工程合同

时间:2023-07-17 09:18:19 合同范本 我要投稿

精选工程合同范文集锦10篇

  随着人们法律意识的加强,合同的地位越来越不容忽视,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编整理的工程合同10篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

精选工程合同范文集锦10篇

工程合同 篇1

  出租人(以下简称乙方):

  根据《合同法》的有关规定,按照互惠互利的平等原则,为明确甲乙双方的权利、义务,经双方共同协商签订本合同。

  一、甲方租赁乙方工程汽车名称:

  二、月租金:每车每月租金为人民币元(大写: 万 仟 佰 十 元 角 分)。月租金中不含税金,所有税金由甲方承担。

  三、施工地点:

  四、租赁期限:自。年。月。日开始,计划租赁至年。月。日。

  五、付款方式:

  1、租金按月支付。甲方应于每月10日前以银行转账或现金方式支付乙方上月租金,甲方不得无故延期支付。

  2、经乙方同意,甲方可支付部分租金,但月支付租金不得低于月租金的70%。月租金未支付部分,由甲方向乙方出具欠款证明,并于第3个月结清。每年年底(公历年)甲方必须保证支付完乙方所有租金。

  3、汽车进出场费用:

  A、乙方车辆进场费用 元,由甲方承担。

  B 、退场费用:租赁期满 个月退场费由乙方承担。如施工不足 个月,甲方承担乙方车辆的出场费 即合计进出场费 由甲方承担。

  六:租赁期油料费用:租赁期内,乙方车辆所用的油料(含柴油、汽油、机油)由甲方提供,油料费用由甲方承担,甲方必须保证油料质量,如果因甲方提供的油料质量原因而造成乙方汽车损坏的.,由甲方负赔偿责任。

  权利和义务

  1、甲方必须按合同规定按期支付乙方租金,逾期未支付乙方有权终止合同且不构成违约。

  2、甲方允许乙方每月三天的汽车维修及保养期限,不超过三天不得扣除租金,超过天数按月平均租金减扣。

  4、驾驶员应服从甲方工作安排及合理化管理,不得无故脱岗,在确保正常作业的情况下,有特殊情况可以向甲方请假。

  5。甲方安排汽车作业每天不超过 小时。甲方需晚上加班作业时,应在出工前安排驾驶员休息,以保证加班安全。

  6。在施工中,由于甲方未事先明确表示,造成下电缆、管线、电线、树林等受损坏,乙方不承担任何责任,全部赔偿责任有甲方承担。

  7。、由于人力不可抗拒的自然灾害,造成汽车损坏,甲方不承担任何责任,在租赁期内,无论是自然原因,还是甲方原因,以及其它原因导致汽车停工,甲方均应按期支付乙方租金,不得以任何理由扣减拖欠乙方租金。

  9、在租赁期满后,甲方如需继续租赁需提前10天通知乙方,经乙方同意后双方另签订合同。

  七、甲方在工作期间要保护机驾人员的人身安全,不得打、骂驾驶人员和损害乙方汽车,由于甲方非法开采和非法施工给乙方造成的一切损失均由甲方负责。

  八、本合同经甲乙双方签字后即生效,双方应认真按本合同执行。未尽事宜双方协商解决。

  九、本合同在在执行过程中发生纠纷,双方通过协商调解,如调解不成则提交人民法院申请诉讼。

  甲方: 乙方:

  身份证号: 身份证号:

  联系电话: 联系电话:

工程合同 篇2

  为了认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,强化工程项目施工安全管理,遏止安全事故发生,广水市路桥工程公司长岭高架桥项目经理部(以下简称甲方)与工程特种行业工作人员(以下简称乙方)充分协商,达成如下协议:

  一、乙方进行施工现场必须安全统一着装。不准不戴安全帽、穿拖鞋等有悖安全的着装。

  二、乙方必须持证上网,不准酒后进入施工现场,严禁酒后进行高空、深坑作业、驾驶车辆、操作机械和机电设备。

  三、固定线路长期使用要求架空,短期使用要求地埋。移动电力线路通电后必须有专人看管。电力线使用前应通过万用表检查是否断路,接头处要包裹严实,配电柜、配电盘应随手上锁。

