钢材合同

【精选】钢材合同范文锦集9篇

　　随着人们法律意识的建立，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家整理的钢材合同9篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

钢材合同 篇1

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　因甲方井睦高速公路工程建设需要，经甲、乙双方充分协商，甲方委托乙方供应钢材，双方本着平等诚信、自愿的原则，在南昌签定本合同，以供双方共同遵守。协议如下：

　　一、 供货内容：

　　乙方供应甲方井睦高速二分部桥梁工程建设所需钢材。(Ⅰ级钢筋为圆盘，Ⅱ级钢筋为9或12米定尺)

　　二、供货时间、数量及单价

　　1、乙方根据甲方工程量需要供货，甲方通过电话通知或其它联系方法通知乙方供货;乙方收到甲方通知后3日内组织送货到达甲方指定地点(井睦高速二分部施工段范围内)。

　　2、数量以送达工地的实际验收量为准。

　　3、定价原则：

　　A、规格：螺纹钢;厂家：准入;单价：今日钢铁网南昌市场价+380元/吨。

　　B、规格：线 材;厂家：准入;单价：今日钢铁网南昌市场价+380元/吨。

　　以上单价为到甲方指定验收地点的一次性综合单价(含装运费及税费等一切费用)，甲方不再承担乙方其他任何费用。补充说明：单价以提货单的日期，按今日钢铁网为基价(网址：)并以提货单时间叁日内货物必须到达甲方指定点。

　　三、质量要求

　　1、满足交通部颁布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-20xx)材料技术要求的规定。钢材标号执行国家规定的标准。

　　2、符合本项目项目工程有关技术规范要求，并提供出厂质量保证书，不符合上述要求的材料一律不得进场，否则甲方有权拒绝验收并支付任何费用，一切损失乙方自负。

　　四、计量、验收

　　1、计量：φ6.5-φ10圆盘以磅重交货和结算, Ⅱ级钢筋以理论重量交货和结算.

　　2、验收由甲方进行，验收标准为《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-20xx)材料技术要求的.规定及国家质量标准。验收期间在收货后三十个工作日内，如果需在使用时才能发现的质量问题的，甲方可将在使用时进行验收发现质量问题立即向乙方提出。

　　3、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合格的，代为保管，并可在30和工作日内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。代管期间，货物灭失风险由乙方承担。

　　4、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　5、乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视默认甲方提出的异议和处理意见。(甲方提出的书面异议中，应说明检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。)

　　五、乙方职责

　　1、乙方需确保甲方所订购的钢材按施工进度所需保障供应，不管市场变化如何，供方均需保证充足的资源供应。

　　2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或退货。

　　六、收货方式及地点

　　甲方采取点支数结合过磅称量抽查的收货方法，由甲方指派专人现场验收和签单，收货地点为甲方指定地点。未按甲方要求的地点卸下钢材者，甲方不予承认。

　　七、结算方法及付款期限

　　1、第一次乙方货款累积超过 300 万元以上才结算，只结算超过 300 万元以上部分， 300 万元货款作为押金。

　　2、 以后每月结算一次，每月乙方凭甲方收货单(材料收货单上必须要有验收人、复核人签章，由质检员和采购员负责结算;)开具税务发票，甲方凭乙方税务发票将上月实收货款一次性付清。

　　3、 待全部钢材供应完成经甲方验收合格并办理最终结算后，货款及押金在1个月内全部付清。

　　八、其它事项

　　1、乙方因供货产生的纠纷或事故与甲方无关，甲方不负担任何费用。

　　2、如果乙方供货不及时而出现的停工待料等印象，给甲方带来的经济损失由乙方承担(不可抗拒的因素除外)，乙方如在甲方通知发货后五日以上仍不能供货，视为乙方不能继续履行合同。甲方有权对乙方合同供货数量进行分割，并可单方终止合同。

　　3、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　4、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。诉讼管辖地约定为甲方所在地有管辖权的人民法院。

