购买合同范文汇总8篇
在人们的法律意识不断增强的社会，合同出现的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编精心整理的购买合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
购买合同 篇1
购买桌椅及安装合同
需求方：_________（以下简称甲方）
供货方：_________（以下简称乙方）
为明确甲乙双方责任，双方本着平等互利的原则，就甲方向乙方购买桌椅及安装有关事项订立本合同。
1．桌椅的规格及型号、数量、单价、金额见下表。
序号
规格及型号
数量
单价
金额
1
2
3
合计
2．桌椅的质量要求和技术标准按国家标准和生产厂家产品技术标准。采取____________________椅，__________厚_______________。__________结构部分采用_______________处理，_______________。桌面为__________贴面，桌斗为__________斗。
3．合同总金额为：人民币_________元整（￥_________）。桌椅到甲方指定交货地点并安装验收合格后10天内付合同总金额的'_____％，计人民币_________元整（￥_________）；合同总金额的_____％，计人民币_________元整（￥_________）留作质保金，桌椅安装验收合格后一年后10天内，桌椅无质量问题和其它违约事项即付清。
4．乙方于_________年_________月_________日前将所有桌椅安装到位，如时间有特殊要求，甲方提前三天通知乙方，乙方负责技术支持。若产品出现故障，乙方应在接到通知后一天内到现场提供服务。
5．桌椅保质期为_________年（从安装并验收合格日算起），保质期内实行免费包修包换，终身维修。
6．保质期后，若产品出现故障，乙方提供维修服务只收材料成本费。
7．乙方应履行的职责：
（1）按甲方要求，按时提供合格产品，否则应向甲方全额赔偿。
（2）发货前二天通知甲方。
（3）乙方应负责工程施工安全，甲方不承担任何安全事故责任
8．甲方应履行的职责：
（1）乙方在货物运抵甲方指定地点后，甲方应立即组织人员对货物进行材质确认。
（2）甲方收到货物时，应及时与留存样品核对验收，如发现产品规格、型号、材质不符时，应及时通知乙方并要求乙方按要求更换或补充。
（3）如货物无质量问题，甲方应及时支付货款。
（4）甲方保证乙方的施工用电，费用由乙方负责。
9．乙方应按时交货，如果乙方未按合同规定的期限或未经甲方同意延期交货，延迟交货按总价款的0.5％／天交纳违约金。如有其他违约事项，在甲方发出违约通知后3天，乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同，同时乙方应向甲方按总货款的10％支付违约金。
10．甲方应按时付款，否则按应付款的0.5％／天交纳违约金，
11．招、投文件和合同附件均为本合同有效部分，具有同等法律效力。
12．本合同未尽事宜，经双方协商，作出补充规定。其补充规定与本合同有同等法律效力。
13．本合同如发生纠纷，甲乙双方应积极协商，协商不成时，争议方可向_________仲裁委员会申请仲裁。
14．本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，具有同等法律效力。
15．本合同经双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
委托代理人（签字）：___ 委托代理人（签字）：___
_________年____月____日 _________年____月____日
购买合同 篇2
甲方：（卖方）
乙方：（买方）
依据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国产品质量法》等相关的法律规定，甲乙双方在平等互利、诚实信用的基础上订立本合同。
第一条、标的物的种类、规格及单价
第二条 标的物质量标准：
产品实施国家规定的“三包”服务。
标的物包装和标签内容应符合相关标准和国家有关规定。 第三条 标的物交付方式、地点、费用承担及期限 标的物按下列第种方式交付
1、甲方负责发货 2、乙方自行提货3、乙方委托提货
具体如下：乙方自行出车到甲方制定货场提货，费用由乙方自付。标的物交付时，甲方应向乙方提供由法定检验机构出具的标的物质量合格报告或证明原件或复印件，乙方检验合格后方可提货。 第四条验收及提出异议的时间
1、乙方应在收到甲方货物之日起 2、乙方对产品提出异议的时间和方法：
（1）经过检验，乙方如发现甲方所交产品不符合合同规定的，应一方面妥善保管，另一方面在收到甲方货物之日起10日内向甲方提出书面异议，并有权拒付不符合合同规定的那部分货款。
