当前位置：聚优网>实用文>合同范本>工程合同

工程合同

时间：2023-07-27 17:09:42 合同范本我要投稿

工程合同[大全8篇]

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的工程合同9篇，希望能够帮助到大家。

工程合同[大全8篇]

工程合同篇1

　　业主(以下简称甲方)：联系电话：

　　施工队(以下简称乙方)：联系电话：

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公平的情况下签定如下合同：

　　一、工程概况

　　建筑面积：平方米。室厅卫阳台厨。

　　工程地址：

　　二、价格

　　清包工费总计：元，大写：

　　其中：

　　水电工元x 平方= 元;

　　泥工元x 平方= 元;

　　木工元x 平方= 元;

　　油漆工元x 平方= 元;

　　垃圾清运、材料搬运、敲墙、打孔及其它等费元。

　　三、付款方式

　　1、施工队进场，付32%。

　　2、木工完成，付 31%。

　　3、工程竣工，付 32%。

　　4、保修金 5%，从竣工之日起1年后支付。

　　四、设计

　　1、甲方可以向乙方提供必要的图纸一套，并负责交底工作。

　　2、乙方按甲方要求施工，乙方可向甲方提出设计意见，乙方施工前须画草图让甲方认可。

　　五、材料

　　1、乙方应提前5天向甲方提供需购材料清单，甲方应在5天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

　　2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。

　　3、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。

　　4、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。

　　5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。

　　6、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。

　　7、乙方应做好对施工完成的`成品保护工作，若损坏由乙方承担。

　　8、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现按偷窃论处，并按材料价格5倍从人工费中扣除。

　　六、工期

　　从年月日起至年月日止，工期为天。

　　七、材料搬运

　　若甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。

　　八、垃圾清运

　　1、垃圾袋装化。

　　2、垃圾应日日清。

　　3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。

　　九、劳动力管理

　　1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

　　2、未经甲方许可，工地施工人员不得在工地过夜。

　　3、乙方应具备在湖州市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。

　　4、乙方指定由为工地现场负责人。

　　5、在合同价内，若甲方要求乙方应跟随甲方挑选材料。

　　6、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持2人以上的施工人员。乙方应按程序施工，不同工种不得同时施工，但必须由工程负责人协调各方。

　　7、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停但工或殆工。

　　十、施工机具

　　乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。

　　十一、工地现场管理

　　1、现场禁止使用明火。

　　2、现场禁止吸烟。

　　3、工人着装必须干净整洁。

　　4、因乙方施工人员原因引起的事故由乙方负责。

　　十二、维修

　　1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在一年内无偿维修。

　　2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

　　3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

　　十三、合同附件

　　施工项目清单：根据甲方提供的图纸施工。甲方可有适当的增减项目、但不能多(增减项目不增减包工费)，具体式样由甲乙双方商定。

　　十四、合同争议

　　1、出现争议甲乙双方先协商。

　　2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　十五、附加条款

　　1、橱房卫生间做防水

　　2、每道工序结束验收后，再下道工序

　　3、部分下水改道

　　4、过道、南北阳台吊顶，客厅、饭厅部分吊顶

　　5、敲阳台面砖及其它

　　6、油漆前清除原涂料

　　7、自行车库做一柜子

　　8、完工后卫生工作

　　甲方：乙方：

　　签章：签章：

　　签约日期：

工程合同篇2

　　甲方（介绍方）：

　　乙方（产品工程服务方）：

　　工程名：xx大厦消防工程

　　经甲乙双方协商，针对上述工程项目，特定如下协议：

　　1、针对此项目工程，若经甲方介绍，使用乙方公司设备，并从乙方公司订货，乙方公司将按合同额5%（除税后价）提取介绍费给甲方。

　　2、具体提成办法：乙方公司收取订货款后，按收取同比例提给甲方，当乙方公司收取到合同额95%货款后，将全部提清介绍费给甲方。

　　3、此工程项目，若没有使用乙方公司设备，没有从乙方公

　　司订货，此协议将自动终止：

　　4、此项协议只针对上述_丁程项目，其他兀效。

　　5、违约责任：如果乙方经甲与介绍与有关公司接触而丢开甲方视为违约，应支付上述同等报酬200%的违约金。

　　6、此协议一式两份，甲乙双方各持一份，各具法律效力。

　　7、协议解决方式：如出现纠纷，双方应将纠纷交广州市海珠区法院审理。

　　甲方：乙方：xx销售公司

　　签字：签字：

　　签字时间：________年____月____日

工程合同篇3

　　XXXXXX公司(以下简称甲方)

