【精品】设计合同范文锦集八篇
在人们愈发重视契约的社会中，很多场合都离不了合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家收集的设计合同9篇，希望对大家有所帮助。
设计合同 篇1
工 程 名 称：工 程 地 点：
合 同 编 号：
设计证书等级：发 包 人：
设 计 人：签 订 日 期：
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人：
设计人：
双方本着平等合作、互惠互利的原则，经协商一致，签订本合同，以便共同遵守。
一、工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地址：1.3项目设计范围：室内装饰、水电安装等。(灯具照明部分的强电)
二、设计依据
2.1国家的相关设计规范及强制性条文;
2.2发包方为该项目提供的相关设计基础资料;
三、设计任务、成果及时间要求
3.1设计任务
3.2设计成果及时间(设计深度需满足国家相关设计规范及甲方招标报价方式中所涉及的要求。)
四、支付方式
本合同设计收费包干人民币： (￥： 元)。设计费支付进度详见下表。
五、双方责任
5.1发包人责任：
5.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
5.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
5.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及新文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
5.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
5.1.5发包人应保护设计人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人权向发包人提出索赔。
5.2设计人责任：
5.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
5.2.2设计人采用的'订技术标准是： 各相关专业的国家及地方现行的设计技术规范、标准、规程。
5.2.3设计合理使用年限为
5.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
5.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费客由双方商定。
5.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人汇露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
六、违约责任：
6.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
6.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之一的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
6.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并依法承担责任和相关损失。
6.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一，如超过约定时间二十天不能完成目标，发包方有权解除合同，并要求赔偿。
6.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
七、其他
7.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
7.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
7.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备、应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
7.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的技术人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
7.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
7.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第产 二 种方式解决：
(一)提交 / 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
7.8本合同一式份。
7.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
7.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
7.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
7.12其他约定事项：
甲方名称：(盖章) 乙方名称：(盖章)
委托代理人： 委托代理人：
工作联系人： 工作联系人：
电话： 电话：
日期： 日期：
设计合同 篇2
合同号： 合同签订地点：
甲方： 乙 方：
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，甲方委托乙方“设计并制作报价书”经双方协商一致，签订本合同，信守执行：
二、设计与制作费用：
设计与制作费用总计为：人民币￥ 5800.00大写： 伍仟捌佰元整)。
三、付款方式：
1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的20%即人民币 ￥元
