安装合同【范例9篇】
在人们越来越相信法律的社会中,关于合同的利益纠纷越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编为大家整理的安装合同9篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
安装合同 篇1
需方: (简称:甲方)
供方: (简称:乙方)
供需双方经协商,就供方为需方提供装饰性地毯供货、铺装相关事宜,达成如下协议:
一、地毯品种型号、数量、单价、金额(见附合同商品清单:地毯类型、品种、数量及价格等):
1、合同总金额:
2、总价包括地毯主材、辅料、运输、安装等费用。
二、质量要求:
符合国家标准GB要求和行业标准,并与供方样品相符。大货与小样之间允许存在轻微色差(生产批次不同)。
三、交货时间:不迟于 年 月 日内全部铺装完毕(遇不可抗力因素除外)。
四、交货地点:
五、付款方式:合同生效后5个工作日内,需方向供方支付合同总金额的20%即 元整;施工完毕经需方验收合格后5个工作日内,需方需付合同款总金额的80%即 元整。
六、项目验收:工程施工完毕后,需方应在二十四小时内完成验收工作,如超出二十四小时后未给予供方回应,供方视为需方默认确定工程验收合格。
七、违约责任:如因供方责任未能按期完工,且给需方造成损失时,每延壹日需向需方交纳合同额的1%违约金。需方付款每延误壹日,需向供方交纳合同额的1%违约金。
八、包装与运输要求及费用。包装:供方提供地毯标准包装。运输要求及费用公路物流,供方全包。
九、安装条件:
1、地毯施工地面应平整、无杂物。水电、消防、油漆等工序应施工完毕,并验收合格。避免交叉作业。
2、需方负责现场协调配合,供方施工人员需遵守需方的现场管理制度。
3、需方安排专人负责现场家具、电器、办公用品等的搬运清理。
4、供方施工人员在施工过程中需注意工地相关工序的成品保护。施工完毕后供方只负责对施工中所产生的废料在施工现场进行集中堆放整理,不负责施工现场废料的`处理及保洁工作。
十、售后服务:供方提供壹年质保。(展会布展地毯除外)
十一、合同修改:修改合同必须经双方同意,如因需方单方面修改、变更或取消部分或全部已定货品,由此造成供方生产该批货品的材料和劳务损失,均由需方承担。
十二、合同内容合同未尽事宜,均按《中华人民共和国合同法》等法律、法规执行。
十三、本合同一式 两 份,需方 壹 份,供方 壹 份。
十四、双方约定的其他条件: 以上单价含税开票。
需方签字(盖章): 供方签字(盖章):
年 月 日 年 月 日
安装合同 篇2
用户方: (以下称甲方)
施工方: (以下称乙方)
一、主体关系说明
乙方为隶属于XXX有限公司的自律性组织;在乙方为甲方提供的施工工程服务中,承担地暖设计和地暖施工指导,大宇电地暖辅材,分水器及其他品种管材和相关配件的'质量保证责任。
二、安装内容及选材
1、热管路铺设:XX牌PE—RT地暖地热专用管。
2、分水器:XXX牌锻铜镀镍活接式分水器。
3、保温隔热层铺设:用18kg/m?聚苯板,20mm厚。
4、砼面层施工:乙方指导施工。如需乙方浇筑的,甲方负责吊沙等物,乙方及时浇筑,甲方按照实际施工面积付每平方5。5元。如甲方自行浇筑,所造成的一切后果由甲方自行承担,乙方不承担任何责任。
5、其他:需方有特殊需求如管间距加密,保温隔热层厚度增加等,价格另行协商。
三、质量及验收标准
1、地热工程安装按设计图纸要求和参照中华人民共和国《低温热水地板辐射采暖系统施工安装》(03K404)及相关标准验收。
2、系统安装完毕进行压力试验0。6MPa,20分钟压降为0。03MPa为合格。
四、施工条件要求:乙方进场前甲方必须具备如下条件
1、卫生间防水完毕且不渗,不漏。
2、厨房到卫生间冷热水管路安装完毕且打压试验完毕。
3、强、弱电线敷设完毕。现场地面清理干净,找平完毕。
五、乙方承诺
1、XXPE—RT地热管的使用寿命为50年,除人为因素外,由于管材质量原因造成的一切损失由上丰集团有限公司承担,(乙方负责上报),由于安装原因造成的损失由乙方承担。
2、当甲方热媒温度达成45—60℃,系统压力达到0。35MPa条件下,乙方必保甲方的室内温度达到18—20℃。
3、分水器及其地面外系统免费调试维护贰个采暖期;在保修期内,由乙方安装的地热工程包括所有设备,材料因其质量和安装质量而出现问题,均由乙方负责无偿维修;乙方在接到甲方的维修要求后,两小时内必须到现场,按先处理事故,后分析事故原因及责任分配原则处理;甲方人为因素而出现任何问题,责任均由甲方承担。
六、违约责任:(按合同法有关规定执行)
1、地暖安装及测试合格后,在地热采暖结构层上严禁凿洞、钉钉、钻孔等破坏行为,不在保修范围之内,如需要维修的,维修产生的所有费用由甲方承担,乙方不承担任何费用。
2、地面上层宜采用地砖或双扣复合地板。
七、合同执行过程中如果发生争议,甲、乙双方应及时协商解决,协商不成时可向当地人民法院申请裁决。
八、本合同一式三份、甲、乙双方及开发商各执一份,具有同等法律效力,自甲、乙双方及开发商签字之日起生效。
甲方: 乙方: 开发商:
电话: 电话: 电 话:
地址: 地址: 地 址:
年 月 日
安装合同 篇3
委托方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
甲、乙双方经充分协商,签订本合同,以资信守。
第一条、工程概况
1.1本工程是指: 项目 电梯安装工程。
1.2甲乙双方同意:由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。
1.3工程地点: 项目内 。
第二条、承包方式及承包范围:
2.1承包方式:乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、 等进行大包干施工。
2.2具体的承包范围如下:
本工程属交钥匙工程,乙方按时按量保证合同电梯质量,包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。
第三条、质量标准及乙方的质量保证
3.1本工程的施工应符合以下的质量标准:
《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。
3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工,保证质量。
第四条、工期
4.1按以下第 种方式确定工期:
a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后,乙方应在甲方通知进场安装之日起 天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。
4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。
4.3在履约过程中,如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的,经甲、乙双方协商同意,可对工期进行调整。
第五条、合同大包干总价款
5.1本工程的大包干总价(含税)为:
5.2 合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费 等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用,除合同大包干总价款外,甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装),机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装,并包含在合同价款内。
