购销合同范文汇编7篇
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，人们运用到合同的场合不断增多，它也是实现专业化合作的纽带。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编为大家整理的购销合同7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
购销合同 篇1
甲方：
乙方：
根据甲方鸳鸯湖电厂二期工程C标段钢内筒工程需要，乙方向甲方出售油漆，双方本着平等的原则，经双方协商订立本合同，双方共同执行。
1. 品名、规格、价格：A环氧富锌底漆，单价13.50元/公斤；B厚浆环氧富锌中间漆，单价13.50元/公斤；C丙烯酸聚氨酯面漆，单价16.00元/公斤；D稀料，单价4.00元/公斤；以上价格含运费不含税金，如含税则价格加4%（普通税票）8%（增值税票）
2.质量和技术要求：乙方根据甲方的要求提供符合现行的国家和行业标准的产品，保证前后批次的产品色彩一致，并提供产品的详细资料。
3.供货方式和时间：按甲方所通知的`要求发货，乙方收到甲方的通知后3-5天内将甲方所提油漆送到甲方指定地点。
4.付款方式：乙方按甲方要求每送一批货到甲方现场一周内甲方支付全部货款。
5.解决合同纠纷的方式：凡本合同引起的争议，双方协商解决，如协商后不能解决，双发同意任何一方可以在甲方项目所在地人民法院仲裁
6.本合同一式两份，甲乙双方各执一份
甲方：乙方：宁夏宁东双鱼工贸有限公司
代表签字： 代表签字：
购销合同 篇2
供方：四川天融无纺布有限公司 ，以下简称甲方 地址：眉山市彭山县成眉工业集中发展区
需方：，以下简称乙方
地址/身份证号码：
为保护供需双方的合法权益，根据《合同法》，经协商一致同意签订本合同：
第一条 产品的名称、品种、规格和质量 ：
１．甲方生产的PP纺粘无纺布，克重12——200克不等，颜色按照乙方具体的订货计划执行；
２．产品的技术标准（包括质量要求）：
由甲乙双方商定技术要求或以乙方布样为准。
第二条 产品的数量、单价、金额及结算方式：
1、产品的数量：年度需求约：
2、价格、金额：参考价格为：/吨，合计总金额：万元（价格随行就市，具体结算价格及金额以甲乙双方确认的订单为准。
3、结算方式：每月乙双方对账确认上月的总发货量及金额，乙方在对账后 日内一次性付清对账确认的货款给甲方。
4、其他约定：
第三条 产品的交货期限、运输方式、到货地点：
１．甲方按照乙方的订单日期进行生产、交货。
２．甲方负责汽运送货到乙方指定的地点（但仅限成都028区域以内），若要长途运输则由甲方送货到成都的货运部，长途运输费用由乙方承担。
３．其他约定：
第四条 验收方法及对产品提出异议的时间和办法：
１．乙方在收货时需及时验货，在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应立即向甲方提出异议；乙方有权拒收不符合乙方订单要求的产品，由此造成的损失由甲方承担；若乙方怠于通知或者自收到货物之日起超过三天未通知甲方的，视为产品合乎乙方要求，乙方须按约定付款。
２．乙方因使用、保管不善等造成产品质量下降的'，不得向甲方提出质量异议。 ３．甲方在接到乙方有关质量异议通知后，应在3天内负责处理，否则，即视为默认乙方提出的异议和处理意见。
第五条 违约责任
１．甲方在接到乙方的订单后，若不能生产则必须在24小时内告诉乙方。否则，接受乙方订单却不能生产交货造成乙方损失的，应向乙方偿付不能交货货款5％的违约金以示赔偿（其他因不可抗拒力导致甲方停产，甲方及时告知乙方的可不受此条约束）。
２．甲方在未知照乙方并得到乙方谅解的情况下延期交货，给乙方造成损失的，应按逾期交货部分货款的3%，向乙方偿付逾期交货的违约金，以补偿乙方因此所受的损失。
３．甲方所交产品品种、型号、规格、花色、质量等有不符合规定时，如果乙方同意使用，应当按质论价；如果乙方不能使用的，应根据产品的具体情况，由甲方负责退换，并承担调换或退货而产生的实际费用。
４．乙方逾期支付货款的，应按延期付款金额的同期银行贷款利息（日息）的三倍作为违约金按日赔付甲方，直至该款全部付清为止。
５．乙方下订单后，如果不想要该批无纺布时，必须在甲方未生产出来前通知甲方，取消订单。否则，乙方应无条件按照订单购走该批产品，若无故拒绝收货的，应当赔偿甲方该批货物价值的20%作为违约金，以此补偿甲方因生产该批产品而造成的损失和费用等。
６．甲方按照乙方的订单生产完成后，乙方在接到甲方的提货通知10日之内必须将货全部提走（特殊情况经甲乙双方商定过的除外），否则，甲方将每日按照该批货物价值的3‰向乙方收取仓储保管费，且乙方必须在30日内全额支付该批货物的货款给甲方，则该批货物所有权归乙方所有。若到时不付款，甲方将有权单方面处理该批货物，并按照该批货物价值的30%作为违约金，赔偿甲方因此造成的生产费用等损失。
7. 产品错发收货地点或接货人的，甲方承担相应的责任和因此产生的费用；但乙方如错填收货地点或接货人导致的损失，则由乙方承担所有的损失。
第六条 不可抗力
甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关证明或对方谅解后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第七条 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理。
第八条 合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向人民法院起诉。
第九条 其它约定：