  四、没有取得相应特种行业操作证(照)的',不准进行相应特种行业(工种)的操作和未经批准私自操作。

  五、危险物品的运输、使用、储存和处置必须有专职安全人员负责。

  六、不准使用有主要机件故障的起重设备;不准使用强(刚)度不合格的支架,模板和垫块、紧固件。

  七、不准以任何理由对安全员的正当要求置之不理。

  八、不准不系安全带进行高空作业。废气及有毒气体没有散尽,通风供氧设施不良时,不准进入深坑、深孔作业。

  九、在施工过程中,乙方若发现存在安全隐患后,应立即停止施工,必须等消除安全隐患后,方能继续施工。若乙方不按安全规定和安全操作程序施工,造成安全责任事故,由乙方承担一切后果和全部经济责任。

  十、此合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工程合同 篇3

  甲方:---------------------------------(以下简称甲方)

  乙方:门窗----------------------------------(以下简称乙方)

  经双方友善协商对-----------工程铝合金门窗加工达成以下协议,经双方共同确定,签订本协议,双方共同遵守。

  第一条、数量与规格

  1、甲方定制的产品系列为--------系列产品铝材,铝材厚度为--------MM,喷涂铝材颜色为------色,接纳-------玻璃。

  2、数量为------平方固定窗,单价----------元/平方米,数量为-------扇开门,每扇单价------元。移门--------扇,单价--------元/平方米(具体规格,尺寸按实际测量为准)。

  第二条、质量

  1、乙方将严格按照国家的相关规定及企业的`技术与质量要求执行。

  2、乙方生产的--门窗-----门窗产品整窗包修半年,在包修期内除人为破坏的因素外,所有部件的妨碍均无偿负责修理和更换,终生维修。

  第三条、进场及安装期

  1、本购销合同成立,图纸数量及尺寸确认后,且乙方接到甲方的预付款,次日起----天交货,------天内安装完工。

  2、甲方未能实时提供乙方作业面,甲方同意延期。

  第四条:工程总造价及付款方式

  1、工程报价详见报价明细表:以上单价包括运输,安装,售后办事;

  2、工程合计总价-------元,大写(---------------)

  3、甲方愿以合同总价的------%,北京安立新技术有限公司,作为定金,即----元付给乙方;乙方货到现场,甲方再付货款-----元付给乙方;乙方门窗安装完工甲方验收合格,甲方付清余款,即--------元付给乙方。

  4、结算面积按实际测量尺寸为准。

  第五条:甲乙双方负责及工作范围

  1、施工历程中,乙方必门窗须采取严格的安全保护措施,并负担其因为自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。步入施工现场,乙方必须遵守、服从土建总包方的施工管理。

  2、乙方按甲方认可的洞口尺寸与确认的门窗样式制作、安装,并在框和墙体连接处的外墙面打修建防水胶。

  第六条:其他事变

  1、本合统一式二份,自双方代表签字盖公章后生效。若有不尽事宜双方以工作接洽单

  方式确定或另行协商处理完成。如协商不妥由合同履行地法院裁决。

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  时间:

工程合同 篇4

  1、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成,成员人数为( A )以上单数,其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )

  A、5人 2/3 B、7人 2/3 C、5人 1/2 D、7人 1/2

  2、根据不同的分类方式,工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类,下列不正确的是(B )。

  A、项目开发招标 B、项目总承包招标

  C、堪察设计招标 D、工程施工招标

  3、下列关于施工公开招标的程序排列正确的是( C )

  (1)编制招标文件 (2)建设项目报建 (3)投标人资格预审

  (4)发放招标文件 (5)开标、评标于定标 (6)签订合同

  A、(1)(2)(3)(4)(5)(6) B、(2)(1)(4)(3)(5)(6)

  C、(2)(1)(3)(4)(5)(6) D、(1)(2)(4)(3)(5)(6)

  4、邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请,其程序于公开招标大同小异,不同点主要是没有( A )环节。

  A、资格预审 B、招标预备会

  C、发放招标文件 D、招标文件的编制和送审

  5、招标文件除了在投标须知写明的招标内容外,还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分,说法错误的是(D )。

  A、对招标文件的解释是其组成部分 B、对招标文件的.修改是其组成部分

  C、对招标文件的补充是其组成部分 D、以上说法均不对

  6、未中标投标单位的投标保证金,招标单位应尽快退还,一般最迟不得超过投标有效期期满后的( B )。

  A、10天 B、14天 C、15天 D、30天

  7、工程现场的自然条件应说明 ( C )

