当前位置：聚优网>实用文>合同范本>工程合同

工程合同

时间：2024-10-21 20:29:20 合同范本我要投稿

【推荐】工程合同范文集锦6篇

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编整理的工程合同6篇，欢迎大家分享。

【推荐】工程合同范文集锦6篇

工程合同篇1

　　法定代表人：

　　法人授权责任人

　　姓名：联系电话：

　　身份证号码：

　　工作单λ：

　　现委托上述授权责任人作为我单λ在____日常管理上的全权代表，代表法人签署相关文件，并承担相应的法律责任。

　　本授权有效期为此授权书签发之日起至法人代表书面声明本授权作废为止。

　　后附法定代表人身份证复印件（加盖人名章或签名）和法人授权责任人身份证复印件（加盖人名章或签名）。

　　委托单λ：（盖章）

　　法定代表人：（签名或盖章）

　　法人授权责任人：（签名或盖章）

　　年月日

　　说明：

　　1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

　　2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

　　3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

　　4、代理人根据授权范χ，以委托单λ的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

　　法人授权委托书格式

　　本授权书宣告，在下面签字的xxx公司、总经理、xxx以法定代表人身份合法代表本单位（以下简称“投标人”）授权：xxx为xxx公司的合法代理人，授权代理人在xxxxxxx工程的招标中，以本单位的名义，并代表本人与贵单位进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同样的法律效力，本单位承担代理人行为的'全部法律后果。

　　代理人无权转让委托权。

　　本委托有效期限为本次招标活动终止之日。

　　投标人（盖章）：xxxxx公司

　　法定代表人（签字）：

　　代理人（签字）：

　　日期：年月日

　　投标人地址：

　　邮编：

　　联系人：

　　电话：

　　传真：

　　法人授权委托书样本

　　委托单位：

　　法定代表人：

　　法人授权责任人姓名：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　现委托上述授权责任人作为我单位在____日常管理上的全权代表，代表法人签署相关文件，并承担相应的法律责任。

　　本授权有效期为此授权书签发之日起至法人代表书面声明本授权作废为止。

　　后附法定代表人身份证复印件（加盖人名章或签名）和法人授权责任人身份证复印件（加盖人名章或签名）。

　　委托单位：（盖章）

　　法定代表人：（签名或盖章）

　　法人授权责任人：（签名或盖章）

　　年月日

　　说明：

　　1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

　　2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

　　3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

　　4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

　　公司委托书范本

　　被委托经办人（或机构）姓名（名称）：*******************

　　被委托经办人的工作单位和职务：**************************

　　委托事项：申请公司变更登记

　　被委托经办人的权限：

　　1、提交申请材料；□

　　2、领取公司登记机关的登记决定文件；□

　　4、领取公司营业执照；□

　　5、修改申请文件：（以下两项只能任选一项，如同时选择两项则视为该两项授权无效）

　　（1）不得修改申请材料中的任何内容；□

　　（2）可以修改申请材料中文字性错误。□

　　委托期限至****年**月**日。

　　委托人：公司盖章及法定代表人签字：

　　***

　　（公章）

　　****年**月**日

　　经办人签名：***

　　身份证件号码：****************

　　联系电话：**************

　　说明：办理登记的过程中，如变更被委托经办人需另行提交委托书

工程合同篇2

　　合同编号：

　　XX小区送电工程建设协议书

　　工程名称： XX小区二期送电工程建设单位：XX开发有限公司

　　实施单位：

　　签订日期：

　　兹因建设需要，甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务，为经双方自愿，协商一致，签定本合同，并共同履行。

　　合同双方当事人：

　　建设单位:XX有限公司（以下简称甲方）

　　法定代表人（签章）：联系电话：

　　委托代理人（签章）：联系电话：

　　实施单位:（以下简称乙方）

　　负责人（签章）：

　　委托代理人（签章）：联系电话：

　　第一条：乙方承担的送电工程建设任务

　　工程名称：XX送电工程

　　工程地址：XXXXXXX

　　工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。

　　第二条：甲乙双方责任

　　甲方责任如下：

　　（一）甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。

　　（二）依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。

　　乙方责任如下：

　　（一）居民住宅：从供电线路（或变电站、开闭站的电缆接头）至居民表计以上的所有供配电设施。

　　（二）公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。

　　（三）送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购置、安装、调试等费用。

　　（四）乙方在施工过程的安全由乙方负责。

　　第三条：合同金额及付款方式

　　经双方商议，合同总金额为人民币 XXX元，大写肆佰陆拾陆万元整。（甲方前期购买的变压器等装臵费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。）

