当前位置：聚优网>实用文>合同范本>安装合同

安装合同

时间：2024-10-08 16:44:09 合同范本我要投稿

有关安装合同范文7篇

　　随着人们法律观念的日益增强，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是非常有必要的行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编整理的安装合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

有关安装合同范文7篇

安装合同篇1

　　甲方：宣城百汇置业有限公司

　　乙方：河北明康机电设备有限公司

　　经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

　　一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.

　　二、甲、乙双方的责任和义务

　　甲方

　　1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;

　　2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位;

　　3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方;

　　4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;

　　5、遵守本协议其他相关条款.

　　乙方

　　1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象;

　　2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录;

　　3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;

　　4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用;

　　5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;

　　6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;

　　7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的.损失，由乙方全责承担;

　　8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;

　　9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

　　三、本工程施工范围、工期要求

　　本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

　　本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)

　　如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

　　四、安装费用及付与方式

　　1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区540000元;大馆B区244800元。

　　2、安装费用的付与：

　　(1)安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

　　(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元(其中A区49。68万元;B区22。5216万元)元;

　　(3)尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

　　(4)安装费的3%为总包配合费用。

　　五、甲乙双方需补充说明的事项

　　六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

　　甲方(代表)签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

　　乙方(代表)签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

安装合同篇2

　　（管道安装）合同编号：甲方：

　　乙方：（承包人）

　　根据《建设工程施工合同条件》和《中华人民共和国经济合同法》以及公司有关的规定,结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条工程名称：xxxxxxxxxxxx工程

　　第二条工程地点：xxxxxxxxxxxx厂内

　　第三条签订地点：xx市

　　第四条工程范围内容及承包方式

　　一、工程范围内容：

　　1、按甲方指定的柴油质量升级改造项目工艺及热力管网各区域段的管线安装，包含本区域段所有安装内容中所含的全部管道、管件、阀门、接头等附件的安装；所包含的管托的制安；

　　2、本合同所有安装内容不包含管道、管件、管架、支座等的手工除锈和油漆涂刷；

　　3、所有管道必须氩弧焊打底手工焊盖面，根据图纸需要热处理的管线必须进行热处理；

　　4、所有管道必须按国家规范、石油化工规范及图纸规定打坡口和焊接，确保焊接质量；管道安装必须按国家及化工部有关规范规定执行；管道的焊接要求操作者持压力容器压力管道焊工证，施焊项目并与操作证上相符，并按探伤比例的规定拍片合格；

　　5、为确保安全的脚手架等由甲方统一搭设，乙方需提前1-2天提出申请。

　　二、承包方式：本工程采用如下包干方式

　　1、甲方供主材、辅材、主要施工机具、施工水电、乙方工人住宿床架。乙方应注意节约并严格按图施工，对因不当下料造成的浪费等进行相应扣罚。

　　2、乙方包人工、材料的卸车及其二次倒运（只包人工费用）、安全、质量、进度、人身保险、劳保用品、生活水电费等；施工人员食宿差旅费用（甲方提供住宿房间）。乙方可在甲方饭堂搭伙，按甲方相应伙食标准扣除。

　　第五条：工程工期要求：

　　1、乙方进场施工人员初期约10人，其中保证持证焊工3人，管工（大工）3人。并按项目现场的要求随工期进度适时增加施工人员，高峰期不少于25人。当乙方现场施工人员不能满足甲方施工进度要求时，乙方必须按甲方书面要求的时间增加施工人员到现场，若乙方在接到甲方书面通知后5天内仍未将人员安排到位时，甲方有权马上更换施工队伍，乙方同意无条件退场，并承担由此造成的经济损失。

　　2、本工程暂定2xxx年9月10日正式开工，乙方必须按甲方规定的进度计划按期完成各个区域段节点的施工，并最终交付使用，具体开工时间以甲方书面通知为准。

　　3、以上工期乙方必须按期完成，不可抗力和变更影响延期交付,经甲方确定顺延工期者除外。若因乙方原因延误总工期的，每延误1天，按800元/天罚款。逾期15天末完工的，甲方有权单方面终止合同。按违约处理，乙方同意承担全部责任。

　　4、若因乙方施工进度原因，甲方被业主或监理书面催告一次以上，或经甲方二次书面催告，乙方仍未能满足甲方的进度需要，甲方在提前七天通知后，有权终止本合同或另行安排其它施工队进行施工本合同的任一部分，乙方除承担违约责任外，还需承担由此而增加的工程费用及给甲方造成的其它一切损失。