（2）如乙方未按上述规定期限提出书面异议，视为甲方所交产品符合合同规定。 （3）甲方在接到乙方的书面异议后，应在7天内予以答复并做出处理，否则，视为默认乙方提出的异议和处理意见。 第五条 付款方式及期限乙方按以下方式付款：
次结：每次购货结算的，乙方可采取电汇、承兑汇票、支票、现金等方式付款，甲方必须在款项到达指定账户之日其3日内交货。 第六条 合作约定
甲、乙双方为批零关系：甲方与乙方的合作关系为供货与购货关系，乙方有权就同类产品向其他经销商购货。 第七条违约责任
1、标的物经验收不符合第一条和第四条要求的。乙方有权要求补足、换货或脱货。
2、标的物不符合第二条质量标准的，乙方有权要求退货，并要求赔偿损失。 3、一方迟延交货或迟延支付价款的，应每日按照迟延部分价款对方支付违约金。
4、甲方提前交货的，乙方接货后，仍可按合规定的交货时间付款，甲方逾期交货的，应在发货前与乙方协商，乙方仍需要的，甲方应照数补交，并承担逾期交货责任：乙方不再需要的，应当在接到通知后3天内通知甲方，办理接触合同手续。乙方逾期不提出，视为同意发货。
5、乙方自提产品，如果未按甲方通知日期或合同规定提货的，应比照中国人民银行有关延期付款规定，按逾期提货部分款总值计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际交付的代为报告、保养的费用。 6、其他：
乙方有义务维护所经销的桂丰品牌农机的商业信誉，采取必要措施保证标的物的质量，在销售中不得参杂使假，不得通过虚假宣传等不正当竞争手段销售，否则，因乙方责任导致被国际机关处罚的，由乙方自己承担全部责任。
第八条 通知
根据本合同需要发出的.全部通知以及双方的文件往来及本合同有关的通知和要求等，必须书面形式，可采用传真、当面送交等方式传递 第九条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不完全履行的理由。在取得有关主管机关证明后，允许延期履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担责任。 第十条 补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未做规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 第十一条 正义解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调节：协商或调节不成的，可按下列方式解决：
1、提交甲方所在地仲裁委委员会仲裁： 2、依法向人民法院起诉。 第十二条合同效力
本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日其生效。合同有效期为2年。
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人：
日期法定代表人日期
购买合同 篇3
西城法院20日通报了对二手房买卖合同纠纷的调研情况，今年上半年房屋买卖合同纠纷增四成。法院提醒买房人，要将购买学区房写入合同，并约定相关违约责任。
西城法院民一庭是审理民事合同类案件的专业庭室，据郭云燕庭长介绍，近几年西城法院受理的房屋买卖合同纠纷案件一直居高不下，逐年攀升。仅今年上半年，房屋买卖合同纠纷同比就增长了近40%，并且呈现逐月递增的趋势。以此增长态势，预计今年房屋买卖合同纠纷的收案量将达到历史峰值。
据分析，西城二手房买卖合同纠纷占到房屋买卖合同纠纷的八成左右，该类纠纷具有受政策影响明显、涉案标的额大、案件事实较为复杂等特点。涉及到房屋产权情况、抵押贷款、委托代理、居间活动等法律问题，及以享受教育资源为购房目的的户籍迁移、学区房等政策性问题。
郭云燕表示，购买“学区房”要提前向所在学校及教育部门核实相关入学政策，以及购买房屋入学指标的使用情况，其次要将购买学区房这一特殊目的'写入合同，并约定如因卖房人违约致使买房人购买“学区房”的目的不能实现，买房人有权要求解除合同要求赔偿等。
购买合同 篇4
转让方（以下简称甲方）：
受让方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让 小区 号地下停车位相关事项，达成如下协议：
一、乙方同意购买甲方拥有的位于 小区 幢与 幢之间的地下库，编号为号的停车位，具体车位位置以附件一地下车位平面附图为准，车位大小为 米× 米。该车位为划线分隔，无隔断墙，无封闭，并由开发商划好车位分隔线，甲方保证对该车位享有合法的所有权，甲方保证上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。 二、甲方确保提供给乙方的该车位原始收据及相关材料（如该车位上一次买卖协议）齐全、真实有效。确保该车位无任何其他权属争议（含：如属共有财产，则甲方已经取得其他共有人同意）、产权纠纷、经济纠纷。如交接后发生该车位交接前存在的他权属争议、产权及经济纠纷，由甲方承担全部责任，乙方不负任何责任。
