有关安装合同范文合集10篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同的用途越来越广泛,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编整理的安装合同10篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
安装合同 篇1
依照《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,为使本工程在确保安全的前提下,按质、按量、按时完成任务,特商定以下条款、事宜、共同遵守。
一、工程名称: 工程。
二、工程地点: 市 镇 村。
三、承包方式:包工不包枓。
四、承包范围:甲方提供的施工图纸范围内的所有管道安装及附属项目。
五、施工内容:乙方承包范围内的具体施工项目含砂垫层、PCCP管和钢管安装、排泥阀、排气阀、伸缩蝶阀、伸缩节、钢制法兰、流量计、弯头、三通、承插头、钢管接头内外除锈防腐、PCCP管接头内外水泥抹口、堵头制安、灌水试压、焊缝检测、施工原始记录表填报等。
六、承包价格:PCCP管道安装 元/米,DN1000mm钢管安装 元/米,管安装 元/米,弯头制安 元/个。
七、计量方式:以实际发生工程量套相应承包价格按实计算。
八、付款方式:由甲方按乙方完成工程量的80﹪向乙方支付工程款,施工全部完成且外观和水压试验合格后付工程总量的95%,余款5%待本工程验收合格后1个月内付。
九、工期要求:本工程工工期 40 日历天,具体工期安排以甲方施工进度计划为准,(小雨或阵雨天不予顺延)。
十、质量要求:
1、乙方应严格按照国家现行施工及验收规范、施工图纸、会审纪要、设计变更通知的要求进行施工,并确保工程质量达到 合格 标准。
2、乙方的施工质量必须通过建设、监理、设计及质监单位验收,若无法通过验收造成返工、返料及其它相关的一切经济损失均由乙方自行承担,甲方概不负责。
3、若因乙方自身原因或擅自施工造成质量事故,其一切经济及法律均由乙方自行承担,甲方概不负责。
十一、安全文明施工要求:
1、乙方人员要严格按照《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)的规定进行施工,实现安全达标。
2、乙方人员进场施工应严格遵守工地规章制度,服从管理人员指挥,按甲方给予的合理的施工工期内完成承包范围内的施工任务。
3、乙方在施工中必须自行配备安全防护用品,机械设备必须做防护装置和接地接零。
4、若乙方因自身原因或擅自违规施工,所造成的任何工伤、安全事故,其一切经济损失和法律责任均由乙方自行承担,甲方概不负责。
5、文明施工、安全等方面达不到甲方要求或不听从甲方现场指挥,影响甲方的利益和声誉,甲方有权对乙方进行经济处罚并由乙方赔偿甲方由造成的施工停顿、延误工期等一切经济损失,同时甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
6、本合同承包范围内施工过程中一切安全责任均由乙方承担。
十二、甲方责任:
1、施工过程中甲方必须保证施工用电正常供应。
2、甲方负责吊装PCCP管和钢管至沟槽。
3、甲方根据乙方提前一周申报的管材数量,指定供货日期向乙方提供管材。
4、甲方合理安排施工、全面展开工作面,若因甲方原因造成乙方窝工的甲方应承担乙方的误工工资(甲方应按乙方实际在现场人数,每人每天补贴人民币100元),并可拖延工期。
十三、乙方责任:
1、乙方承包范围内的施工项目中需自备施工过程中所涉及到的一切施工设备(含氧气、乙炔、E43焊条、及小型工用具),甲方概不负责。
2、如果乙方无法按照甲方安排的施工进度计划进行施工,在约定的工期里无法完成施工任务,乙方同意赔偿甲方损失500元/天直至甲方重新更换新的班组进场施工为止。
3、乙方同意在接到甲方通知进场施工或按照甲方提供的施工进度计划表要求后,无法组织相应人数的施工人员进场施工累计达五次按自动退场处理,所有完成的工程量不予计量。
4、乙方应按验收规范要求做好施工原始记录,且在各单元段管道安装完成后及时向甲方提供。
5、乙方在施工过程中应注意收集所用辅材的合格证和材质报告(如E43焊条、防锈漆),并及时向甲方提供。
6、乙方在施工过程中发现施工图错误时应及时提出意见,乙方负责收集资料会同甲方与设计沟通一并进行处理和签证。
7、乙方按施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,道路畅通,尽最大努力减低施工机械噪音,凡由于乙方原因在施工期间发生的施工质量、安全事故,一切法律经济责任均由乙方负责,并及时向甲方报告。
8、施工过程因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。
9、对验收过程发现的`质量问题立即组织人员进行翻修。
10、在开工前需向甲方提交有效的现场施工人员名单,持证上岗,在进场施工后二天内,将操作员的特种作业上岗证复印件及所有施工人员的身份证、暂住证复印件交给甲方,有平安卡的需要提交平安卡复印件,所有人员必须有平安卡。
十四、其它、争议:
双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
(1)请 当地相关的行政主管部门 调解。
(2)采取第 二 种方式解决,向人民法院提起诉讼。
施工中若因不可抗拒的自然灾害而造成的经济损失,由此引起的对合同条款的失约,双方均不受制约,应另行补充协议约定。
以上合同条款双方均应信守履约,不得违背,未尽事宜双方另行磋商。本合同壹式 叁 份,甲方执 贰 份,乙方执 壹 份,自双方签字之日起生效,至本工程工程款付清后自行失效。
