购销合同

购销合同8篇[合集]

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编为大家整理的购销合同9篇，希望对大家有所帮助。

购销合同 篇1

　　甲方： （以下简称“甲方”） 乙方：杭州市拱墅区利顺消防器材经营部 （以下简称“乙方”）

　　甲乙双方经过共同协商，本着互利互惠、平等交易、共同发展的原则，就乙方向甲方提供产品及服务等有关问题达成一致意见，为明确双方的权利义务，特签订本协议并共同遵守。

　　第一条 合作内容

　　乙方向甲方提供消防器材及灭火器的换药及维修服务，乙方对甲方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪。

　　第二条 产品质量要求

　　协议中产品质量及灭火器的换药及维修服务应符合国家相关法律规定的质量要求。乙方并保证能通过消防验收。

　　第三条 交货

　　3.1 乙方供货时须提供《供货清单》并加盖公司印章，详细填写所有产品名称、数量、单价和金额。

　　3.2 乙方应将货物运至甲方指定的交货地点。

　　3.3甲方收到乙方货物时，如发现错装、缺件以及其他缺陷时，应及时通知乙方，乙方收到通知后应在2日内无偿更换及补齐，以达到协议中的'标准。

　　第四条 报价和结算

　　4.1乙方所供产品价格依据双方确认的价格表执行。

　　4.2 结算方式： 货到验收后，甲方在15天内将货款汇入乙方指定账户。

　　公司全称：杭州市拱墅区利顺消防器材经营部 开户行地址：杭州银行大关支行 帐号：xxx

　　第五条 采购内容及价格

　　第六条 协议的生效和期限

　　6.1 本协议壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方授权代表签字并盖章后生效。

　　6.2 协议期限为年

　　6.3 乙方包年检一次，即第一次出厂年检时间到期后，免费年检一次，不收取任何费用 (非人为)。之后甲方如需要乙方继续为其年检， 乙方按实际情况收取年检费用。。

　　第七条 合同的变更和解除

　　7.1 本协议经双方协商同意可以变更，就变更事项，双方应另立补充协议。

　　7.2 本协议经双方协商一致可解除。

　　7.3 协议中一方有以下违约行为，则另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿经济损失或承担违约责任。

　　①乙方无故单方面终止协议，中途停止供货或未经甲方书面同意停止供货的。 ②乙方供货的产品有质量缺陷，经甲方通知后，未在有效期内及时更换的。 ③甲方无故终止协议，给乙方造成损失的。

　　第八条 质保期及售后服务

　　8.1本协议产品质保期自通过验收之日起12个月。如由于乙方责任需要更换或修理部分的质保期从再次验收合格之日起计算，期限为12个月。

　　8.2乙方为甲方提供优质服务，对甲方在乙方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪服务，每年至少上门协助检查壹次。甲方如有需求可随时电话预约，乙方在一个工作日内到达。

　　8.3甲方在乙方所购消防器材均免费送货上门；换药、维修的灭火器乙方上门提取，换药、维修后及时送还到甲方。

　　8.4甲方须严格按照灭火器使用说明书正确使用、保管、储存灭火器；经常检查压力表，一经开启，即使喷出不多或压力表低于绿线区必须及时重新充装维修；必要时可通知乙方上门指导。

　　第九条 不可抗力

　　9.1 本协议中所指不可抗力是指签订本协议时不能预见、不能避免或不能克服的事件。

　　9.2 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或延期履行的理由，并在十五日内提供书面证明，经双方协商是否变更或延期执行协议。

　　9.3 因不可抗力造成的损失，双方协商解决。

　　第十条 违约责任

　　10.1乙方如延期交货或交货数量不足者，乙方应偿付甲方此批货款总值1％的违约金。

　　10.2 乙方所发产品有不合规格、不符合质量要求等情况，甲方有权拒绝办理收货手续，且无代为保管责任，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责；

　　10.3 在产品保质期内，乙方所供产品存在质量问题或发生损坏，乙方负责无偿修复或更换，但甲方非正常使用或人为原因导致的除外。

　　10.4甲方根据本协议第7.3条的约定解除协议的，乙方必须在收到甲方解除协议的通知后一周内退还甲方已付全部款项，设备已经交付的，乙方在返还货款后一周内自行取回设备。

　　第十一条 争议解决

　　11.1所有因本协议或执行本合同引起的争议，双方友好协商解决，协商不成，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十二条 附则

　　12.1 附件与本协议具有同等法律效力，是不可分割的部分。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　日期： 日期：

