房屋合同

[优]房屋合同7篇

　　随着法律观念的日渐普及，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编整理的房屋合同7篇，希望能够帮助到大家。

房屋合同 篇1

　　甲方：_______________身份证号码：_____________________

　　乙方：_______________身份证号码：_____________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房地产签订本合同，以资共同信守执行。

　　第一条：房产情况

　　乙方同意购买甲方拥有的座落在______省______市______区________________________拥有的房地产（住宅），该房地产建筑面积为______平方米。

　　第二条：房产价款

　　上述标的房地产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。

　　第三条：付款时间与办法

　　（一）、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。并约定在本合同签订之日起______日内支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

　　（二）、甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将_________等费用结清。

　　（三）、税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，一切交易税费由_______方承担。

　　第四条：违约责任

　　甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约二手房居间合同范本，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款（不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约二手房买卖协议范本，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的`双倍及已付款返还给乙方。

　　第五条：本合同主体

　　1。甲方是____________共______人。

　　2。乙方是____________共______人。

　　第七条：本合同一式两份，甲乙双方各一份。

　　第八条：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

　　第九条：本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

　　第十条：本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户，否则乙方将另加______万元的费用给甲方，即总房款为______万元。

　　出卖方（甲方）：____________联系方式：_______________________

　　购买方（乙方）：____________联系方式：_______________________

　　日期：_______年____月____日

房屋合同 篇2

　　卖方（甲方）：身份证号：

　　买方（乙方）：身份证号：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房屋事宜，为明确双方权利义务，达成如下协议：

　　一、房屋座落及面积：

　　本房屋座落在为：和府国用（筑面积）第，土地证编号号，现甲方将建成房屋的二楼出售给乙方，出售房屋建平方米，准确面积以房产证为准。元整（￥元）。甲方将房屋交付给乙方使元（￥：元）。

　　二、房屋概况及计价、付款方式：

　　本房屋已由甲方全面装修好可入住使用，交易总价为人民币用（即签订本合同）时，乙方需全部缴清房屋总价款

　　三、甲方责任与权利

　　1、甲方保证出售的房屋为合法房产，在交易时该房屋没有产权纠纷。有关按揭、抵押债务、税项等，甲方均在交易前办妥，交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　2、本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人再订立《买卖合同》。

　　3、甲方承诺在本合同签订后的24个月内办理好房产证，办理房产证的所有费用均由甲方承担，如因甲方原因造成合同签订24个月后仍没有办理好房产证，甲方需对乙方做出赔偿。

　　四、乙方责任与权利

　　1、本合同签订后，乙方即享有该房屋的所有权，甲方不得以任何方式及理由影响乙方享用该房屋的'所有权。

　　2、乙方如有必要对房屋重新装修时，不得影响该房屋本体结构安全。

　　五、本合同未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

　　六、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成时，甲、乙双方同意由和平县仲裁委员会仲裁。

　　七、本合同连同附件《土地使用证》复印一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字（签章）之日起生效，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：证明人：

　　日期：日期：

房屋合同 篇3

　　发包人(甲方)：________________________

　　住所：______________________ 电话：____________ 传真：____________

　　委托代理人：________________________电话：____________ 传真：____________

　　承包人(乙方)：________________________

　　住所：______________________ 电话：____________ 传真：____________

　　法定代表人：________________________ 电话：____________

　　本工程设计人：________________________ 电话：____________

　　施工队负责人：________________________电话：____________

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程)，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1. 工程名称：__________________________________。

　　2、工程地点：__________________________________ 。

　　3、承包范围：参见合同附件之预算表。

　　4、工程承包方式：双方商定采取下列第____________ 种承包方式：

　　1)承包人包工、包料;

　　2)承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料;

　　3)承包人包工、发包人包料。

　　(附件即经双方当事人签确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。)

　　第二条 施工图纸

　　双方施工图采取下列第____________ 种方式提供：

　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份;

　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸，设计费(大写)____________ 元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

　　施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。

　　第三条 甲方工作

　　1、开工前 天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物(合同已经包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋的`家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。

　　2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

房屋合同 篇4

　　甲方（卖方）： 乙方（买方）： 身份证号： 身份证号：

　　电话号码： 电话号码：

　　经甲乙双方协商，就甲方转让购买 住宅权利的相关事宜达成协议如下：

　　一、按照 局政策规定，甲方拥有购买即将兴建的 局职工宿舍住宅房屋一套的权利。房屋价格暂定为每平方米3300元，房屋面积、住房位置等其他房屋具体情况依照官方公布确定。

　　二、甲方同意将该购房权利转让给乙方，转让费用为人民币贰万捌仟元整（￥：28000元），乙方在签订本协议时一次性向甲方付清该购房指标转让款。

　　三、乙方支付购房费用和其他费用后，由购买该套房屋所产生的权利义务均由乙方享有和承担，乙方享有该套房屋的使用权和所有权。建房及交款事宜，一切按照 局合资建房方（即开发商）的进度执行，甲方应及时将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方以便乙方及时了解和掌握，甲方有义务协助乙方及时按环保局的要求支付相应的`购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续。

　　四、本协议签订后，甲方若不尽配合义务及时协助乙方办理房屋登记、备案、交款、交房等手续或又将购房指标再行转让他人，导致乙方未能购买该房屋的，视甲方违约，甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费，还要按房屋购买价与