5.3 本合同大包干总价款结算时不予调整。
第六条、付款方式
6.1付款方式:甲方以 现金/支票/转账 方式支付合同价款。
乙方银行帐号为:
开户银行:
银行帐号:
6.2本合同有∕无预付款,若有,预付款为¥ 元(人民币元),于支付。
6.3除预付款外,其他款项按以下第 种方式支付:
a.甲方在合同签订之日起3 天内支付合同总价的10%(¥ 元),作为定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(¥ 元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(¥ 元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(¥ 元),对于该笔款项的支付,甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由 出具的保证担保,担保函的内容以《供货合同》附件三为准。付款同时,乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函,保函担保期限与电梯质保期一致。
6.4 乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告,甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕,并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议,应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方,由双方协商确定后再行付款。
6.5 甲方每次付款前,乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。
第七条、甲方责任
7.1甲方任命 为甲方代表。
7.2甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理,并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的,有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。
7.3按合同约定的付款方式,按时向乙方支付合同规定的款项。
7.4甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。
7.5负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。
7.6负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。
7.7 负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物,包括排水、防水,并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的,甲方应在双方约定的时间内完成。
7.8 按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方,由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续,相关费用乙方负责。
7.9
第八条、乙方责任
8.1 乙方任命 为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。
8.2 乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质,并保证其资质的真实性、合法性、有效性。
8.3 乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料,另须包括:本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑,包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。
8.4 乙方在安装工程开始前,须根据工程规范编制设计及施工详图,并提交甲方、设计人审批,所有施工图纸均应得到设计人确认。
8.5 乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间,乙方应作好施工原始记录。
8.6 井道及机房土建完工后,在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。
8.7 负责电梯的安装、调试工作,移交备用件和随机资料一套。
8.8 负责吊装及搭棚工作。
8.9负责施工所需的水电费,按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。
8.10 电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责,并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。
8.11 除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。
8.12安装期间轿厢内加设保护板,试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。
8.13负责提供三方通话设备,并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。
8.14负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏,乙方自费予以修复。
8.15遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定,办理有关手续,因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚,由乙方自行承担罚款和一切损失。
8.16 按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工,保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人,做好现场施工管理和安全管理,将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任,并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故,均由乙方负责,并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。
8.17负责将甲方提供的`有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用,以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任,并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。
