关于安装合同范文锦集7篇
在人们的法律意识不断增强的社会，人们运用到合同的场合不断增多，它可以保护民事法律关系。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编整理的安装合同7篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
安装合同 篇1
甲方：xx
乙方：
昨岭村新农村范围内38户自来水，承包给乙方安装，经甲乙双方协商后作如下事项：
一、乙方所负担事项。
1、质量中上国标热融管。
2、挖沟、复土、包括一切投工。
3、不锈钢水龙头38个，每只30元以上水表38只（水表包安装）。
4、每户安装一个水龙头自来水送到厨房。
5、自送水日起包修一年，一年内管子压破，冻破由乙方负责。
6、室外管子一年内得露出土面。
二、甲方包负担事项：
1、供电、水泵、井水，水量水泥、砂石。
2、按每户842.10元计算，共计人民币叁万贰仟元工程款付给乙方。
3、付款方法：乙方安装完毕，送水成功，甲方应付给乙方工程款50%，即壹万陆仟元整。
剩下50%即壹万陆仟元整，待县拨款到位付清。 以上合同甲乙双方共同执行，本合同一式三份。
甲方签字： 乙方签字：
年月日
安装合同 篇2
合同编号：_________
甲 方：_________
联系人：_________
乙 方：_________
联系人：_________
甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的.预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________
法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________
签约时间：_________年___月___日 签约地点：_________
弱电安装施工合同范本2
甲方委托乙方完成工程的施工安装任务，双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同
一、 施工责任
1、工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。
2、施工任务承包后，施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，减少工艺流程。
4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队承担，工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。
5、施工过程中，施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。
1. 甲方责任：
提供布线所需pvc管材、桥架及电缆等；
提供穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》及《空白穿线报告》；
对布线提供技术支持，并进行现场监督，如发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或不能履行合同，甲方有权单方面中止合同；
2. 乙方责任：
自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。
严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。
乙方自行做好成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。
乙方施工人员食宿自理，出现安全事故责任自负。
二、 付款方式
1、工程完成50%以上支付工程款50%，付 7，500 元
2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付 6，750 元
4、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付 750 元
三、 设计
1、 甲方提供图纸一套（包括具体点位图及管线走向），并负责交底工作.
2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.
四、 工期
从 年 月 日起至 年 月 日止，总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费100元/天
五、 施工安全
在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。
六、 工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟。
七、 维修
1、 因乙方施工原因导致的.质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
八、 合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
九、 施工安装要求
1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。
2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。
4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。
5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。
5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 gbt/t 50312-XX进行施工。
6、我方委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工承包方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。
12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。
甲 方： 乙方：
签 章： 签 章：
签约日期： 签约日期：
安装合同 篇3
合同编号：
签约地点：
需方：
地址：
电话：
传真：
法定代表人：
签约代表：
供方：
地址：
电话：
传真：
法定代表人：
签约代表：
本合同是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操作：
一、产品名称：
该工程室内机采用南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加机组。
新、排风机采用应达风机。
付款方式：
１、合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款元,供方组织设备、调试的准备。
２、需方指定日期XX年月日施工，供方按需方日期要求进入施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。
３、工程进展时,需方再向供方提供工程安装费元。
４、工程结束（供需双方共同验收合格）。需方再向供方支付元,以及部分加工设备（咬口机、台钻、无齿锯等）。
５、XX年月日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时，供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再支付3,000元，供方组织设备的安装、调试。
６、工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书面申请验收单，供需双方共同组织不少于５人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参加验收，则供方有权自行验收，工程视为合格。
７、人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。
二、技术说明：
１、中央空调工程方案设计说明及依据（见附表）
２、系统说明（见附表）
３、主要设备技术参数（见附表）
４、运行费用分析（见附表）
三、工程内容：
说明：本工程为后续接手工程。
１、空调主机、风机盘管系统的安装调试。
２、空调制冷、热水系统的安装调试。
３、空调控制系统的安装调试。
４、空调水泵系统的安装调试。
５、空调供暖系统（板式换热器）的安装调试。
６、排风、新风管道系统的安装调试。
７、风机减振、消音系统的安装调试。
８、新风机组的制作、安装、调试。
四、设备运输及安全：
１、需方责任
需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。
２、供方责任
供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。
五、质保期：
１、空调系统整体部分：
设备调试结束，工程验收合格之日起12个月或设备到货之日起18个月，以先到期者为准。
２、空调系统风机盘管部分：
设备调试结束，工程验收合格之日起36个月或设备到货之日起45个月，以先到期者为准。
六、安装：
１、严格按<工程施工规范>进行施工。
２、供方按图施工，如有变更，必须有经供需方申请，设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。
３、严格实行<施工现场设备、人员、环境安全制度>。
４、遵守需方施工现场代表人员的指挥。
５、施工工期：
l空调系统主体部分10天。排风系统5天。
l其余需与装修配合的部分，如风口部分要与装修同步进行。
七、售后服务：