四、验收方法
乙方交货时，甲乙双方共同验收，成品外观、色彩、内容应与样品及合同规格一致。
五、知识产权约定：
1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。
2、甲方将委托设计制作的`所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
六、争议解决：甲乙双方在履行本合同的过程中发生纠纷，应积极友好协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁。
七、本合同未尽事宜，双方应另行协商并签订补充协议。本合同补充协议、附件同为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。
甲 方 ： 乙 方： (盖公章) 甲方代表签名： 乙方代表签名：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
设计合同 篇3
合同编号：
委托方：(以下简称甲方)
设计方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：
一、工程概况：
1、工程地点：
2、建筑面积：
3、使用性质：
4、房屋结构：
二、设计程序：
1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积M2×元/M2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)M2×元/M2计取，设计费总计 元。
2、设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 %，即 元。
3、乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意*草图，由甲方审阅。
4、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的 %元后，乙方在天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。
5。施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的 %元。
6、甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图 元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张，总计 元。
7、施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。
8、其它约定：
三、双方责任：
(一)甲方责任：
1、甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。
2、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
3、事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。
4、对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。
5、施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。
6、甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。
7、负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
8、凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
(二)乙方责任：
1、乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2、乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。
3、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。
4、乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它：
1、本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
2、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的.一切问题均与乙方无关。
3、如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方 元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方 元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。
4、对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。
5、本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请人民法院解决。
6、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
甲方代表签名： 乙方代表签名：
电话： 电话：
地址： 地址：
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
设计合同 篇4
商标设计协议书
甲方：_________
乙方：_________
双方本着诚信为本，互惠互利，公平交易的原则，就甲方委托乙方设计服务事宜达成如下协议：
一、服务内容：
项目：_________；
内容、规格、要求：_________；
费用：_________；
备注：_________；