  A、建设用地面积 B、建筑物占地面积

  C、工程所处的位置、现场环境 D、场地平整情况

  8、下列不属于资格预审须知的内容是( C )

  A、工程概况、说明工程名称、建设地点、结构类型、建设规模、发包方式、工程质量要求、计划开工日期和竣工日期、发包范围等

  B、资金来源,说明筹资方式

  C、资金数额 D、资格和合格条件要求

  9、标底价格( A )

  A、由成本、利润和税金等组成 B、仅由成本组成

  C、不应考虑人工、材料、机械台班等价格变化因素

  D、不包括不可预见费、预算包干费、措施费、现场因素费用、工程风险金等

  10、在建设项目管理方式中,“交钥匙管理方式”是指(C )。

  A、将勘察设计、设备选购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做。

  B、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做。

  C、将从可行性研究到试车验收的全0部工作都委托给一定工程项目管理公司去做

  D、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做

工程合同 篇5

  一、如何建立合同架构

  (一)建设施工之前

  我们必须要考虑清楚是进行总包还是分包,这取决于施工项目的复杂程度。一个施工项目包括和涉及的内容很多,比如玻璃安装、电梯安装、幕墙地板和一些需要有专业技术的工程,如安装电子监控等,这就是说,针对不同类型具体情况,我们可以采用总包加平行分包相结合的方法,对于专业性强的工程,可以专门寻找这方面的专业公司进行承担。这样一来,这个工程的施工变得有秩序,而且整体的运行效率也会有所提高。专业化和分工化,有利于保证施工的'质量,就算出了问题,到时处理的时候也很方便。至于管理,可以由业务主直接管理,也可以委托总包商进行管理,到时完工后,业务主亲自检测验收。

  (二)深化设计图纸

  充分理解设计内容,对各专业的内容进行梳理,主要理清三方面内容,一是专业承包工程的内容和划分,二是关键设备及成套设备的类型和数量,三是专业系统工程的划分。

  (三)确定对于设备、材料、系统工程的合同管理

  可分为三类:

  1、甲供设备:业主直接采购,主要是影响工艺生产的关键成套设备及高附加值设备。

  2、甲指乙供设备:业主指定几家品牌,施工单位负责购买采购。业主参与品牌考察及价格谈判。

  3、乙供设备:施工单位自行采购,只需向业主报备即可。

  (四)合同构架完成后就是进行分包

  但我们看到,项目内容大小不一,工作量也不尽相同,这就使一些分包商的分包数量不一样,合同额的控制程度也不一样。到底是分包数量多还失少,与分包项目额成正比还是反比,这都不能一概而论,需要具体情况具体解决。有时候,业主的分包数量小,工程价值不大,那么就对分包商也没什么吸引力,还有就是分包商的实力不是很雄厚,成为纯粹的劳资劳务,参与程度不高,那么这很有可能导致工程质量问题。所以,工程质量的好坏,取决于各个因素,不单单是项目量的大小,还有业主与承包商之间的协商关系,意见是否同意等,资金周转是否畅通等。这里边的学问可谓是无所不包,需要在实践中不断慢慢磨练和摸索。

  二、建立合同架构后的主要管理工作

  合同构架建立后,就要进行投标和其他一些工作,比如,项目需要多少投资、多长进度;采用什么模式,需要什么样的人才,何时进行采购等一系列问题,另外一点就是质量把关检测,这一点在工程实施前合适时候都占有一定比重,所以要格外操心。文件数据的整理,能很好的系统化整个工程的项目数据,方便查找和解决漏洞,需要的方法就是分类整理,建立条理化的系统就够框架。以上这些,对于整个工程看似不怎么起眼,却是前期准备的关键细节,俗话说,细节决定成败。只有做好这些,才能保证下一步的顺利进行。

  三、结语

  电子工程除了复杂之外,它的专业技能也要求相当高,所以,免不了中间会出现什么误差,所以,合同架构很是重要,在维护双方权益,彼此按照合同履行各自义务方面,确保了施工的正常进行。只有将合同管理落实到实处,而不只是一纸空文,业务主还是承包商都要具备高素质的道德品质和职业操守,认真负责,用心去做。电子工程在今后的作为大有发展潜力,只有合同才是一种法律保障,可见它的重要性是建立在法律的基础之上的,这才是电子工程进展顺利的护身符。

