(实用)安装合同
在人们愈发重视契约的社会中，合同的类型越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编收集整理的安装合同10篇，欢迎大家分享。
安装合同 篇1
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：
一.技术参数
1.容水量，管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它：根据甲方小区业主的要求，有需要其它型号的，经甲方同意后可提供其它型号，报价另行商定。
2.配件：
3.冷热水管、电线管路按四方预留位置链接，甲方根据实际情况施工。
二.验收方式
验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的'相关标准。系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。
三.费用及付款方式
1.每台热水器报价为人民币：(，辅助器件：
2.付款方式为
四.甲方责任及义务
甲方提供施工用电、用水至施工现场。甲方提供施工屋面有关设计资料。施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。
五.乙方责任及义务
1.乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。
2.施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求)，如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失，乙方应承担全部责任。
4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。
六.双方违约责任。
1.如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付违约金元。
七.乙方质量承诺及售后服务
1.太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。
2.自然灾害导致的太阳能主机损坏，乙方承诺免费更换。乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。
3.乙方承诺系统的正常使用寿命为20xx年。
八.如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页，一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇2
合同编号：
工程名称：
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
合同签订日期：
合同签订地点：
xxx工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方协商达成以下协议:
第一条：工程概况
1、 工程名称:xx外围栏更换
2、 工程地点
3、 工程范围：
4、 工程用料
第二条：施工工期
1、本工程工期自年 月 日开工，于年 月 日竣工。工期 天.因甲方原因或不可抗因素，导致工期延误，经甲方确认，工期顺延。
2、遇下例情况工期可顺延：
①连续停水停电达4小时以上的；
②出现书面停工要求的；
③出现人力不可抗拒的自然因素（如下雨、下雪等）；
④非乙方原因造成的停工；
⑤因甲方未按时支付工程进度款影响施工；
⑥由于甲方其它原因造成的停工（如场地整理未好影响施工等）。
基于以上原因造成的停工，可按实际影响施工天数顺延。
第三条：工程变更
任何工程变更，均须甲方下达书面《工程变更通知》，由此引起的工程变更，按实际发生的工程量结算。甲方必须在《工程变更通知》下达三日内，为每一项工程变更签定《工程变更结算单》，作为结算依据之一。
第四条：工程造价及结算方式
1、本工程造价预算（含税）为 元，大写 。按元/米计算，结算时以完工验收实测数据为准。
2、付款方式：该项目全部施工完毕后，经甲方验收合格后付95%，另5%作为工程质量保证金，保修期为一年，保修期满付清余款。
3、乙方需提供发票。
第五条：甲方责任
1、 无条件提供乙方在施工时的.用水用电。
2、 负责协调施工中乙方与其他方的关系。
3、 按时拔付工程款，承担因延期付款而导致的一切经济损失。
4、 若施工过程中城管等有关方面禁止施工，则甲方必须按已完工程量成品计价，及时支付工程款给乙方。
第六条：乙方责任
1、 指定专人为乙方驻工地代表，协调解决乙方责任范围内的各项事宜；负责按有关要求组织施工，按期、按质、按量完成施工任务。
2、 服从甲方统一管理，在施工中遵守甲方的工地管理制度。
3、 严格执行有关施工规范、安全操作规程、防火安全规定和环境保护规定，严格按照图纸施工，做好各项质量检查记录。
第七条：质保期
质保期一年，在质保期内乙方对工程出现的任何质量问题负责，甲方通知后2天内乙方派专人到达现场维修施工，对于人为损坏及使用不当造成的破坏不承担保修责任。
第八条：安全责任
1、 乙方在施工过程中发生的非甲方原因造成的安全事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
第九条：违约责任
1、 合同签定后，双方应严格遵守各项约定条款。若有一方违约，则违约方除赔偿对方由此造成的经济损失外，还须向对方支付工程总造价的10%违约金。
2、 本合同履行过程中、发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。若协商未果，则提请有关部门调解、仲裁。若仍不能解决问题时，则向工程所在地法院起诉。
第十条：附件
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字、盖章后生效,工程竣工验收及结清余款后自动终止。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人：
代 理 人：
代理人身份证
单位地址：
电 话：
开户银行：
户名及帐号：
年 月 日
安装合同 篇3
业主：xx 施工单位：
二○XX年四月
本协议书由xx（以下简称：“业主”）为一方，与公司（以下简称“施工单位”）为另一方共同订立。
经过邀请招标，马梧高速公路梧州收费站安装限高门架工程由施工单位承建，双方经协商一致，达成以下协议：
一、施工单位按照业主提出的施工方案组织施工，应仔细审阅相关的文件、图纸及资料，认真全面地了解施工现场情况，明确业主的工期要求和质量要求，对所施工的工程负责。