第十条 本合同自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。
第十一条 本合同一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，均同具法律效力。
供货单位（甲方）：＿＿＿＿（公章） 购货单位（乙方）：＿＿＿（公章/手印） 法定代表人：胡文忠 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签约代表：签约代表：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：彭山县成眉工业集中发展区地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：中信银行成都光华支行 开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 帐号：7412610182200019510 帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话/传真：028-37593298电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿年＿＿月＿＿日订立
购销合同 篇3
甲方（供方）：
乙方（需方）：
双方本着互惠互利的.原则，经甲乙双方协商达成如下协议： 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方本着平等互利、长期合作的原则。现就甲乙双方购销原煤相关事项进行协商，达成如下协议：
一、煤炭品种：
无烟煤（统煤），以双方共同认可的现有样煤为准。
二、计量方式及价格：
计量以甲方过磅数据为准，过磅时甲、乙双方应同时在场，由甲方开具过磅凭单，煤炭价格为480元/吨。
三、结算方式：
在拖煤前乙方向甲方预付煤款贰拾万元以上，该款以进入甲方公帐内实数为准（甲方提供银行帐号），并由甲方合计记入乙方经来帐内。乙方拖煤时以实际过磅金额抵扣。直至乙方拖齐预付煤款为止。
四、其它事项：
1、增值税开具，甲方只按原煤350元/吨开票。其它部分由乙方承担。
2、煤炭运输由乙方自行负责，在运输途中如有发生凝固各项事件，由乙方承担，甲方不负任何责任。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
购销合同 篇4
需方：(以下简称甲方)
供方：(以下简称乙方)
根据【中华人民共和国经济合同法】及有关规定，经双方协商一致，签定本合同。
一、产品名称、型号规格、数量、金额、交(提)货日期
二、质量要求及技术标准：按国家或企业标准设计生产，质量保证期为壹年，在保质期内元件损坏(操作不当或人为损坏除外)，乙方免费负责更换;保修期内供方在接到需方保修通知后24小时内派人到需方现场维修，保修期外提供有偿终身维护。
三、验收方法：设备安装调试完毕后，由供方提出申请，需方在三日内组织有关人员进行验收，逾期视为验收合格;
四、供货期限、地点：合同签定生效后，供方接需方通知，10个工作日内供货;交货地点为：需方指定工地五、付款方式：合同签订生效后，设备到达甲方指定的收货地点三日内付到合同总价的80%，设备安装调试合格后，留5％的质量保证金，余款三日内一次性付清;
六、货物所有权转移的时间、条件：货款付清后，货物的.所有权归需方所有;
七、违约责任：按【中华人民共和国经济合同法】执行;
八、合同争议的解决方式：双方协商解决;
九、其它约定事项：供方所供水泵为全新设备，不存在漏水、无遗漏配件安装，并符合供水单位验收质检标准，供水压力以符合需方要求为合格产品。供方所提供的设备由需方负责安装，供方负责指导安装。水泵控制柜附带浮球开关(9个)。设备由卸货点移动到水泵房由需方负责。
十、本合同一式二份(双方各执一份)，经双方签字盖章后即生效;
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇5
原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX
被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的.位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
XX市XX区人民法院
具状人：王XX
XX年X月X日
附：本诉状一式二份
证据X件
购销合同 篇6
企业名称（以下称“甲方”）：
统一社会信用代码：
通讯地址：
企业名称（以下称“乙方”）：
统一社会信用代码：
通讯地址：
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着相互合作、互利互惠的原则，经充分协商，订立本合同，以兹共同遵照履行。
第一条 项目内容
甲方同意作为买方向乙方购买_________软件产品，乙方同意作为卖方向甲方提供甲方所需的产品及服务清单。甲方应提供详细、正确的用户配置，如因甲方提供的配置出现错误，因此而导致用户蒙受损失，全部损失由甲方承担。
第二条 项目所涉及产品及配置
第三条 货款及交货地点
1、甲方购买本合同第二条所列___________软件，合同总额为￥____________（大写人民币：____________元整）
2、安装费用：
付款期限：甲方应于本合同签字之日起_____个工作日内支付乙方￥_____________（大写人民币：_____________元整）。
付款方式：甲方应将履行本合同须支付的全部款项均以方式支付于乙方以下帐户。