工程合同 篇6

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:身份证号码:

  甲方聘请乙方为甲方,为确保劳动合同法的顺利遵守和双方合法权益,特签订如下协议,双方共同遵照执行。

  一、聘用期限年月日至年月日。

  二、乙方应向甲方提供以下证件及文件

  1、原聘用单位的解聘证明、职业道德证明、不影响资质证明(必要时提供原件);

  2、大学毕业证书(必要时提供原件);

  3、身份证复印件(必要时提供原件);

  4、职称证书(必要时提供原件)。

  三、聘用待遇及相关责任

  1、在聘期内,甲方每年支付给乙方职务补贴费用为人民币含税),共分两次支付,协议签订后支付元整;聘用期末支付元整。

  2、乙方不承担甲方的任何工作责任(如甲方需乙方在校审中签字时,甲方应告之乙方,并支付相应校审工作费用),但在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时,乙方应配合甲方及时提供有关证件及文件。

  3、乙方的职称证书和相关文件复印件使用的范围仅限于甲方公司企业资质申报及年检方面。

  4、除此之外,甲方在未取得乙方许可的情况下,不得擅自使用乙方证件材料,不得外借其它单位。

  5、同时乙方不得将自己的.证件相关材料提供给除甲方以外的第三方使用;否则,由此出现的任何后果与责任均由违约方全部承担。

  四、附加及其他

  1、本协议期满后,再另行签订协议,如双方无意续约,应提前一个月通知对方,并办理相关手续;

  2、如果因为乙方原因(专业不符,或已有其他单位聘用等)造成甲方公司企业资质申报不成功,甲方有权终止协议,并且乙方退还甲方已经支付的聘用费。

  3、其他未尽事宜,双方协商解决。

  本协议由双方签署生效。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  代表人: 代表人:

  日期: 日期:

工程合同 篇7

  如何认定建设工程施工合同纠纷中“实际施工人”

  在我国法律现行的法律规范中尚没有出现“实际施工人”这一法律概念,“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最后一次出现是在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》这一司法解释中,该《解释》共有两条共三次提及实际施工人。分别为:第二十五条 “因建设工程质量发生争议的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”和第二十六条 “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”

  一、司法解释为何首创“实际施工人”这一非法律概念

  在我国现行法律中,到目前为止并没有出现“实际施工人”这一法律概念,可以说“实际施工人”这一概念是由《解释》首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定发展时期的产物,是一个过渡性的法律概念,其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。

  1、《建筑法》第六十七条规定,“承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。”

  建筑业是社会经济发展的基础产业,吸纳了大量农民工就业,但是建筑市场实践中,农民工就业的主要途径是,一些资质等级低甚至根本没有资质的施工企业由包工头带领一帮民工组成临时队伍,他们依托大的建筑企业,以转包和违法分包的形式承揽建设工程,但由于转包和违法分包行为的违法性,这些临时队伍往往难以追回工程款,造成农民工工资拖欠问题非常严重,极大的影响了社会稳定;另一方面,这些临时队伍没有经过专业训练,施工水平有限,造成建筑工程质量存在缺陷,直接影响了发包人的利益,并造成工程质量隐患危及公共安全。基于此,国家法律对转包和违法分包行为予以严格禁止,规定转包和违法分包合同无效,但实践中,法律的禁止规定并未取得良好效果,转包和违法分包行为大量存在,而单纯的否定转包和违法分包合同的效力,只会增加农民工追讨工资的难度,因为合同无效的话,实际施工人难以依据合同约定而需要通过起诉的方式主张权利,法院通常需要采取工程造价评估鉴定来核定工程款,由于鉴定时间不计入审限内,诉讼程序往往历时很长,另外由于建筑工程合同纠纷的复杂性使得施工人往往需要寻求律师的帮助,预付的诉讼费、鉴定费、律师费以及取证的不确定性都使得农民工向转包人追讨工资难度加大,造成极大的社会不稳定因素。为了既能保证工程质量安全,又能维护社会稳定,最高人民法院出台了相关的司法解释,当前,我国建筑市场的运作存在大量不规范之处,其中非法转包、违法分包现象尤为严重,许多承包人取得工程之后并不进行施工,而是将工程再次转包或违法分包。由于这些承包人已经获得了相当数额的管理费,工程完工后他们往往不积极向发包人主张工程款。《解释》出台之前,法律未对实际施工人问题作出规定,大量实际完成了工程施工的建筑企业和施工队因为与发包人没有合同关系,无法直接向发包人索要工程款,也因此无力向农民工支付工资。这一问题引起了各级政府和社会各界的强烈关注。为有效保护农民工的合法权益,《解释》第二十六条突破合同相对性原则,规定实际施工人可以将发包人作为被告,发包人在欠付工程款范围内承担责任。这一规定的出台,为实际施工人向发包人主张权利提供了法律依据,审判实践中,各地法院依据《解释》第二十六第二款判决发包人对转包人、违法分