二、施工单位应为保质保量完成本工程，安排满足施工需要的管理人员、工程技术人员和施工人员。要求具有良好的职业道德，较高的施工协调能力和经验，以及与本工程相应的技术能力，并经业主确认。
三、施工工期为： 3 天，即从 20xx年 4月 28 日至 20xx 年 4 月 日。
四、施工费用及其支付
1、工程施工费用为人民币 陆仟元（￥元）。本工程为单价承包合同，承包单价包括了施工单位为实施本工程的人工费、材料费、机械费、高速公路通行费、管理费、利润、税金等以及为实施本工程而发生的调遣费、临时设施费、保险等直接或间接的费用。工程数量以业主现场代表、施工单位等各方共同确认的'实际数量为准。施工单位需服从业主公司的运营收费管理制度，配合我公司的高速公路收费工作。
2、工程款支付：施工单位完成全部工程内容，通过业主组织的工程验收，办理完成工程结算，开具合法有效的等额发票后一次性支付。
五、本工程质量目标为合格。
六、施工单位向业主承诺按照本合同约定施工、竣工，履行本合同所约定的全部义务。
七、施工单位必须服从业主安全、文明施工的管理制度，如有任何违规的行为，业主有权对施工单位进行处罚，罚金在结算工程款中扣除。
八、施工单位需在完工后办理交工验收手续并完善交工资料，逾期办理工程结算的，业主有权不支付施工工程款。
九、业主向施工单位承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、本合同自双方签字并加盖公章之日起生效，并按照施工合同的规定结清施工费用后自然失效。
十一、本合同正本一式两份，双方各执一份，副本八份，双方各执四份。具有同等的法律效力。
附：1.收费站限高门架设计图
2.工程量清单
业 主： 法定代表人或 其授权的代理人：单位地址：邮 编：电 话：传 真：日 期： 年月日
施工单位：
法定代表人或 其授权的代理人：单位地址：邮 编：电 话：传 真：日 期： 年 月日
收费站限高门架工程量清单
业 主： 施工单位：
日 期： 年月日日 期： 年月日
安装合同 篇4
甲方：
签定地点：
乙方：
签定时间：
合同内容：
一、乙方为甲方设计安装电脑自动化恒压供水设备 台，设计安装按照甲方提供的技术参数要求。供水量m3/h，扬程m。
二、系统配置包括：
1、变频控制柜 台，主机品牌 ，功率 KW。
2、潜水电泵 台，主体品牌 ，功率 KW。
3、配套管路m。
4、其它：
三、以上内容设备定价为(不含税)(￥）。
四、在设备安装前，甲方负责将设备动力电源安装到位，电源电压应符合正常运行范围。
五、乙方确保产品质量，并按约定时间完成调试。自设备安装之日起，全套设备保修一年(人为损坏，自然灾害除外，如雷击等)。一年后如出现故障，只收取维修成本费。
六、付款方式：合同签定之日，甲方付设备款元，待设备安装调试完毕正常运转后三日内一次性付清。
七、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
该合同一式两份，双方各执一份。
甲方： 乙方：
电话： 电话：
20xx年xx月xx日
安装合同 篇5
合同编号：
合 同 书
甲方：温州市第二建筑安装工程有限公司置信铂金湾项目部 乙方：
活动板房销售合同
甲方：温州市第二建筑安装工程有限公司置信铂金湾项目部（以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规精神，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，一致同意签定合同。 第一条 订购板房内容
甲方向乙方订购的活动板房内容为：
活动板房总面积计算规则：
1、主体面积=外墙外面长×宽×层数；2、室外楼梯、走道面积=自然层水平投影面积； 2、雨棚面积=雨棚水平投影面积的一半；4、总面积=1+2+3 第二条 合同金额
1、 上列单价、金额不包括土建、水电安装等项目的费用。
2、 其他约定： 。 3、合同总金额（人民币） 元 （大写）
第三条 付款方式：
1、 合同签订后，甲方应于 年 月 日前向乙方支付合同金额 %的预付款
计元。（大写） 2、 板房钢构进场后 天内，甲方应向乙方支付合同金额 %的进度款计元。
（大写） 3、 活动板房安装完工，甲方验收后 天内应向乙方支付合同金额 %的尾款，
计 元。（大写）4、 其他约定：5、 在甲方未付清所有活动板房之前，本活动板房的所有权归乙方。 第四条 安装地点及工期
1、 安装地点：乐清市旭阳路霖霄路交叉旁（置信铂金湾项目） 2、 安装平面布置方案详见甲方确认的平面布置图。
3、 安装工期：自甲方向乙方交付已达到设计强度并符合安装要求的基础起 个工作日。 4、 其他约定：其他约定同乐清E-b地块相同。 第五条 工期顺延
由于下列原因造成安装工期延误，工期相应顺延；
1、 2、 3、
甲方提出设计变更、增补及项目的增加； 一周内停电停水造成停工累计达八小时以上；
甲方不能按约定期提供材料堆场、消除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电；
4、
不可抗力：是指大雨、强风、水灾、地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行；
5、 6、 7、
甲方代表未及时对变更、增补等履行签证手续，影响下一工序的进度； 甲方不按合同规定及时支付预付款或进度款等影响施工进度； 属于甲方分包项目，未能配合安装进度；
第六条 甲方责任
1、 2、
负责办理活动板房的`有关用地，报建手续。
应在进场前两天完成现场场地平整和道路畅通，并按设计要求做好活动板房的基础。进场当天，甲方应派代表到安装现场与乙方进行交接协助乙方顺利开工。
3、 4、
向乙方免费提供50米以内的安装用电、用水接口。
应按合同第三条规定的时间及时支付款项。如甲方未按时向乙方付款，甲方相应承担应付款项每天千分之二的滞纳金。因此造成停窝工，甲方应承担乙方工人的误工费，每人每天按30元计算。
5、
应在活动板房完工当天，派出现场代表会同乙方按合同及附件约定对板房进行验收，并办理验收交接手续。如甲方未到现场参与验收而自行起用活动板房，则视为对本活动板房安装质量符合合同要求的确认和验收手续的完成。
6、
进场前，应对乙方提供的设计图纸予以确认。如再提出变更时，甲方应将变更内容书面致函乙方，并承担相关费用。乙方现场安装人员在乙方下达变更指令后方能执行。
第七条 乙方责任
1、 2、
按合同约定的工期完成供应和安装任务。
按照活动板房行业通用产品的质量，满足甲方正常使用要求。其中楼面使用荷载不应大于150kg/㎡。
3、
乙方提供自板房完工日起一年的保修服务（甲方项目工期不到一年的，保修至项目完工）。属乙方活动板房质量问题的，乙方予以无偿修补。
4、
