当前位置：聚优网>实用文>合同范本>工程合同

工程合同

时间：2023-07-03 06:58:22 合同范本我要投稿

工程合同范文合集六篇

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同在生活中的使用越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的工程合同6篇，欢迎大家分享。

工程合同范文合集六篇

工程合同篇1

　　甲方（借款单位）________________________________

　　法定代表人：________ 职务：____

　　地址：________ 邮码：____ 电话：________

　　乙方（贷款行）____________________________________

　　法定代表人：________ 职务：____

　　地址：________ 邮码：____ 电话：________

　　丙方担保方：________________________________

　　甲方为承包____ 国（地区）____ 工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币（大写）________________ 元。

　　第二条乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条乙方提供的贷款，期限为____ 年____ 个月。甲方保证从签证合同之日起至____ 年____ 月____ 日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件（略）

　　第四条贷款利息在合同规定还款期内，按年息____ %计算……超过还款期限，逾期部分加收20%利息；贷款被挪作其他用途的'，挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条乙方提供本贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同。应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时。应由甲方的担保单位负责从____ （单位）____ 资金中清偿。

　　第七条本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　甲方：单位名称________（公章）乙方：单位名称________行（公章）

　　代表人____________________ 代表人____________________

　　日期____________________ 日期____________________

　　开户银行及帐号____________ 开户银行及帐号____________

　　丙方：担保单位名称____________（公章）

　　代表人____________________

　　日期____________________

　　开户银行及帐号____________

工程合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方经协商，为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程，明确双方的权利、义务，签订本协议。

　　第一条合作事项玉兰大道围墙工程施工。

　　第二条承包方式乙方包工程质量、包合同工期、包安全文明生产，严格执行安全生产施工规范，出现安全伤亡事故由乙方自行承担。甲方派相关人员监督乙方，配合测量、和技术交底。

　　第三条承包内容

　　一、乙方负责本围墙工程内容：安全维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。（涉及破除混凝土的施工区域按2元㎡按实决算）。

　　二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。

　　第四条质量标准乙方必须按图纸及相关规范规定、标准施工；工程质量符合验收规范的合格标准。

　　第五条工程价款围墙工程按

　　140 元，长度以实际测量为准（增加工程量按实决算）。根据乙方已完成工程量的不低于400长，年底支付工程款肆万元整作为生活费用。剩余工程款待工程结束验收合格后，建设单位支付项目部工程款，甲方付乙方工程款的90%， 5% 待本工程审计结算后付清，剩下5% 作为质保金________年后无息支付。

　　第六条工期及双方权利与责任

　　5.1安装工期根据双方工程进度，工期为____日历天。工期开始时间为________年____月____日（以甲方书面通知为准）。工期顺延情况:因建设单位拆迁未完成，无法施工的；因我项目部材料供应不到位的；工期顺延时间以项目部签字为准。

　　5.2甲方负责为乙方施工提供下列条件：施工所需水、电引接点。

　　5.3乙方按照现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵守施工操作规程，承担施工期间的安全责任，若发生安全事故一切由乙方承担责任，与甲方无关。

　　5.4施工前，乙方应仔细查验施工放线桩点是否符合要求，发现问题及时与甲方报告。

　　5.5乙方对属于施工工程质量出现的'问题承担________年的保修责任。保修期内出现需维修事项，乙方应在接到通知24小时内进行维修，直至符合质量要求为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方必须承担全部责任。

　　5.6 乙方应为本工程提供维修服务，若因非乙方原因造成的需维修事宜，乙方应以优惠价格为甲方提供服务。

　　第七条违约责任乙方迟延完成工程，按迟延工程对应价款2%日的标准向甲方支付违约金。

　　第八条争议解决、合同文本与生效因本合同发生的纠纷，双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日生效。

　　甲方代表签字：

　　乙方代表签字：

　　年____月____日

工程合同篇3

　　设、开发单位：_________（以下简称甲方）

　　白蚁防治单位：_________（以下简称乙方）

　　根据成都市人民政府办公厅成办发[1994]86号及成办发[1996]9号文件精神，甲方现将白蚁预防工程委托乙方承担。甲、乙双方就白蚁预防工程商定以下条款，共同遵照执行。

　　一、甲方委托乙方对其在_________区（县）_________街（路、巷）_________号建造的_________工程（以下简称本工程）进行白蚁预防处理。

　　二、本工程系多层_________幢，设计总建筑面积为_________M2；高层_________幢，设计总建筑面积为_________M2，木地板及装饰面积为_________M2（详见下表）。本工程拟于_________年_________月开工，预定_________年_________月竣工。甲方委托乙方对本工程的地基（及地下室）和壹至叁层进行白蚁预防处理。