收款单位：_______________
开户行：_________________
帐号：___________________
交货地点：_______________
第四条 安装、测试与验收
乙方将按照下列安排对本合同第二条项下的软件进行安装：
1、乙方授权技术工程师与甲方技术人员配合实施。
2、测试期限：自甲方的防病毒系统的每一项安装完成时起，甲方应在乙方的指导下____小时之内进行测试，否则视为该项安装已经合格；
3、测试内容及地点： 系统防、杀病毒能力测试测试地点：________________________安装地点：________________________
4、验收： 甲方项目用户应于测试完毕后____天内验收，并即时就验收结果出具书面文件予乙方； 甲方项目用户未按本合同的规定进行验收并出具书面验收结果予乙方的，视为甲方项目用户已验收并认定合格。
第五条 技术支持
乙方为甲方项目用户提供专业电子邮件及传真病毒问题解答； 乙方为甲方项目用户提供电话咨询服务； _________公司负责为甲方提供的反病毒快讯与最新产品资讯； 甲方发现新病毒，__________________技术人员将在甲方项目用户通知时起_____小时内给予回复，并在_____工作日内提供更新病毒码。
第六条升级服务
在乙方交货之日起一年内，为甲方项目用户免费提供软件升级服务，其中包括：一年内免费提供电话技术支持、一年内免费扫描引擎升级、一年内免费产品升级。 第二年及以后甲方项目用户可根据自身情况选择乙方提供的以下升级方式：每年按时向乙方交纳本合同第三条提及的成交货款的_____%后，可继续享受全年的产品升级服务。
第七条增值服务
本合同所列的所有服务及技术支持，可以由乙方单独提供，如甲方项目用户需要另行制订单独服务及培训，则需支付乙方每天培训费用______元（不包括机票及食宿费用）
第八条服务期
乙方提供服务的服务期为一年，即乙方交付本合同项下的__________________软件之日起的一年内。
第九条合同变更与解除
经本合同双方同意，可以变更或解除本合同。
第十条 不可抗力
由于战争或其他军事行动、地震、水灾、火灾、台风、干旱等不能预见并对其发生或后果不能合理预防或改变的.不可抗力致使本合同的全部或部分义务不能履行的，遭受不可抗力的一方在遭遇不可抗力时间后应在______小时内将事件的情况用电报、传真或电话通知他方，并在_______日内就不可抗力事件的详细情况以合法的书面形式通知他方。双方可就继续履行或解除合同进行协商。
第十一条违约责任
1、双方不得因主体变更而违反合同约定。
2、如合同一方未能履行其于本合同项下应承担的义务，构成合同违约，如因一方违约致使本合同解除或给他方造成损失的，除应支付违约金外，还应赔偿守约方超过违约金的实际损失。违约金按未付货款、未供货款的_____%计算。
第十二条 争议解决
1、本合同的解释及争议的解决，均适用中国法律、行政法规。
2、任何关于本合同的争议，甲乙双方应尽量通过友好协商解决。经协商无效，可向乙方住所地法院提起诉讼。
3、在解决争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同规定的其他各项条款。
第十三条保密条款
未经合同另一方事先书面同意，合同任何一方均不得发布或发表任何公告、新闻或公开声明，透露本合同的有关条款、条件或情况。
第十四条其他
1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章后生效，有效期为年。
甲方：（盖章）
法定代表人：
签约日期：
乙方：（盖章）
法定代表人：
签约日期：
购销合同 篇7
甲方：（供方）xxxxx
乙方：（需方）xxx
经甲、乙双方协商，本着平等互利、诚实信用原则，就鱼饲料购销一事达成如下协议，共同遵照执行。
一、 乙方在本合同期内从甲方购买鱼乐牌饲料总价1305400元。
二、 乙方提货应提前十五日向甲方经办人通报。 如因乙方不提前通报或因计划不周造成的自身损失，甲方不承担责任。
三、 甲方所供鱼饲料质量应符合国家标准或企业标准。
四、 如乙方在鱼饲料保质期内发现质量问题应立即停止使用并书面通知甲方派人到现场共 同处理。如确属甲方产品质量问题，由甲方承担责任。如不属甲方产品原因或乙方发现问题后不立即停止使用并通知甲方及其他非甲方原因造成的'损失，甲方概不承担责任。对超过保质期才提出的质量异议，甲方有权予以拒绝。
五、 履行地点和方式：双方共同协商
六、 结算方式：一次性付清。
七、交付货款必须以甲方开出的财务收据为准。
八、 如需设立担保，甲乙双方应另立担保合同，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。
九、 甲乙双方任何一方违约，应按未履行合同总金额的30%支付违约金。
十、合同履行中，如发生纠纷，双方本着互谅、互让原则协商解决；若协商不成，则申请榆林工商仲裁委员会仲裁或向合同签订地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式二份，双方各执一份，双方签章 生效。
甲 方： 乙 方：
法定代表人：薛社飞 法定代表人：
签约代表人： 签约代表人：
单位地址： 单位地址：
电话： 电话：
公司账号：
开户行：
合同有效期限：自 年 月 日至 年 月 日
【购销合同】相关文章：
购销的合同 装修购销合同07-29
购销合同07-20
购销合同(精选)08-04
购销合同【精选】07-28
购销合同(经典)08-05
(经典)购销合同07-30
[精选]购销合同07-30
[经典]购销合同09-16
购销合同【经典】07-25
购销合同[精选]08-09