　　甲方先交伍拾万元做为前期费用。

　　如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。

　　第四条：规划、设计变更的约定及违约责任

　　合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。

　　第五条：质量保证

　　（一）乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。

　　（二）甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。

　　第六条：甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　（一）提供施工条件：甲方负责配合乙方进行配电施工。办理施工所需各种证件、批件和临时用地；向乙方提供本工程征地范围地形图及施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；协助解决甲方红线内对乙方施工有干扰的`外部条件。施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前使施工现场具备施工条件，开工后继续协调遗留问题。

　　（二）提供场地条件：负责办理红线内青苗、树木赔偿，负责协调处理地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。负责房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。

　　（三）提供水电及交通条件：负责开通公共通道与施工场地间的道路，满足施工运输的需要。负责在开工前将红线内施工所需的水、电接至施工场地，满足供应需要。

　　（四）提供技术资料：向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场校验。甲方对其提供的上述资料的真实性负责。

　　（五）对已完工红线内的电力管线，甲方应协调其他施工单位注意保护，如有损坏，甲方负责协调处理。

　　（六）提供开放式、无遮拦的居民及底商的电表箱安放位臵，方便居民及底商客户使用。

　　甲方不按合同约定完成以上工作造成工程延误，承担由此造成的经济支出及各项损失。

　　第七条：乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　（一）确保工程进度与质量：按设计图纸、技术标准及相关规范要求进行施工，建立健全施工质量保证体系。

　　（二）乙方在甲方红线内施工，需接受甲方的调度安排，如因此引起工程延误，则工期顺延；甲方提供红线内其他管线图，乙方注意对沿线已完工程进行保护，如有损坏，应及时修复或赔偿相关费用。

　　（三）遵守国家的法律、法规。

　　第八条：工程延期

　　对以下造成竣工日期推迟的延误，工期应相应顺延。

　　（一）工程量变化和设计变更。

　　（二）一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8小时。

　　（三）不可抗力。

　　（四）自甲方项目资料齐全递交规划部门之日起，建设工程规划许可手续未在二个月内办理完毕。

　　（五）约定或甲方代表同意顺延的其它情况。

　　第九条：送电日期

　　甲方交纳全部付款后，组织人员施工送电。

　　第十条：协议期限

　　协议期限自双方签字盖章之日起，至合同履行完毕为止。

　　第十一条：违约

　　甲方不按约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支

工程合同篇3

　　甲方：

　　乙方：_______________

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、承包方式：

　　二、甲方工作

　　1、向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明壹份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电等设施，并说明使用注意事项。

　　2、指定边强为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查。

　　三、乙方工作

　　1、按甲方施工图纸及做法说明拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　2、指定_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　4、务必做好施工现场安全防范工作，施工期间造成的.安全问题由乙方承担。

　　5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　四、关于工期的约定

　　1、完工时间以乙方承诺的工期_____年___月___日前竣工。

　　2、不能按期开工或中途无特殊原因无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　3、因不可抗拒因素(工作用电、地震、雷雨等)导致施工无法进行，工期随之顺延。

　　4、工期可根据实际情况适当调整或宽限。

　　六、关于工程价款及结算的约定

　　1、按市财政局核定的价款作为付款依据。如由乙方一次性包段为人民币_____元，如按工期日计算，为人民币_____元/天。

　　2、工程验收合格后一次性付清。甲方不再收取押金，但自竣工之日起1年内如出现线路问题属于乙方施工责任，由乙方负责维修及更改。

　　七、违约责任

　　1、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现有线路，如造成损失，须照价赔偿。

　　2、超出工期乙方须向甲方缴纳违约金，违约金按日结算，金额按工程造价的10%进行扣除。

　　八、附则

　　1、本合同一式2份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同履行完成后自动终止。

　　甲方：

　　电话：

　　乙方：

　　电话：

　　年月日

工程合同篇4

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　本工程于________年____月____日邀请投标确定承包人承建。依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，及其其他相关法律法规，规章和建设部与国家工程管理局，《建设工程施工合同(示范文本)》并结合当地有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致订立本协议

