精选采购合同范文锦集5篇
在当今不断发展的世界，合同对我们的帮助越来越大，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编整理的采购合同6篇，希望对大家有所帮助。
采购合同 篇1
签约日期： 年月日
甲方：
乙方： （供货方）
为保障甲、乙双方的合法权益，在平等互利的基础上，经双方协商一致，就购买酒店 餐具 达成如下协议：
一、产品名称及清单 见附表一
二、合同总金额
人民币（大写） 元整（含税费、运杂费、保险费及其它相关费用等），以后购买按报价的8.1折结算。
三、付款方式
1、合同签订，乙方将样品送交甲方封存后，甲方向乙方支付合同总额30%的货款。
2、货到甲方，经验收合格后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总金额70%的货款。
四、交货方式
1、交货日期： 年 月 日
2、交货地点：曲周大酒店。
3、一般产品纸箱包装，特殊产品用木箱包装。
五、验收标准
1、该批货物均按国家技术标准验收，应随货备有合格证、原产地证明、质保书、装箱单等证明文件。
2、乙方按照甲方要求，分品种提供样品交甲方封存，收货时以封存样品核对验收。
六、包装要求
均按国家包装标准，费用由乙方承担。
七、服务承诺
1、全部货物送到甲方验收，如发现有破损、变形等质量问题，由乙方负责无条件更换。
2、乙方应备好一定数量相同品牌、规格、型号的货物库存，以备甲方补货。
八、违约责任
1、逾期交货：因乙方原因，不能按期交货，每推迟一天，乙方每天按合同货
款总值的.1%支付违约金。
2、逾期付款：若甲方无正当理由延期付款，甲方需向乙方支付违约金，每推迟一周付款，则按合同货款总值的1%支付罚金，给予乙方补偿。
3、因乙方原因，影响甲方正常开业，一切责任由乙方承担。
九、毁约处理
甲、乙双方签订《购销合同》后，若任何一方单方面撕毁合同，则毁约方应按合同总金额的50%赔偿给受损方，自然灾难或战争等不可抗拒的因素导致的毁约除外。
十、本合同一式贰份，签字或盖章后生效，甲方持壹份，乙方持壹份，合同附件与本合同具有同等法律效力。
十一、一切由于执行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲、乙双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应提交北京市平谷人民法院进行裁决。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
电话： 电话：
单位名称（公章）： 单位名称（公章）：
采购合同 篇2
供货方（以下简称甲方）：七彩中原涂料有限公司
订货方（以下简称乙方）：
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方向甲方订购涂料事宜协商一致，订立本合同，双方共同遵守：
第一条 产品名称
品牌：七彩中原真石漆
第二条 质量要求标准
1、质量标准：相关的国家标准（JG/T24-20xx(外墙)。
2、乙方须在工程涂刷前(订单作为合同的附件)。应注明采购订单的产品的名称、品种、型材代号、颜色、订货数量、联系方式及联系人等其它相关要求，甲方在接到乙方订单后 天内将订购的产品送到甲乙双方约定的供货地点。因甲方原因造成供货时间延误的，应赔偿乙方损失；如遇到不可抗力的原因，供货时间应予以顺延，具体顺延时间由甲乙双方协商确定。
3、交货地点：
4、运输方式：
第五条 验收时间、地点。
1、验收时间：乙方在甲方交货时进行共同验收。
2、验收地点：即甲方交货地点。
第六条 施工中质量保证措施
1、为确保甲方所供产品施工后的质量品质，乙方必须要求施工单位按下列规定采取质量保证措施：
1) 墙体表面的光滑度及相关修正和清理；
2) 施工次序；
3) 施工时环境温度限制；
4) 成品保护。
2、如乙方未采取上述质量保证措施而造成涂布效果不能达到合同约定的质量要求的`，由乙方承担相应责任。如乙方按照上述质量保证措施施工未达到合同约定的质量要求，视为甲方材料质量问题，由甲方承担相应责任。
第七条 付款方式
1.乙方下订单后30%的定金
2.货到验收完毕支付货款第八条 提出异议的时间和方法
乙方对甲方的货物质量有异议，须在货到乙方之日起 10日内以书面形式提出退换的要求，否则产品质量视为合格。
第九条 违约责任
1、乙方的违约责任
1)乙方中途无故退订单的，应赔偿甲方直接和间接的损失（按退货总额。
2)乙方延期提货，应向甲方支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额的乙方违反合同规定，拒绝接受货物的，应向甲方支付违约金，违约金按货款总额的计算。
3)乙方未按合同约定付款的，应向甲方支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额
4）乙方如错填到货地点、接货人或对甲方提出错误异议，应承担甲方由此产生的直接和间接损失。
2、甲方的违约责任
1）甲方中途无故终止订单的，应赔偿乙方直接和间接的损失（按终止订单总额100%赔偿）。
1）甲方所交货物质量或型号不符合合同约定的，由甲方负责调换并承担由此给乙方造成的一切损失。
2）因甲方的原因逾期交付货物的，应向乙方支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额的3‰计算；甲方违反合同规定，提供不合格货物的，按合同约定更换合格货物。
3）甲方货物错发到货地点、接货人的，甲方除应负责运到合同规定的交货地点、接货人外，还应承担乙方因此多支付费用两倍的金额；但乙方必须提供因甲方原因多支付费用的证明。
第十条 不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括但不限于因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾、以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。