8.18工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后,由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。
8.19乙方在进场施工前,应与总承包单位协调确定各自的权利义务,在施工
期间应服从总承包单位的统一管理,但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。
8.20竣工验收合格后,乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告,经过甲方审定后作为确定结算款的依据。
8.21 应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。
8.22 乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续,以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验,费用由乙方负责。
8.23
第九条、材料设备供应
9.1本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求,相关规定如下:
9.1.1乙方所采购的材料,由甲方验收合格后方可使用。
9.1.2对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料,甲方代表有权拒绝验收,由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料,并承担由此发生的费用,工期不予顺延。
9.2若乙方提供的材料未经甲方验货,乙方不得擅自开工。否则,应赔偿甲方因此遭受的损失。由此造成逾期竣工的,乙方还应承担相应的责任。
第十条、工程验收
10.1隐蔽工程验收:工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时,乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及监理验收。验收合格,甲方及监理公司代表在验收记录上签字后,方可进行此后工程施工。验收不合格,乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽,甲方有权要求剥离或开孔,乙方应进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复,乙方应承担有关费用,且工期不得顺延。
10.2竣工验收:本工程完成安装调试后,乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格,故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后,叁方签字盖章确认本工程验收合格,同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式 四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的,乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方还应承担逾期竣工的违约责任。
10.3如果在验收中产生纠纷,由广州市的产品技术质量监督检查机关核验为准。
10.4在工程未通过验收前甲方提前使用的,并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。 第十一条结算
11.1 工程竣工备案之日起 天内,乙方应提交以下结算资料:
11.1.1工程结算书打印稿四份及电子文件一份,结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;
11.1.2工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);
11.1.3现场签证单一份(原件、独立编号装订);
11.1.4合同书一份(复印件);
11.1.5施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。
11.1.6备案表
安装合同 篇4
供方: 以下简称甲方
需方: 以下简称乙方
乙方轻质保温内墙工程,由甲方提供产品及安装,为了明确双方的权利和义务,持互相合作的原则,订立本合同,具体条款如下:
一、地址:
二、承包方式及承包单价
设计图纸及乙方要求全部安装内容包工包料,按实际安装面积 元/㎡计算。
三、付款方式及其他
1、合同签订后,甲方设备材料进场后,乙方付甲方 元,竣工验收后一次性付清。
2、甲方负责将产品养护15日后送到乙方指定场所,并负责搬运。货到乙方工地后,乙方提供存放产品工具房,施工用电水。
3、甲方对其产品及安装保质保量,保施工进度,安装完墙面后,板缝及磨面甲方不负责任。安全文明施工并服从乙方对上述各方面的监督和管理。安装质量返工,由此造成的'经济损失由甲方负责。
四、工期要求
自 年 月 日起,到 年 月 日止。
五、履行合同过程中,双方如发生争议,应本着友好态度协商解决,如协商不成,提交荣成市仲裁委员会仲裁。
六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇5
甲方:
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定,结合具体情况,经协商达成如下协议,共同遵守:
一、检测工程名称:
二、检测项目:乙方负责下列第项建筑消防设施的检测技术服务,消防设施安装合同。
1、火灾自动报警及联动控制系统;
2、消火栓给水系统;
3、自动喷水灭火系统;
4、泡沫灭火系统;
5、气体灭火系统;
6、防排烟系统;
7、防火分隔设施;
8、火灾应急照明及疏散指示标志;
9、其他建筑消防设施:
三、检测依据:《建筑消防设施技术检验规程》(DB32/186)
四、甲方的权利、义务:
1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。
2、向乙方提供下列资料:消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行(值班)记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。
3、乙方到场检测时,应提供必要的协助。
五、乙方的权利、义务:
1、具备消防设施检测的相应资质、资格,依照法律法规、技术标准和执业准则,开展建筑消防设施检测技术服务活动,对检测质量负责。
2、根据检测对象的具体情况,拟定具体的.检测方案,明确项目负责人,至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。
3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告,并由经办人、项目负责人和技术负责人签名,并加盖检测机构印章。