　　一、工程概况

　　工程名称：小区景观绿化工程

　　工程地点：

　　工程内容：景观绿化

　　资金自筹

　　二、工程承包范围

　　次本招标发包工程范围为小区道路绿化工程全小区主要构(建)筑物一览表详见投标须知。以小区绿化工程投标书、澄清函告、投标书以及经发包方确认的上述承包范围内的课作为正式施工的施工图纸，包含的工作内容作为补充。

　　三、合同工期

　　开工日期：合同签订后一个月一内

　　交付日期：________年____月____日

　　竣工日期：

　　四、质量标准

　　工程质量标准：按照国家验收标准达到合格

　　工程技术标准：符合国家有关设计及施工规范标准

　　五、合同价款

　　含工程款在内的所有费用金额(大写)：

　　：万元

　　六、延期违约责任

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币______元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币______元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　　七、双方在施工中的'几项规定

　　1.施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前______天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。

　　2.施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

　　3.开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合

　　4.甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

　　5.乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。

　　6.工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

　　八、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

工程合同篇5

　　第一条本合同双方当事人：

　　出租方：_________(以下简称甲方)地址：_________电话：_________法定代表人：_________

　　承租方：_________(以下简称乙方)地址：_________电话：_________法定代表人：_________

　　甲方同意按规划用途租赁土地使用权给乙方使用。根据国家、省、市有关集体建设用地流转管理的规定，双方本着平等、自愿、诚实、守信的原则，订立本合同。

　　第二条甲方依据本合同出租土地的使用权，土地所有权属_________，地下资源、埋藏物和公用设施均不在土地使用权出租范围。

　　第三条乙方在承租土地使用权范围内所进行的利用土地的各项行为，均应遵守中华人民共和国法律、法规及有关规定，不得损害社会公共利益。

　　第四条甲方出租给乙方的地块位于_________，出租的土地使用权面积为_________平方米。地块位置及四至范围详见附图。

　　第五条本合同项下的租赁地块，按照规划批准的用途为_________用地。

　　第六条本合同项下的土地使用权租赁期限_________年，自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。

　　甲方应于_________年_________月_________日前将本合同项下的土地提供给乙方。

　　第七条该地块的土地使用权租金以土地面积计算，租金标准为每平方米每年_________元人民币，该地块的年租金总额为_________元人民币(大写：_________)。

　　第八条双方同意采用以_________年为周期一次性支付租金的形式，每期一次性支付租金的总额为_________元人民币(大写：_________元人民币)。从第二期起，每期租金的增幅为上期租金总额的_________%(大写：百分之_________)。

　　第九条乙方同意在本合同签订之日起十日内以现金或现金支票方式交付完首期土地租金。以后每期租金支付的时间为履行周期租赁时间的第一个月内。

　　第十条如果乙方不能按时支付应付款项，逾期两个月内(含两个月)，应按每期缴纳租金的_________%(大写：百分之_________)向甲方支付违约金。逾期超过两个月仍未按合同规定缴齐应付的款项，甲方有权解除合同，并可向乙方索赔因此遭受的实际经济损失。

　　第十一条乙方擅自改变土地用途的，甲方有权解除合同并可无偿收回土地使用权，所收取的租金不予退还。

　　第十二条如甲方不能按时将本合同项下的土地交给乙方使用，应按收缴租金的_________%(大写：百分之_________)向乙方支付违约金。逾期超过两个月的，乙方有权解除合同，并可向甲方索赔因此遭受的.实际经济损失。

　　第十三条在合同签订后____日内，双方应按规定办理有关土地登记手续。

　　第十四条乙方将本合同项下的土地使用权转租时，须征得甲方同意，并按规定办理有关手续。

　　第十五条乙方如需改变本合同第五条规定的土地用途，须取得甲方和土地、规划行政主管部门的同意，并经原批准用地的市、县人民政府批准，并依照有关规定补签或重新签订土地使用权租赁合同，并办理租赁土地使用权变更登记手续。

　　第十六条本合同规定的租赁年限届满，乙方应在期满后三十天内，交回土地他项权证，并办理租赁土地使用权注销登记手续。乙方如需继续承租该土地使用权，须最迟在期满之日前三个月向甲方提交续期申请书，除该土地使用权被依法征收或收回外，在同等条件下，乙方有优先续期权，并在确定新的土地使用权出租年限、租金标准及其他条件后，双方补签或重新签订出租合同，并按规定重新办理有关土地登记手续。