甲方负责人: 乙方负责人:
身份证号码: 身份证号码:
年月日:
安装合同 篇2
发包人(甲方):
代表人:
承包人(乙方):
负责人:
甲乙双方就________________项目的热水工程采购安装达成一致意见,结合工程的具体情况,达成如下协议:
一、 工程概况
1、工程地址:
2、承包方式:
二、 付款方式
1、完成本工程的30%时,支付工程款的_______%;
2、完成工程的60%时,支付工程款的_______%;
3、完成本工程时,支付工程款的_______%,预留5%作为质量保证金。
三、 材料、设备
1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
2、 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。
4、 乙方应检验甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。
5、乙方应做好材料的`保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
6、 未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出场,否则按材料价格加倍从人工费中扣除。
四、工期
从________年______月______日起至________年______月______日止,工期为______天,因甲方因素导致施工不能的,工期顺延;因乙方因素导致不能施工的,工期不顺延。
五、保修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在______年内无偿维修。
2、 普通维修,乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
3、 若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从质保金中扣除。
六、装修要求
1、 使用的6分水管或铝塑复合管,必须是经过检验出厂的合格产品。
2、 在施工过程中,必须将所有的管路连接接头上紧,按照横平竖直分布到位,如遇有地面管路发生交叉时,次路管必须安装过桥在主管道下面,使整体水管分布保持在一个水平线上。
3、 通阳台的水管,必须埋在原毛坯房的地面或墙面凿深4cm的槽内,然后用水泥砂浆将槽口封平。
4、 管道分布到位后,必须用管卡在转弯处方卡紧管子,不使松动。
5、 所有通水的地方必须安装下水管和地漏,其pvc管的管子联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时,应保持6小时静止凝固。
6、 如原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想(不就位)时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道,重新用带防火胶的砂浆封好管子四周,新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子,待凝固58小时后,将圈子里放满水,经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。
七、其它说明和要求
1、业主委托施工承包人购买的材料,施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可,应有品质保证书和有效发票,否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
2、保证体现原先商定好的装潢设计思想,不能擅自改动。如有变化,必须征得业主同意。
3、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。
4、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。
5、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕后方可立离场。
6、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
八、合同争议
1、 因履行本合同出现争议,甲乙双方应协商解决。
2、 协商不成可向工程所在地法院提起诉讼。
九、附则
1、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
地址:
联系人:
身份证号:
签订地点:
签订时间:______年______月______日
乙方:
地址:
联系人:
身份证号:
签订地点:
签订时间:______年______月______日
安装合同 篇3
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:
一、工程概况及承包方式
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:综合机电系统工程(空调、消防专业修改)
二、质量标准:合格
技术要求:按施工图纸文件,国家和上海市的有关法规标准,规范执行。
三、工程造价及结算的约定
1、工程造价为单价合同,以甲乙双方确认的施工图纸、文件、报价明细为依据(附件一)。
2、合同总价:RMB(大写:)。
3、本合同生效后,甲方分三次,按下表约定支付工程款:理。
5、质保期1年。
6、上述付款以支票兑现/电汇确认到账后为准。
7、乙方收到工程款后,提供对应金额的正规发票。