合同总费用：为人民币_________元整（_________元），由甲方付给乙方。依照企业或产品品牌￥_________元，_________提供版权转移_________电子文件。
二、甲乙双方责任：
甲方需提供明确的工作要求，同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等；甲方需及时对乙方提出的`设计方案进行反馈；甲方须按合同规定向乙方支付有关费用。
乙方需通过电子文件向甲方提供详细设计方案，供甲方指定人员审定；乙方需严格按甲方要求，以专业水准进行合同规定之工作；乙方需遵守甲方商业（资料）机密。
乙方需向甲方提供至少五款的不同设计方案，供甲方确认，并在双方沟通基础上进行修改至完善；若因乙方水准或设计思路偏差所致，乙方提交设计稿无法为甲方所认可，乙方需再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计方案，在经乙方与甲方决策人积极沟通都不被甲方认可的情况下，甲方有权要求终止合同。甲，乙双方诚信为本，协作完成上述工作内容时间要求为：_________年_________月_________日前。
三、付款方式：
自甲乙双方签订合同之日，甲方向乙方预付合同总金额的50％作为订金。
本合同完成之时，甲方向乙方一次性付清合同余款计_________元。
四、其它事项：
甲乙双方均不得无故终止协议，否则违约方需承担对方的经济损失。
甲方向乙方付清合同全款后，乙方向甲方提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清该作品全部费用，或经乙方同意。
本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。合同书自签订之日起即告生效。
本合同传真件有效，一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
设计合同 篇5
订立合同建设单位(____________________)与勘测单位(__________建筑设计院)，
根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和__________省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。
第一条 订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的'条款。
第二条 工程名称
第三条 工程地点
第四条 工程范围
第五条 取费标准按中财委(__________)财经工基价字第xxx号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%)，其余部分在勘测成果提出时一次结清。
第六条 勘测成果于年月日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。
第七条 建设单位应承担的事项和责任
1. 填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。
2. 清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。
3. 负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。
4. 负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用)，如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。
5. 测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料和埋石用材用料等物资。
第八条 勘测单位应承担的事项和责任
1. 填写“预计勘测工作量及勘测用表”[附表二(略)]。
2. 遵循规范按时提出勘测成果，满足设计需要。
第九条 本合同自双方代表签订之日起生效，合同附件与合同有同等效用。
第十条 本合同正本二份，双方各执一份，副本份，建设单位收执份(其中送建设银行一份)，勘测单位份。
建设单位：_______________(盖章)
设计单位：_______________(盖章)
_______年_________月___________日
设计合同 篇6
合同编号：090101004
甲方（委托人） 乙方（受托人） 上海亚黎装饰设计工程有限公司 业主，现有房型 ，使用（建筑）面积平方米，装修地点。
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规规定的原则，经过甲乙双方友好协商，甲方委托本公司 设计师进行设计，并达成如下此协议，以便共同遵守。
一、设计收费标准：
复式、别墅： 使用面积100~200元/每平方米（豪宅面议）
三房二厅以内：使用面积60~120元/每平方米
二、服务流程：
1）甲方付设计定金2000元（其中别墅房4000元）。
2）工作内容：
1乙方上门（工程现场）实距勘测。
2方案设计（图纸内容：原始平面图、平面布置图、顶面布置图、概念草图）。
3）甲方签字确认初步方案后，付设计费总额的50%，计额元，进入深化设计。图纸内容：原始平面布置图、平面布置图、顶面布置图、强弱电布置图、立面施工图，送一张主要场景效果图（手绘、电脑均可，甲方如果需要增加效果图，另收1000元/张）。
图纸出齐后，付清设计费50%余额 元。
三、规则：
1）设计合同经双方签字确认后，甲方必须按合同约定支付设计费，如甲方中途反悔，乙方不再退回乙方收取的设计费。
2）在未签定施工合同之前，如甲方若需带走设计图纸，甲方则按纯设计（原价）付清全额设计费。
3）本协议一式两份，双方各执一份，协议经双方签字后生效，双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容，应经过协商一致后，重新签定补充协议。
合同编号：090101004
本次设计项目完成后，并于我公司签定施工合同的客户，可享受下列优惠：
1、设计费8折优惠；
2、可免费享受2年保修及防水、防漏工程5年售后服务；