三、乙方确认于本协议生效之日付清甲方该车位转让款人民币 元整，由甲方出具收条。
四、甲方收到乙方支付的该车位转让款后，将关于该车位的原始收据原件及相关材料（如该车位上一次买卖协议）交付给乙方，由乙方出具收条。如今后乙方进行车库的产权变更办理，需要甲方协助时，甲方应无条件配合。
五、甲方收到乙方支付的该车位转让款后，甲方相关于该车位的权益（占有、使用、收益。处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车位。
六、转让后，甲乙双方须到 小区所在的物业公司备案，就车位物业管理相关事宜办理移交手续。
七、甲乙双方均不得违反本协议；如甲方违反协议，则守约的.乙方有权解除本协议，收回已付款项，并要求甲方支付违约金壹万元；如乙方违反协议，守约的甲
方有权解除本协议，收回已交付的该车库权属凭证原件，并要求乙方支付违约金壹万元。
八、甲、乙双方对本协议未尽事宜应协商解决，发生争议由所在地人民法院管辖本协议双方确认签字后即日生效，一式二份，甲乙双方各持一份。合同附件、补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
身份证号： 身份证号：
住所： 住所：
联系电话： 联系电话：
签约时间： 签约时间：
附：
一、双方的有效身份证复印件
二、车位明细图的有效复印件
三、该车位的原始收据及相关材料
购买合同 篇5
项目
空调工程合同
发包方（甲方）：保利房地产（集团）股份有限公司
承包方（乙方）：
工程名称： 空调工程
合同编号：
工程地点：
签约日期： 年 月 日
甲方：保利房地产(集团)股份有限公司
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙方充分协商，双方签定本合同，以资共同遵守。
第一条 工程项目
1.1 工程名称：保利项目空调安装工程
1.2 工程地点：市 区
1.3 承包内容：保利空调安装工程。其中 。
1.4 承包范围：甲方提供的保利 空调系统施工图中的全部内容（不包括有关消防专业的防排烟通风系统）。
1.5 承包方式：乙方按施工图总价包干，即：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收、包所有的检测费用。
第二条 双方权利和义务
2.1 甲方权利和义务
2.1.1 开工前向乙方提供施工场地及施工用水、用电接驳点。
2.1.2 协助乙方解决材料仓库、工人宿舍及现场办公场所。
2.1.3 组织对设计施工图纸会审及工程交底工作。
2.1.4 及时办理有关进度工程款项的审定与支付工作。
2.1.5 及时协调乙方施工范围与非乙方施工范围的交接联系工作。
2.1.6 对现场实际发生的增减工程量进行签认。
2.1.7 组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
2.1.8 委派监理公司对本工程进行施工进度、质量和安全文明施工等的监理。
2.1.9 有权对乙方施工现场任何不满意人员进行撤换，乙方接到通知后三日内应按甲方
要求进行撤换，被撤换人员不得再进入施工场地，否则甲方有权每日向乙方收取_500_元违约金，直至解除合同。
2.1.10有权按照现有国家相关规范，要求乙方增加或修改任何工程项目，由此带来的费用变化按5.1.4条执行。
2.2 乙方权利和义务
2.2.1 负责接通乙方需要的水电，并装表计量。
2.2.2 收到图纸后，在开工前3天内完成施工图会审，在7天内编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。
2.2.3 工程开工后，做好施工原始记录，每月25日或季末3天向甲方报送月（季）度施工计划和完工报表。如不按时报送，甲方可不予支付工程进度款。
2.2.4 负责办理验收工作，参加施工图纸会审。
2.2.5 工程开工时，乙方指定项目负责人并报甲方批准，项目负责人持有与工程项目相适应的资格证书；乙方项目负责人易人，须提前一周书面报甲方认可，否则需支付违约金_3000_元。乙方项目负责人在施工期间须按时参加工程监理例会和各种专题会议，一次不到，支付违约金500元。
2.2.6 乙方项目负责人在工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均需专职在岗，不得兼任其它项目。乙方以下人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范围，否则每天每人次乙方支付违约金500元。同时，乙方应尽快用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。