四、工程保修
保修内容包括:合同图纸所包含的工程项目、变更或修改全部内容(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外)
五、双方责任
1、甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企如因设计原因导致工程量变化,将以合同单价为基础,按实际发生的工作量做变更项处业安全技术标准。
2、甲方负责乙方与小业主之间的协调工作。
3、乙方必须配合甲方的施工进度,工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。
4、乙方严格按照施工图纸施工。遵守生产规范组织施工,建立完整的'安全生产、防火规章制度,设立专职安全员,对施工人员进行岗前安全、防火教育,做到安全施工、文明施工,杜绝安全事故,如有违规施工所造成的安全事故,由乙方承担所造成的一切经济损失并承担相应的责任。
5、甲方负责购买工程一切险(CAR)。
6、本工程综合机电系统工程(空调、消防专业修改)项目,乙方按合约图纸进行施工、竣工并在质量保修期内承担的工程保修责任。
六、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议:
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。
2、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
3、其它未尽事宜由双方协商解决。
4、合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,双方签字生效,并具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
安装合同 篇4
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国劳动法》和有关劳动政策法规,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本劳动合同,并共同遵守如下条款:
一、合同期限
自 年 月 日起至 年 月 日止。合同期满,本合同自行终止。如甲方需要继续留用,经乙方同意,双方可以续订合同,并办理有关手续。
二、工作任务
甲方根据工作需要,安排乙方在 岗位,承担 工作任务。
三、合同范围
(1)乙方应认真学习业务知识,积极工作,按照甲方规章制度及要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准。
(1)安装人员外出需穿公司制服,配带工作证,不跟客户不发生冲突,做到微笑服务。
(2)客户需收签单据,交回公司,将算整个工作完成。
(3)安装过程中,不按公司规定进行安全施工,出了事故自行负责。
五、违约责任
(1)甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的,按乙方实际损失予以赔偿,具体数额由双方协商。
(2)甲方不得无故克扣、拖欠乙方工资,否则甲方除支付乙方应得的工资外,并加发相当于工资报酬10%的.经济补偿金。
(3)乙方在工作中若出现严重违反甲方规章制度、严重失职、营私舞弊、泄露公司信息机密和技术机密资料给甲方造成了利益损害,甲方有权对乙方进行罚款或解除合同的各种处罚,并由乙方承担对甲方利益造成的全部经济损失。
(4)乙方违反劳动纪律,甲方可依据国家法律、法规和本公司相关规章制度,给予纪律处分、经济处分,直至解除劳动合同。
安装合同 篇5
甲方:云南电力线路器材厂
乙方:曹翔
双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同遵守。
一、名称:不锈钢宣传栏安装工程。
二、项目说明:
1、本合同总金额为预计工程总价,最终按不锈钢宣传栏实际安装数量结算为准,单价不变。
2、此合同签定后甲方若有补充工程项目,或分步完成项目,甲方需签字确认。
三、质量要求、技术标准及验收:
1、乙方按国家、行业、地方相关法规、规范、标准对甲方不锈钢宣传栏进行安装施工。
2、甲方审核确认标识样式、色彩、内容、规格大小、安装位置。
3、乙方严格按设计图纸和确定的材料、规范和标准进行施工。甲方按设计要求、相关规范、或投标封存样品进行验收。
四、质量保证及期限:
项目工程的安装由乙方负责。保修期为1年(自验收之日起计。非乙方产品质量原因,发生维护费用的,甲方承担相应的材料及加工成本费用)。
五、工期:工期为30天,以甲方确认制作数量的施工图给乙方之日起开始计算。
六、交(提)货方式及地点:
由乙方负责送货到甲方并按合同约定的安装方式现场安装完毕。
七、合同总金额:
人民币:玖万柒仟贰佰陆拾贰元整
(小写:97262.00元人民币)
八、结算方式及期限:
1、合同签订后,甲方支付预付款人民币贰万元整。
2、验收合格后甲方支付乙方尾款人民币柒万柒仟贰佰陆拾贰元整;
3、乙方为甲方开具发票。
4、工程款通过转账支票支付。
九、责任与义务:
1、乙方自负施工安全责任,因乙方施工造成财产和人身伤害事故的,由乙方承担全部法律和经济赔偿责任。
2、乙方确保安装质量,因安装质量问题给甲方或第三者造成财产和人身伤害的,由乙方承担全部法律和经济赔偿责任。此责不因保修期到期免责。
3、乙方施工应做好现场成品的保护,施工中造成成品损坏的,由乙方承担赔偿责任。本工程验收前的'成品保护,由乙方自行负责,甲方予以积极协助。
4、乙方严格按照合同规定的时间完成安装任务,除发生不可抗拒因素外,若乙方不能如期完工,每延期一天乙方按合同总价格的0.1%支付甲方的违约金。