　　三、白蚁预防工程费根据成价费[1994]270号、成价发[1995]213号及成府发[20xx]10号文件的规定，按建筑面积1．00元／平方米计算，木地板及装饰部分按实际装饰面积3．20元／平方米计算，白蚁预防工程款共计人民币：_________元（大写）：_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分。甲方应在本工程办理建筑工程竣工验收备案手续时，将该款一次性结清。如本工程竣工时建筑面积与报建建筑面积不同，则依竣工时建筑面积核算。

　　四、甲方在本合同签订时，将本工程的总体平面布置图、底层平面图及地下室平面图各一份交乙方施工和存档。

　　五、为确保白蚁预防工程施工质量，甲方须在本工程实际建筑施工进度达到下列情况之前，及时通知乙方，以便乙方按时进场施工：

　　1．有地下室的：A、在地下室开挖完成验坑前五天；B、地下室墙体外围建筑模板拆除前五天。

　　2．无地下室的：须在基础回填夯实到+0:000（或搁置架空板）前五天。

　　3．壹至叁层木制门、窗框（或室内装饰）及木制预埋件安装前五天。

　　4．无木制门、窗框的：须在壹至叁层门、窗洞墙体抹灰前五天。

　　甲方如不按以上规定时间通知乙方，责任由甲方承担。

　　六、乙方须在接到甲方上述通知后，及时同甲方代表共同协商，确定本工程有关白蚁预防的'具体施工时间及需双方配合的有关事项，以确保白蚁预防工程的施工质量：

　　1．在商定时间内：对本工程的地下室（或基础）及外围进行预防施工。

　　2．在商定时间内：对本工程壹至叁层木制门、窗框（或门、窗洞墙体）及木制预埋件（或室内装饰）进行预防施工。

　　3．白蚁预防工程施工完毕后，将竣工通知书交甲方壹份存档。

　　乙方如不在商定时间内完成白蚁预防施工任务，责任由乙方承担。

　　七、其它在关事项：_________。

　　八、本合同有效期十五年（_________年至_________年）。十五年内如乙方负责预防处理的范围内（如室内木地板及装饰未经乙方预防处理，乙方概不负责）发生蚁害，甲方须及时通知乙方，由乙方负责无偿灭治。

　　九、本合同签订后，甲、乙双方必须严格履行，在执行中如需协调或补充，须经双方协调一致后，作出书面补充。

　　十、本合同执行中如一方违约造成另一方经济损失的，违约方必须负责赔偿对方经济损失，并偿付违约金，违约金按本工程白蚁预防款的百分之十五计算。

　　十一、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。经双方签章后生效。

　　甲方单位（盖章）：_________ 乙方单位（盖章）：_________

　　负责人：_________ 负责人：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　联系电话：_________ 联系电话：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇4

　　发包方（甲方）:

　　承包方（乙方）:

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经双方协商签订本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：油漆工程

　　工程地点:

　　工程范围：

　　涂料品牌：立邦时时丽

　　二、承包方式：包工包料

　　三、工期

　　甲方书面通知进场并具备安装条件之日起日内大框安装完成，在甲方书面通知后日内安装完成，不得影响甲方其他工程进度。

　　四、质保期及服务承诺

　　1、工程竣工验收前乙方负责半成品、成品保护。

　　2、工程质量保修两年，竣工验收两年内免费维修、免费更换非人为因素损坏的易损件，两年后维修只收材料费不收人工费。

　　3、乙方在接到维修电话后二十四小时内维修人员到达现场。

　　五、价格及付款方式

　　1、价格：每平方米18元，工程总价以现场实测实量数据计算。

　　2、付款方式：

　　（1）墙面腻子漆打磨好，交付工程价款的50%

　　（2）涂料上好，验收合格后交付工程价款的30%

　　（3）整体工程完工验收合格后付工程价款的15%

　　（4）余5%的质保金，一年后付清。

　　六、安全施工

　　乙方应对进入施工现场的员工进行安全教育，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受安全检查人员的监督检查，乙方应为员工办理意外伤害保险，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的