　　届时市场价差额计付乙方损失。乙方违约或终止本协议，甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费。

　　五、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建，或者由于甲方工作调动而使购房指标取消，则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费。

　　六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日生效。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）： 年 月 日 年 月 日篇三：房屋指标转让协议书-2 建房指标转让协议书

　　建房指标转让协议书

　　出让人（甲方）： 身份证号码： 受让人（乙方）： 身份证号码：

　　见证人（丙方）： 身份证号码：

房屋合同 篇5

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　工程项目：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。和承担费用。

　　（3）如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。

　　2.乙方责任

　　（1）应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；经办业务员必需有法人代表的'委托证书。

　　（2）指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　（3）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　（4）严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　（5）在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

房屋合同 篇6

　　甲方（出卖方）：，男，汉族，19 年 月 出生，甘肃省敦煌市人，家住甘肃省敦煌市。公民身份号码： 。 。

　　联系电话：

　　乙方（购买方）： ，男，生于19 年 月 日，汉族，甘肃省敦煌市人，公民身份号码： ，家住

　　联系电话：

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为明确双方的权利义务，根据《合同法》、《城市房地产管理法》及其他相关规定，就房屋买卖合同达成如下事宜，以资双方共同遵守。

　　一、转让标的：

　　甲方自愿将产权属于其所有的位于甘肃省敦煌市

　　房屋一套转让给乙方所有，其中车库为2号车库。

　　二、转让价款：

　　甲方出售给乙方的房屋总价款为: 元整，（小写: 元整），包括地下室贰万元整，车库捌万元整，该价款包含该房屋范围内的国有土地使用权。

　　三、付款方式：

　　甲乙双方签订本合同之日乙方以现金方式一次性汇入甲方账户后，甲方向乙方出具收款收据。

　　四、保证

　　1、甲方出售给乙方的房屋，甲方保证上述房产无瑕疵，未设定抵押，担保，在此之前未出售给他人所有。若因甲方原因造成乙方损失由甲方全额承担该费用。

　　2、甲方出售给乙方的房屋在签订本合同之前有关该房屋产生的费用全部由甲方承担，在签订本合同之后有关该房屋产生的费用由全部乙方承担。

　　3、乙方对该房屋已完全了解，不存在重大误解、可撤销的情况，乙方对该房屋无异议，愿意接受。此合同系甲、乙双方的真实意思表示，不存在胁迫、威逼、利诱、显失公平情况。

　　五、具体约定：

　　1、本合同签订后，甲方将上述房产相关资料全部移交给乙方。

　　2、乙方以该房屋的'现状接受，因房屋所有权发生变更产生一切税费由乙方全额承担，甲方概不承担任何费用。

　　3、若乙方未按照本合同约定履行给付房屋价款义务，则甲方保留其房屋所有权并由乙方承担未给付部分价款的同期银行三倍贷款利率损失和因主张债权产生的诉讼费用、律师代理费等。

　　六、违约责任：

　　本合同签订后双方应认真履行，如一方违反以上合同之约定，违约方向守约方支付房屋总价款的20%作为对守约方的违约补偿。

　　八、补充与附件：

　　1、本合同双方应共同遵守，如发生争议，双方应本着友好协商予以解决，无法协商的任何一方可向有管辖权的人民法院进行诉讼。

　　2、本合同未尽事宜，双方可协商确定或另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　3、本合同自甲乙双方签字之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

房屋合同 篇7

　　甲方（发包方）

　　身份证号码：

　　乙方（承包方）

　　身份证号码：

　　双方协商，订立本协议，以共同恪守。如下：

　　一、工程项目：

　　1、三个房间（两卧室、一客厅，以下简称三个房间）打地角线，包暖气及管线（客厅要对称），房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗；客厅、卧室铺强化木地板；清除所有房间原有涂料，客厅、卧室打腻子，刷立邦漆两次。

　　2、通阳台的门窗处打一吧台，上方根据甲方要求（图纸）做一置物架；阳台东侧打一多用途柜（底下放鞋、上面书柜）西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊pvc板。

　　3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊pvc板；厨房地面铺磁砖，打一灶台。

　　4、房间电源线路根据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜（底下放鞋，上面挂衣服）

　　5、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

　　二、承包方式：

　　甲方按乙方要求必须保证装修期间的'所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方负责施工。

　　三、质量标准：

　　施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。

　　四、施工期限：

　　二0XX年X月XX日至二0XX年X月X日，如不能按期完成，每天将处罚金五十元。

　　五、工程造价：

　　材料由甲方提供，甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。

　　六、付款方式：

　　工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。

　　七、其它问题：

　　装修项目的具体要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。

　　八、本协议一式两份，甲、乙方各执一份，具有相同效应。

　　甲方： 乙方：

　　签字（盖章） 签字（盖章）

　　年 月 日 年 月 日

【房屋合同】相关文章：

房屋合同07-20

[经典]房屋合同07-26

【精选】房屋合同07-22

（精选）房屋合同07-25

房屋合同[经典]07-27

房屋租房合同03-25

房屋销售合同03-24

房屋购房合同03-22

房屋合同(优选)07-27

房屋装修合同[精选]07-08