5、乙方不能履行售后服务承诺,甲方可请第三方进行服务,所产生的费用由乙方具实承担。
6、甲方应严格按照本合同所规定的付款方式支付乙方工程款以保证工程顺利进行,除发生不可抗拒因素外,若甲方不能按期支付乙方款项,每延期一天甲方按合同总价的0.1%支付乙方违约金。
7、本合同签字生效后,非乙方原因造成的工程延误,经甲方签字认可,工期顺延。
十、其他:
1、本施工为本合同的组成部分。
2、双方协商无法解决事宜,提交乙方所在地仲裁机关解决或向乙方所在地人民法院提起诉讼解决。
3、合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份,具有同等法律效力,本合同自签订之日起生效。
安装合同 篇6
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,本着平等互利的原则,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,结合本工程的具体情况,双方就 的彩钢房制安事项协商一致,特订立本合同。
第一条 工程概况:
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程做法:彩钢库房,站杆采用4×8方钢,檩条采用4×6方钢,彩钢复合板新顶板50mm,旧顶板70mm,外墙板70mm,内墙板50mm,旧彩钢岩棉夹层的`复合板,新彩钢玻璃丝棉夹层复合板。
第二条 工期要求
合同工期:本工程施工期为个工作日,施工自年月日开始,于日竣工,并验收合格。
第三条 安装工程单价
本彩钢房工程合同综合单价用旧彩钢130 元/㎡,用新彩钢180元/㎡,结算时按施工实际面积计算。
第四条 付款方式
完成其工程量竣工经甲方验收合格后一个星期内付到合同总价95%,扣除5%质保金,待质保期满无质量问题后付清。质保期为两年。
第五条 双方职责
甲方职责:
2.按合同支付工程款。
3.及时提供乙方施工所需水、电、材料堆放点等。
乙方职责:
1.乙方应严格按照要求的材质与厚度制作。钢架构造由乙方提供方案,乙方自行搭配材料。房施工确保质量、安全、工期达到要求。材料的保管。
2.材料标准:旧彩钢房顶板70mm,外墙板70mm,内墙板50mm,檩条4*6方钢,立杆4*8方钢,8m跨度的檩条8*8方钢,新彩钢房顶板50mm,外墙板70mm,内墙板50mm,檩条4*6方钢,立杆4*8方钢,8m跨度的檩条8*8方钢
3.乙方进场后,制定详细的施工进度计划,文明施工管理条例及岗位责任制交甲方认可。
4.施工过程中,乙方应确保文明、安全施工。
5.安全生产:
承包人进场后遵守发包人安全管理规章制度,接受发包人的安全检查,与发包 人签订安全管理协议。按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。承包人要保证安全措施,做好安全防护教育工作,承担进场人员的安全防护用具费用,不准发生伤亡事故,如发生伤亡事故,由承包人自负,并承担相应费用,发包人对承包人还要处以一定数额的罚款。
6.乙方负责自有人员及设备的安全保险工作,并且承担由于自身原因造成的安全、质量事故损失。
第六条 违约责任
乙方如果不按合同工期按时完工,每滞后一天扣总价的20%,如因甲方原因导致工期拖延,则相应顺延工期。
第七条 本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。本合同自双方签字盖章后生效。
甲 方:乙方:
法人或委托人: 法人或委托人:
联系电话:
日 期:
签订地点: 身份证号: 联系电话: 日期:
安装合同 篇7
甲方: 河南省洛阳市市政工程处 乙方: 河南北方光电工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,根据20xx年8月25日《×××路灯安装工程招标书》,参照20xx年9月2日合同价格,经双方协商,签定本合同,共同遵守。
第一条 工程项目
合同共分二部分:第一是材料部分;第二是安装部分 材料部分
桂郴路延伸段工程清单
东华路增加部分工程清单
观前路墙头灯增加部分工程清单
安装部分
安装路灯48套,安装华灯2套,墙头灯10套,铺设电缆
1760米,安装开关箱2只,安装路灯每套150元,安装华灯每套200元,墙头灯每套20元,铺设电缆每米2元,安装控制箱200.00元/只,税收及其它1656元,计13296元。机械吊装费由业主承担。
以上合计:叁拾捌万叁仟玖佰叁拾陆元捌角(¥383936.8)。
第二条 施工准备
一、从合同签定之日起,乙方10日内提供基础施工图纸和其他相关图纸。
二、路灯基础和电缆管道由甲方根据乙方提供的图纸自建。 三、乙方材料进场后,甲方免费提供仓库储室。
四、乙方承诺工程竣工后一年内光源以及线路、设备等均实行保修,灯具、灯杆保修期为3年,其费用由乙方负责。
第三条 工程期限
一、从合同签定之日起40日内(或业主通知后10天内),乙方材料全部进场交付甲方验收。
二、材料验收合格后20日内乙方应安装结束,交付甲方验收。
三、如遇下列情况,工期可以顺延:
1、甲方未能完成基础部分、电缆管道铺设,或未能按图纸完成基础部分、电缆管道铺设(包括基础部分接地)。
2、在施工中如因停水、停电八小时以上或连续间隙停水、停电三天以上(每次连续四小时以上)影响正常施工。
3、未按合同规定拨付工程款而影响施工。
4、人力不可抗拒的`因数(如台风、水灾、地震以及其他自然原因等)而延误工期。
第四条 工程质量及验收办法
一、本工程质量经双方协商要求达到:优良。 二、验收办法
1、乙方材料进场后书面通知甲方验收。甲方收到通知后七日内,对工程所用材料按国颁标准随机抽样检查,相关费用由甲方承担。逾期视为合格。