１、在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证在４个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行零部件更换及维修；若因需方提供产品质量出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费进行维修，收取相应材料成本费。
２、在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方保证在４个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行维修，收取相应材料成本费。
３、在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费维修，优惠提供零部件进行更换。
４、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，为ｂ级监控对象。
ｂ级监控单位工作内容：
l详细的客户档案(需供方配合提供)
l客户空调系统运行、维修记录
l季节性设备保养、调试记录
l定期预警记录
l专人负责及交接记录
５、供方将不定期进行季节性客户走访。
６、供方免费为需方培养两名空调操作人员。
７、开通24小时技术支持电话：139-40404619
八、需方责任：
１、提供合理的施工现场。
２、提供不小于10平米的库房。
３、提供专职现场协调人员。
４、保证施工现场的'水、电的供应，费用由买方承担，并有独立的控制系统。
５、阶段验收合格后，相应设备及系统产品的保护。
６、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。
７、有义务对供方的工程价格进行保密。
九、供方责任：
１、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工当中应尽量节省材料，对供方在工程中故意浪费材料现象，需方有权制止，情节严重者，将受到处罚。
２、供方有义务协助需方采购各种材料，并保证采购价格的合理性。
３、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。
４、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于45分贝。
５、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求，小于45分贝。
６、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。
７、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。
８、室外排风口位置，应注意冷凝水的排放。
９、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。
十、合同附件：
１、施工明细图。
２、现场施工规范。
３、现场施工安全制度。
十一、工程变更说明：
１、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。
２、工程施工过程中，如有工程变更需求，无论何方均无权单独擅自改动，由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。
３、工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。
４、本工程结束后，允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过300元。超过部分应相互计算，计算标准按辽宁省工程材料定额标准。
十二、不可抗力：
１、供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时，履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。
２、合同的价格不因不可抗力而改变。
十三、仲裁：
１、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执，原则上，由供需双方友好协商解决。
２、如双方不能解决时，将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。
十四、合同生效：
本合同用中文书写，供需双方各持一份，自双方代表签字、盖章之日起生效。
需方：供方：
日期：日期
安装合同 篇4
合同编号：
甲 方：
乙 方：
签订地点：
签订日期：
建设工程（电气）分项工程施工合同
甲方（发包人）（全称）：乙方（承包人）（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。
一、工程概况及承包内容和价格:
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程结构： 建筑面积约 M2。（以实际面积为准）
1.4承包工作内容： 照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。
动力系统：管路及套管预留预埋 、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容 。
弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。
1.5承包价格：
18元/m2（不含临电） 18.5元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。
1.6承包方式：
包人工费、包辅材（铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等）、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工
1.7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。
二、 合同双方的权利和义务：
1、甲方负责主材料供应。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。
3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。
4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。
5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。
6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。
三、工期：按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。
四、甲方责任：
1.对乙方进行技术和安全交底。为乙方在施工现场提供临时库房。
2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。
3.按工程进度向乙方拨付工程款。
4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重给予处罚。
5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾。
6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。
五、乙方责任：
1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。
2、乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。
3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知（包括口头通知）认真领会执行。
4、严格遵守甲方工地的`各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚。
5、乙方必须树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方出现的材料浪费现象，甲方将以实际情况对乙方处以罚款。
6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。
7.乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽。在高处作业时必须正确使用安全带。物料认真堆放，垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚：每人次不戴安全帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地。
8.甲方在施工中发现安全隐患应及时向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反安全操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。
9.乙方必须执行甲方进度计划，若因乙方原因不能按期完成，每延期一天罚500元。
10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张；并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。
11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，违反法律公安机关处理，项目部不予承担任何责任。
12、确保工作面及施工现场的整洁，做到日清；工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏。（尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏）参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止。