　　费用由乙方承担。

　　七、违约责任

　　1、合同签订生效后，单方面解除或实际上不履行合同，违约方向守约方按

　　平方米工程造价的`*%支付违约金。

　　2、甲方不能按合同约定支付工程款，逾期超过一个月，按逾期天数每天支付应付未付工程款的万分之五支付违约金。

　　3、乙方不能按第四条约定时间完成大框安装或窗扇安装，根据甲方记录每逾期一天分别向甲方支付违约金，甲方有权从应付工程款中扣除。

　　4、由乙方原因造成的工程质量出现不合格问题乙方无条件返工，承担经济损失，

　　并支付等额违约金。

　　5、乙方不能按约定履行保修义务，甲方有权委托第三方维修，乙方支付维修费用，并支付等额违约金。

　　八、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，双方签字加章后生效。

　　甲方：乙方：

　　(签字盖章) （签字盖章）

　　年月日

工程合同篇5

　　建设单位：牡丹江新世纪房地产开发有限公司总包单位：温州建设集团公司（简称甲方）

　　分包单位：牡丹江市中科基础工程有限责任公司（简称乙方）由公司投资建设、甲方总承包施工的牡丹江市百好花园1#~2#楼工程，因工程建设需要（或经业主推荐）现将其桩基分部工程委托乙方施工，为明确各方责、权、利，保质、保量、按期地完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》《合同法》《建筑安装工程总分包实施办法》《建筑工程质量管理条例》，经协商一致，特签订本合同，以资共同信守执行。

　　一、工程概况：

　　1）2）二、工程承包范围：1）、桩基工程

　　2）、

　　三、工程内容：钻孔桩 600 m3，桩径 60cm桩长 11 m 只。

　　四、承包方式：包工包料（其中材料甲供）；

　　五、材料采购：本工程所需材料钢材、商砼，采购方在采购材料的同时应严把质量关，所有进场的原材料、半成品均须有质量合格证明。

　　六、工程造价：

　　1）本分包工程暂定造价 m3，含税金），完工后按实际发生的工程量经建设单位签证后按实调整，材料价格实行。

　　2）本分部工程使用20xx年《浙江省建筑工程预算定额》及省市配套文件为依据，计算方法：

　　3）工程款支付：本工程总包合同的工程款支付为按月支付，每月25日前乙方应上报已完工程量，甲方进行汇总后统一向业主上报，经业主核定后，在次月7日前支付工程款，按当月完成量的80%支付（甲方在业主资金到位情况下，应保证乙方的工程款项，若不到位，按规定计取违约金，违约金为应付款的月息2%）当月甲供材料同时扣回，余款在该桩基工程通过验收，办理该桩基工程竣工结算后结清（留保修金）。

　　5）其他；1、总包方向分包方收取的配合管理费按中标的桩基造价%计取。 2、

　　七、施工工期：

　　1）本分部工期为 30个日历天，自 20xx 年 7月 1日至

　　20xx 年 7月30 日为止。如工期延误，每延期一天罚200 元，超过天，每延期一天罚 300 元，以40天为限。如工期提前，每提前一天奖 200 元，以 30天为限。

　　2）在分部工程施工期间，如果遇到非乙方因素和不可抗力，致使工作不能正常进行的，经业主及甲方签证后，工期予以顺延。

　　八、工程质量：

　　1）乙方在施工时必须严格按照设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范精心组织施工，确保工程质量达到100%合格，本工程总包合同质量等级为创××杯等级。如果该工程今后获得××杯等级，总包方应将所得奖励总额的%奖励给乙方；由于乙方原因造成该工程总体未能达到验收标准，则处罚乙方万元，若分项工程未达到合格，乙方必须无条件返工至合格并处罚桩基工程总价的%罚款，并承担所产生的一切相应费用，返工工期不予顺延。

　　2）本分项工程竣工验收合格后30天内，乙方负责按温州市建设工程资料存档与IS09001质量体系认证要求，整理好有关技术资料送交总包单位。

　　3）在工程的合理使用年限内，如桩基质量引起建筑物质量问题的，乙方应负维修、赔偿费用及一切相关责任。工程保修金按 %扣留，计元，归还期限和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。

　　九、双方责任：

　　甲方责任：

　　1）做好施工现场的“三通一平”工作，施工用水、用电接通至现场，提供总

　　配电房、配电箱（一级配电箱）。

　　2）提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料，提供座标控制点、水准点。

　　3）及时参加隐蔽工程验收。

　　4）及时按合同约定支付工程款。

　　5）配合乙方协调有关工作。

　　6）根据乙方的计划及时供应甲供材料，并提供临时设施场地。

　　7）协助乙方办理签证手续。

　　8）甲方驻现场代表：张健，联系电话： 15145370666。乙方责任：

　　1）对施工期间劳动力、材料、资金投入、质量、安全管理进行全过程统筹安

　　排，不得转包。

　　2）认真做好工程原始记录，隐蔽工程验收要提前半天通知业主、监理单位、

　　甲方及有关部门。

　　3）施工期间，乙方应配合业主、监理单位、甲方及有关部门对现场操作技术、

　　安全资料、现场文明施工等各方面的随时抽查。

　　4）必需确保工程技术资料记录完整、准确、真实、齐全，提交完整竣工资料

　　交付甲方。

　　5）乙方必须办理施工过程中的所需要的文件。

　　6）乙方驻现场代表：，联系电话：。

　　十、安全、环保、文明施工：

　　1）根据施工现场安全生产、文明施工的管理要求，乙方进场前须与甲方签订“安全生产责任书”，并向甲方缴纳安全生产、文明施工押金（为合同价的5‰，不少于5000元）计元（如果确实有需要），若有违章行为，甲方在权按有关规定条款予以处罚。