  包人欠付实际施工人的工程款承担责任的案例不在少数。但是,是否所有参与了工程施工的主体都可以适用《解释》第二十六第二款向发包人主张权利呢?

  解决这一问题,首先要明确《解释》第二十六规定的“实际施工人”应如何界定。《解释》共有四条提及实际施工人,其中第一条第二项规定:“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效。”

  第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。”第二十五条规定:“因建设工程质量发生争议的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”第二十六条规定:“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”

  目前较为一致的观点认为,实际施工人应该是指无效建设工程施工合同的承包人,包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人,而不包括承包人的履行辅助人、合法的专业分包工程承包人、劳务作业承包人。最高人民法院民一庭编著的《最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用》意见也认为,实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同,并形成了事实上的权利义务关系,即此时转承包人、违法分包的承包人已经取代第一手的承包人与发包人形成事实上的`合同关系,在这种情况下,才准许转承包人、违法分包的承包人作为实际施工人,以发包人为被告提起追索工程款的诉讼。这一意见对《解释》第二十六条第二款的适用进行了限定。

  《解释》第二十六条第二款对农民工利益的保护是一种间接保护,该条对合同相对性原则的突破是有限度的,农民工个人不能以实际施工人身份、以发包人为被告提起追讨工资的诉讼。笔者同意上述观点,虽然《解释》第二十六条第二款创设的目的是为了保护农民工的利益,但从上述分析可以得出,该条款针对的对象主要是缺乏建筑资质的建筑企业和施工队,通过加强对这些建筑企业和施工队的保护而间接的保护农民工的利益。因此,审判实践中,应正确理解《解释》第二十六条第二款的真实内涵,严格控制实际施工人的范围,不宜单纯根据字面含义,将所有参与建设工程施工的主体都界定为实际施工人。对于因劳务分包、承揽、雇佣等法律关系参与了建设工程施工的农民工个人,应严格按照合同相对性原则向其合同相对方主张权利,而不应简单适用《解释》第二十六条第二款,加重发包人的法律责任。

  指出的是,审判实践中,大量符合实际施工人条件的施工队往往以工头个人名义提起诉讼,法院在查明原告实际履行了建设工程施工合同义务,与发包人形成了事实上的权利义务关系的前提下,大多支持了原告要求发包人承担责任的诉请。这种情形与前述农民工追讨个人工资的情况是有着实质区别的。

工程合同 篇8

  承租方:陕西XX

  (以下简称甲方)

  出租方:麻城特种设备服务部(以下简称乙方)

  甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》的相关规定,木着公平、诚信、互惠互利的基本原则,拟定设备租赁事宜,双方协商签订下列合同条款,以明确双方的权利和义务关系,使本合同全面、真实、完整履行。

  第条:租赁设备名称、规格、型号:70吨吊管机

  第二条:设备使用地点:麻____市

  第二条:租赁设备期限:________年____月____日至________年____月____日止。

  1、设备启用时间双方拟定为:设备经乙方安装调试完毕为起租口。设备进场的时间以合同或电话通知为准,租赁时间按月计算。(不足1个月按1个月计算)。

  2、设备使用完后如停租,甲方必须通知乙方达到现场,如因甲方原因款未结清,场地、道路或其它物体障碍使乙方设备无法顺利出场时,则视同甲方继续使用乙方设备。租期顺延,租金连续计算至乙方设备出场之日止。

  第四条:租赁价格、进出场费支付方式

  1、租赁价格:以月租方式计算,每月租金为:人民币18万元。每月到期支付,甲方提供司机的食宿,甲方自配司机,负责小型维修和紧XX(如甲方提供司机其工资不计甲方自行支付)。

