

采购合同(精选)08-04

采购合同(经典)07-23

【精选】采购合同07-30

(精选)采购合同07-23

采购合同[经典]07-25

采购合同[精选]08-06

(精选)采购合同08-26

采购合同【经典】08-17