2、材料验收合格后,乙方派出相关技术人员进场安装、调试结束后,书面通知甲方验收。甲方于收到通知七日内对工程验收,逾期视为合格。
3、乙方派出进场安装、调试的技术人员必须持有国家承认的相关资质证书,否则不得进场施工。
第五条 付款方式
一、工程所需材料进场验收合格后五日内,甲方支付给乙方总材料款50%。
二、工程安装验收合格后,甲方于20xx年10月22日前共支付给乙方总工程款的96%。
三、另外3%工程款,作为质量保证金。一年内工程无质量问题,甲方一次性给乙方。其余1%在三年保修期满后7个工作日内付清。
四、如甲方逾期不能支付工程款,按同期银行、信用社贷款利率支付违约金。
第六条 解决争议的办法
双方协商调解或根据《合同法》交仲裁机关仲裁或法院审理。材料、安装质量纠纷由甲方所在地管辖,工程款纠纷由乙方所在地管辖。
第七条 合同生效
合同订立时间: 合同订立地点:
本合同双方约定:合同订立双方签字盖章后生效。至双方义务均履行完毕后终止。本合同一式四份(甲方执三份,乙方执一份)。
甲方(公章): 乙方(公章) 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 帐户: 帐户: 邮编: 邮编:
安装合同 篇8
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方友好协商达成以下协议:
一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
二、质量要求技术标准:符合国家技术标准。
三、交货地点、方式:迁西济德医院
四、运输方式及到站费用负担 运费由乙方负担。
五、包装标准、包装物的供应与回收 包装物回收。
六、验收标准、方法提出异议期限 按相关国家标准及行业标准验收。 包装完好,无破损,货到当日提出异议。
七、付款方式
1、合同签订后,甲方向乙方支付合同总价款的10%,即
2、甲方通知乙方进场安装,甲方向乙方支付合同总价款的`50%,即元;
3、系统安装完毕,验收合格当日甲方支付乙方合同总价款的40%,即元。
八、违约责任:
1、甲方未按合同规定付款,每延期一天支付乙方总额的1%滞纳金。
2、乙方无故延误工期,每延期一天支付甲方总额的1%滞纳金。
九、产品保修:主机保修3年,电器保修1年。
十、解决合同纠纷的方式 由双方协商解决,协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。
十一、 合同壹式贰份,甲方双方各执壹份,双方签定盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇9
甲方:宣城百汇置业有限公司
乙方:河北明康机电设备有限公司
经甲乙双方友好协商,就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议:
一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包,由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.
二、甲、乙双方的责任和义务
甲方
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作,以顺利施工,如期竣工;
2、配合乙方将工程施工所需的水,电,材料场地提供到位;
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节,如有方案变更,及时通知乙方;
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;
5、遵守本协议其他相关条款.
乙方
1、组织施工队伍和施工设备按期进场,在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理,遵守现场各种制度,维护公司整体形象;
2、制定合理的.材料进场计划,积极配合现场物料采购,对进场设备、材料妥善分类和保管,对阶段性材料使用情况有详细书面记录;
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;
4、合理使用并节约安装材料,杜绝浪费和丢失,对故意损坏及管理不善造成的物料损失,由乙方承担此费用;
5、防火、防盗,文明施工,加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;
6、工程安装严格按照国家相关规范施工,确保工程质量;
7、有效控制施工进度,定期上报工程进展情况,确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失,由乙方全责承担;
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求
本工程施工范围为:离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装,即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天,自接到甲方进场安装通知之日起计算,(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)
如因乙方原因导致工期延误的,每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金,延期达30日,甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失,甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式