  2、甲方支付设备进、出场、安装、拆卸、运输、汽车吊装、检测费、办证、维修等费为人民币3万元整。

  3、双方签订合同后,乙方设备到场,甲方即付进场安装费人民币3万元整,乙方开始作前期准备,并按合同规定时间进场安装。

  第五条:双方的权利和义务

  一、乙方的权利和义务

  1、合同期间乙方权益受到不法侵害,设备缺乏安全保障,遭到损坏、丢失,乙方有权要求按重置价格赔偿并有权中止合同,有权要求甲方继续履行合同,有权依法维护乙方的合法权益。

  2、负责设备的维护、保养,当设备发生故障接甲方通知后,应即时赶往现场修理,机械出现大型故障保证在三天内恢复正常工作,一般故障36小时内恢复正常工作。

  二、甲方的权利和义务

  1、甲方享有设备的使用权,未经乙方书面许可,甲方不得转移使用地点、转租

  第三方使用或当自有财产抵押,不得在设备上增加或拆除部件。

  2、负责设备基础设计和施工,做好施工隐蔽记录及质量检验记录,并组织基础验收工作,切实做好基础后排水措施,确保设备基础与安全性和可靠性。

  3、甲方不准安排与乙方安、拆、维修工作相关交叉的'作业内容同时进行施工。

  4、设备运转未达到应有的设备效率及设计指标甲方有权要求乙方再行调试,使其符合设备参数要求。

  5、遵守设备安全操作规程,不强迫指令操作人员违章作业,承担违章操作所造成的损失,禁止私自调改各种安全限位器。

  6、甲方负责吊钩以下和指挥不当所造成的安全事故,并承担相关经济法律责任。

  7、负责做好乙方设备进出场前后准备工作,负责场地的平整,为乙方设备进出场提供必需条件。

  8、甲方必须提供设备装、拆告知安监及检测部门所需要的相关技术资料。

  第六条:违约责任

  1、双方严格履行合同条款,违约方必须承担违约所造成的全部经济损失。

  2、甲方必须按合同规定的时间,金额结清每月租金,否则乙方有权按甲方所欠租金金额每天收取10%滞纳金并停止使用,租金续计。

  第七条:其它

  1、合同未尽事宜,双方协商一致后可补充合同条款,补充条款与本合同具同等到效力。

  2、乙方收取一切费用均不含税金,如甲方需要税票另外加收税金。

  3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。

  甲方签字:

  ________年____月____日

  乙方签字:

  ________年____月____日

工程合同 篇9

  甲方:____________(建设单位)

  乙方:____________(施工单位)

  甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款,供双方共同遵守:

  第一条工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。

  第二条工程造价决算方式:

  1、工程造价计算公式:工程造价(______定额直接费材料差价)215;(1______%)。即按实际完成工程量,套用《______定额》计算直接费,加上施工期间相对应的《______市建设工程造价治理信息》信息价计算出的材料差价,另外取______%综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整)。

  与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算。必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款。

  本工程辅助的水电安装工程按(约定套用的定额与费率)结算。

  2、工程量计算依据为:设计图纸、设计变更图纸或联系单、隐蔽工程量签证、其他工程量增减联系单、本工程辅助工程联系单。

  第三条工程款支付:

  甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算。甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款。实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场治理员确定,如乙方有严峻异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定。工程竣工时,进度款不超过预算的.70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满________年后付清。每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款。

  工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方。

  第四条工期:

  1、本工程自接到甲方开工通知的次日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期。工期为______天。工期每延误一天处罚______元(从履约金中扣除)。遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期。

  2、乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件。由于乙方施工治理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同

  第三条的相关条款结算并处罚。分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚______元,不抵扣总工期处罚。

  第五条施工组织治理:

  1、甲方委派为本工程治理负责人,委派为本工程现场治理代表,并代表甲方进行现场施工治理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证、隐蔽工程量的签证、工程图纸变更的签证、工程量增减的签证。未经上述二人共同签字,所有签证无效。

  2、乙方委派为项目经理,指派为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工治理,并全权代表乙方进行现场施工治理和所有签证手续的签字。乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不听从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝。

  第六条工程质量监督

  乙方必须严格按设计要求施工。甲方指派现场治理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:

  ①砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费、试验费由乙方负担;

  ②工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场治理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继承施工。

  出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理:拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;

  3、钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;