购销合同 篇2

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　一、甲方授权乙方在河南省林州市，经营相宜本草品牌化妆品，店名：贵夫人化妆品店。法代定代表人：杨永刚。

　　二、合作时间：20xx年5月1日至20xx年5月1日 甲方按照全国统一零售价的5折购货给乙方 ，乙方在该地区经销期间应维护品牌形象，不得损害甲方利益，做好优质服务，售后服务工作。

　　三、本次进货额度为人民币(大写)柒拾万元整，合同生效后，乙方应在五日内给甲方汇款，否则合同作废。

　　四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　五、合同期满，如有异议，双方协商解决，如有协商不成，可在签约地点所处管辖法院提出诉讼。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

购销合同 篇3

　　需方：

　　委托代理人：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　供方：

　　委托代理人：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　为规范商品混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：______________小区工程建设。

　　二、工程地点：______________小区。

　　三、供应混凝土量_______m3（结算时按实际数量结算）。

　　四、供货期由_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　五、产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价

　　1、产品名称：

　　2、强度等级：

　　3、坍落度（cm）：

　　4、数量（m3）：

　　5、单价（元/m3）：

　　6、工地运输方式：

　　7、总价：

　　六、供货量的确认

　　1、商品混凝土的供货量以成型砼量为准，需方应指定其合法代表人签认供方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。

　　2、需方可对供方提供的混凝土量进行随机抽验，抽验费用由需方承担。如同一批次抽验的数量不少于_______车，且平均欠量大于_______%时，供方应按该次抽验的总欠量的_______倍数额赔偿并负责该批次抽验费用。

　　七、商品混凝土质量标准要求

　　供方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB14902-20xx《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。

　　八、需方的基本权利和义务

　　1、需方应在浇筑混凝土的_______天前，以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知供方；如遇需方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的，需方应及时通知供方。

　　2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的`条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水、照明等设施和停车场地，并安排专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺利进出工地。

　　3、混凝土搅拌车到达工地后，需方应在_______分钟内办完查验交接手续，并安排在_______分钟内卸料完毕。

　　4、若供方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或有关约定，需方有权拒收。

　　5、需方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料。

　　九、供方的基本权利和义务

　　1、供应商应建立健全质量保证体系，严格按国家标准和规范组织生产，根据合同和需方通知要求，保质、保量、按时完成混凝土生产供应任务。水泥采用______牌水泥，其它材料需方检验合格。配合比经需方验证后，不可随意调整，调整应提前_______天通知需方。

　　2、供方负责按国家规范设计商品混凝土的配合比，同一部位的混凝土必须使用同一配比并采用同一品种规格的原材料。供方应及时按不同混凝土品种等级向需方提供商品混凝土出厂质量证明书和产品使用说明书，需方付清货款时应提供全部有关技术资料。

　　3、供方运送车辆和随车人员进入现场后，必须服从需方负责人员的调度指挥，提供优质服务。

　　4、供方应积极配合需方对混凝土质量和供应量的抽查，出现争议时，供方应及时派员进行协商处理。如因供应方原因造成需方出现质量问题，供应方应该承担赔偿责任。

　　5、供方不得拒绝供应小批量商品混凝土。

　　6、如需方有不按合同约定支付货款等违约行为，供方应积极进行协商。如协商未果，可在提前_______天书面通知需方的情况下，停止向需方供应混凝土。

　　十、结算和付款方式

　　1、结算方式：供方根据需方签认的发货单每月一次编制结算表，并提供给需方，由需方在结算表上盖章确认数量及金额。如有异议，需方应在_______天内提出，否则视为认可。

　　2、支付方式：货款当年支付_______%，其余部分_______次_______年付清。

　　十一、违约责任

　　1、需方违反合同约定逾期支付商品混凝土货款时，应根据同期中国人民银行规定的贷款利率，向供方支付所欠货款的利息，同时承担违约责任。

　　2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　十二、不可抗力

　　1、不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、洪、震等严重自然灾害。

　　2、因不可抗力事件导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别承担：

　　（1）所有人员伤亡和设备等财产损失由本方负责。

　　（2）按需方通知已运至施工场地的混凝土，其损失由需方承担。

　　（3）延误的供货期相应顺延。

　　（4）因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　十三、合同的解除

　　1、有下列情形之一的，供需双方可以解除合同：

　　（1）因不可抗力致使合同无法履行。

　　（2）因一方违约（包括因工程停建或缓建、混凝土生产运送设备严重故障）致使合同无法履行。

　　（3）法律规定的其他情形。

　　2、一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前_______天告知对方，通知到达对方时合同解除。