（1） 甲方确认无法胜任工作者，包括；对工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等；
（2） 不能积极配合甲方正常工作者；
（3） 违反甲方或乙方工地现场管理规定者；
（4） 无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
（5） 与本工程施工无关的人员。
2.2.7 按施工安全规范要求做好施工质量、安全管理，指定安全防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责处理，并报告甲方及有关部门。
2.2.8 为便于水电费的'收取，乙方须向土建总包单位交水电费保证金3000元，工程完
工时与土建总包单位结算。
2.2.9 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2.2.10严格按国家相关规范、市工程质量监督部门要求进行施工安装工作。
2.2.11工程竣工后7天内撤离施工现场，并做到清理好施工现场，工完料净，文明交工。
2.2.12乙方应严格按照国家有关规范进行设计施工，甲方及委派的监理公司有权随时对乙方工程质量进行检查，如检查出质量问题，乙方应在3日内及时整改或完善，否则甲方有权对乙方进行处罚直至解除合同。
2.2.13乙方应按照甲方确定的进度计划进行施工，不影响主体工程进度计划，否则引起的损失由乙方赔偿，若出现严重影响工程进度情况时，甲方可解除合同。
2.2.14因乙方设计及施工未满足国家相关法规、规范或消防验收不合格以及其它属于乙方责任的任何原因导致工程返工，返工过程中给甲方带来的任何损失或费用均由乙方承担，甲方可以从乙方的工程款中扣除相关费用。
2.2.15乙方免费为甲方培训相关岗位人员，使之能熟练操作各系统设施、设备。
2.2.16工程移交后，乙方在保修期内对系统进行各种检查测试并且每年不少于2次对整个消防系统进行全面的检查和测试，发现问题或隐患及时处理。
第三条 工期管理
3.1 在具备可完工的施工条件下，各分部分项工程按甲方书面要求工期完工。
3.2 开工前2天，甲方向乙方发出开工通知书，乙方根据土建总包单位施工进度情况，编制本空调工程施工进度计划横道图，2日内报甲方审批，报施工单位协调配合。
3.3 在履行过程中，由于甲方原因变更设计导致工期延期，或属外界不可抗力因素所延误的工期，乙方应在5天内将延期报告送甲方审核批准，否则甲方有权不予延期。
3.4 甲方指定关键节点工期必须按时完成，每拖延一天，乙方向甲方支付违约金人民币3000元，若连续推迟超过十天，甲方有权要求乙方立即退场。
3.5 非甲方原因，而工程未按约定日期通过竣工验收，属乙方违约。
第四条 工程质量标准
4.1 工程质量标准按国家现行设计及施工验收规范及当地建设工程质量监督部门的有关规定中执行。本工程要求确保合格，争取优良工程。
4.2 工程质量管理
4.2.1 乙方必须严格按照施工图、设计文件和设计说明以及施工技术规范和操作规程进
行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量
上必须以合格标准贯彻每一个工序，接受质量监督部门、监理公司和甲方的监督。
甲方发现在主要工程存在重大质量问题时并经质监部门确认后，甲方应以书面通
知乙方，乙方在7天内必须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止
合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。
4.2.2 乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方驻工地负责人和监理。一般质量事
故的处理结果应送甲方和监理单位备案，重大质量事故的处理方案，应经设计单
位、质量监督站、甲方、监理等单位共同研究，并应经设计单位、甲方及监理签
证后实施，甲方保留罚款的权利。
4.3 隐蔽工程
4.3.1 工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的
施工及验收规范和质量检验标准为依据。
4.3.2 隐蔽工程在乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表通知甲方检查。
甲方接通知后 24小时内到场验收，经检验合格并符合设计要求时由双方签字后
方可进行下一工序的施工。如甲方不按时验收，乙方可自检，确认合格后即可隐
蔽施工，甲方应予承认。若事后甲方提出复查，复查结果合格，费用由甲方承担；
复查结果不合格，复查费用及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。
第五条 工程价款与支付及履约保证金的收取与退还
5.1 工程造价
5.1.1 本工程按合同约定的承包范围和承包方式计，合同总包干价为人民币（大写）