  未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不服从甲方整体工程协调、施工过程中拒不接受甲方指挥的;乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同

  第四条决算后,乘以80作为应付工程款,其余20作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金。

  第七条施工现场管理责任乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任。所有安全事故责任乙方自负。如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同、并按本合同

  第三条的相关条款结算并处罚。

  第八条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金万元、工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款)。在履行合同过程中、乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同、并没收履约金 乙方在施工过程中、不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除。

  第九条前期要求:

  乙方在开工前、必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》。

  第十条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款。

  第十一条本合同一式六份,甲乙双方各执三份。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  合同签订日期:____________

  合同签订地点

工程合同 篇10

  合同编号:_______________

  ______年___月___日

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  甲、乙双方经过全面充分磋商,甲方同意委托乙方承接专卖店______________,为明确双方的权利、义务和责任,保证工程按质按量顺利进行,本着信任、协作、配合、守约的原则,特订立本合同,以便遵循。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、工程期限:

  本工程正式施工从_____年_____月_____日——_____年_____月_____日,施工期为_____天。如有不可抗拒的因素,工期顺延。

  5、工程装饰装修建筑面积:

  第二条 工程价款

  1、工程款:本合同工程造价为(人民币):____________;

  金额大写:___________________________。

  2、报价单根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。详见本合同附件《装饰工程预算表》。

  第三条 施工图纸

  1、图纸、提供的套数:壹套;

  2、保密要求:图纸和预算属于乙方的知识产权和商业机密,仅供甲方在本合同中约定

  的房屋装修使用,甲方不得提供用于其它房屋装修使用。

  第四条 材料的提供

  1、乙方为甲方所提供的材料数量为计划数量,在时间数量与计划数不一致时,以实际

  数量为准;

  2、属甲方供应的材料由甲方对所供应的材料质量承担责任,由于甲方供应的材料质量

  应造成施工质量不合格或工期延误的,其损失有甲方承担且工期顺延,但甲方委托乙方采购部正式采购的除外;

  3、甲方应按约定的供应时间供应材料,如发生延期,工期顺延;

  4、甲方供应的材料送达工地时,甲方应通知乙方代表进行数量确认,并办理交接手续;

  5、乙方提供的主要材料运进工程现场使用前必须由甲方验收确认后方可施工,因为甲方未签字确认耽搁工期正常顺延;

  6、甲方接到乙方材料验收通知时应及时进行验收;

  7、乙方提供工程材料若出现市场断、缺货时乙方可采用相等材质、价格、的材料。

  第五条 工程价款的支付方式

  1、工程价款及结算合同一经签订,甲方以甲,乙双方共同确认的预算价款作为依据,按以下约定支付工程款:乙方进场前_____日内,甲方应付总工程款的_____%,计(大写)______________________________元整;

  2、当工期进度过半甲方第二次付总工程款的_____%,计(大写)______________________________元整;

  3、剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算,计(大写)______________________________元整;工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料交送甲方,甲方结清尾款。

  第六条 工期的延误

  1、以下原因造成的工期延误,工期相应顺延

  (1)工程项目增加或设计变更;

  (2)非乙方原因停水、停电累计超过8小时;

  (3)甲方自作项目影响乙方施工的;

  (4)合同中约定或甲方同意工期顺延的其它情况;

  (5)甲方未按合同约定缴纳给乙方中期、尾款、增项款的;

  (6)其它不可抗力因素。

  2、乙方在以上情况发生后3日内,就延误的原因向甲方提出报告,甲方代表在收到报

  告后3日内应与确认、答复、延期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。

  3、非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。

  第七条 工程质量及验收

  1、检查与返工

  (1)甲方有权对乙方的施工质量进行检查,乙方的施工质量达不到《建筑装饰装修

  工程施工质量验收规范》,甲方有权要求乙方返工,因返工造成的损失,由乙方承担,且工期不予顺延;

  (2)如因甲方的要求进行设计变更或材料更换的,甲方除应承担设计变更和材料更

  换的费用外,如该项目已施工的甲方应承担已做工程的费用,工期相应顺延;

  (3)工程质量是因甲方自购材料的原因造成不合格的,其损失由甲方自行承担。甲

  方要求更换和返工的,返工费用由甲方承担工期相应顺延。

  2、隐蔽工程和分项验收

  (1)工程具备履盖、掩盖条件时,乙方应在二十四小时前通知甲方进行验收。经验收合格,甲方再验收记录上签字后乙方可继续进行施工;验收不合格的,乙方应在整改后重新通知甲方进行验收;

