精选瓷砖合同范文集锦10篇
随着人们法律意识的加强，能够利用到合同的场合越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编整理的瓷砖合同10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
瓷砖合同 篇1
甲方(需方)：(以下简称为甲方)
乙方(供方)： (以下简称为乙方)
通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目 全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。
二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：
乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的 卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起 1 年为限。
三、交货时间、地点、方式：
乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期)，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的xxxx酒店工地一楼，即xxxx市xxxx路与xxxx路交会处东北侧xxxx酒店一楼。
四、运输及运输保险费用：
乙方所供瓷砖的`装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收：
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
六、合理损耗及计算方法：
乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
七、验收标准、方式及异议的提出：
乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。
八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：
按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。
九、结算、付款方式：
1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元(￥50，000元)，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后 30天内支付该批瓷砖货款的 50% (含定金5万元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的 60% (含5万元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。
3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。
十、违约责任：
如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五 向乙方计(付)违约金。
十一、合同纠纷解决方式：
按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
十二、其它约定事项
在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
法定代表人(签章)： 法定代表人(签章)：
委托代理人(签章)： 委托代理人(签章)：
年月日：
瓷砖合同 篇2
需方：（以下简称甲方） 供方：安庆宏建伟业建材有限公司（以下简称乙方）
经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，签订本合同：
一、质量标准：按照HJ/T297-20xx陶瓷砖标准执行；乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。
二、产品名称，规格，货号，单位，数量，单价，总价等如表所列：
合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。
三、交货方式及期限：
1、货送到甲方工地指定位置，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。
2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方
根据甲方要货数量，保证在20xx年月日前全部送到甲方工地。
四、结算方式：
1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的`30%作为供货定金； 2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。
五、违约责任：
1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5‰向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。
2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5‰向乙方支付的违约金。
六、争议解决：
如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