六、违约责任：
1.乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并承担由此造成的损失或责任。对由于乙方施工原因验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金。
2、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60%结算。
3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它原因停工，甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应承担由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量 60%的工程款。
4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等，甲方有权单方解除合同；解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。
七、施工质量
1、依据国家工程质量检验评定标准，本合同作业范围内所有工程必须达到合格标准，工程质量以甲方、监理方验收认定为准；
2、乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求。
3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方承担。
4、质量检查：乙方完成约定工程应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。
甲方代表：（章）乙方代表：（章）
年 月 日年 月 日
安装合同 篇5
甲方：
乙方：
甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。
一、 工程项目：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。
4、工程所用的主材及厂家：
1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压器有限公司。
2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司
3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX实业有限公司。
4)安装欧变基础一个。
二、 原始资料：
甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。
三、 施工图纸：
乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。
四、合同价款：
甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。
五、付款方式：
第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。
第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。
第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写: XX元整)
备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行帐户名：XX)，如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给XX(电话：XX)电话确认。
六、市政报建
1、本工程所需报建工程资料由甲方提供，乙方全程协助。
2、本工程所报建的费用由乙方承担。
七、施工地代表人：
甲方： 联系电话：
乙方： 联系电话：
八、施工工期：
1、乙方收到第一期工程款后，立即组织设备和材料订货，并在三个工作日内开始施工。
2、甲方应在乙方进场施工前，按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。
3、工程开工工期：乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。
4、工期：施工工程工期为
5、如遇下列情况，工期应按顺先延，乙方不承担由此造成的损失。
(1)甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。供电局规定的报装资料：营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的《承装(修)电力设施许可证》(施工单位及客户盖章确认)。
(2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物，以免影响进场进度。
(3)甲方提出设计变更，致使设计方案改变而影响进度。
(4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。
(5)甲方代表未能签证，影响下一工序的进度。
(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。
(8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。
(9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的，甲方自行解决。
(10)其他因甲方责任引起的工期延误。
九、工程质量：
乙方应按设计图纸和国家有关标准施工，确保工程质量达到合格。 施工过程中所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。
十、工程变更：
任一方如提出工程修改意见时，应书面通知对方，在取得对方同意后，双方办理增减工程费确认手续。
十一、成品保管：
1、设备材料进场后，乙方通知甲方签收设备材料收货单。
2、设备材料安装好后，由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。
十二、工程竣工：
1、工程整体竣工后，乙方向甲方发出竣工书面通知书，提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。
2、甲方未能在乙方提交竣工验收报告之日起三天内按上述约定组织检查验收，或未经竣工验收，甲方擅自使用分段工程，视为建设工程已经竣工并通过验收。
3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后，立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续，并会同甲方对工程进行验收，验收合格后双方签署工程整体移交证明书。
4、甲乙双方对上述工程质量出现争议需要对上述工程质量进行鉴定时，鉴定时间不列入施工工期。
十三、工程施工完毕后：
1、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，造成有关设备试验期过期(有效期为半年)，则重做试验费用由甲方自行承担。
2、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。
3、工程施工完毕后(具备通电条件)，因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的，甲方有权扣除乙方20%的工程款以作补偿，如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用，甲方必须支付乙方所有工程款，以免造成乙方资金积压造成损失。
十四、工程保修：
工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题，乙方负责修理，修理费用由乙方负责。
十五、违约及违约处理：
1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务，即必须承担相应违约责任。
2、乙方因工程延误，造成不能按本合同所定的时间内通电，乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。
3、若因乙方原因，致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准，则甲方有权要求乙方负责返工，并直到达到本合同约定的质量验收标准为止，返工期计入总施工期内，但甲方必需按本合同要求送达告知，否则因此而造成的.工期延误由甲方承担。
十六、责任：
1、施工过程中，所有安全责任由乙方承担;所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关，乙方自行解决。
十七、合同补充：
1、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2、本合同任何内容的修改，须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件，所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、会议纪要、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。
十八、争议管辖：
凡属有关执行本合同所发生的一切争执，应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向XX人民法院提起起诉。
十九、合同份数：
本合同一式三份，每份具备同等的法律效力，甲方执一份，乙方执两份，自签定合同,签定当天起生效.