　　第六条：工程造价及结算

　　1、本工程所有安装内容统一按管道安装寸径单价进行计价，具体单价为：xx元/寸径，寸径计算方式：按常规规定要求dn25管道为1寸，dn200管道为8寸，其余管道等均按相应计算所得。完工后按公司相关规定完成现场工程量确认结算。在本合同履行期间，本合同价格不随设备、材料、人工等资源的价格和各类规费、税费的种类和标准的变化而变化。

　　2、本工程施工单价已综合考虑了：施工人员的进出场费；工程赶工、少量的停工误工费用；安装工作与其它施工间的交叉配合费用；管线的变更等因素影响的费用，不合格产品乙方应无条件返工。

　　3、结算程序：工程完工，按规定程序完成内部承包结算手续。

　　第七条：工程质量和检查验收

　　1、为保证施工质量，维护甲方信誉，乙方应遵守有关工程质量监督、检验规定，自觉接受甲方、业主方代表或监理公司和质检站的监督检查。

　　2、乙方必须严格按施工图纸、设计变更联系单、说明文件和国家颁发的有关施工规范、质量验收规定进行施工并接受监督检查。

　　3、乙方应在工序完成自检合格的基础上，向现场主管提请验收，合格后才能进入下道工序的施工。隐蔽工程的验收必须报请业主代表和监理工程师验收。末经验收认可的，乙方同意承担全部责任。

　　4、为保证工程质量，本工程绝不许乙方再分包或转包。

　　5、本工程的施工记录原始资料由乙方提供，并整理好交甲方统一归档。乙方对提供资料的真实性负全责。乙方同意承担全部不利后果。

　　6、按规范规定的管道焊缝检测，由乙方负责做试件并送检，甲方承担费用（只限于一次性检测费，同一宗试件因不合格造成多次送检，费用由乙方负责）。

　　第八条：甲方责任

　　1、按石化厂内的规定甲方代为乙方办理动火作业票、临时用电票、占道票等的批准手续，适当扣除乙方相关办理人工费用。同时向乙方提交施工图纸与说明书和有关技术资料。并组织图纸会审和现场交底。

　　2、按时供应主材、设备、配件。

　　3、提供施工作业指导书、下料图等。并进行施工全过程技术、质量、安全、进度、成本指导和控制。

　　4、与乙方施工代表共同编制并审定施工进度计划，检查督促其每天工作量按计划完成。

　　5、及时协调好对内对外等各方面的关系。

　　第九条：乙方责任

　　1、本工程在施工过程中承包人必须要在现场，负责进度和质量的落实，并接受项目部的督促和检查。承包人外出必須书面明确代管人并征得项目经理同意。

　　2、负责现场动火点作业的监护（监护人需统一经过石化厂学习考试合格后，方可上岗）；现场每天确认有动火作业票、用电票，并要求做好一切防火措施，管廊附近的各种井口、下水道口、必须用石棉布封盖好，电缆用彩板瓦遮盖完毕，并做好管线焊接接火盆挂设后，才允许焊接动火、用电作业，否则一律不得开工。没有占道票，严禁占道施工，根据施工需要，确实须占道施工，需提前至少1天向甲方申请占道或占半道施工，甲方根据现场具体情况再向厂内申请占道，并办理好占道票后，方可占道施工。

　　3、根据甲方总进度要求，编制并向甲方提供施工人员计划及施工进度表。4、配合项目部主管工程师提出现场材料、管件的供应计划。

　　5、合同签定后按甲方要求的时间组织人员进场，并接受石化厂进埸前和上岗前安全文明生产教育，取得进场证后，方可进场施工；并随时接受石化厂内的检查管理，乙方必须抓好和确保安全生产及文明施工。

　　6、进场前向甲方项目经理提交所有参加施工人员的名单、工种及身份证复印件等有关资料，提供主要施工使用机具详细资料，经甲方审批后方可进场。特种作业人员如焊工、电工、起重工等还须向项目经理提交相应的有效上岗资格证书，并复印给甲方备案报审。以上备案的

　　证书与现场本人必须相符，弄虚作假的，乙方同意承担全部不利后果。

　　7、自觉遵守当地主管部门、业主、甲方工地的有关规定。

　　8、因乙方不履行以上第1-7条条款造成的损失或不利的后果，除按规定责令限期及时纠正外，项目经理有权扣罚乙方100-1000元罚款。

　　第十条：施工纪律和规定

　　1、承包队必须服从工地项目部的统一指挥。与项目部负责人及其他班组团结协作，紧密奋战，绝不容许任何不服从项目部统一指挥、检查、监督的'行为，更不容许越过项目部直接与甲方，如有发现，即作违约处理，并进行罚款。