代表人（签字）： 代表人（签字）：
日期：年 月 日
瓷砖合同 篇3
需方： 赵振
供方： 于淼
供需双方本着平等互利，等价有偿，诚实信用的原则，在协商一致的基础上签订本合同。需方向供方订购下列货物，经双方协商一致，特签订本合同，具体内容如下：
一、供货总金额（大写）：
约贰拾捌万元 ，（小写）： 约280000元。
二、运输方式及费用
1． 运输方式：汽运。
2． 运输费用：由供货方承担。
三、结算方式：
合同签订当天付10万货款，材料全部供够后付货款10万元，工程完工验收合格后余款全部结清 。
四、交货方式
1．交货日期：需方在签定合同后
2．由供方负责发货，交货日期以需方签字的送货单日期为准。
五、货物验收
1．验收标准：。
2．需方收到货物后经现场验收合格后进入工地。
六、所有权：
货物所有权在需方未全部支付货款前仍属于供方，如需方未能在合同规定的付款期限内履行付款义务，供方有权将货物收回。
七、违约责任：
1．供方责任：供方如不能如期交货，供方须按照供货金额的%/日向需方支付违约金，并赔偿由此给需方造成的损失。
2．需方责任：需方未能按时履行其付款义务，应承担违约责任，并赔偿由此给供方造成的.损失。
八、解决纠纷的方式：
如履行本合同发生争议，双方应首先协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。通过法律程序予以解决。
九、合同变更：
合同履行中，如一方需要修改，必须在供方发货前 3 日提出，在双方同意后
签订补充协议作为本合同之附件。
十 、本合同一式两 份，供方执 壹 份，需方执 壹 份。未尽事宜，依照《中华人民共和国合同法》的规定处理。
十一、合同签订：合同签订时间：20xx年 7 月 2 日；合同签订地点： 河北省固安县南开发区朗瑞工地 。
需方:（签字） 电话:
供方:
（盖章）电话:
瓷砖合同 篇4
立契约书人_________实业有限公司(以下简称甲方)_________陶瓷有限公司(以下简称乙方)，双方兹就买卖茶具事宜，订立本件契约，条款如下：
一、买卖标的：仿古茶具精品、次品各_________组。
二、价金：精品每组人民币_________元整，次级品每组_________元整，合计_________元整。
三、送货地点：甲方公司所在地或其所指定的'地点。
四、送货日期：乙方应于订约后一个月内按甲方指定的地点、组数如期送达。如有迟延，应依迟交部分的货款每日按_________计罚违约金，乙方不得有异议。
五、清偿费用：原则上运送费、包装费由乙方负担。惟甲方所指定送货地点不在_________市_________县两界内，按实际里程数每公里_________元酌收运送费用。
六、甲方或其指定受领之人世间于受领第一条的茶具后，应即时验收。茶具如有瑕疵，应于受领后七天内以书面通知乙方更换，逾期乙方不负瑕疵担保责任。
七、甲方应凭乙方所开出的统一发票及送货签收单将货款一次付给乙方。
八、本契约一式二份，甲乙双方各执一份为凭。
买方(甲方)(盖章)：_________ 卖方(乙方)(盖章)：_________
公司地址：_________ 公司地址：_________
代表人(签字)：_________ 代表人(签字)：_________
住址：_________ 住址：_________
身份证统一号码：____
_____ 身份证统一号码：_________
营业执照号码：_________ 营业执照号码：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
瓷砖合同 篇5
供方： (以下简称甲方)
需方： (以下简称甲方)
1.本合同是依照《中华人民共和国合同法》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。
2.合同条款：
签订双方商妥订货产品总值人民币____元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值、交货付款等如下：
①产品规格及价格：
②产品的包装及运输费用负担：
③产品交货方法及费用负担：
④货款结算方法：
3.经济责任：
(1)供方如未能履行合同，须负下列责任：
①产品花色、品种、规格、质量不符合同规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款，不能利用的，应负责包退包换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之_ _的罚款。
②产品数量不符合规定：少交需方仍有需要的照数补交;因延期而不要的，可以退货，并承担因此而造成的损失;不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值的百分之___的罚金。
(2)需方未能履行合同时，须负以下责任：
①中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的.规格，应补偿变更后的货款及总值百分之_ _罚金。
②中途退货，需方应根据双方签订合同的实际货值按 %进行补偿，需方所交纳的定金不予退还。
③自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之__ 罚金。
④未按规定日期付款，每延期一天，应偿付以延期付款总额千分之__ 的罚金。
⑤实行送货或代运的产品拒绝接货，应承担由此而造成的损失和运输费用及罚金。
(3)产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。