　　5、本合同双方约定：合同双方签字并盖公章后生效，到法定和合同约定的双方权利义务履行完毕后终止。

　　6、本合同非独占排它性的采购合同，甲方可以根据市场效益、质量优先原则，向其它供货商采购同类型材料。

　　7、若项目办统一招标，确定了中标单位，钢材由中标单位供应，则本合同终止，双方结清货款及押金。

　　8、未尽事宜，双方另行协商解决。

　　9、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

钢材合同 篇2

　　甲方（卖方）： 甲方法定代表人： 甲方授权代表：

　　乙方（买方）： 乙方法定代表人： 乙方授权代表：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材有关事宜达成如下协议：

　　一、乙方工程地点及工程名称

　　二、供货数量

　　乙方因工程需要，自本合同签订之日起，不定时、多批次向甲方采购

　　为准。

　　三、交易方式

　　口头或书面向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可；

　　2、除上述代表外，乙方未经书面通知甲方，擅自变更上述授权代表、擅自指定其他人员签收甲方供货单的，不论其有无授权或是否加盖乙方公章，乙方均须对该供货单签收的供货承担全部付款义务，并且不得以签收 1

　　人员变更或无授权等任何原因拒绝付款；

　　3、上述乙方授权代表可以用电话、传真、订货单等形式通知甲方所采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的发货通知将乙方所需钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方；

　　4、乙方自行提货或在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，乙方核实确认后须在甲方送货单或供货单上签字或盖章签收，如有质量问题，乙方应在收到货物之日起 3 日内书面通知甲方，并提出相关检测报告，否则该批钢材的质量视为乙方确认完全合格。

　　5、乙方确认：乙方完全认可甲方制作的送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证与依据。

　　6、运输方式及费用负担：

　　四、价格及结算方式格为：

　　2、乙方提（收）货时未付款的，双方一致确认按照以下价格结算货款：

　　3、付款方式及时间：

　　五、违约责任

　　1．若乙方未在上述约定付款期限内付清货款的，甲方有权解除合同，并有权自乙方逾期付款之日起，按总货款每日万分之五计算逾期违约金；

　　2．在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并 2

　　于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项万分之五的`违约金；

　　3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之五向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方代为保管、保养货物所支付的费用；

　　4、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项，逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的万分之五的逾期违约金。

　　六、争议解决 合同履行过程中发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

　　七、其他

　　本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生 效。

　　以下无正文！

　　甲方：（章）乙方：（章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　授权代表： 授权代表：

　　电话：_____________________ 电话：________________________ 甲方单位开户行：___________ 甲方单位开户行：______________ 账号：_____________________ 账号：________________________

　　年月 日 年 月 日

　　附件：甲、乙营业执照复印件各一份，各授权代表的单位证明各一份。 3

钢材合同 篇3

　　供货方： (以下简称供方) 需货方：

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：

　　一、 供货内容：

　　供方为需方提供建筑用各种规格的涟钢、萍钢钢材总量约6000吨，供货的规格、数量以工程施工实际情况为准。

　　二、 价格及结算方式：

　　1、送货价格为:螺纹钢按提货当日长沙市场同规格行情价每吨下浮50元;线材按“我的钢铁网www.mysteel.com”长沙市场同规格行情价确定。

　　2、供方根据需方实际要求，供方同意垫资1000吨钢材，垫资时间一年。垫资达到1000吨以后每笔现款交易。对于垫资钢材款需方按2分息支付供方利息，利息每两个月支付一次。

　　三、 质量标准：

　　供方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。

　　四、 供货和签收

　　1、 需方提前三天向供方提供钢材需求清单，供方接到需方通知三天内组织货

　　需方指定 (身份证号

　　码： ，电话： )为需方货物接收人，负责供方所有到场钢材交接工作。

　　2、 供方材料到达工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时，应立即电话通知供方，供方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。

　　3、所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，送货回单作为双方结算的依据。

　　五、验收方法：

　　1、供方随货提供相应厂家质量证明书和出厂合格证。

　　2、钢筋表观质量应该符合国家标准。

　　3、钢材到工地先送检，检测合格后再使用。未送检就使用或送检不合格使用所造成的损失由需方承担。如果钢材送检不合格，需方应及时通知供方，供方应无条件退换并承担退换钢材所产生的'费用。