　　2、承包队进入工地现场，必须遵守公司纪律，严格按照施工规范、施工组织设计、设计文件等的要求进行施工。如不能按进度及质量要求施工的经整改后无明显改进者，或不服项目部管理和安排经警告后无明显改进者，现场经理提出更换队伍的，乙方同意无条件撤场，并承担违约责任。对不服项目部管理的工人，现场经理有权勒令其离开工地。

　　3、承包队长外出办事离开工地必须先征得现场经理的同意，乙方阶段性工作完成或工程收尾期间或遇特殊情况工程暂缓进展需要减员时必须经现场经理同意后方可实施，擅自撤人的，一人次罚款500元人民币。

　　4、工程进度款只能由现场经理视合同约定的具体执行程度，提出付款申请表报公司批准后支付；原则上乙方到场施工后，根据工程进度完成情况，再提出付款申请。承包人与甲方的一切经济关系必须由承包人（或书面委托的代理人）亲自办理手续。

　　5、需承包队自备劳保用品必须确保施工小组人手一套，焊工必须配备保温筒，管线焊接的电焊条统一到现场烘烤箱领取。严禁使用未烘烤的焊条进行焊接作业。

　　6、承包队损坏借用、租用的工具、设备按损坏程度视情节，按重置价赔偿，遗失设备工具按原价赔偿。如其员工盗窃工具及材料和边角料，除向责任人追回损失和进行教育外，由其承包人负连带责任，发现一次罚款二千元，在承包人工程款中扣除。情节严重的送当地公安部门处理。

　　7、承包人必须服从项目经理的整改安排，不服从整改安排或拖延整改或不做零星工作量，项目经理可对其处以双倍罚款或请其他人员来完成，乙方同意支付由此产生的全部费用。

　　8、承包人在工程完工后，结算前必须还清向项目部所借用的所有图纸资料、材料领用的余料、工具、设备，项目经理凭仓管员签名的移交清单办理结算手续。

　　第十二条：安全文明施工：

　　1、乙方必须按有关规定,采取严格的安全措施,遵守各项安全技术操作规程和劳动保护的规定,乙方同意承担由其自身行为造成质量、安全事故的责任和因此发生的全部费用。乙方有权拒绝违章指挥和冒险蛮干行为。甲方现场代表有权对违规者作出处罚，情节严重者可勒令当事人离开施工现场。

　　2、乙方必须文明施工，按时清理现场，按要求堆放材料，边角料及时清理归堆。如果管理不到位，乙方同意承担由于受到业主方投诉而发生的罚款费用。甲方现场代表有权对违规者作出处罚，并安排其他人员来完成，乙方同意承担由此产生的全部费用。

　　3、乙方必须服从工地的统一管理，遵守业主和项目部的安全文明生产各项规定，乙方同意承担全部违规违章遭到的各项罚款。要求施工过程中必须按规定戴安全帽系安全带，且安全带必须系在固定的物件上，否则由此产生的全部不利后果和罚款由乙方承担。

　　4、为提高公司的整体形象，现场施工人员必须穿公司统一工作服上下班。如乙方人员拒穿公司工作服，乙方同意甲方现场代表加倍扣收工作服费用，当事人情节恶劣的可勒令其离开施工现场。

　　5、其他人身保险费、安全防护用品由乙方自己负责。甲方现场代表可强制其承包人执行。

　　6、乙方应建立防火和施工安全防护措施，遵守和执行总承包商及甲方防火、安全施工、文明

　　施工等规定。否则，由此造成的损失或补有关部门处理均由乙方负责。

　　7、乙方在施工中发生任何安全事故，要立即书面报告甲方，所造成经济损失和安全责任，除乙方能证明是甲方直接原因引致外，均由乙方承担。

　　8、因乙方的安全责任引致被甲方和其它单位或个人处罚或追偿时，乙方应承担全部的经济责任。

　　第十三条：违约和返工：

　　1、乙方不能按阶段性工期计划完成工作量，或已能预测不能按合同工期或甲方最终确定的工期竣工交付，甲方有权提前或及时终止本合同，找其他职工来完成，乙方同意无条件地服从，发生的全部费用及由此给甲方造成的一切经济损失，乙方同意全部承担。