  (2)甲方在收到通知后不在规定的期限内参加验收或参加验收后未在验收记录上签字

  的,可视为甲方以验收合格,乙方可进行被隐蔽项目的下道工程继续施工;

  3、竣工验收

  (1)工程竣工后,乙方应在48小时前通知甲方进行验收,甲方应自身原因不能按期

  验收的,应通知乙方延期验收,但延期不能超过两天;

  (2)甲方不参加验收的,由乙方自行组织乙方的`质检部门验收,其验收结果视为甲

  方认可;

  (3)甲方在乙方通知的时间内不进行验收,未经验收入住的,视为验收合格;

  (4)无论甲方是否参加验收当其提出对已经隐蔽工程进行重新进行检验的要求时,乙方应按要求剥露,并在验收后进行履盖和修复。如检验合格,甲方承担由此发生的经济支出,赔偿乙方损失并相应顺延工期;如验收不合格,乙方承担费用,工期予与顺延;

  (5)甲、乙双方对质量产生争议的,双方约定按国家技术监督部门的验收结果为准,如检验合格,由甲方承担由此发生的经济支出,赔偿乙方损失并相应顺延工期;如检验不合格,乙方承担费用工期予以顺延。

  第八条 工程监理

  监理工程师的姓名_______________;单位_______________;联系方式_______________;监理工程师的职责______________________。

  第九条 维修约定

  1、本工程交工后,乙方在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起,为______个工作日。

  2、因甲方使用不当或甲方的其他原因引起的质量问题,乙方实行有偿维修。

  3、甲方在使用过程中要求更改或增加项目时,乙方实行有偿服务。

  第十条 违约责任

  1、合同签订后任何一方均应按照本合同的约定执行,任何违反本合同的规定的行为均

  视为违约。

  2、乙方原因不能按期完工的,每拖延一日向甲方支付合同价款0.05%的违约金,但累

  计违约金数额不超过合同价款的2%。

  3、甲方原因不能按期完工的,每拖延一日向乙方支付合同价款0.05%的违约金,但累

  计违约金数额不超过合同价款的2%。

  4、合同生效后,甲方不得擅自解除合同,否则甲方应向另一方支付合同价款30%的违

  约金。

  5、因乙方的工程施工原因违反物业管理有关规定,造成甲方不能全额退还押金、保证

  金的、由乙方承担甲方的损失部分。

  6、合同仅作为双方工程约束合同,由甲方用作他用,乙方不承担任何相应间接或直

  接责任。

  7、合同条款未约定的,按国家有关规定执行。

  第十一 争议解决

  合同履行中如发生争议,双方可协商解决,协商不成时:

  1、向_____________仲裁委员会申请仲裁

  2、向_______方所在管辖权的人民法院提前诉讼;

  甲方(签章):

  委托代理人:

  联系电话:

  _______年____月____日

  乙方(签章):

  法定代表人:

  联系电话:

  _______年____月____日

  附件:

  1、施工图纸共_____张

  2、装修预算书(经甲乙方共同签字确认)共_____页

  3、甲方提供装饰装修材料明细表

  4、乙方提供装饰装修材料明细表

  5、其他:本合同共_____页

  (附件)

  ____________________________工程装修预算书

  序号

  项目名称

  单位

  数量

  合计

  材料及共计说明(包括备注)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  发包方(签字)____________

  ________年____月____日

  承包方(签字)____________

  ________年____月____日

  (附件)

  ____________方提供装饰装修材料明细表

  金额单位:________元

  材料名称

  单位

  品种

  规格

  数量

  单价

  金额

  供应时间

  供应至的地点

  发包方(签字)____________

  ________年____月____日

  承包方(签字)____________

  ________年____月____日

【工程合同】相关文章:

建筑工程工程合同04-08

工程工程合同范本02-04

实用工程工程合同 工程协议书03-07

新版建筑工程工程合同04-13

标准建筑工程工程合同04-21

建筑工程工程合同15篇04-14

建筑工程工程合同(精选15篇)04-18

建筑工程工程合同(15篇)04-16

建筑工程工程合同范本01-26

工程工程合同范本15篇02-04