　　六、 其它事项：

　　1、 钢材款供方提供发票。 需方非质量问题中途退货，拒绝接货，则需方应向供方支付该批次钢材货款总额10%的违约金。

　　2、 需方临时变更需求清单时，供方交货日期相应顺延;在已发货的条件下，需方临时变更需求清单须事先征得供方的同意，未对供方造成影响的前提下，供方应满足需方需求。

　　3、 变更接货人，需方应在交货前5天通知供方，交货前需方应将新的接货人的身份证复印件和需方授权书交于供方。

　　4、 供方在合同规定的期限内不能交货时，需方可以另行采购，供方还应向需方支付不能交货部分的货款总值10%的违约金。

　　七、 不可抗力：任何一方由于不可抗力(只限于战争、地震、水灾、火灾、雪灾)的影响造成合同无法履行时，应及时向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　九、解决合同纠纷的方式：本合同如果发生纠纷，当事人应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向_____方所在地人民法院起诉。

　　十、 其它条款：双方提供的电话、联系方式必须真实有效，长期处在畅通状态。

十一、本合同自签订之日起生效。合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持两份。

　　供货方：{盖章｝ 需货方：{盖章｝

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

钢材合同 篇4

！

　　供货方： （以下简称供方）

　　需货方： （以下简称需方）

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：

　　一、供货内容：

　　需方为满足【_______】建筑工程的需要，约于_____年____月_____日至____年____月____日止，向供方购买螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢，不少于____吨，规格、品种以工程施工实际情况为准。

　　合同有效期内，供方为本合同指向的工程项目钢筋唯一供应商。该工程项目位于__ __.

　　二、订价方式：

　　供需双方根据钢筋进场当日_______市场同规格行情价每吨加价_______元确定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_____%开具，货到场地由需方安排工地负责吊卸。

　　三、质量标准：

　　供方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。

　　四、供货和签收、对账方式：

　　需方应提前半个月向供方提供需方工程钢材半月到一月内使用计划，作为供方拟定钢材供货计划依据。

　　需方指定 （身份证号码： ，电话： ）为需方货物接收人，负责供方所有到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。

　　在施工期间，需方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或E-mail、传真方式通知供方，供方E-mail： ，传真 .

　　接到需方三天内需求清单后，供方应及时将钢筋运至项目工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。

　　需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时，应立即电话通知供方，供方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。

　　线材按过磅重量计算（磅差±0.3%），螺纹钢、圆钢以理算重量计算。

　　所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否则视为需方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的.依据。

　　8、供方指定___________、___________为对账人，（其中一人即可），需方指定___________、___________为对账人，（其中一人即可）。

　　五、验收方法：

　　1、供方提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。

　　2、钢筋表观质量应该符合国家标准。

　　3、钢材到场24小时内，需方必须对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果以复检为准；初检时发现问题应在24小时内电话通知供方参与复检，并对到场钢材妥善保管；供方在接到电话通知后48小时内未参与复检视为默许需方提出的异议和处理意见。

　　4、检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由供方承担。

　　5、钢材到场应先检后用，供方对于需方使用、保管、保养钢材不善造成的所有质量问题、数量问题不承担任何责任。

　　六、结算和付款方式：

　　供方第一车次钢筋进场之日起，满_____吨时即日对账一次，自第一车次钢筋进场之日起满____个月的二天内全额付清上述_____吨货款，此后每满_____吨对账结算一次，并于二日内付清货款，若半个月内未满_____吨的，按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。