　　2）乙方应在现场设置项目负责人和安全员，并落实其相应的安全责任。

　　3）乙方施工人员要求入住甲方现场民工宿舍，人员应具备“三证”方能入住，三证办理由乙方自行负责；甲方负责提供安全帽、床铺、上岗证等（费用乙方自理），所有进场人员必须遵守施工现场各项管理制度。

　　4）甲方应组织乙方项目管理班子进行项目部管理制度交底；乙方负责对其进场员工进行必要的安全知识教育，保证每位员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用，加强员工的自我保护意识，每周开展安全自查。

　　5）有特殊要求的施工作业，乙方必须根据规定根据规定安排持操作证的人员上岗，乙方进场的.机械设备必须经自验合格签字后报甲方。

　　6）工程施工过程中，乙方应严格执行甲方运行的OHSAS18001职业健康安全管理体系相关要求，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全；乙方分包范围内如发生一切人身、设备安全事故，其事故费用及责任均由分包单位自负，对甲方造成影响和损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

　　7）工程施工过程中，乙方应严格执行甲方运行的ISO14001环境管理体系相关要求，做好文明施工，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和文明生产等的管理规定，进场材料和建筑垃圾按甲方要求定点堆放，做好落手清，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　8）乙方违反本合同安全生产约定条款或甲方有关施工安全管理要求的，甲方按本公司有关制度予以处罚，罚款从乙方安全保证金中扣除；上级部门对乙方的处罚另由乙方承担。

　　十一、乙方合同履约保证金为万元，退还保证金时间和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。

　　十二、本合同一式柒份，双方签字盖章并经业主鉴证后生效，双方各执正本壹份，副本贰份，鉴证单位壹份，各自转报有关部门备案。

　　十三、本合同如有未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请温州仲裁委员会仲裁。

　　十四、本合同工程完工达到质量要求，技术资料齐全，工程款项结清后失效。甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年月日年月日

　　鉴证单位：

　　代表：

　　年月日

工程合同篇6

　　发包方（甲方）：铁通中心

　　承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1．工程名称：

　　2．工程地点：

　　3．工程范围和内容：

　　第二条甲方权利和义务

　　1、组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；

　　2、提供必要的施工条件；

　　3、负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；

　　4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；

　　5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；

　　6、按合同约定按时向乙方支付工程款。

　　第三条乙方权利和义务

　　1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料；

　　2、应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；

　　3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；

　　4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；

　　5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；

　　6、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案；

　　7、严格按设计文件及《gb/t50312-20xx》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工；

　　8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的`责任；

　　9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用及延误工期的责任；

　　10、线路工程的施工，乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。

　　11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，并不得因此影响工程进度。

　　第四条工程期限

　　本工程开工日期年月日，竣工日期年月日。

　　第五条竣工验收

　　1、工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建[20xx]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件。

　　2、甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　3、验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。

　　第六条质量保证

　　1、保修期限：工程竣工验收通过后十二个月；

　　2、保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。

　　第七条工程考核

　　1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发现，乙方自行承担整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。

　　2、除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承担，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。

　　3、不服从甲方指挥，拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。

　　4、未按期按铁通网建[20xx]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。

　　第八条工程价款的结算与支付

　　1、本工程采用包工部分包料方式，根据乙方编制的施工预算，合同价暂定为。

　　2、工程竣工后，由乙方按照邮电部（1995）626号文件《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付按浙江省物价局浙价服[20xx]262号文件执行。

　　3、工程最终结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成，（1）审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；（2）审计审定价款中的建筑安装工程费部分（扣除材料费以外的部分），乙方同意按浙铁通计建[20xx]303号文的规定调整相关费率后下浮 %。

　　3、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%（甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金），待十二个月保修期满后，若无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。

　　第九条合同解除

　　1、双方协商同意可解除本合同。

　　2、未经甲方同意，乙方将承包工程的任何部分分包给他人的，甲方有权解除本合同。

　　3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。

　　4、有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：

　　（1）因不可抗力致使合同无法履行；

　　（2）因一方严重违约致使合同无法履行。

　　5、一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

　　第十条争议解决方式

　　在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。

　　第十一条其他

　　1、乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容；

　　2、本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；

　　3、本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　电话：电话：

　　邮政编码：邮政编码：

　　签约日期：年月日

　　签约地点：

【工程合同】相关文章：

工程合同

工程合同 篇1

工程合同 篇2

工程合同 篇3

工程合同 篇4