二十、合同的生效与终止:
自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇6
甲方：
乙方： 身份证号码：
为了顺利完成 的电缆铺设工程施工任务，甲、乙双方在平等、互惠、自愿的前提下协商达成如下协议：
一、 甲方将 的电缆铺设工程任务承包给乙方施工，甲方按合同支付劳务费给乙方。
二、 承包内容：施工图电缆管网工程所示全部内容，包含分接箱接线等，直至能够正常通电
三、 承包方式：乙方清包工形式（包括机械、工具），甲方提供主材料
四、 工期：乙方必须按照甲方的进度要求进行组织施工，确保合同工期内顺利完工，如乙方未达到甲方的进度要求，甲方有权进行罚款，延期一天罚款200元计价方式：
五、 工程总价：总工程款40000元，包含图纸范围内所有内容，直至正常通电
六、工程款支付：
工程款做到专款专用，施工中乙方可预支工程款，工程竣工验收合格后，支付总工程款的95%，扣工程款的5%作为质量保证金，质量保证金在一年内无质量问题后支付给乙方。
七、甲方的责任：
1、提供施工图纸和施工总体计划及施工技术交底工作。
2、提供工程所用到的材料。材料供应及时，确保乙方的顺利施工。
八、乙方责任：
1、根据甲方的要求及时组织机械就位、组织班组按图纸施工，施工当中听从施工管理人员的管理安排，直到竣工验收合格。
2、负责场内施工场内电线架设等必要的'临时设施建设和守护，
3、施工中用到的机械设备及工具均由乙方自带。
4、负责场内材料的装、运、卸和保护。
5、不准粗制烂造，不准偷工减料，也不得浪费材料，如出现浪费，按照建材价款的十倍罚款。
6、严格执行国家有关安全的法律、法规标准，加强对施工人员的安全教育，严格防范和杜绝各类事故的发生。乙方不落实安全施工措施或工人违规操作出现事故的，乙方自行承担经济责任。
九、工程质量
乙方必须严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量，如因乙方原因造成质量问题，返工到合格为止，由乙方承担材料、工期损失。
本合同一式两份双方各执一份，未尽事宜协商处理，签字起即日生效。
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
日 期： 20xx年 月日 日 期：20xx年 月日
安装合同 篇7
甲方：
乙方：
根据【中华人民共和国经济合同法】和【建筑安装工程承包合同条例】及有关规定，结合本工程的具体情况，在使用材料和安装工艺充分知晓的情况下，经甲乙双方协商一致签订本合同，供双方共同遵守。
第一条， 工程概括
1、工程名称：
2、工程地点：
3、实际铺设面积：约平方米。
4、工程范围和内容：
(1)、工程范围：室内部分的地暖安装(含室内分水器)。
(2)、工程内容：分水器的安装(明装)，保温层的铺设，加热管的铺设，打压，分室控制的布线等工程。
第二条、工程期限：
具备施工条件后，开工时间由 项目部另行通知，并于日内完工。
第三条、工程造价：
本工程的地暖铺设安装部分按 元/平方米计算(包括安装、打压、检测等费用)，按实际铺设面积结算。工程总造价约为 元。
第四条、施工材料要求：
1、管材：加热管为瑞好牌PE—RT管。(DN16×2.0mm)
2、分水器：采用德国曼瑞德分集水器。
3、保温层：湿式区域采用20MM厚的南京天脉环保型地砖模块。干式区域选用35MM厚的南京天脉环保型地板模块。
4、 辅助材料采用市面上通用材料。金明卡钉、胶带。PPR支线管(联塑、金牛)优质铜球阀、PPR内外丝直接管件、套管、分室控制选用国标电线等。