(4)任何一方不得要求全部或部分解除合同，否则承担一切经济责任。
(5)如需要变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前整，任何一方不得擅自变更合同。一方变更合同，对方有权拒绝收购，因此而不能执行合同应偿付对方千分之___的罚金。
(6)确因自然灾害等原因，影响执行合同或延期交货，需提前构证明，可酌情减免罚金。
4.执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼。向仲裁机关申请仲裁(两者选一)。
5.本合同及附件一式二份，供需双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
瓷砖合同 篇6
供方： 合同编号：
需方： 签订日期：年月日 签订地点：
供需双方在平等互利的原则下，依照国家经济合同等有关法规达成瓷砖购销合同，合同内容双方共同遵守执行，具体内容如下： 一、 产品名称、数量、合同总金额：
二、产品质量、验收标准：产品质量要求和技术标准均符合国家标准及相关企业标准， 供方提供的产品为优等品，双方确认的样板作为产品样式。
三、交货时间、地点：本合同签定生效后，供方需在 天内，将本合同项下所有产品根据需方要求交付至 ，需方联系电话。需方指定 为收货现场，签收人 。 四、运输方式及费用负担： 运输，费用由承担。 五、付款方式：现款现货，合同签定日需方向供方支付定金 元，佘款于。
六、违约责任：本合同签订后，供、需双方应严格遵守，不得擅自更改。如有违约，依据《中华人民共和国合同法》相关条款执行。
七、解决合同纠纷的.方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由当地工商部门调解；协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。 八、其他约定事项：
本合同经双方盖章（签字），预付款到供方帐户后生效。
本合同壹式两份，供需双方各执壹份，传真件与本合同具有同等法律效力。 若有未尽事宜，须经供需双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同有同等效力。
供方单位名称： 需方单位名称：
（盖章） （盖章） 单位地址： 单位地址： 代表人（签字）： 代表人（签字）： 电话号码：电话号码： 传真： 传真： 开户银行：开户银行： 帐号： 帐号：
瓷砖合同 篇7
合同编号：
需 方： （以下简称：甲方） 供 方：（以下简称：乙方）
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规之规定，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，甲乙双方经友好协商，供货事宜达成如下合同，以资共同遵守。
一、供货内容
1.1货物的名称、品牌、产地、规格、数量、单价
价格如有跌涨，概不影响本合同所订价格。
1.3 双方确认以甲方最终接收确认的实际供货数量为结算依据。 二、质量要求 2.1质量标准：
（1）货物的规格、材质及颜色以双方确认的编号及留存甲方处的样品为供货标准。 2）应符合国家及行业优等品通常标准，满足业主方及监理的验收要求。 （3）同种货物同批次的瓷砖不能有明显色差。 2.2质量争议
（1）若甲乙双方对货物有质量争议，可向有质量检验资质的机构申请检验。
（2）乙方须保证每批次的货物质量，并提供厂家货物合格证明、质量检测报告等相关资料。工地现场报验的费用由甲方承担，但如报验不合格，报验的费用由乙方支付，并承担甲方由此产生的其他经济损失。
三、交货方式
3.1交货时间：按照甲方项目部的`通知要求供货。
3.2交货地点：项目工地，货到工地后乙方负责按甲方收货
人指定卸货点。
四、双方的权利义务 4.1甲方的权利义务
4.1.1甲方应提前3 天通知乙方备货，由乙方厂家备料安排生产确保材料准时进场。 4.1.2甲方应提供货物的存放场地，并在接到乙方通知后及时清点、验货及签收货物。 4.1.3甲方委派 （联系电话：）为收货人负责货物清点、接收工作，每批次货到工地由收货人负责当场点数验收。
4.1.4每批次货到工地甲方应当场点数验收，对于不合格的货物，甲方有权要求乙方退换；在施工过程中发现质量不符合国家标准的，乙方负责退货。
4.1.5乙方供货被甲方查出为贴牌或套牌货物，甲方有权对乙方处以合同总价20% 以上的罚款。 4.1.6甲方应按照合同约定及时支付各项款项。 4.2 乙方的权利义务
4.2.1乙方应按合同约定及甲方项目部要求供货，并保证提供合同制定品牌的原厂货物。 4.2.2乙方应随货提供有效的货物检测报告、合格证等资料，否则视为不合格货物，甲方有权拒收。
4.2.3乙方负责货物的运输及装卸，并承担运输及装卸过程中货物的毁损灭失风险以及人身损害责任。
4.2.4乙方委派 （联系电话： ）为货物交接人，负责货物的交接、签证。
4.2.5对于不合格的货物，乙方应予以确认并按照甲方要求及时退换。
4.2.6合同签订后，乙方应按照甲方的实际需要量进行供货，不得以任何理由拖延或终止供货，否则甲方可以停止后期付款并追究其经济损。
4.2.7 乙方不能按照甲方要求的供货时间到货，影响甲方工程进度的,每延迟一天罚款贰仟元。 五、付款方式
5.1 货到指定的施工现场卸货完毕，甲方及监理方的相关人员验收合格后付款；暂押质保金肆
万元，工程竣工验收合格后一个月内返还。5.2本合同以人民币结算，甲方以 银行转账 的方式支付货款。乙方指定如下账户用于收受本合同项下货款。乙方如需变更如下指定账户应在第一个付款日 3 个工作日前向甲方提供银行账户确认文件。