元整（小写：_ 元整）。
5.1.2 乙方已清楚并考虑工地周围环境、交通道路、现场条件、承包范围、施工图纸、
施工组织设计，并已考虑施工技术措施、安全维护、工期内赶工等因素。乙方为
完成本合同规定的工作所需施工组织中的所有费用均已包含在本工程造价内，不
再另外计取。
5.1.3 按国家规定应由乙方缴纳的各种税费已包含在本工程造价内，由乙方负责缴纳。
5.1.4 在本工程承包范围内根据甲方要求所做工程调整或变更引起费用增加或减少，增
减工程造价根据竣工图纸和现场签证进行计算。若增减费用在合同总价 ±3%内
（含3%），结算时合同总价不作调整；若增减费用在合同总价±3%外（不含3%），
超过±3%的部分在整个工程竣工验收后进行结算。结算时费用减少超过3%的，结
算按实际减少量扣除；费用增加超过3%的，结算按超过3%以外部分数额增加。
5.1.4.1 工程调整或变更引起的费用增减，按下列方式进行计算：套用20xx年《广东省
安装工程综合定额》及《广州地区安装工程常用项目补充综合定额》；取费按穗
购买合同 篇6
卖房人： 身份证号码： 详细住所：联系方式：固定电话 移动电话买 受 人： 身份证号码： 详细住所：联系方式：固定电话 移动电话买卖双方就房屋买卖相关事宜，依照现行法律法规，本着平等、自愿、公平、公正的原则，协商一致，订立本合同如下条款，供双方共同遵照执行：
第一条 买受人所购房屋基本情况
1、房屋名称：
2、房产地点：
3、房屋所有权证证号：
4、房屋平面图及其四至见房产证。
5、出售范围：住宅房屋一栋，属结构，层高为 层，建筑面积共 平方米；附属庭院一处，面积 平方米；附属构筑物 ，面积平方米；附属场地 平方米；附属围墙、水、电等配套设施、设备；房屋占用范围内的土地使用权；基于房屋产生的相关权益。上述内容以下统称“本房产”。
第二条 计价方式与价款
本房产采用整体一次性计价方式，房产总价款为：人民币___拾___万___仟___佰___拾___元整（￥元）。
第三条 付款方式及期限
买受人按下列第 种方式按期付款：
1、一次性付款，即本合同签订之日起日内，买受人向出卖人一次性支付房产总价人民币 元整。
2、分期付款，即本合同签订之日起，买受人分期向出卖人支付房产价款，第一期为年 月 日前支付人民币 元，第二期
为 年 月 日前支付人民币 元，第三期为 年 月 日前支付人民币 元。
3、预交定金，即本合同签订之日起 日内，买受人支付给出卖人履约定金人民币 万元；买受人支付定金之日起日内，向出卖人支付房产价款人民币元（定金可充作房款）；如出卖人违约，按定金双倍赔偿给买受人；如买受人违约，定金不退。
3、预留尾款，即本合同签订之日起 日内，买受人向出卖人支付房产价款人民币 元；剩余尾款人民币 元于房屋交付之日付清（或房屋产权完成登记之日付清）。
4、其他方式， 出卖人收到买受人的房款时，应出具收款收据。
第四条 买受人逾期付款的违约责任
买受人如未按本合同约定的付款方式及期限付款的，按下列第＿＿种方式处理：
1、逾期在＿＿日之内，自本合同约定的应付款期限之第二日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之十五的违约金，合同继续履行。
2、逾期超过＿＿日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的百分之15%出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之十的违约金。
3、其他方式，
第五条 交付期限
出卖人应当在_____年_____月_____日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将本合同约定的房产交付买受人使用。
第六条 出卖人逾期交房的违约责任
出卖人如未按本合同约定的期限将本房产交付买受人使用，按下列第______种方式处理：
1、逾期不超过_____日，自本合同第五条约定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_____（一般不少于万分之十）的违约金，合同继续履行。
2、逾期超过_____日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____日内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的百分之15，向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之十_的违约金。
第七条 房产交接
1、出卖人应在本房产交付前腾空房屋，并缴清已产生的水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费。
2、出卖人应在本房产交付前将落户于该房屋的户籍关系迁出。