　　XXXXXX公司(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　工程名称： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程工程地点： XXXXXXXXXXXXXXXXX 工程内容： XXXXX 承包范围：包工包料开工日期： XXXX年XX月XX日竣工日期： XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数： 40天质量等级：合格合同价款(大写)：

　　第二条图纸

　　一、图纸提供日期： xxxx年xx月xx日

　　二、图纸提供套数：两套

　　第三条驻工地代表

　　一、甲方驻工地代表及委派人员名单：

　　二、实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)：无

　　三、乙方驻工地代表：

　　第四条甲方工作

　　一、乙方施工所需要的场地，由甲方在乙方进入现场前三日内清除干净，使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决施工现场遗留的问题。

　　二、在乙方进入现场前三日内将施工所需要的水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场内指定地点，并保证施工期间的需要。施工期间所需水电费用由甲方负责。

　　一、乙方根据甲方提供的施工图纸进行施工。

　　二、乙方提供营业执照、组织机构代码证、施工资质、安全生产许可证、法人授权委托书。

　　三、向甲方代表提供工程进度计划的时间和份数：乙方进入现场二日内，一份。

　　四、负责在交工前清理施工现场。

　　第五条检查和返工

　　乙方应随时接受甲方代表对施工质量的检查，如因质量问题需要乙方返工、修改，乙方应承担由返工、修改而增加的费用;如因甲方不正确纠正或其它非乙方原因而引起的经济支出，由甲方承担。

　　第六条工程质量等级:合格.

　　第七条验收标准:

　　一、按照建筑施工质量验收规范GB 50300-20xx验收。

　　第九条工程价款与支付

　　一、总造价：

　　二、付款方式：

　　1、合同签订日起，甲方支付给乙方总造价40%预付款。

　　2、施工进度完成80%支付总造价35%工程款，验收合格再支付总造价20%工程款。

　　3、一年后支付总造价5%质保金。

　　第九条乙方采购材料设备

　　一、乙方采购材料、设备的要求：经甲方代表验收达到质量标准后方可投入施工。

　　二、材料要求：

　　第十条竣工验收

　　乙方提供验收报告的`时间：工程竣工验收后二日内。

　　一、工程竣工后，由乙方于工程竣工验收合格后三日内，向甲方代表提交结算报告，并由甲方代表批准。

　　第十一条保修

　　一、保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日起计算，保修期为壹年。

　　二、由乙方提供的工程安装，因产品及施工质量问题，乙方在接到甲方通知后二日内派人修理。

　　第十二条争议

　　在履行合同中，如甲乙双方发生争议，其解决的程序为：自行调解、申请、提出起诉，在争议未果之前应保持施工连续，同时甲乙双方都要保护好已完工程。

　　第十三条安全施工

　　一、在施工期间，由乙方自行承担所发生的一切安全事故责任。

　　二、乙方应遵守甲方厂规厂纪。

　　第十四条其它

　　一、本合同自协议条款约定后双方签字之日起生效，合同有效期为二年。

　　二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　三、本合同内的未尽事宜，经甲乙双方共同协商后另签协议，与本合同具有同等效力。

　　甲方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司乙方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