2、不可抗力的发生影响了合同的履行时，则应延迟合同期限，延迟时间应相当于事故所影响的时间或者双方通过友好协商，解决合同的继续履行问题。但发生不可抗力的一方应当及时通知另一方，并在不可抗力结束后及时提供相关证明。
3、甲乙双方在迟延履行合同期间发生不可抗力的，不免除责任。
第十一条 争议解决
甲乙双方在合同履行过程中发生纠纷时，首先由双方协商解决，协商不成的，均可向生产所在地的人民法院起诉。
第十二条 其他事项
1、在合同有效期内，除经对方书面同意或者由法定理由，任何一方不得无故变更或解除合同。如有未尽事宜，双方另订补充协议约定，补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同自双方签字并盖公章之日起生效，本合同一式贰份、共计两页，甲乙双方各执壹份。具有同等法律效力。
甲方：乙方：日期： 日 期：
采购合同 篇3
采购方:
供应方:
第一条、标的、数量、价款及交(提)货时间：
注：1、济钢代表河南济源钢铁(集团)有限公司;安钢代表安阳钢铁股份有限公司。
2、本表提供的所需钢筋数量及品牌仅代表±0.000以下。
第二条、质量标准：供应方供应的钢筋其质量必须符合现行国家标准。各项技术性能指标经平顶山市建设工程检测技术中心检验必须合乎国标要求。
第三条、通知送货方式：采购方以电话的方式或定单的形式通知供应方送货时间和数量。
第四条、交(提)货方式、地点：
供应方负责送货至采购方工地，卸至采购方指定的卸货地点，并承担装、运、卸等费用。供应方在装、运、卸过程中发生的安全事故责任自担。
第五条、包装要求：钢筋应捆扎且每捆钢筋应挂有不少于二个标牌，注明生产厂家、生产日期、钢筋牌号和规格。罗纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径。
第六条、定尺要求：所供螺纹钢筋要 9米 定尺。
第七条、技术文件要求：供应方交货时应向采购方提供该批货物的质量证明书和准用证。
第八条、验收标准、方法、地点及期限：
1、数量验收 ：
可采用双方认可的公共计量单位过磅计量;也可采用双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计量。
2、质量验收：
(1)表面质量验收：钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈(黄锈)，但不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。
(2)检测中心检测：采购方及时按规定取样送平顶山市建设工程检测技术中心进行检测，各项性能指标必须符合现行国家标准，视为最终合格。
第九条、结算方式及期限: 采购方在收到开发商每次拨款(±0.000拨款后每四层拨款一次)后立即付给供应方当次所供应钢筋款项的70%，待主体完工开发商拨款后付清全部所欠钢筋款项。
第十条、本合同解除的.条件：
1、若供应方不能及时供应，需方有权终止该合同。
2、采购方不按约定方式付款，供应方有权终止该合同。
第十一条、违约责任
1、采购方检验不合格，供应方应急时将货物运出工地，需方无保管义务。
2、如供应方不按期供货，影响采购方工程施工，给采购方造成经济损失，供应方负责赔偿。
3、如采购方检验不合格，由此对采购方造成的损失供应方负责赔偿。
第十二条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：
1、提交仲裁委员会仲裁;
2人民法院起诉。
第十三条、合同生、失效日期：双方签字盖章后合同生效，双方货款两迄自行失效。
第十四条、合同份数：本合同共4份，双方各执二份。
第十五条、其他约定事项： 。
采购方(章)： 供应方(章)：
地 址： 地 址：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
采购合同 篇4
购货单位：(以下简称甲方)
供货单位：(以下简称乙方)
第一条 其产品名称、规格、质量(技术标准)、单价、总价等，如表所列：
第二条 产品包装规格及费用：标准包装，包装费用由乙方承担。
第三条 验收方法：货物到场并安装完成后甲方验收。
第四条 货款及费用等付款及结算办法：货物到场、安装完毕并验收合格后甲方一次性付清货款。
第五条 交货规定：
1、交货地点：
2、交货日期：
第六条 质保
保修期为：主机保修五年，附件保修一年。
第七条 经济责任：
1、乙方应负的经济责任：
(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的千分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的罚金。
(3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或重新包装，乙方应按不符合合同规定包装价值千分之三的罚金。
(4)产品交货时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之三的罚金。
(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应承担相关的赔偿责任。
2、甲方应负的经济责任：
(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值3%的罚金。
(2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的.，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值3%的罚金。乙方不同意退货的，乙方仍需按合同规定收货。
(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值千分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。