乙方安装期间属乙方原因造成的安全事故及损失由乙方承担。
5、 其他服务：乙方保修期满后出现的问题或保修期内属甲方原因造成的损坏，乙方负责予以修补，修补费用由甲方承担。
第八条本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商后签订补充协议，补充协议与本
合同具有同等法律效力。
第九条本合同自签订之日起生效，本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协
商不成时，应提交温州市鹿城区人民法院诉讼。
第十条本合同一式 份，甲方持 份，乙方持 份，具有同等法律效力。
甲方盖章：乙方盖章： 代表签字：代表签字： 开户银行：开户银行： 账号： 账号： 地址： 地址： 电话： 电话：
签约时间： 签约地点：附件： 1、 2、 3、
增补合同 平面布置图 平面基础图
安装合同 篇6
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，在甲、乙双方就目前市场上路灯价格进行多方考察论证的基础上，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
第一条：合同项目
合同共分两部分，第一：材料部分；第二，安装部分。材料部分。
安装部分安装路灯90套，铺设电缆_______米，安装开关箱_______只，安装路灯每套_______元，铺设电缆单价_______元，安装开关箱_______元，机械吊装费_______元，税费_______元，合计_______元。
以上费用总计：。
第二条施工准备
一、从合同签订之日起，甲方10日内提供基础施工图纸和其它图纸。
二、电缆管道和路灯基础乙方根据实际地形条件进行布线和施工。
三、乙方的材料进场后，甲方将组织人员进行验收。
四、乙方承诺工程竣工后一年内的光源及线路、设备等均实行保修，灯杆保修期为3年，其费用由乙方负责。
第三条工程期限
一、本合同自 年 月 日开始安装，至 年 月 日完工。合同签订10日内，乙方材料全部进场交付甲方验收。
二、材料验收合格后20日内乙方应安装结束，交付甲方验收。
第四条工程质量及验收办法
一、本工程质量严格按照相关标准及规范进行验收，施工质量达到：优良。
二、验收办法：
1、乙方材料进场后书面通知甲方验收，甲方收到通知后七日内，对工程所用的材料按国颁标准进行随机抽样检查，检查必须达到合格标准要求。
2、材料验收合格后，乙方应尽快组织专业技术人员进行安装、调试，安装、调试完成后，乙方应书面通知甲方验收，甲方收到通知七日之内对工程组织验收。
3、乙方派出进出场安装、调试的技术人员必须有国家承认的资质证书，否则不得进场施工。
第五条付款方式
一、工程所需材料进场验收合格后10日内，甲方支付给乙方总材料款的.50%。
二、工程安装验收合格后两月内，甲方支付给乙方工程款的90%。
三、其余10%的工程款，作为工程质量保证金，一年内无任何工程质量问题，甲方把剩余的工程款支付给乙方。
第六条解决争议的办法
双方协商调解或根据《合同法》交仲裁机关仲裁或法院审理。材料、安装质量又甲方所在地管辖，工程款纠纷由乙方所在地管辖。
第七条合同生效合同订立时间：合同订立地点：
本合同双方约定：合同订立双反签字盖章后生效，至双方合同义务均履行完毕后终止。本合同一式六份，甲方留存四份，乙方留存两份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
年 月 日：
安装合同 篇7
发包单位：(以下简称甲方)
承包单位：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：
第一条 甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：
1、设备情况：
产品名称 规格型号 单位 数量
2、 安装工程概况：
(1)工程地点及面积： ;
(2)工程造价：￥ 元;
(3)开工日期：20xx年 月 日;
(4)竣工日期：20xx年 月 日;
(5)付款方式：(1)、现金 (2)、转帐支票
第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。
第三条 产品的安装、调试、验收：
1、 乙方负责中央空调设备的安装、调试。
甲乙双方商定：
(1)、20xx年 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;
(2)、20xx年 月 日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收;
(3)、20xx年 月 日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方
案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条 价款结算方式及期限：
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);
2、本合同工程安装总价款为人民币：____________________元(大写： );
(1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__50_%)__________________元(大写： );
(2)乙方工程材料(非成品)进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额的_47__%)__________________元(大写： );
(3)工程尾款(占合同总金额的__3_%) 元(大写：_______________________元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。
3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。
第五条 违约责任
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人 全面负责安装施工现场的工作;
2、 除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、 由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的工作;
2、开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电;