　　3、合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

　　4、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　十四、解决争议方式

　　本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，按下列途径进行解决：

　　1、提请____________仲裁委员会仲裁。

　　2、如果经当地仲裁委员会仲裁无效，再向人民法院起诉。

　　十五、其他事项

　　1、供货期间价格不宜调整，如需调整双方可协商调整混凝土供应价格，签订补充协议。

　　2、本合同一式______份，需方执______份，供方______份。

　　3、本合同如有未尽事宜，应另订立书面补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同未达成之前，依本合同执行，任何一方均无权自行更改合同内容。

　　4、本合同自供需双方签字盖章之日起生效。

　　需方（盖章）

　　委托代理人：

　　签订地点：

　　______年______月______日

　　供方（盖章）

　　委托代理人：

　　签订地点：

　　______年______月______日

购销合同 篇4

　　供方：

　　需方：

　　双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律、法规在平等互利、友好协商的基础上，就供方向需方出售模板的.相关事宜达协议如下：

　　注：以上表中的模板数量是预算量，实际数量按施工需用要计算，多退少补，再据实际数量计算价格。

　　二、质量技术标准：质量以需方在供方取的样品为准，如果和样品不一致，供方应在五小时内调换符合需方要求的产品，否则需方有权中止合同并收取供方总款项的20%违约赔偿金。

　　三、交货地点：开县开州大道新世纪至汉丰湖酒店段。

　　四、运输及运输费用：由供方办理运输，费用由供方承担，按需方计划要求按时交货。

　　五、交货期限：由需方提前三天通知为准，供方无条件在三天内供货。否则需方收取供方总款项的20%违约赔偿金。

　　六、结算方式及期限：每批货到需方施工现场，验收合格后，一周内付清所有货款。

　　七、解决合同纠纷的方式：出现合同纠纷，双方协商解决，如协商不成，由所在地法院诉讼解决。

　　八、违约责任：一方违约，应给付对方总数量货款20%的违约金。

　　九、本合同一式贰份，供方一份，需方一份，双方方签字盖章生效。

　　供方： 需方：

　　电话： 电话：

　　年 月 日 年 月 日

购销合同 篇5

　　原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX

　　被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的`商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX区人民法院

　　具状人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本诉状一式二份

　　证据X件

购销合同 篇6

　　订立合同双方：

　　＿＿＿县（市）食品公司（或食品收购站），以下简称甲方；

　　＿＿＿县＿＿＿乡＿＿＿村＿＿＿村民（或专业户、或其它经济组织），以下简称乙方。

　　为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产，满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要，根据商业部颁发的《生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽购销合同实施办法》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条 产品的名称、品种和数量

　　１．产品的名称和品种：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　２．产品的数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　（必须明确规定产品的计量单位和计量方法）

　　第二条 产品的等级、质量和检疫办法

　　１．产品的等级和质量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　（产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。）

　　２．产品的检疫办法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　（国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫；国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫办法。）

　　第三条 产品的价格、货款结算与奖售办法

　　１．产品的价格按下列第（ ）项执行：

　　（１）派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。

　　（２）不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。

　　２．货款结算办法按下列第（ ）项执行：

　　（１）对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。

　　（２）对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办理结算。

　　３．奖售办法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第四条 交货期限、地点和方式＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第五条 甲方的违约责任

　　１．甲方未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的＿＿＿％（５－２５％的幅度），向乙方偿付违约金。

　　２．甲方如需提前收购，商得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货款总值的＿＿＿％的补偿，甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费，

　　并承担因此而造成的其它实际损失。

　　３．对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。

　　４．乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的＿＿＿％（５－２５％的幅度）向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。第六条 乙方的违约责任

　　１．乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如需方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期不交或少交部分货物总值的＿＿＿％（由甲乙方商定）的违约金；如甲方不需要的.，乙方应按逾期或应交部分货款总值的＿＿＿％（１－２０％的幅度）付违约金。

　　２．乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款；乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。

　　３．乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。

　　第七条 不可抗力

　　合同执行期内，如发生自然灾害或其它不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。

　　第八条 解决合同纠纷的方式

　　执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由＿＿＿仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　第九条 其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知的一方，应在七天之内作出答复（（当事人另有约定的，从约定），逾期不答复的，视为默认。

