购销合同（合集5篇）
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同起到的作用越来越大，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编整理的购销合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
购销合同 篇1
原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX
被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的.入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
XX市XX区人民法院
具状人：王XX
XX年X月X日
附：本诉状一式二份
证据X件
购销合同 篇2
购货单位：(甲方)：
供货单位：(乙方)：
签订日期：
签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方购买乙方产品一事协商一致、结合本工程的具体情况，订立以下合同条款：
一、产品名称、型号规格数量、价格及金额备注：
二、质量要求及技术标准：
三、交货时间：一方受到甲方货款两个工作日内发货到需方所在地;
四、交货地点：需方所在地(应城);
五、运输方式和费用负担：由一方负责发运到甲方指定地点，费用由乙方承担;
六、计量方式：
七、验收方式：按照甲方确认的款式及所选定样品为标准，产品所选材料符合相关的国家或行业标准;
八、货款结算方式、付款方式：
1.结算方式：
2.付款方式： □承兑汇票□转账支票□票汇 □电汇 □运杂费现款支付
九、违约责任
1.甲方违约责任：①甲方迟延付款的，每迟延一日，按照迟延给付部分的1‰支付违约金。
2.乙方违约责任：①乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的1‰的违约金。产品不符合质量要求的，视为乙方违约，须无条件更换，并赔偿甲方相应经济损失;
十、不可抗力：因不可抗力，致使合同不能履行或延期执行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方，并在合同期限内提供证明。
十一、合同期限：本合同期限1周，从 年 月 日起至 年 月 日为止。
十二、合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式2份，甲方执3份，乙方执1份。
十三、其他约定事项：双方基于本合同的订货单、确认书均具有法律效力。订货单、甲方确认书的传真件与原件具有同等法律效力。
十四、解决合同争议的'方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的，可申请有关部门进行调节，如调节不成的向签约地人民法院提起诉讼。
十五、本合同未尽事宜甲、乙双方友好协商解决。
购销合同 篇3
购销合同
[20xx版]
合同编号：
签定地点：
签定时间： 月
工程名称：
供 方：（以下简称甲方）
需 方：（以下简称乙方）
一、产品规格、数量和价格：见附件。（附件为合同重要组成部分，具有同等法律效力）。
二、产品的包装标准、交货地点及费用承担：
1、产品必须由甲方妥善包装，适合运输。
2、产品运输费、产品包装物以及所产生的包装费由甲方提供及承担。
3、交货地点：乙方指定仓库
四、验收标准、方式及提出异议期限：
1、货到交货地点由乙方或乙方指定专人验收；
2、如有质量问题，乙方在验收后一年内提出，如超出上述期限后，在使用过程中经查明系不符合合同约定的产品，无论已使用多长时间甲方须及时无条件办理退货手续，并赔偿乙方全部损失。
五、包装标准：产品包装标准按甲方企业标准执行。（需适合运输）
六、结算方式及期限：
1、结算方式：乙方验收通过后乙方在7日内支付该批货物总价的50%，工程验收通过后乙方支付至货额90%的货款予甲方,10%的余款作为质保金，质保期为一年，保修期满后十日内无息支付。
2、甲方凭乙方签单数量结算，并向乙方开具等额、合法、有效的发票，否则乙方有权拒收票据并拒付款项。
八、如需担保，担保方可直接参与本合同的履行；并另立合同担保书，作为本合同附件。
九、违约责任：
1、甲方未能按照双方约定的数量及时供货，并造成乙方损失的，每延迟一天须向乙方支付逾期部分货物金额的.20%作为违约金；
2、任何一方违约致使本合同无法履行或者终止合同的，应当按合同中标的%向守约方承当违约责任；
3、如因甲方所供材料或产品质量原因导致乙方损失的，甲方须向乙方赔偿所有损失。
4、如因甲方供货不及时，导致乙方项目停工，甲方须赔偿乙方停工损失。
5、甲方如上调材料价格，需20日前书面通知乙方，乙方书面同意后方可调价。在乙方未作出同意调价前甲方须正常供货，不得以任何理由推委，否则视同甲方违约，并承担乙方由此而造成的一切损失，包括但不限于经济赔偿。
十、解决合同纠纷的方式：
双方应充分友好协商解决，如不能解决，依法向乙方所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式份，供方、需方各执 份， 份合同具有同等法律效力。未经担保方书面同意的，本合同的任何条款不得修改，否则，担保方不承担保证责任。
购销合同 篇4
供方： （以下简称甲方）
需方： （以下简称乙方）
1、经供需方双方充分协商同意，根据以下条款买卖以下商品，并签订本合同。 在执行中，任何一方不履行合同，应承担违约责任。
2、商品
3、质量标准：标准
4、包装要求及费用负担： 包装根据行业标准，包装费用由供方承担
5、质量检验及验收方式： 需方现场验收
6、结算方式及期限： 合同签订日预付定金人民币叁万伍仟元整（￥），合同签订90天内将余款人民币壹佰叁拾伍万元整（￥）元打入供方指定账户
7、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行，需方未按合同约定支付货款，须另支付货物价值10‰的`违约金。
8、争议解决的办法： 北京朝阳人民法院诉讼
9、供需双方由于人力不可抗拒和非企业本身造成的原因而不能履行合同时，应当立即通知对方，经双方协商或合同管理机关查实证明，可免予承担经济责任。
10、上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件。
11、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后生效至货款两清时失效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇5
购方：(以下简称甲方)
供方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商，对商品混凝土购销事宜达成一致意见，签订如下条款，以资双方共同遵守执行。
一、材料的名称、单价和数量：共计￥(仟佰整)。
二、乙方供应试验材料必须满足：
1、乙方供应的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国际标准GB14902-20xx《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。
2、乙方应按照甲方所需要的规格和数量及时供应。
3、乙方加强质量控制，为甲方提供优质合格产品。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前三天将供货计划通知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划三天内供货。
2、由乙方负责混凝土的装车运输，并运至指定地点;到达指定地点后，甲方及时派收料员对混凝土的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
四、货款支付方式和时间
货到指定地点后15个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的'，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,均应提前10天通知对方。终止本合同时，双方办理结算手续。
八、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日________年____月____日
【购销合同】相关文章：
(精选)购销合同07-31
购销合同[精选]08-09
【精选】购销合同07-24
购销合同【经典】07-25
购销合同（精选）07-30
[精选]购销合同07-30
购销合同【精选】07-28
购销合同(经典)08-05
(经典)购销合同07-30
购销合同(精选)08-04