3、开工前_____天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、 对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：
(1) 工程量变化或设计变更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的.停工;
(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条 产品质量责任和售后服务条款
1. 自验收之日起,工程保修期为壹年(由大森林林制冷提供)。 在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。
2. 质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第八条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第十三条 合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：年月日：
安装合同 篇8
甲方：_________
乙方：_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-0201《建筑工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：_________管道供气项目。
工程地点：_________市_________街。
工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。
工程造价为：_________元整。（即：￥_________元）
第二条工程期限
合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。
双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
第三条材料供应
一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。
二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。
第四条工程结算方式
一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。
二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。
三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下
_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。
四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。
第五条工程验收
一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。
二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。
第六条保修维护
乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿*务。
第七条组成合同的文件
组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第八条甲方的承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；
三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；
四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第九条乙方的承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
二、其有权进行本协议规定的`交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议；
三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；
四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；
五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第十条违约责任
一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________％的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。
二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。
三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第十一条保密
一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十二条补充与变更
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。
第十三条不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十四条争议的解决
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条优先权
为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。
第十六条其它
一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）_________ 乙方（盖章）_________
法定代表人（签字）_________ 法定代表人（签字）_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
【安装合同】相关文章：
安装合同(经典)07-28
安装合同07-20
（精选）安装合同07-30
安装合同(精华)07-25
【荐】安装合同07-25
【优选】安装合同07-29
安装合同[通用]07-28
安装合同(热)07-27
[热门]安装合同07-27
安装合同[精品]07-25