　　违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后十天内（当事人有约定的，从约定）偿付，否则按逾期付款处理，任何一方不得自行用扣付货款来充抵。

　　本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿＿份，交乡政府……等单位各留存一份。

　　甲方：＿＿＿县（市）食品公司（或食品收购站）＿＿＿（公章）

　　代表人：＿＿＿（盖章）

　　乙方：＿＿＿县＿＿＿乡＿＿＿村＿＿＿村民＿＿＿（盖章）

　　＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日订

购销合同 篇7

　　甲方：茶厂、茶叶公司

　　乙方：＿＿乡＿＿村＿＿组＿＿

　　根据国家现行的农副产品（茶叶）的收购政策、经双方商定，签订以下条款，以共同遵守执行。

　　一、乙方向甲方交售茶叶品名，数量如下：

　　茶类

　　品种（花色）

　　级别

　　单位

　　数量

　　单价元／担

　　总金额（元）

　　交货时间

　　交货地点

　　交提货方式

　　结算方式

　　备注

　　二、结算办法：批货批款、当天兑现。

　　三、交售地点：＿＿＿＿茶叶收购站或甲方所属收购站、点。

　　四、甲乙双方必须严格执行国家的样价政策；在各基层收购站张榜公布国家规定的`评茶等级标准、价格和样茶；坚持对样评茶，按质论价，不得压级压价和提级提价。

　　五、乙方交售的茶叶，不得掺杂使假、要表里合一。

　　六、乙方向甲方按合同交售名茶原料和春毛茶，甲方将保证收购乙方生产的低档茶，如乙方不按合同执行，向它方交售茶叶，甲方可不收乙方的低档茶叶。

　　七、除不可抗拒的原因外，任何一方都不得违反本合同，如有违反按“经济合同法”有关规定，罚违约方未履行合同部分金额１０％的违约金。

　　八、本合同一式四份，甲乙方各执一份。乡政府和当地工商部门各一份。本合同自双方签字生效。

　　＿＿年＿＿月＿＿日终止

　　甲方： 茶厂＿＿站＿＿代表

　　乙方：＿＿乡＿＿村＿＿组＿＿

　　签订日期：＿＿年＿＿月＿＿日

购销合同 篇8

　　甲方（收购方）：

　　乙方（供货方）： 石料购销合同书

　　甲乙双方本着合理、有利及最大限度的保护生态环境的情况下开采矿产资源，乙方特将其享有合法和拥有自主开采的'花岗石矿山（石场）开采后与甲方联营供销。双方现本着互惠互利、共同盈利的原则，并通过双方充分协调，特达成如下联营供销条款，以资双方共同遵守。

　　一、供货的品种、规格及供货数量

　　1.花岗岩：硬度6.1以上。 2. 花岗岩总收购片石 万吨，规格：每吨收购价 （包运到码头价） 3. 花岗岩收购数量 万吨，规格：硬度6.1以上，收购价每吨 （包运到码头价）

　　以上3项乙方包收购片石价格，公路过桥、过路费、汽车手续不齐违章及其它运输相关各项罚款费用，运到码头交货给甲方税后价格

　　二、石料到港码头及质量要求：

　　1．到港码头，由乙方将石料运至甲方指定的码头（），验收合格后交货。

　　2.质量要求：无掺其他杂石、无坭土、无杂草树根、无掺风化石、石料内胆无杂石等。

　　三、计量方式和结算方式

　　1.计量方式：石料由乙方运到甲方指定的码头过磅，按验收合格的过磅清单统计为完成供货的数额。

　　2.结算方式：

　　每完成1000吨结算一次货款。第一次结算支付95%货款，留5%作保证金；第二次结算货款时，先付清上次留下的5%，以此类推，在供货期满后甲方将履约保证金一次性退

　　3．甲乙双方同在当地银行开设一个独立败（双方控制），石场订金及每次结算石料款都由甲方转至乙方开设的独立账户（双方控制），然后由乙方统一与其所属的石场和施工队伍自行结算。

　　4.甲方支付乙方的石场订金（预付款）可折抵结算收购（石料）款，并随着石场价格上下浮动，必须在甲方优先的前提下，进行协商确定价格。

【购销合同】相关文章：

购销合同范本12-30

购销合同（精选19篇）07-14

产品购销合同（精选20篇）07-15

优秀购销合同范本02-02

蔬菜购销合同范本02-02

电脑购销的合同范本02-02

购销经典版合同范本12-31

商品购销合同范本01-01

图书购销合同范本01-02

【热门】购销合同范本01-04