3、装修竣工后，可免费得到环保公司提供的“空气环保治理服务”，价值RMB1000元；
4、获赠由权威检测机构提供的.室内甲醛含量的检测，并提供具法律作用的（CMA）检测报告，价值RMB2000元；
5、获赠隐蔽工程光盘，价值RMB350元；
6、全包工程结算价满八万元以上（含八万元，税金除外），获赠建材抵用券1800元（所有主材必须按公司以下指定品牌，并全部由公司购买）；
7、全包工程结算价满十万元以上（含十万元，税金除外），可获赠由装饰装修行业协会推荐的高级垃圾处理器一台，价值RMB3000元。
公司指定品牌：地 板：
墙 地 砖：
墙 纸：
洁 具：
厨房设备：
木门移门：
橱 柜：
水 管：
电 线：
开关面板：
注：
1、活动优惠不能与亚黎装饰设计工程有限公司同期推出的其他优惠重复享受；
2、以上6、7项不能同时享受；
3、本次活动解释权归上海亚黎装饰设计工程有限公司
甲 方：乙 方：上海亚黎装饰设计工程有限公司 电 话：电 话：60560164
地 址：传 真：60560164
日 期： 年 月 日地 址：杨浦区政益路47号1010室（五角丰达）
附：上门测量时间为 年 月 日（上午/下午） 时。
设计合同 篇7
合同编号：
资质等级：
发 包 人：
承 包 人：
签订日期：
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
为了促进甲、 乙双方的共同发展，更好地做好工程项目的设计开发和建设工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，就长期技术合作相关事宜达成如下协议，并承诺共同遵守下列条款。
第一条 技术合作目标
保障甲方工程项目的安全性、适用性和经济性；优化各种设计方案，优化设备选择、材料选型、节能方案；提高设计质量，使其符合使用要求；加强对建筑物主体结构安全性及合理性的审核；节约工程投资，提高工程项目的投资效益和品牌效应。
第二条 技术合作的内容及成果提供
一、初步设计阶段技术咨询、图纸审查内容及成果提供
乙方从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证，对设计方案进行优化，提高投资效益；对结构设计进行复核，确保满足建筑节能要求，保障建设项目安全可行。根据介入阶段的不同可分别包含以下工作内容：
1. 对初步设计的设计说明进行审核，提出意见：
（1）关于本工程的技术指导要点是否体现方案设计批文及甲方的要求，包括满足项目《建设用地规划许可证》内容要求。
（2）关于初步设计的内容和深度要求，是否符合设计任务书要求及当地规划部门的有关规定。
2. 对设计单位正式提交的初步设计文件进行审核。主要内容为：
（1）初步设计文件完整性和深度；
（2）设计依据(包括工程地质详细勘察报告)、采用的设计规范、标准的`完整性和准确性；
（3）总建筑面积、建筑占地面积、容积率等指标，是否符合政府相关批文及甲方要求；
（4）户型面积比例是否满足规划要点的要求；
（5）日照是否满足国家和地方的相关规定；
（6）提出有关总平面布置、综合管网关系布置、道路布置、功能分区、绿化及用地合理性内容；
（7）各专业设计中合理采用新技术、新工艺、新设备、新材料等方面内容；
（8）主要设备选型，主要材料选择；
（9）建筑造型、保障老人、儿童、残障人的活动设施、房型设计等是否满足使用要求：
（10）建筑设计的单体平面布置、空间布置(含变形缝布置及地下车库综合管线布置是否满足净空要求)和建筑物的日照、隔热、隔声、通风、遮阳、防渗等是否满足国家和地方的相关要求；
（11）对结构形式是否优化、是否经济合理进行判别；
（12）结构设计的主要技术参数、结构方案优选、主体结构优化、结构材料选择、地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震、有关限额设计的技术经济指标：含钢量、单位面积砼含量等方面内容；
（13）地下室抗浮设计方案选择、超长结构设计方案选择、量大面广的部位对造价有较大影响的结构布置优化；
（14）审核结构加固或改造项目设计是否经济合理；
（15）给排水系统、消防系统及各项新技术应用的经济性、合理性，泵房和处理站房的布置审核；
（16） 给排水设计的主要技术参数、给水﹙含生活、中水及消防﹚方案、中水处理及回用方案、太阳能应用方案、泳池及景观水处理方案、节能环保措施及人防设计、排水方案、室内外主要给排水管道布置、主要设备选型及其布置的合理性和经济性；
（17）供配电系统的合理性、经济性、安全性以及变配电机房的布置合理性；
（18） 强电设计的设计计算书、主要技术参数、供配电方案、防雷接地系统、照明设计、电气节能、室内外主要电力线路布置、主要设备选型及其布置，对重要建筑的供配电方案、主要变配电机房及管井位置提出优化方案；
（19）各弱电系统的主要技术参数、安全监控、通讯网络、数据传送、火灾报警、安防、楼宇自控、有线电视、公共广播、室内外主要弱电线路敷设、主要设备选型及其布置；
（20）空调系统的经济性、合理性，是否满足国家和地方的相关节能规范要求，空调机房和通风机房的合理布置审核；
（21）通风空调设计的主要技术参数、通风空调方案的经济性和合理性、设计计算书的完整性和准确性、主要设备选型及其布置；
（22）车流、人流设计的主要技术参数、主要路线布置、主要设备选型及其布置；
（23）若设计方提供有关的环境保护(专篇)设计，则审查其主要技术参数、主要污染物治理工艺方案、主要设备选型及其布置；
（24）若设计方提供有关的节能(专篇)设计，则审查其主要技术参数、方案、设备选型及其布置；
（25）根据我公司有关建筑节能构造原则，进行建筑节能报告审核；
（26）消防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置；
（27）人防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置。
第三条 技术合作进度
甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》，并在合同中明确设计咨询及施工图审查的具体进度要求；其中对初步设计阶段的技术咨询、初步设计文件审核及对施工图超出国家和深圳市规定的审图内容要求部分，乙方须按本协议内容执行；各项目另有特殊要求可在具体项目补充协议中限定；每个工程项目设计咨询的时间根据该项目的规模、特点及进度要求确定，原则上随设计进度分阶段进行；初步设计审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过10个工作日，施工图审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过15个工作日。
第四条 技术合作取费及付款方式
1. 审查收费标准：
（1）仅施工图设计审查：元/平方米。
（2）初步设计及施工图审查： 元/平方米。
（3）计价面积是指设计图纸中所述该项目的总建筑面积。
2. 专项施工图审查费按相应专项设计费的 %付费。
3. 甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》，并在合同中明确合同款数额及付款方式。
4. 根据项目的实际情况，专项施工图审查内容可在《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》或补充协议中明确。
5. 总设计费不包含境外设计费。
6. 审图阶段工作完成后，并提供合格审图报告后20日内，在提供相应发票后一次性支付完成阶段的审图费用。
设计合同 篇8
中国________________公司（以下简称“甲方”）为一方，________国________________公司（以下简称“乙方”）为一方，双方就工程的技术咨询服务，授权双方代表按下列条款签订本协议书：
（一）甲方请乙方就工程提供技术咨询服务，乙方愿意提供这样的服务。
（二）乙方向甲方提供的技术咨询服务范围如下：（详见附件）
（三）乙方的义务如下：
1．乙方应于________年________月份内派遣________名身体健康、能够胜任工程咨询工作的专家来中国进行为期________天的技术咨询服务，派出技术咨询专家的名单应事先征得甲方同意。
2．乙方的专家应到现场考察，并正确、全面地解答甲方人员提出的咨询问题，在离开中国前，向甲方提交咨询报告初稿，并在离开中国后一个月内提交正式咨询报告，一式五份，报告的内容应包括附件中所列内容，并用英文书写。
3．乙方的专家在中国进行技术咨询服务的时间为________个日历日（包括________个旅途日和________个周末日），每周工作6天，每天工作8小时。
4．专家在中国工作期间应遵守中国的法律和所在工作地区的有关规定。
5．乙方将正式的技术咨询报告给甲方寄出后，应以电传通知甲方如下内容：报告寄出日期、邮单号。
6．技术咨询报告如在邮寄途中丢失，乙方接到甲方的通知后应立即免费补寄。
（四）甲方的义务
1．考虑到本协议第二、三条所规定的.乙方所提供的咨询服务，甲方支付给乙方一笔总费用，其金额为________美元（大写________________美元整）。
2．为乙方专家提供在中国境内的食宿及工作需要的交通。
3．提供工作必须的技术资料、图纸和技术文件。
4．提供在中国工作所需的翻译人员。
5．协助办理专家出入中国的签证和在中国居留、旅行手续并提供方便。
（五）费用的支付
1．本协议书的费用以美元支付。
2．本协议书所规定的总金额的75％计美元，在乙方所派专家到达北京后，甲方凭收到的下列单据，经审核无误后3天内通过中国银行和×国商业银行向乙方支付：
（1）商业发票正本一份；
（2）商业发票复印本五份。
3．本协议总金额的25％，计________美元在乙方完成技术咨询服务并提交正式的技术咨询报告后，甲方凭收到的下列单据，经审核无误后不迟于________天通过中国银行和________国商业银行向乙方支付：
（1）商业发票正本一式六份；
（2）即期汇票一式两份；
（3）邮寄正式技术咨询报告的邮单或空运单一式两份。
（六）凡在中国以外所发生的一切银行费用由乙方承担。在中国发生的一切银行费用由甲方承担。
（七）双方应对互相提供的一切资料给予保密，未经过对方书面同意不得向第三者透露。
（八）税费
1．中国政府根据现行税法对甲方课征有关执行本协议的一切税费，由甲方支付。
2．中国政府根据现行《中华人民共和国个人所科税法》对乙方课征有关执行本协议的一切税费由乙方支付。
3．在中国境外课征有关执行本协议所发生的一切税费由乙方支付。
（九）仲裁
1．执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商仍不能达成协议时，则应提交仲裁解决。
2．仲裁在被诉方所在国进行。在中国，由中国国际经济贸易仲裁委员会按该会仲裁程序规则进行仲裁；在________国，由（被诉方所在国的仲裁机构的名称）根据其仲裁程序规则进行仲裁。
3．仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方负担。
4．除了在仲裁过程中进行仲裁的部分外，协议应继续执行。
（十）不可抗力
签约双方中的任何一方，由于战争、严重水灾、火灾、地震、内乱、封锁、政变等不可抗力事件而影响协议执行时，则经双方协商后本协议可以暂停履行。如乙方专家在这种情况下需要回国的，甲方应负担回国旅费。
（十一）执行本协议的一切文件与资料应以中英文书写，并采用公制单位。
（十二）本协议书经双方签字后需经中国政府批准才能生效。本协议以中英文写成一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
（十三）双方法定地址。
中国______________公司
地址：________________
电传：________________
甲方代表签字：________________国________公司
地址：________________
电传：________________
乙方代表签字：________
附件：技术咨询具体范围
【设计合同】相关文章：
装修设计合同03-22
设计装修合同04-10
设计合同范本12-31
建筑设计合同03-24
常用装修设计合同04-06
个人装修设计合同04-06
房屋装修设计合同04-19
房屋装修设计的合同03-31
建筑规划设计合同04-11
装饰装修设计合同03-31