　　七、有关责任：

　　1、需方非质量问题中途退货，拒绝接货，则需方应向供方支付该批次钢材货款总额10%的违约金，并承担由此产生的一切费用并赔偿供方损失。

　　2、需方临时变更需求清单时，供方交货日期相应顺延；在已发货的条件下，需方临时变更需求清单须事先征得供方的同意，未对供方造成影响的前提下，供方应满足需方需求。

　　3、需方需要供方推迟时间发货，应在原交货期限前 5 天通知；同时，推迟时间发货的该部分钢材遇价上涨时，按新价格执行；遇价格下调时，按原价执行；推迟时间不得超过 5 天，否则视为需方非质量问题中途退货或拒绝接货处理。

　　4、变更到货地点时，需方应在交货前5天通知供方，并征得供方同意。

　　5、变更接货人，需方应在交货前5天通知供方，交货前需方应将新的接货人的身份证复印件和需方授权书交于供方。

　　6、供方在合同规定的期限内不能交货时，需方可以另行采购，供方还应向需方支付不能交货部分的货款总值10%的违约金。

　　7、对于复检不合格的钢材，需方应在收到检测报告的当日将结果通报供方，同时有权拒收并要求退货，供方应无条件退换并承担退换钢材所产生的费用。

　　8、需方逾期付款为需方违约，供方有权终止合同停止供货，逾期超过十天不满一个月的，按实际逾期天数以月息百分之____赔付供方，超过一个月，需方应承担逾期支付货款总额_____%的违约金，并还应向供方支付逾期货款本金日千分之____的违约金，从逾期之日开始计，该违约金不封顶。

　　八、不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力（只限于战争、地震、水灾、火灾、雪灾）的影响造成合同无法履行时，应及时向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　九、解决合同纠纷的方式：

　　本合同如果发生纠纷，当事人应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向_____方所在地人民法院起诉。

　　十、其它条款：

　　双方提供的电话、联系方式必须真实有效，长期处在畅通状态。

　　十一、本合同自签订之日起生效。合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持两份。

　　供货方：（盖章） 需货方：（盖章）

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

钢材合同 篇5

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的`单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

　　我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。

　　诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。

　　因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。

　　因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。

钢材合同 篇6

　　供方(甲方)：_______________________

　　需方(乙方)：_______________________

　　甲乙双方就钢材购销事宜经协商一致，订立合同如下：

　　一、品名、品种、规格、材质、数量

　　_______________________________________________________________

　　二、质量标准

　　_______________________________________________________________

　　三、产品单价及总金额

　　_______________________________________________________________

　　四、交货时间、地点、运输方式及费用负担

　　_______________________________________________________________

　　五、质量检验及验收方式

　　_______________________________________________________________

　　六、付款日期及结算方式

　　_______________________________________________________________

　　七、违约责任

　　_______________________________________________________________

　　八、争议的解决方式

　　_______________________________________________________________

　　九、其他约定事项

　　_______________________________________________________________

　　本合同一式份，双方当事人各执_________份，钢筋购销合同范本。

　　-------------------华丽丽的分割线------------------

　　供方(甲方)：_______________________

　　需方(乙方)：_______________________

　　甲乙双方就钢材购销事宜经协商一致，订立合同如下：

　　一、品名、品种、规格、材质、数量

　　_______________________________________________________________

　　二、质量标准

　　_______________________________________________________________

　　三、产品单价及总金额

　　_______________________________________________________________

　　四、交货时间、地点、运输方式及费用负担

　　_______________________________________________________________

　　五、质量检验及验收方式

　　六、付款日期及结算方式

　　_______________________________________________________________

　　七、违约责任

　　_______________________________________________________________

　　八、争议的`解决方式

　　_______________________________________________________________

　　九、其他约定事项

　　_______________________________________________________________

　　本合同一式份，双方当事人各执_________份。

钢材合同 篇7

　　购货方(甲方)：

　　供货方(乙方)：

　　第一条 目的及标的物

　　根据《中华人民共和国合同法》、及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就 工程所需的 供应事宜签订本合同，以资共同遵守。