　　法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

　　开户银行名称：开户银行名称：

　　银行帐号：银行帐号：

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

工程合同篇4

　　委任单位：____________ 施工单位：____________

　　经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：

　　一、工程名称：___________________________

　　二、工程地点：________________________

　　三、工程项目内容：________________________

　　四、工程期限本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。

　　五、工程造价为人民币：____________________________________

　　六、付款方式

　　1。合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。

　　2。开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程量结算）

　　七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

　　八、工程施工

　　1。乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。

　　2。乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

　　3。施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

　　4。乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。

　　5。如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。

　　九、工程质量

　　1。本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

　　2。由于乙方提供的`材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。

　　3。由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。

　　4。装饰工程质量保修一年。

　　十、工程验收

　　由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

　　十一、违约责任任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。

　　十二、备注

　　本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲。乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

　　十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。

　　甲方单位（盖章）：________ 代表人：__________________

　　乙方单位（盖章）：________ 代表人：__________________

　　日期：____________________ 签订合同地点：____________

工程合同篇5

　　建设单位：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　甲乙双方为了明确职责范围和经济关系，分工协作，相互制约，较好地完成工程任务，确保工程质量，经双方协商签定本合同，共同遵守。

　　一、工程名称及项目

　　道路维修工程

　　二、甲方承担的责任

　　1、甲方应向乙方提供施工图纸和施工技术规范。

　　2、派工程技术人员负责工程质量监督检查和施工技术认可，提出变更图纸施工计划通知。

　　3、按施工程序流程进行工程验收，按承包定额和实际发生的工程量进行工程结算。

　　三、乙方承担的`责任

　　1、乙方必须严格按施工图纸和施工技术规范进行施工。

　　2、施工中所需的一切施工设备自行解决。

　　3、因施工错误和工程质量问题造成工程返工，应负担一切经济损失。

　　4、一切施工程序及工艺，必须提前报请甲方，在取得甲方工程技术人员认可签字后方可施工，否则应负一切后果。

　　5、施工中出现的一切车辆、人员伤亡事故，完全由乙方自负。

　　6、工程所需的一切材料，必须严格按照规范要求的规格和质量进行采购，费用均由乙方自己垫付，工程竣工后验收合格统一结算。

　　四、施工时间

　　工程动工时间为20xx年6月20日到20xx年9月15日，

　　五、竣工验收与结算

　　工程竣工后，由甲方组织验收小组进行初验，发现问题，根据情况进行处罚或令其返工。合格后按合同规定进行结算。

　　六、承包费用及定额费用

　　工程总造价：人民币元整，（￥元）

　　本合同一式三份，甲乙双方各执一份，工程备案一份。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　年月日

工程合同篇6

　　发包单位：(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

　　一、工程概况

　　1、亳州市南部新区拆迁安置小区A区42#—47#楼工程，钢筋砼框架结构。

　　2、合同期限自至

　　3、为保证本工程进度需要，乙方在进行本工程装饰装修阶段进场人数根据甲方要求进行调整。

　　二、承包方式

　　1、乙方包工包料、包做包交，除起重机械设备等大型工具外，所有小型工具及安全设备由乙方自备，价格为元/㎡。

　　2、工期要求：

　　三、承包内容

　　亳州市南部新区拆迁安置小区A区42#—47#楼门窗工程。型材名称，玻璃采用6+9A+6中空玻璃，屋顶天窗玻璃为6中透光LOW—E+12A+6，推拉门、平开门玻璃材质为钢化玻璃。钢化玻璃在原来的基础上增加/㎡。

　　四、质量、安全标准和制度

　　执行国家质量优良工程验收统一标准。

　　五、付款方式

　　由乙方全垫资至工程竣工验收

　　六、结算方式

　　按门窗实际尺寸面积结算。

　　七、双方职责

　　1、甲方应向乙方做安全、技术质量书面交底。

　　2、甲方组织对进场人员进行安全教育，乙方给予配合。

　　3、甲方应对乙方提出的实际困难积极协调予以解决。

　　4、乙方人员应严格遵守项目部的各项规章制度及劳动纪律，服从甲方调配指挥，文明施工，不损坏甲方的荣誉和形象。

　　5、在施工场地、生活区范围内，因乙方原因造成的火灾、偷盗、打架等安全事故，造成的`损失由乙方自负。

　　6、乙方所有进场材料及安装均要符合图纸设计及规范要求，包括门窗验收、检测产生的费用均由乙方承担。

　　7、乙方应对甲方提供一切于本工程所关的门窗资料包括门窗指定安装厂家资质、门窗五金配件合格证、所有玻璃合格证、门窗三性试验报告。

　　8、由于门窗所产生的一切费用均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　9、因乙方自身原因违章作业、不服从指挥发生的安全质量事故，责任由乙方自负。