　　3、超过材料用量,如非合同变更增加用料,经查实是属乙方责任，或因乙方施工管理不善或返工造成主辅材浪费的，乙方同意100%赔偿全部费用。

　　4、乙方违约，甲方据此可采取：要求停工整顿，直到甲方满意为止；终止合同；其它甲方认为必要的措施。甲方采取一项或多项措施，由此而造成的一切费用、损失和责任均由乙方承担。

　　5、由于乙方原因，致使甲方无法收取到业主工程进度款的，由乙方承担责任。

　　第十四条：本合同中未尽事宜双方友好协商解决。经协商30天内仍不能达成协议时，提交广州市仲裁委员会仲裁或直接向工程所在地人民法院诉讼。

　　第十五条：本合同一式两份，双方签字(盖章)生效。原件双方各执一份。

　　甲方合同主谈人：乙方（承包人）：

　　日期：日期:

　　甲方现场代表联系电话: 联系电话:

安装合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，在平等自愿的基础上，甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　工程名城：公寓暖气安装调试工程地点：大兴黄村狼垡四村南楼层22间房工程承包方式：包工包料暖气管用：XX,暖气片用：XX，锅炉用：

　　二、工程期限

　　自20xx年X月X日至20xx年X月X日

　　三、工程价款及结算方式

　　此工程实行包工包料施工的方式，双方协定总价为：X元整(人民币大写：X)元。合同签订时支付现金元，材料进场时支付现金元，安装结算时支付出保证金外剩余的工程款X元。本工程经甲方验收合格后无任何问题，一次性支付保证金。

　　四、乙方工程材料进场时，由甲方指定货物的位置地点，工程材料的安全由乙方负责。

　　五、产品的安装调试验收

　　1、乙方负责暖气管的安装、调试

　　2、安装的标准按照国家规范和行业要求，乙方竣工后通知甲方验收，乙方负责提供产品，合格证书，材料合格证。、

　　六、乙方责任

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。如乙方没按合同规定时间交工，每迟一天，乙方向甲方支付总价款的1%的违约金，

　　2、由于材料及安装不合格的`要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　七、甲方责任

　　甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口。

　　八、产品质量责任及售后服务条款

　　自验收之日起，工程无偿保修期XX年

　　锅炉保X年

　　暖气片保：X年

　　暖气管道保：X年

　　九、本合同发生的争执，由双方友好协商解决，协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效

　　甲方：乙方：

　　XX年X月X日XX年X月X日

安装合同篇4

　　发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：南充市九龙富和佳园商住楼项目的所有安装工程及弱电安装工程工程承包给乙方施

　　工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一。工程概况

　　工程名称：工程地点：

　　施工内容：

　　结构类型：

　　二、乙方进场人数（附名册）

　　乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

　　三、工期进度要求

　　（一）开工日期： 20xx年月日

　　（二）总（日历）工期：个月

　　（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

　　四、承包方式与范围（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。

　　（二）承包范围：

　　1。图纸范围内的所有安装工程及弱电安装工程（包工包料）。

　　2。乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

　　3。夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。

　　（三）计价方式：

　　1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《20xx年四川省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《20xx年四川省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《20xx年四川省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《20xx年四川省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。

　　b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行

　　2﹑材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中南充地区对应材料价格作为最终结算价格。

　　3﹑人工调差按总承包合同执行。

　　4、甲方按照水电安装工程总造价下浮8%支付给乙方。

　　5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。

　　6、材料送检费用由乙方负责。

　　五、工程要求：

　　甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。

　　（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

　　1。必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

　　2。乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

　　3。乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

　　4。对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

　　5。乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

　　6。乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。

　　7。对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

　　8。保修期为一年。

　　（二）工期要求

　　1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

　　2、工期延误

　　（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

　　（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担;

　　（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

　　（三）成本控制要求

　　1。乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生;努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。

　　2。各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

　　3。乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

　　4。乙方领出的材料如出现丢失或损坏，由乙方负责赔偿。

　　5。乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

　　（四）安全施工要求

　　1。甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

　　2。乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程，严格按一标三规范要求组织施工检查。

　　3。乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

　　4。乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

　　5。乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

　　六、付款方式

　　进度款支付按照月进度实施

　　1、地面工程修建至二层之前（包括地下室），由乙方自行垫资;地面工程修建至二层时，由甲方在15天之内支付乙方所有已完工程量的80%。

　　2、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进度的80%的工程款。

　　3、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内，甲方向乙方支付工程款的'97%。

　　3、3%的维修质保金，满第一年的一个月内一次付清。

　　4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金，对超出维修质保金范围金额，仍有乙方承担。

　　七、违约责任处理

　　（一）凡出现以下情况均视为违约：

　　1。乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;