4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。
5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。
六、检测费用及支付方式、期限:
七、违约责任:
1、对乙方不按规定履行义务,在检测中弄虚作假或严重不负责任的,或转包、分包消防设施检测技术服务项目的,甲方有权解除检测合同。
2、乙方未能依照技术标准和执业准则,导致检测质量问题的,承担相应的法律责任。
八、解决合同纠纷的方式:本合同履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成时,采用下列方式中的解决。
1、由仲裁机关仲裁;2、向法院起诉。
九、双方协商的其他事项:
十、合同份数:本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):
地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
邮编:
开户银行:
账号:
乙方(盖章):
地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
邮编:
开户银行:
账号:
年月日年月日
安装合同 篇6
需方: (以下简称甲方)
供方: (以下简称乙方)
经甲、乙双方友好协商,甲方向乙方采购 太阳能,为了保证全面地改造各自义务,签订本合同,共同信守执行。
质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。
第三条、交货时间及付款方式
1、乙方于月(甲方应保证具备施工条件)。
2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金,乙方安装完毕后付%,经甲方验收合格后付 %(自送货日起,因甲方原因不能安装完毕的,10天内应付清全部货款)。乙方安装完毕后,通知甲方,当天进行验收,如三天内不进行验收,则视工程验收合格,后期改动则应付相关费用。
第四条、保修条款:
乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质,并同意太阳能主机免费包修期为 年(主机包括:太阳能热水器水箱、支架、真空集热管),配件为期 年(配件包括:上下水管、混水阀)。在包修期内,设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换。
第五条、违约责任
乙方未能按合同交货,延迟交货超过 天(因天气原因、甲方原因除外),要承担总货款 %的赔偿金。甲方未能按期付款,自安装完毕日起,按所欠款项每日罚款 %.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项,逾期未付款项达 天时,乙方有权中止甲方对该设备的使用,并有权随时取回作为合同标的`的设备,甲方已付款项不退。
第六条、合同的解除条款
如出现下列情况,甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能,或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题,甲方可退货或解除合同。
第七条、施工责任
1、 甲方需把电源、冷、热水源接至设备处,设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护,保护期间如发生损坏、丢失,由甲方负责。设备安装途中或已完毕,甲方更改安装位置,需另行支付人工费、材料费,具体按现场商谈(最低按 元起)。
2、 乙方施工期间自行做好安全防护措施,如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的,由乙方承担一切赔偿责任。
第八条、争议的解决
甲乙双方因本合同发生纷争时,当事人应协商解决,协商不成发生诉讼时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第九条、合同正本及合同生效
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方签定之日起生效,合同如有变更,经双协商后制成合同附件,双方代理人签字或盖公章后有效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇7
甲方:
乙方:
为了明确在施工过程中的权力和义务,根据合同法的有关条文,经过双方协商,本着平等互利的原则,签订以下合同,共同遵守。
一、 工程概况:
1、工程名称:
2、工程内容:
3、承包方式:包工、包料
二、工程质量:合格
三、其他要求:本工程采用忠旺60平开系塑材(白色),玻璃采用4㎜厚。
四、验收标准:严格执行国家标准,行业规范验收标准。窗框材料及五金配件进场按样板窗及样品验收,窗制作安装应符合图纸设计要求及施工验收规范。
五、结算方式,以实际面积据实结算,塑钢窗以212元/平米 本价格不含税金。
六、付款方式:窗框进场后,经建设单位、监理公司、施工单位检验合格付窗的40%,窗框安装验收合格后,在玻璃安装前付至65%,其余待工程交工后留足保修金后一次性付清。
七、保修:
1.保修期为一年,在质保期间乙方保证随叫随到处理因质量发生的问题,如不能及时到位,甲方有权另行安排人员进行细修,所发生的费用由乙方质保金中支出。
2.保修金比例:总价的5%。
八、资料整理:乙方必须提供所有材料,原材料试验由乙方负责。
九、安全协议:乙方必须遵守有关国家操作施工规范,安全规范,正确施工;确保施工人员的人身安全,出现因施工造成的人身事故及其他连带责任均由乙方自行承担,甲方概不负责。
十、进入工地前甲方向乙方技术交底,图纸解释,并制定有关施工现场管理制度质量具体要求;乙方理解并认识后必须遵守服从甲方的.技术质量要求及各项管理制度,如有违反,甲方有权对乙方进行经济处罚,甚至责令乙方停工退场,所造成一切损失均由乙方自行承担。(注:甲方指房地产开发公司和土建施工方)
十一、甲方保证施工负责人常驻施工现场解决施工中出现的问题,并对质量和施工技术随时监控,出现问题及时通知乙方并责令乙方限时整改;乙方如不遵从甲方可责令乙方停工撤离。并追究损失。
十二、如有未尽事宜,双方协商解决。
本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,签字后生效,
双方按照我国1999年3月15日公布的合同法第七章,承担违约责任
甲方签字(盖章) 乙方签字(盖章)
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
安装合同 篇8
甲方:xxx厂 法定代表人: 厂长
乙方:
甲方因业务需要,由乙方安装部分产品,双方经过协商,达成如下协议书:
一、安装的项目名称和地点:
二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬:
名称 规格 型号 数量 安装
合 计
三、完成安装的'期限:
从 年 月 日到 年 月 日
四、安装的质量要求:
五、安装的安全责任:
乙方确保规范、安全地完成上述安装内容,安装过程中如发生人身、财产的损害事故的,乙方自行承担全部责任或者损失,与甲方无关;
六、安装报酬的结算支付时间:
七、违约责任:乙方每逾期一天,支付违约金 元;甲方逾期付款的,按照每日万分之二点一赔偿利息损失;