1、本工程安装费用为人工清工包干价格,施工时不再另计其他费用,施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写:柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区540000元;大馆B区244800元。
2、安装费用的付与:
(1)安装辅材,水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工,空调室内机到达现场,甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后,于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%,即72。20xx万元(其中A区49。68万元;B区22。5216万元)元;
(3)尾款共计5%作为安装质量保证金,于质保期结束两年后后十日内付清。
(4)安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项
六、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,设备供应方报备一份,自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件,遵守主合同的规定,不一致的地方以本协议为准,具有同等法律效力。
甲方(代表)签字:XX
XXXX年XX月XX日
乙方(代表)签字:XX
XXXX年XX月XX日
安装合同 篇10
甲方(买方/需方):________________
乙方(卖方/供方):________________
签约地点:_________________________
根据《中华人民共和国合同法》及_________年_______月_______日___________单位__________的招标结果和招标文件(招标编号:__________)的要求,经双方达成一致,签订本合同。
1.合同设备
乙方向甲方供应_______________设备等,负责安装调试。
2.合同总价
总价为人民币(大写)__________________ ,即RMB¥__________________元,该合同总金额是设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。
3.合同组成
详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。
4.技术要求
乙方所提供设备,必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求,并提供设备的厂试测验报告。
5.合同设备的包装、交货、安装、调试及验收
5.1 合同设备的包装
设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
5.2 合同设备的交货
5.2.1 乙方交货时间:合同签订15天内。
5.2.2 乙方交货地点:运输及卸车至甲方指定地点。
5.3 合同设备的安装调试
5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试,一切费用由乙方负责。
5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。
5.4 设备的验收
5.4.1 合同设备安装调试完成后5个工作日内验收,验收应在甲、乙双方共同参与下进行。
5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。
5.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物的短缺、损坏,乙方应及时安排换装,以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。
5.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则,乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担由此而发生的所有费用。
6.质量保证及售后服务
6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的,其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。
6.2 合同设备保质保用期按生产厂家标准,但不得少于一年(用户单位签字验收之日起)。保质保用期内非人为原因出现产品质量及安装问题,由乙方负责包修、包换或包退,并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修。
下列情况乙方不负责免费保修:
(1)甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引起设备故障损坏;
(2)擅自改装设备;
(3)各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。
6.3 因设备的质量问题而发生争议,由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的,鉴定费用由甲方承担;设备不符合质量标准的,鉴定费用由乙方承担。