　　2。乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;

　　3。其他造成工程各种损失的过失行为;

　　4。乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。

　　5。不服从甲方的管理。

　　（二）违约处罚

　　1。乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。

　　2。对其他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金。

　　3。乙方对材料管理不到位，甲方对乙方一次罚款1000～5000元。

　　4。不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时，造成甲方管理困难对乙方每次罚款20xx～5000元的。

　　（三）其他奖惩约定

　　发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。

　　九、附则：

　　（一）本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找其他队伍。

　　（二）班组人员保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人（或其亲属）进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。

　　（三）本协议一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份，双方所执协议具有同等法律效力。

　　（四）本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。

　　甲方负责人：（签字）乙方负责人：（签字）签章：

　　签订日期：年月日身份证号码：

安装合同篇5

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　本合同是根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

　　一、主机设备

　　本项目执行标准：GB50072-20xx《冷库设计规范》本项目选用的主机设备及技术要求见附件。

　　二、合同价款

　　1、见附件一：冷库设备安装及材料明细表

　　2、合同总金额：人民币：大写元小写元

　　三、乙方负责的工程范围

　　1、制冷机组设备的安装;

　　2、库体喷涂、库板的拼装连接、库门的安装;

　　3、冷媒管道制作及保温安装;

　　4、室内外电源连接线、控制线、控制器安装;

　　5、机组开机测试运行。

　　四、主机设备交货时间、地点、安装工程工期

　　1、主机交货地点：

　　2、甲方联系或委托联系人：王彦强电话：

　　3、安装工程工期：当乙方收到工程预付款、分期付款当日起算 30天内完工，并验收交付使用。

　　4、如遇下列情况，工期作相应调整，并用书面形式确定顺延期限。

　　(1)甲方在合同开工日期，未能准备好施工用水、电、施工场地及相关等条件;

　　(2)发生设计变更，如：系统布置变更，材料材质变更，双方另行协商;

　　(3)在施工中因停水、停电或其他原因限制施工时间。

　　五、双方责任

　　1、甲方责任

　　(1)甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地、施工用水、为乙方安装、培训提供场地、50HZ、220V380V 电源等实施条件。

　　(2)甲方负责提供电源到乙方指定位置。

　　(3)甲方参与工程质量和施工进度的监督。

　　(4)甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收。

　　(5)甲方负责提供乙方施工人员住宿及生活保障。

　　2、乙方责任

　　(1)乙方保证工程施工质量和施工进度。

　　(2)乙方在施工中，严格遵守甲方管理制度，安全操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准。

　　(3)乙方负责设备及附件的`购置、运输、加工、制作、安装及交付使用。

　　六、工程变更

　　工程项目如需变更，双方应协商一致，签订变更协议。

　　七、工程验收及保修

　　1、工程验收

　　(1)主机设备和附属材料的进场由双方验收合格方可施工。

　　(2)竣工验收：工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收，甲方应得到乙方验收通知后三天内由双方共同进行工程验收，如甲方在接到乙方验收通知后三日不对工程进行验收，则视为工程验收合格。

　　2、保修

　　(1)整机保修12个月(含工程安装)，乙方在接到甲方报修电话后24 小时内到达甲方地点(如遇晚上时间则在 48小时内)，保修期内无论何种情况，制冷剂不属保修范围，制冷剂费用由甲方自行承担。

　　(2)保修期外，乙方维修时按市场价向甲方收取维修费及材料费。

　　(3)主机若由电压不稳程序不平衡造所引起的故障由甲方负责承担。

　　八、付款方式

　　1、签订合同即付人民币：60% 人民币：元

　　2、设备到场即付人民币：38 % 人民币：元

　　3、竣工验收合格后即付人民币：2% 人民币：元

　　九、违约责任

　　1、验收中工程质量不合格，乙方负责无偿修理;

　　2、工程交付时间不符合规定，超期之日起计罚金，年按合同总价2‰计罚金。

　　3、甲方未按合同规定付清合同款项时，甲方按逾期的实际日期，每日按合同总价的2‰偿付逾期违约金，总违约金不得超过合同总金额的20%，同时，乙方有权终止所售后服务设备及安装工程的保修期服务，所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有。

　　十、合同争议解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

　　十一、其它约定条款

　　本合同未尽事宜以及对本合同的变更、修改或补充，须经甲乙双方协商并签订书面协议方生效。

　　1、设备安装的土建部分由甲方负责解决;