　　10、工期按甲方工期进度确保质量完成，如耽误工期，责任由乙方承担。

　　11、工程竣工后，乙方对自己承包的工程保修二年，如果乙方的原因发生质量问题，由乙方无偿维修，造成的一切费用由乙方负责。

　　12、工程安装至工程竣工交付期间，由乙方自己实行成品保护。本合同一式两份，经双方签字后生效。

　　甲方代表：

　　日期：

　　乙方代表：

　　日期：

工程合同篇7

　　建设单位（甲方）：_____________________

　　地址：_________________________________

　　邮码：_________________________________

　　电话：_________________________________

　　法定代表人：___________________________

　　职务：_________________________________

　　安装承包单位（乙方）：_________________

　　地址：_________________________________

　　邮码：_________________________________

　　电话：_________________________________

　　法定代表人：___________________________

　　职务：_________________________________

　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条总则

　　一、工程名称：

　　二、国家有关单位对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照、计划任务书，初步设计、总概算等文件号。

　　三、工程编号：

　　四、工程地点：

　　五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。

　　六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。

　　第二条在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

　　一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；

　　三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

　　第三条施工准备

　　一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。

　　二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

　　第四条物资供应

　　一、本合同全部所需材料按下列第（）项供应方式办理：

　　1．特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；

　　2．统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用；特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应

　　3．包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点；

　　4．……

　　二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验（在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工）。

　　三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应方负担。

　　四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应方负担。

　　五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。

　　第五条工程款结算

　　一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第（）项办理：

　　1．以施工图预算加增减变更预算进行结算；

　　2．按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；

　　3．按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；

　　4．包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干办法结算；

　　5．……

　　二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程造价总额____元的____%一次

　　拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的____%的尾款，待工程竣工验收后全部付清（基本建设投资拨款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理）。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

　　第六条施工与设计变更

　　一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准；

　　二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：

　　1．施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工；

　　2．施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；

　　3．在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。

　　三、在施工中由于乙方本身原因造成的`停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

　　四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。

　　五、在组织施工过程中，如遇特殊情况，甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担，在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。

　　第七条竣工验收、结算与保修

　　一、乙方在单项工程竣工前____日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算办法。________________。

　　二、竣工工程经检验合格，从验收之日起____天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。

　　三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据

　　四、在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

　　六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：

　　1．增减工程变更的有关手续和其他洽商记录；

　　2．隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；

　　3．提供竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。

　　七、乙方在单项工程竣工验收____天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在____天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建设银行据此拨款。

　　八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。

　　第八条奖励、惩罚与仲裁

　　一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节约的工程投资，____%归乙方，____%归设计单位。

　　二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价（包工不包料工程按预算人工费计算），由乙方偿付给甲方万分之____的违约金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方万分之____的奖励。奖

　　金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局出发，不因此推迟交工。

　　三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。

　　四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，可选择以下第（）项方式处理：

　　（1）申请________仲裁委员会仲裁；

　　（2）向________人民法院起诉。

　　第九条工程负责人和工伤事故

　　一、甲方派________为驻现场负责人，乙方派________为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。

　　二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。

　　第十条合同份数及有效期

　　一、本合同一式____份。其中正本两份，甲乙方各执一份；副本一式____份，报送甲乙双方的主管部门、工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。

　　二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

　　第十一条附则

　　一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

　　二、本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，可作为本合同附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十二条合同附件（均略）