账户名称： 开户银行：
银行账号：
六、违约责任
6.1乙方未按照甲方通知及合同约定时间及时供货的，每逾期一天，乙方应按每日每批次人民
币贰仟元整支付违约金。如乙方不及时供货累计达5天的，甲方有权终止合同，由于供货不及时造成损失的，由乙方承担。
6.2乙方提供的货物不符合同约定，乙方应无条件立即退货，乙方收到甲方要求退货通知后7天内不予退换或者退换后质量仍不合格的，甲方有权终止合同，扣除质保金。 七、其他
7.1 本合同未尽事宜，可另签补充协议，其补充协议经甲合同具同等法律效力。
7.2 本合同履行中，如发生争议，甲均可向银川市仲裁委员会申请仲裁。
7.3 本合同一式四分，双方各执两份，自双方签字盖章后生效。
乙双方应通过协商或调解解决，如协商调解不成时，双方
乙双方签字盖章后作为本合同附件，与本
甲方（签章）：乙方（签章）：
日期： 日期：
瓷砖合同 篇8
需方（甲方）：
供方（乙方）：
签约时间：年 月 日
一、 产品名称、编号、数量、金额
三、 交货地点：
四、 运输方式：
五、 包装标准及费用：纸箱包装，由供方负责；包装物不回收。
六、 验收方法及提出异议期限：提货时由须方任意抽验收货，提出异议期限为提货之日起五日之内，超出期限，责任自负。
七、 结算方式：现款提货，合同签订后需方付总款的 为定金，以后按先打相应的款再发相应的.货方式结算：其定金在最后一批货款中扣除。
八、 供货时间： 年 月 日开始第一批货，需方如分批提货的，应拟订分批提货时间并按时提货，并在 年 月 日前将最后一批货提完，否则视需方违约。需方实际进货数量必须达到合同数量的99%以上，否则视为需方违约，如违约，合同定金供方恕不退还给需方。
九、 违约责任：按《中华人民共和国合同法》规定执行。
十、 解决合同纠纷的方式：协商解决，如协商不成由签订地所在法院管辖。
十一、其他约定事项；异议期内提出异议，供方应立即派人到现场检验处理。如产品出现质量问题，供方应及时做出处理，如继续铺贴，供方不承担一切经济损失。
十二、由于人力不可抗拒的因素导致供方不能及时供货，供方不属违约，双方重新协商供货时间。
十三、货款必须汇入供方指定账号，否则由造成的一切经济损失供方不负责。
十四、验收标准；以双方封样为准。
十五、其他；供方收到定金后，此合同生效。
十六、有效期；从供方收到定金之日起，至需方按本合同约定时间提完最后一批货后十日止。
十七、本合同一式四份，供货单位一份，购货单位三份，其他未尽事宜，双方协商解决。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表人(签字)： 代表人(签字)：
日期： 年 月 日
瓷砖合同 篇9
订货方(以下简称甲方)：
供货方(以下简称乙方)：
为了明确责任，协作配合，确保供货质量，经双方协商一致，签订本合同
第一条：工程名称：
建设地点：
第二条：产品名称，规格，单位，数量，单价，总价等如表所列：
第三条：质量要求;按国家标准
1、瓷砖到场时：乙方提供检测报告及合格证
2、合理损耗及计算方法;按国家标准合理损耗3%，超过部分由乙方承担，色差3米目测不明显为准，尺寸误差正负2毫米
第四条：验收标准
1、乙方提供瓷砖样品，甲方签字确认后为准
第五条：交(提)货地点方式
1、货送到甲方指定工地就地卸车，运费和装卸费由乙方承担。
第六条：付款及结算方式
乙方每次货送到甲方工地，当场验收后付款
第七条：合同生效
本合同一式两份，甲乙方各执一份，合同经双方签字盖章后生效。若本合同未尽事宜，需要补充，经双方友好协商后另签协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
单位名称：(章) 单位名称：(章)
甲方代表人签字： 乙方代表人签字：
年 月 日 年 月 日
瓷砖合同 篇10
供方： 合同编号需方： 签约时间： 年月 日 一、 产品名称、编号、数量、金额
三、 交货地点：四、 运输方式：
五、 包装标准及费用：纸箱包装，由供方负责；包装物不回收。
六、 验收方法及提出异议期限：提货时由须方任意抽验收货，提出异议期限为提货之日起五日之内，
超出期限，责任自负。
七、 结算方式：现款提货，合同签订后需方付总款的 为定金，以后按先打相应的款再发
相应的`货方式结算：其定金在最后一批货款中扣除。
八、 供货时间：年月日开始第一批货，需方如分批提货的，应拟订分批提货时间并按
时提货，并在 年 月日前将最后一批货提完，否则视需方违约。需方实际进货数量必须达到合同数量的99%以上，否则视为需方违约，如违约，合同定金供方恕不退还给需方。 九、 违约责任：按《中华人民共和国合同法》规定执行。
十、 解决合同纠纷的方式：协商解决，如协商不成由签订地所在法院管辖。
十一、其他约定事项；异议期内提出异议，供方应立即派人到现场检验处理。如产品出现质量问题，
供方应及时做出处理，如继续铺贴，供方不承担一切经济损失。 十二、由于人力不可抗拒的因素导致供方不能及时供货，供方不属违约，双方重新协商供货时间。 十三、货款必须汇入供方指定账号，否则由造成的一切经济损失供方不负责。 十四、验收标准；以双方封样为准。
十五、其他；供方收到定金后，此合同生效。
十六、有效期；从供方收到定金之日起，至需方按本合同约定时间提完最后一批货后十日止。 十七、本合同一式四份，供货单位一份，购货单位三份，其他未尽事宜，双方协商解决。
【瓷砖合同】相关文章：
瓷砖加工合同范本12-30
瓷砖购销合同范本01-11
瓷砖买卖合同范本01-17
瓷砖的分类及用途03-30
如何预防瓷砖变形08-02
新手卖瓷砖的销售技巧08-26
地面瓷砖油污怎么清洁09-14
什么是全抛釉瓷砖10-26
瓷砖电话营销话术09-08
微晶石瓷砖的优缺点08-21