　　双方约定本次工程中，乙方提供的产品，应与业主方之前提供的样品型号、规格、质量一致，但窗帘上方的铝合金金属管，由薄管壁型号该为改为厚管壁型号。

　　上述价格为到货和安装价，并最终以实际结算为准，且是综合单价(含运费、装卸费、拆除费、安装费、保险费(如有)、税款及所有配件及五金件等)。

　　第二条 材料交货地点、供货期限

　　2.1 交货地点：

　　2.2 供货起止时间：______年_____月____日至___ _年____月____日

　　第三条 结算和资金支付条款

　　3.1 结算方式： 双方签订合同后 个工作日内，甲方向乙方支付材料预付款100000元人民币(大写：拾万元人民币整)，待全部材料到交货地点后，经甲方验收合格后支付余款。

　　3.2送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字并不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第四条约定办理。

　　3.3 在结算材料款时，乙方必须提供符合甲方要求的发票，否则甲方有权拒绝支付材料款。

　　第四条 质量标准和验收

　　4.1 乙方应对供应材料的质量负责，同时乙方必须提供供应材料的检验报告、供应材料合格证及公司资质复印件。(以上材料均需提供一式五份，并且加盖公司红色公章，同时保证字迹清楚)。

　　4.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，并符合业主及甲方的要求。

　　4.3 乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收;初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理;甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即做出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。

　　4.4具体的验收标准为：乙方必须按之前为 福建南隆

　　提供的材料质量和规格一致(用于公安部第一研究所的外墙结构工程)。槽钢应为河南安阳钢铁厂生产;矩形钢应为天津智宇制管有限公司生产。(以上槽钢、矩形钢都要求经过热镀锌)

　　第五条 甲方的责任和义务

　　5.1 甲方应根据施工进度，提前__3_天向乙方提出购货通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。

　　5.2 乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。

　　第六条 乙方的责任和义务

　　6.1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的`材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。

　　6.2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。

　　6.3 乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。乙方必须保证安全施工，杜绝死亡事故发生。若发生施工质量事故、安全及伤亡事故，其全部责任及经济责任由乙方承担。

　　6.4 乙方保证，本次工程报价不得向任何第三方提供或泄漏，如有违反，由乙方承担所有责任。

　　第七条 甲乙双方其他约定条款

　　7.1 包装标准、包装物的提供： 由乙方负责

　　7.2 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由乙方承担。

　　7.3 双方约定，材料在运到甲方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

　　7.4 随件必备品、配件、工具： 由乙方无偿提供

　　第八条 违约责任

　　8.1乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的 %的惩罚性违约金，并继续履行合同。乙方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准，应当承担合同总造价的 %的惩罚性违约金，如不能继续履行合同的，甲方有权单方面解除合同。此外，因上述原因致使甲方工程不能如期完工或造成工程质量不合格等原因所产生的经济损失，一律由乙方承担。

　　第九条 争议解决条款

　　9.1 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决

　　9.2 如仍未解决，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十条 合同生效及其他

　　10.1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式__肆_份，甲乙双方各执__贰__份，每份具有同等法律效力。

　　10.2 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　10.3 本合同包括以下附件：_________

　　甲方(签章)：___________ 乙方(签章)：___________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：___________

　　委托代理人：__________ 委托代理人：___________

　　单位地址：____________ 单位地址：_____________

　　电话：________________ 电话：_________________

　　开户银行：____________ 开户银行：_____________

　　帐号：________________ 帐号：_________________

　　____年____月____日 _________年____月____日

钢材合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方友好协商，现依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，甲、乙双方为明确各自的权利义务，特签订本协议，以兹双方共同遵守并自觉履行。

　　一、产品名称、材质、型号、数量、金额。

　　产品名称规格型号品牌计量单位数量（吨）单价（元/吨）总金额（元）

　　螺纹钢∮25mm青钢吨1003240324000

　　盘螺∮8mm青钢吨953260309700

　　线材∮10mm青钢吨1303200416000

　　合计1049700

　　1、甲方向乙方采购螺纹钢、盘螺、线材等建筑用钢材，在乙方保证供应的前提下，合同签订后甲方所需材料均应向乙方采购，如在合同供应期间甲方在无特殊情况下超过一个月未从乙方提货或私自采购螺纹钢、盘螺、线材等建筑用钢材则视为甲方违约,违约责任按本合同第七条第三款执行。