6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训,主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件和构造及原理,日常使用操作、保养与管理,常见故障的排除,紧急情况的处理等,培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方的协商安排。
7.付款方式
7.1 本合同款项以人民币转帐方式支付,凭以下付款资料:
(1)采购合同;
(2)验收表(加盖甲方公章);
(3)调试意见(加盖甲方公章);
(4)乙方开具的正式发票复印件,加盖甲方公章。
付款方在十个工作日内支付合同总金额,即:人民币_________元。
8.技术服务
8.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。
8.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划,再配合甲方及有关单位,以此做好合同执行进度上的配合工作。
9.不可抗力
9.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。
9.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时,发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下,乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货,双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。
10.索赔
10.1 如有异议,甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。
10.2 在合同执行期间,如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。
(1)乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用。
(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受的损失的数额甲乙双方商定降低货物的`价格。
(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分,乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时,相应延长质量保证期。
10.3 如果在甲方发出索赔通知后_____天内,乙方未作出答复,上述索赔应视为被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如此这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
11.违约与处罚
11.1 甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天可向甲方加收合同金额的_____‰违约金。
11.2 乙方未能按时交货,每拖延一天,须向甲方支付合同金额_____‰的违约金。
11.3 乙方交付的货物不符合合同规定的,甲方有权拒收,乙方向甲方支付合同金额的_____%的违约金。
11.4 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方支付合同金额_____%的违约金。
11.5 乙方未能交付货物,则向甲方支付合同金额的_____%的违约金。
12.合同终止
如果一方严重违反合同,并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的,另一方可立即终止本合同。
13.法律诉讼
签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,则由合同签订所在地仲裁机构或合同签订所在地人民法院提起诉讼(仲裁或诉讼任选一种)。受理期间,双方应继续执行合同其余部分。
14.其他
14.1 本合同正本五份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份,监察局一份,采购中心一份,招标人一份。合同自签字之日起即时生效。
14.2 本合同未尽事宜,由双方协商处理。
甲方:_____________ 乙方:__________________
法定代表人:_______ 法定代表人:____________
签约代表:_________ 签约代表:______________
地址:_____________ 地址:__________________
电话:_____________ 电话:__________________
传真:_____________ 传真:__________________
签约日期:_________ 签约日期:______________
开户银行:_________ 开户银行:______________
账号:_____________ 账号:__________________
【安装合同】相关文章:
安装合同07-20
安装合同(经典)07-31
(精选)安装合同07-30
安装合同(精选)08-13
安装合同【经典】08-14
【精选】安装合同08-10
安装合同[精选]08-26
安装合同(精选)09-11
安装合同(经典)07-28
[经典]安装合同08-05