　　一、工程项目一览表

　　二、全部施工图纸

　　三、施工图预算表

　　四、甲方负责供应材料、设备一览表

　　五、国家或省、自治区、市政政府等有关单位对工程的批准投资计划、计划任务书等____份文件。

　　第十三条其他条款___________________________________________________________

　　建设单位（甲方）：_____________

　　代表人：_______________________

　　__________年_______月________日

　　安装承包单位（乙方）：_________

　　代表人：_______________________

　　__________年________月_______

　　篇三：建设工程施工合同模板

　　合同编号：

　　工程名称：

　　签订日期：

　　签订地点：

　　发包人（全称）:

　　承包人（全称）:

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对

　　签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　具体保修的内容双方约定如下;

　　包括但不限于《建设工程质质量管理条例》涉及的结构工程、供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装工程，以及双方约定的其他项目。

　　二、质量保修期

　　1双方遵循《建设工程质量管理条例》及有关规定，以下工程的质量保修期按不低于如下时间约定:

　　(1) 结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限:

　　(2)电气管线、给排水管道、没各安装工程为1年:

　　(3)供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期;

　　(4)其他质量保修期限约定如下:工程竣工后1年。

　　(5)屋面防水保修期为1年。

　　2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、质量保修责任

　　l、属于保修范围、内容的项目，承包入应当在按到修理通知之日起3天内派入修理。承包人不在约定期限内派人修理或经历两次合(两次)以上维修仍然不能解决问题的.发包人可委托其他人员修理.维修总价〔含税金)在承包人质保金中扣除，同时，发包人可在维修总价基础上加扣15%的管理费。质保金不足的，发包入有权向承包人追偿。

　　2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事敌现场抢修。

　　3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　4、承包人对维修的质量负责，维修项目完成后要经业主或发包人验收签字方可，所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。否则，即使保修期满，也应该继续维修，相应的质量保修金即使到期也必须等到维修完成六个月内不再出现类似问题后方可支付。

　　四、保修费用

　　质量保修期内的保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　五、质量保修金的返还

　　保修责任不予减免。

　　质量保修金返还时，由于部分项目质保期未满，因此，承包人须向发包人开具与工程项目质量保修金等额的保函。最长质量保修期满后且无质量问题时退还其保函。

　　六、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项:无

　　若质量保修期间发生工程质量维修事件时，承包人必须在2天或48小时一内到现场维修处理，每延误一天则按合同暂估价的千分之三承担违约金。

　　如因工程质量缺陷或承包人维修不及时以及维修过程中给房屋所有人、使用人或者第三方造成人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方向发包人提出赔偿要求时，发包人有权向承包人追偿。

　　本工程质量保修书，由施工合同发包人，承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

　　发包人（公章）：承包人（公章）：

　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

　　授权代理人（签字）：授权代理人（签字）：

　　年月日年月日

工程合同篇8

　　甲方（卖方）：

　　住所：

　　联系电话：

　　乙方（买方）：

　　住所：

　　联系电话：

　　甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：

　　一、乙方向甲方购买以下常规产品

　　1、产品名称：

　　2、规格：

　　3、价格：

　　4、数量：

　　二、质量检验

　　1、质量标准：按国家有关规定标准验收。

　　2、尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。

　　3、包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。

　　三、付款方式

　　本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的______%即人民币______元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，______天内生产完工，第______天内乙方需付清余款______元，货从______发出，______天内到达______。

　　四、交货方式、交货时间、交货地点

　　1、交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的______工地。

　　2、交货时间：自收到定金之日起______天内货到达。

　　3、交货地点：__________________。

　　五、产品接收及检验

　　货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收）。

　　六、对产品提出异议的时间和办法

　　乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于______日内向甲方提出书面异议，甲方将在______个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，______日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格。

　　七、违约责任

　　1、甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日______分之______的违约金，并承担因此所造成的损失。

　　2、乙方未能及时收货造成货物延迟交货的`由乙方承担逾期的全部损失。

　　3、乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日______分之______的违约金，并承担因此所造成的损失。

　　八、其他条件

　　1、合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。

　　2、本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以______市地方法院仲裁为主。

　　3、未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。

　　甲方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日