　　2、合同有效期：20xx年11月12日至20xx年12月30日止。

　　二、运输方式：甲方到乙方仓库内自提，运杂费、吊装费用由甲方承担，一票结算。

　　三、产品计量方式：螺纹钢理计交货。盘螺、线材磅计交货，以乙方仓库过磅单为准。甲方可以对乙方所供钢材进行全部或部分复磅，如磅差在0.3%以内（含0.3%），则以乙方仓库过磅单为准，如超过0.3%，甲方应通知乙方协商处理。

　　四、结算方式和付款时间：

　　1、本合同的付款方式为【电汇或银行转账】分为现款和赊销两种提货方式。

　　（1）、现款：先款后货，乙方支付相应货款后，甲方交付相应货物。

　　2、乙方出具提货单后，货物货权转移给甲方，否则为乙方所有。

　　五、质量要求及异议处理

　　1、乙方应按照现行国家标准配送材料，产品质保单应在交货的同日交付；没有质量保证书原件的，乙方提供质保书抄件。

　　2、钢材如有质量异议，甲方应在提货之日起三日内以书面形式向乙方提出并保管好有异议的货物，并提供异议产品的批组号、序号、生产日期等相关资料（建议保存好产品出产牌号）及书面通知，否则乙方不予受理。乙方在接到通知后必须派人员或会同生产厂商前往处理；对有异议钢材如经检验乙方所供钢材为不符合合同约定品牌的产品或以次充好的，乙方应及时予以退换，并承担相应的运杂费、复试费及其他应由乙方承担一切费用。若因钢材质量问题给甲方造成损失,由双方共同协商处理.对有异议钢材经检验为产品在出产时就已经存在质量问题的，乙方将协助甲方要求生产厂商进行处理，如对有异议的`钢材经判定为合格的，甲方承担由此产生的一切费用。

　　4、甲方数量异议应在提货时当场提出，异议钢材应保持包装完整（即不拆包），甲方在接到异议通知起及时到现场处理，经双方现场确认后，按实际签认（螺纹钢按实际数量理计为准）。

　　六、违约责任

　　1、乙方须保证在合同执行过程中向甲方提供的所有资料或者文件是真实的。如乙方违背此诚信原则，甲方有权终止合同。

　　2、若甲方在合同供应过程中,按本合同以上条款执行,乙方必须保证甲方的货源供应,如乙方无理由停止供货,则应赔偿甲方违约金5万元.若甲方在合同供应过程中私自从外面采购螺纹钢、盘螺、线材等建筑用钢材则应赔偿乙方违约金5万元。

　　七、解决合同纠纷的方式

　　1、本合同的纠纷原则上采取平等、公平、互谅的原则进行协商，并形成书面文件。

　　2、若协商不成，双方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　八、本合同一式贰份，双方各持壹份。本合同经双方代表人签名按手印后生效。

　　甲方：乙方：

　　身份证号码：身份证号码：

　　开户行：开户行：

　　账户号：账户号：

　　联系电话：联系电话:

　　时间： xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日

钢材合同 篇9

　　供方：（以下简称甲方）

　　需方:（以下简称乙方）

　　乙方因生产的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。

　　1.乙方生产所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币万元整，同时甲方有权单方解除合同。

　　2.乙方根据生产进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。

　　3.由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。

　　4.钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起xx日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的`质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在xx日内换送合格钢材。

　　5.付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的xx%如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。

　　6.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。

　　7.本合同双方签字盖章后生效。

　　8.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章): 乙方(公章):

　　甲方代表： 乙方代表：

　　合同签订日期:

【钢材合同】相关文章：

钢材销售合同03-31

钢材销售合同05-16

钢材合同范本01-21

【精选】钢材合同14篇08-14

钢材销售合同(优选)06-07

（优秀）钢材销售合同03-11

钢材销售合同模板10-28

钢材销售合同(优秀)08-29

简单钢材销售合同03-13

[精华]钢材销售合同05-27