　　2、本合同自甲方付款之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

安装合同篇6

　　甲方：xx 乙方：民胜广告

　　甲方因需要向乙方购置一批窗帘，根据有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：

　　1、工程慨况及内容：

　　1）工程地点：康乐镇文化服务中心；

　　2）承包方式：包工包料。乙方免费提供窗帘运输、安装、调试、测量服务；

　　3）工期： xx年4月19日至xx年4月24日。

　　4）工程量：文化服务中心办公室所有窗帘，总长57米；

　　5）工程总价：每米按60元计算，总价暂定为8000元，大写：捌仟元整，最终价款以实际用布量为准；

　　6）付款方式：工程完工后，经甲方验收合格，由甲方一次性付清，乙方需提供正式商业发票。

　　7）如因乙方自身问题而耽误工期，导致工程不能按期完成，将按照总工程款5%（每天）缴违约金；

　　8）工程完工后，甲方在一至两个工作日内进行验收。

　　2、保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起保修一年，24小时内响应服务，如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

　　本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行商讨解决。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：

安装合同篇7

　　甲方：湖南**建设集团有限公司湖南省***指挥中心项目建安工程项目部

　　乙方：

　　甲、乙双方就活动板房采购及安装有关事宜，经双方协商一致，订立以下协议，以资双方共同遵照履行。

　　第一条甲方因工程施工的需要，向乙方采购品牌为“”的活动板房，并由乙方负责安装。

　　第二条本合同为“交钥匙工程”合同，即活动板房所需的主要材料、辅助材料、加工制作、运输、安装设计等全由乙方负责并承担全部费用;活动板房的安装、活动板房占地范围内的土建基础施工、外场地水泥地面平整施工、活动板房内的吊顶及水电安装和内装修、所有的安装费用(含人工费)等全由乙方负责并承担全部费用。甲方只负责竣工验收后投入使用，并按本合同的约定支付合同价款。

　　第三条采购及安装活动板房的规格、楼层、栋数及面积：

　　第四条合同价款：按活动板房面积的每平方米元固定单价包干，此固定包干单价不因任何原因而调整。

　　第五条活动板房面积的计算方式：

　　1、板房面积=外墙外边线长×宽×层数

　　2、室外楼梯走道面积=每层自然投影面积之和

　　3、雨棚面积=雨棚投影面积的一半

　　4、总面积=(1)+(2)+(3)(总面积即为活动板房面积)

　　第六条合同期限：乙方应在20xx年12月日前将活动板房安装完工，并交付甲方使用，

　　第七条质量及技术要求：乙方应确保其生产和安装的活动板房的质量和技术符合国家相应的标准，并确保甲方的正常使用。乙方在竣工验收时应向甲方提供产品质量合格证书，并在质保期内承担维修和保修责任。

　　第八条本合同的质保期为两年，自活动板房竣工验收合格之日起计算质保期。

　　第九条付款方式：活动板房安装完成后3日内，甲方向乙方支付元;活动板房经甲方、建设方、监理等部门验收合格，乙方向甲方交付活动板房使用并同时向甲方交付所有施工资料后3日内，甲方向乙方支付元;甲乙双方结算完毕后3日内，甲方向乙方支付至合同结算总价款的95%;剩余5%作为质量保证金，在本合同约定的质保期满后3日内支付完毕。

　　第十条结算方式：本合同约定的固定包干单价元/平方米×双方共同验收确认的活动板房面积=本合同的结算总价款。

　　第十一条活动板房的权属：本合同约定的活动板房在乙方交付给甲方使用后，所有权归甲方。

　　第十二条甲方的权利和义务：

　　1、负责协助乙方进行安装施工;

　　2、负责提供安装施工场地;

　　3、根据乙方的申请，负责组织相关人员办理竣工验收;

　　4、严格按照本合同的约定支付合同款项。

　　第十三条乙方的权利和义务：

　　1、根据甲方的具体要求，设计和制造施工图纸，并将图纸报甲方审定;

　　2、保证活动板房所用材料的质量、性能符合国家的'产品质量和技术要求;保证活动板房的结构安全和甲方的正常使用;承担质量不合格、安装不合格给甲方造成的所有损失的赔偿责任;

　　3、承担安装施工期间造成的安全事故、财产损失等的所有赔偿责任;

　　4、按本合同的约定时间安装完工并交付甲方使用，每延期一天，按合同结算金额的千分之三向甲方支付违约金;