八、如因本协议书发生纠纷的,双方协商解决,不成时交由xxx县人民法院裁判。
九、本协议书经双方签章后生效,协议书一式二份,双方各一份。
甲方:xxx厂 乙方:
年 月 日
安装合同 篇9
合同编号:_________
甲 方:_________
联系人:_________
乙 方:_________
联系人:_________
甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址:_________
3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的.仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________
法定代表或其委托人:_________ 法定代表或其委托人:_________
签约时间:_________年___月___日 签约地点:_________
弱电安装施工合同范本2
甲方委托乙方完成工程的施工安装任务,双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同
一、 施工责任
1、工程队独立自主,完成分包下去的工程,施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长,工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。
2、施工任务承包后,施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工,不得偷工减料,减少工艺流程。
4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用,将由工程队承担,工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。
5、施工过程中,施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。
1. 甲方责任:
提供布线所需pvc管材、桥架及电缆等;
提供穿线所需的文档,包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》及《空白穿线报告》;
对布线提供技术支持,并进行现场监督,如发现问题及时向乙方提出整改意见,如乙方不能及时整改或不能履行合同,甲方有权单方面中止合同;
2. 乙方责任:
自备穿线所需的辅材和工具,包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具,并自行做好工具的保管工作。
严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线,并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好,如有更改要通知甲方负责人。
乙方自行做好成品的保护工作,发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理,所发生的.费用由乙方负责。
乙方施工人员食宿自理,出现安全事故责任自负。
二、 付款方式
1、工程完成50%以上支付工程款50%,付 7,500 元
2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%,付 6,750 元
4、系统正常运行三个月支付工程款的5%,付 750 元
三、 设计
1、 甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向),并负责交底工作.
2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可.
四、 工期
从 年 月 日起至 年 月 日止,总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整,因甲方因素拖延,工期顺延,乙方可以向甲方提出延误人工费补偿,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费100元/天
五、 施工安全
在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工,不得破坏装修,否则造成的一切后果由乙方自己负责。
六、 工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟。
七、 维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(断电,掉落,主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
八、 合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
九、 施工安装要求
1、 弱电线路安装时,必须用有合格证书的布线产品材料。
2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。
4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定,然后沿墙壁,顺地面垂直分布,转弯处用90度弯或软管联接好,并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。
5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的,必须保证管道内有30%的空间预留。
5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 gbt/t 50312-XX进行施工。
6、我方委托施工承包人购买的材料,施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可,应有品质保证书和有效发票,否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等),在上门安装时,施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
11、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,施工承包方应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。
12、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。如:要爱护室内原有设施,业主所有的物品未经许可,不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换,承包人不得拖延。
甲 方: 乙方:
签 章: 签 章:
签约日期: 签约日期:
【安装合同】相关文章:
安装合同(经典)07-31
【精选】安装合同08-10
安装合同[精选]08-26
(精选)安装合同07-30
安装合同(经典)07-28
安装合同07-20
[经典]安装合同08-05
(精选)安装合同08-06
安装合同【精选】08-16
安装合同(精选)08-13