第五条、设计与施工：
乙方根据采暖施工图纸、会审记录及甲乙双方同意的图纸变更意见，精心施工，包工包料，调试、维修，保证达到设计要求。
第六条、施工方法：
按照监理批准的施工组织方案执行。
1、分室控制区域线路布置。
2、地面保温层。
3、铺设加热管。加热管采用∪型卡钉直接固定于保温层上。
4、中间进行打压试验，并使系统保持压力。
5、干式区域的成品保护。
第七条、验收及成品保护：
1、本工程实行带压施工，进行两次压力试验和三次验收。
2、第一次压力试验和验收为中间验收，时间在加热管铺设完毕后，填充层浇筑前进行。中间验收需分批进行，当日完工的部分需当日组织验收。
3、第二次压力试验和验收在填充层养护期满后二日进行。
4、验收由甲方组织监理及土建方共同进行，验收合格后联合签署验收合格证明。
5、第三次验收为竣工验收。
6、二次验收合格后，系统的保护工作由甲方协调土建方进行，如出现损坏或遗失，乙方不再承担责任。
7、中间验收和竣工验收工作各单位应安排专人负责，凡由于验收人员原因耽误验收，从而造成的工期延误或其他损失，需承担相应的经济责任。
第八条、工程款的支付与结算：
本工程按照实际发生的工程量结算。乙方材料进场甲方预付工程总造价的60﹪工程款;工程验收合格后付至工程总造价的35﹪工程款;其余 5﹪工程款在调试合格后付清。
第九条、双方责任与义务：
1、甲乙双方指派工地代表专门负责该工程的质量监督管理和配合协调。
2、本工程地暖系统保修5个采暖期。
3、壁挂炉保修期为2两年，两年后为有偿服务。
4、终身保修。
一、甲方责任与义务：
1、甲方应为乙方提供施工场地和水电等必要的施工条件。
2、由于本工程需与其他施工单位窜插进行，甲方在其他施工的安排上应妥善协调乙方的施工，以确保施工能顺利进行。凡由于特殊原因和施工条件限制造成的工期延误，乙方施工的工期时间经甲方签证后可顺延。
3、甲方必须按照本合同规定的.验收条款、时间进行验收。如验收后不符合要求，乙方则无条件进行返工。
二、乙方责任与义务：
1、乙方应严格按照有关规程、本合同条款及设计方案规定的有关事项进行施工。在未正式验收交付甲方前，所有施工现场及材料成品均由乙方负责保管。
2、乙方应严格服从甲方工地代表对工程施工的监督与指导。
3、乙方应严格执行本合同规定的保修事项。由于乙方安装原因或维修延误给用户造成的损失，乙方应予以赔偿。
4、乙方应保证本工程按约定工期完成。如由于乙方原因造成的工期延误导致其他工程延误所产生的经济损失由乙方承担。
5、乙方按户型施工完成后，交付一式两份户型采暖施工图纸，并对甲方住户有解说和现场安装指导的义务和责任。
6、乙方必须对施工人员进行安全质量培训，要确保安全施工，如出现一切安全质量事故，由乙方自行负责。
第十条附加条款：
附加条款具有同等法律效力。
第十一条、其他说明事项：
未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式贰份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【安装合同】相关文章：
安装合同范本01-05
建设安装合同范本02-09
电梯安装合同范本02-09
高空安装合同范本02-09
安装施工合同范本02-10
安装承揽合同范本02-13
空调安装的合同范本02-28
精选安装合同范文8篇04-10
精选安装合同范文10篇04-07
【精选】安装合同范文八篇04-15