(4)乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此造成的损失和运输费用及罚金。
第七条 产品价格如需调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的千分之三作为罚金付给甲方。
第八条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总金额3%的补偿金。
第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方需变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前10天与甲方协商。
第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并单独要求变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因不能履行本合同时，，应及时向对方通知不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免于承担违约责任。
第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。(两者选一)
第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐、安装完毕经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜。得由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同具有同等效力。
第十五条 本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执正本一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
采购合同 篇5
鲜活农产品采购合同
甲方：
电话：
乙方：
电话：
为了促进农副产品生产的发展、沟通城乡流通渠道、为城镇人民和商业贸易提供丰富、鲜活的农副产品，甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同遵守履行。
（1）有国家标准的，按国家标准执行；
（2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；
（3）无国家标准和部颁标准的，按地区标准执行；
（4）无上述标准的，由甲乙双方协商确定；
（5）无某些干、鲜、活产品，应根据国家或地方卫生主管部门的有关规定，商
定合理的、切实可行的检验、检疫办法；国家或地方卫生主管部门没有规定的，由甲乙双方协商确定。农副产品确定标准后需要封存样品的，应由甲乙双方共同封存，妥善保管，作为验收的依据。
第三条：包装
（1）不同品种等级应分别包装；
（2）包装要牢固，适宜装卸运输；
（3）每包品种等级标签清楚；
（4）包装费用由乙方承担；
（5）包装物由乙方提供，包装物的回收办法甲乙双方另行商定。
第四条：价格
按合同价格执行，在合同执行期内遇有价格变动时，按新价格执行或由当事人商议确定。
第五条：订单
甲方应提前45-120天与乙方签订书面订单。
第六条：货款结算
（1）签订订单时甲方支付订单金额的 30 %给乙方；
（2）乙方交付货物给甲方，甲方组织验收合格后3个工作日内支付余款给乙方。
第七条：产品验收
（1）验收时间：甲方应在收到产品之日起 日内组织有关人员会同乙方人员进行验收。
（2）验收标准：以双方约的质量为准，允许产品颜色有一定的误差，重量允许有%的误差，允许含水分为%。
第八条：违约责任
（1）甲方中途退货的，应向乙方支付退货金额%的违约金。
（2）甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定的日期提货的，应按逾期提货部分贷款金额的万分之 计算，向乙方支付逾期提贷违约金，并承担乙方实际保管、保养的费用。
（3）甲方逾期支付贷款的，应按逾期贷款金额每日万分之 计算，向乙方支付逾期付款的违约金。
（4）甲方违反合同规定拒绝接受产品的'，应承担因此给乙方造成的损失。
（5）乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货金额 %的违约金。
（6）乙方所交产品品种、质量不符合合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不同意利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换，并承担挑换或退货而产生的实际费用。
（7）乙方逾期交货的，应按逾期交贷金额每日万分之 计算，支付逾期交货违约金绝给甲方，并赔偿甲方因此所遭受的损失，若逾期超过 日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
第九条：争议的处理
（1）本合同受中华人民共和国合同法管辖并按其进行解释。
（2）本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决，也可由相关部门调解，
协商调解不成的，提交毕节仲裁委员会仲裁。
第十条：其它未尽事宜，甲乙双方另行协商。
第十一条：合同有效期
本合同有效期 年，自年 月 日起至 年 月 日止。 第十二条：本合同一式贰份，甲乙双方各一份。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
授权代表： 授权代表：
年 月 日
【采购合同】相关文章：
(精选)采购合同07-23
（精选）采购合同08-26
采购合同【精选】08-04
采购合同（精选）08-04
[精选]采购合同10-02
采购合同【经典】08-17
采购合同[精选]08-06
采购合同07-20
(经典)采购合同07-31
采购合同(精选)07-31