　　第十七条任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误或不能履行合同义务的，可不承担责任，但必须采取一切必要的补救措施以减少损失并及时书面告知对方。

　　第十八条本合同自双方签字及盖章(画押)之日起生效。

　　第十九条本合同和附件共_________页，以中文书写为准。

　　第二十条本合同在中华人民共和国广东省_________市(县、区)签订。

　　第二十一条本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和调整。

　　第二十二条因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，可向①_________仲裁委员会申请仲裁②_________人民法院提起诉讼。

　　第二十三条本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议。补充协议经双方签字盖章确认后与本合同具有同等法律效力。并送当地土地行政主管部门留存。

　　第二十四条本合同一式陆份，其中：甲乙双方各贰份;贰份由_________市(县、区)土地行政主管部门留存。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　电话(手机)：_________电话(手机)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　使用说明

　　1、本合同文本适用于本市行政区域内的承、发包住宅装饰装修工程。

　　2、工程承包方(乙方)，必需具备工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》，并依法取得《建筑业企业资质证书》，且具有“建筑装修装饰工程专业承包”资格。外地进郑施工企业要到市建设行政主管部门备案。如是企业法人下属分支机构，需有企业法人出具的委托证明;经办业务员必需持有有效的法人代表委托证书。

　　3、工程发包方(甲方)，对需装饰住房拥有合法使用权，或已取得拥有合法居住权人的正式委托。对本住宅装饰装修工程具有法定发包权。

　　4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。

　　5、竣工：合同约定的工程内容(含室内空气质量达标)全部完成，经承包方、监理单位、发包方共同验收，签署《工程竣工验收单》确认工程合格后，视为竣工。

　　6、工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。

　　7、工程实践证明：垃圾清运、施工环境污染补偿、燃气管网改造、表前水电路改造，以及其它等外部费用由甲方直接给付相关单位或部门可减少工程施工的不必要麻烦。

　　8、本合同文本不得拆减页，增加条款可另行补充;划线部分必须填写，不得留空。

　　9、建议本合同一式三份，甲、乙双方及登记备案各一份。

工程合同篇6

　　甲方：

　　身份证号：

　　地址：

　　乙方：

　　身份证号：

　　地址：

　　鉴于：甲、乙双方于年月日与××房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）签订《商品房买卖合同》（以下简称《合同》），甲乙双方共同向开发商购买“××市××区苑座102房产（以下简称102号房产）”；甲乙双方已经按照《合同》约定履行了全部付款义务；该102号房产已由乙方实际占有；双方已委托开发商办理房地产权属登记但尚未取得房屋权属证书。现甲方拟将其依《合同》所享有的全部权利转让给乙方。经双方多次协商，就有关事宜达成如下协议。

　　一、转让标的

　　甲方愿将其依《合同》以及该合同附件所享有的全部权利（包括但不限于：转移房屋所有权请求权、要求开发商办理房地产权属登记请求权、违约责任请求权）转让给乙方，乙方愿受让该合同权利。

　　二、转让价款及支付方式

　　双方确定本次合同权利转让的价款为人民币叁拾伍万元整（￥350,000.00元整）。乙方应于本合同签订之日起二个工作日内付清该转让价款给甲方。乙方将转让价款存入甲方指定的以下银行账户，视为已经支付：

　　户名：账号：开户行：。

　　三、双方的.承诺与保证

　　1、甲方保证其依本协议转让的合同权利的真实性与合法性，甲方对该合同权利具有完全的处分权。

　　2、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，将本次合同权利转让事宜书面通知开发商。

　　3、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，根据乙方的要求，配合乙方到公证处，在乙方申请房地产权属登记所必需的、需要甲方签署的有关文件上签字，并配合乙方申请公证。

　　4、自本协议生效之日起，102号房产所产生的孳息由乙方享有，其全部风险也由乙方承担；甲方履行本协议本条第2、3项规定的义务后，《合同》中约定的原由甲乙双方共同享有的权利由乙方享有并行使，全部合同风险也由乙方承担。

　　5、乙方承诺，本协议生效后，乙方办理房地产权属登记或者依《合同》主张权利的全部税款或费用由乙方承担。

　　四、有下列情形之一者，本协议终止：