3、在本合同约定的交付期限内，出卖人应通知买受人办理交付手续。
4、双方进行验收交接时，出卖人应当出示本房产的有关证明文件和交付房屋钥匙，并签署房屋交接单。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全或验收时发现房产不符合本合同约定的出售范围，以及存在其他有碍买受人接收使用本房产的情形，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
第八条 收益与风险
1、本房产交付之日起，其所有收益（含征地拆迁补偿等）均归买受人享有，出卖人不得以任何理由追偿任何费用。
2、本房产毁损、灭失的风险自产权变更登记之日起转移给买受人。
第九条 权属纠纷排除
出卖人应保证本房产没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成本房产不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。
第十条 房产质量责任
1、出卖人应保证本房产没有任何质量问题，并且不得擅自改变房屋
建筑主体结构、承重结构及其附属设施、设备的使用情况。
2、房产交付之日前存在的.质量问题，由出卖人承担全部责任；因出卖人原因造成本房产损坏或出卖人发现质量问题不向买受人告知的，维修费用由出卖人承担；因质量问题影响房屋使用的，买受人有权解除本合同，出卖人应向买受人支付房产总价款百分之十的违约金。
3、因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任。
第十一条 产权登记
出卖人应当在本房产交付使用后＿＿＿日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，并积极协助买受人办理本房产的过户手续。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第＿＿＿项处理：
1、买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起＿＿日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的＿＿＿％（一般10-20%）向买受人支付违约金。
2、买受人不退房，出卖人按已付房价款的＿＿＿％向买受人支付违约金。
第十二条 补充协议
本合同未尽事宜，买卖双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议与本合同具有同等效力。
第十三条 争议解决办法
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人本着友好协商的态度磋商解决；若协商不成，则依法向合同签署地人民法院起诉。
第十四条 其他约定
1、本合同为一式三份，买卖双方各执一份，见证人各一份，均具同等效力。
4、合同附件：本房产相关有效证件、合同当事人身份证复印件（含见证人员）。
出卖人（签名、按指模）：
年月日
买受人（签名、按指模）：
年月日
见证人（签名）：
年月日
购买合同 篇7
甲方： 身份证号：
乙方： 身份证号：
丙方： 身份证号：
丁方： 身份证号：
现有甲、乙、丙、丁四方合股(合伙)开办一家__________________，全面实施四方共同投资、共同合作经营的决策，成立股份制企业。经四方合伙人平等协商，本着互利合作的原则，签订本协议，以供信守。
一、 出资的数额：
甲方出资________出资的形式________出资的时间__________
乙方出资________出资的形式________出资的时间__________
丙方出资________出资的形式________出资的时间__________
丁方出资________出资的形式________出资的时间__________
二、股权份额及股利分配：
四方约定甲方占有股份 股份____%; 乙方占有股份股份____%;丙方占有股份企业股份____%;丁方占有股份企业股份____%(注：丁方实际出资为 万元);四方以上述占有股份企业的股权份额比例享有分配企业股利，四方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份企业若产生利润后，甲乙丙丁可以提取可分得的利润，甲方可分得利润的____%，乙方可分得利润的____%，丙方可分得利润的____%，丁方可分得利润的____%(按企业的利润20%分红)，其余部分留企业作为资本填充。如将股利投入企业作为运作资金，以加大资金来源，扩充市场份额，必须经四方方同意，并由甲乙丙丁四方同时进行。
三、在合作期内的事项约定
1、合伙期限：
合伙期限为____年，自_______年____月____日起，至______年____月___日止。如企业正常经营，四方无意退了，则合同期限自动延续。
2、入伙、退伙，出资的转让
A入伙：①需承认本合同;②需经四方同意;③执行合同规定的权利义务。
B退伙：①企业正常经营不允许退伙;如执意退伙，退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以现金结算;按退伙人的投资股分60%退出。非经四方同意，如一方不愿继续合伙，而踢出一方时，则被踢出的一方，被迫退出时，则按企业当时财产状况进行结算的60%进行赔偿。⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的`，应进行赔偿。
3.、出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人
4、股份的终止及终止后的事项
合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。
合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请____________中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。
纠纷的解决
5、人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
四、在成立股东后，全权委托________作为企业运作的总负责人(法人)，全权处理企业的所有事务，必须实现企业一元化领导，独立处理企业事务，如有以下重大难题和关系企业各股东利益的重大事项，由股东研究同意后方可执行：
1、单项费用支付超过________元;
2、新产品的引进;
3、重大的促销活动;
4、企业章程约定的其他重大事项。
五、企业今后如需增资，则甲乙丙丁四方共同出资，各占总投资额的25%.
六、企业正常运营后，生产所需原材料必须由____方单独供应。
九、本协议未尽事宜由四方共同协商，本协议一式5份，四方各执一份，见证方留存1份备案，自四方签字并经企业盖章确认后生效。
甲方(签名)： 乙方(签名)：
丙方(签名)： 丁方(签名)：
年 月 日 年 月 日
企业盖章确认：
企业负责人签字确认：
购买合同 篇8
合同编号：
合同编号：____________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况单位：元／建材名称
产地
规格型号
材质
批次
数量
单价
总价
备注
合计人民币（大写）万仟佰拾元角分（小写）：￥元
第二条质量标准：___________________________
第三条交货：交货方式为（卖方送货／买方取货）交货时间：___________________________________交货地点：___________________________________
第四条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的`，买方异议期为卖方交货后________日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条付款方式及时间：双方约定以第________种方式支付价款。（一）签定合同时，买方支付（定金／预付款）________元（定金不得超过总价款的____％），货到验收后一次性支付余款；（二）________________________________________
第六条违约责任
（一）卖方违约责任
1．建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。
2．卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款________％的违约金；迟延交货________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
（二）买方违约责任
1．买方迟延提货的，每日应向卖方制度迟延部分价款_______％的违约金；
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
买方（签章）：_________卖方（签章）：_________
签订地点：___________签订地点：___________
_________年____月____日_________年____月____日
【购买合同】相关文章：
购买合同范本01-20
购买的合同范本02-14
购买建筑材料的合同05-08
钢材购买合同范本02-05
房屋购买合同范本02-04
汽车购买合同范本01-26
购买服装合同范本02-02
委托购买合同范本01-29
商品购买合同范本01-28
家具购买合同范本01-28