安装合同

[优选]安装合同

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同的用途越来越广泛，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编帮大家整理的安装合同6篇，希望对大家有所帮助。

安装合同 篇1

　　甲方———— 乙方：装饰公司

　　兹有甲方位于——————————水，电路改造工程由乙方完成。其服务流程：免费上门设计、预算、测量、签定安装合同，上门安装需要提前2天预约，安装完毕，有业主验收并打压试验压力为1.6-3.2公斤，时间为30分钟后管道无漏水由业主签字付全款，签《质量服务卡》。

　　项 目 预测/米 实测/米 备注 完工后业主签字

　　水路改造/暗明

　　电路改造/暗明

　　PP-R专业水路改造报价表

　　临近区域(郊区较远另加运费，商议而定)。包工、包料、包开槽、免费打压试验。

　　PP-R管安装报价：(冷热水全部使用热水管)

　　100米以上 32元/米

　　70米至90米 35元/米

　　40米至69米 37元/米

　　16米至39米 40元/米

　　5米至15米 48元/米

　　5米以下 69元/米

　　纯铜PP-R管安装报价：

　　100米以上 58元/米

　　70米至99米 63元/米

　　40米至69米 69元/米

　　16米至39米 76元/米

　　5米至15米 88元/米

　　5米以下 98元/米

　　稳态覆铝PP-R管安装报价：

　　100米以上 42元/米

　　70米至99米 48元/米

　　40米至69米 56元/米

　　16米至39米 62元/米

　　5米至15米 69元/米

　　5米以下 88元/米

　　电路改造报价：

　　电路改造 明线：15元/米 昆仑牌;暗线：35元/米 天盾牌。(1)墙、顶、地面剔槽，埋PVC硬质管及配件，内穿2.5平方毫米塑铜线，分色布线。(2)PVC管内穿线不超过4根，弱电(电话，电视)单独穿管。管内电线不得接头。分线处有分线盒。

　　备注：

　　1.以上的价格其中包括管道、管件、开槽、打压试验、免费拆下表前原有管道，按照实际米数用量计算，非承重墙打孔20/个，承重墙打孔40/个。拆改水表———元。

　　2.此价格不包括特殊配件和阀门、开槽后抹平。

　　3.因业主设计不到位和管道安装后人为损坏的上门维修需要收材料费和手工费50元。

　　4.服务标准：按照行业标准施工规范严格施工，安装完必须清理现场。

　　5.安装质量承诺：水路安装完打压试验无漏水，如在规定的.温度压力使用非人为损坏发上漏水造成一切经济损失由我公司负责。

安装合同 篇2

　　合同编号：

　　甲方 ：

　　乙方 ：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国务院20xx年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成润滑的安装及报装报检的相关事宜约定如下：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称： 润滑安装

　　2、设备型号、数量及安装费用：

　　备注：1、本合同总价包含全部润滑设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。

　　2、发票类别：普通发票。

　　二、付款方式：

　　1、润滑到货，现场满足安装条件后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 %;

　　2、润滑安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 % 。

　　以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后，乙方应向甲方递交情况报告，甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。

　　三、润滑安装调试适用的标准及规范：

　　(1)《润滑制造与安装安全规范》gb7588-20xx

　　(2)《润滑安装验收规范》gb10060-20xx

　　(3)《润滑工程质量验收规范》gb50310-20xx

　　(4)《润滑试验方法》gb/t10059-1997

　　(5)《润滑技术条件》gb/t10058-1997

　　(6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准

　　(7)有更高标准版本的按高标准执行

　　四、安装资格保证：

　　根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。

　　五、安装工期：

　　1、 本合同中 号梯的安装工期为 日历天，自甲方书面通知开工之日起计算至润滑安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件：

　　(1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;

　　(2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;

　　(3)甲乙双方已经按《润滑工程质量验收规范》gb50310-20xx进行井道交接;

　　(4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;

　　(5)甲方按本合同约定支付了相应款项。

　　如非乙方的原因，使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等)，乙方对所造成的延期和误工不负责任，甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响润滑安装、调试的，由乙方承担延误工期的违约责任。

　　2、乙方在甲方进行润滑安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导，发现土建不符合润滑安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测，确认土建参数是否符合润滑安装要求，如需要整改的，乙方应于签订本合同后三日内，一次性提出书面整改意见，如乙方不在合同约定时间提出整改意见，或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的，责任由乙方承担，发生的整改费用也由乙方承担。

　　3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工，如因甲方延误工期的情况发生，乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设，待甲方复函后按函意执行。

　　六、安装验收

　　1、乙方免费负责办理润滑报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。

　　2、安装结束后，乙方以书面形式报告甲方，并提供相关资料，向质监部门提出验收报告，并承担验收费用。

　　3验收中如有涉及乙方责任的整改项目，乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续，整改期间所发生的费用由乙方承担;因此延误工期的，乙方还应承担延误工期的'违约责任。

　　七、润滑安装相关的工作责任

　　1、甲方责任

　　1)按照乙方要求协助乙方完成润滑设备现场起吊、并协助乙方完成润滑到货时的卸货和到存储地点的搬运，以上费用由乙方负责。

　　2)在乙方进场前，在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的润滑部件存储库房和工具室。润滑部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。

　　3)在乙方的协助下提供符合润滑总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。

　　4)机房内每台润滑设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的，乙方负责安装，相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识)，以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊，提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合润滑规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开)，在安装开工前，电源应提供到润滑机房内。润滑安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。

　　5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。

　　2、乙方责任

　　1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方，经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定，服从现场整体管理，并且对工作内容范围的安全负安全责任。

　　2)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

　　3)完成保证五方通话、消防润滑及润滑监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试，并完成润滑轿厢内监控摄像头的安装。

　　4)乙方应提供润滑起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工润滑的脚手架，润滑安装完工后拆除，安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。

　　5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作，按照国家润滑安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作，直至符合相关的设计要求和质量验收标准，出具设备安装检验报告和产品合格证书。

　　6)负责润滑安装及质量的自检验收。

　　7)润滑安装后，如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的，由乙方负责整改或重做，费用乙方负责。

　　8)参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工，落实协调会议要求。

　　9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故，由乙方全额负责。

　　10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报，并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作，负责代办润滑注册登记证、准运证，同时，承担报装、报验等费用。

　　11)负责润滑设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。

　　12)润滑验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内，将润滑设备及相关资料移交甲方。

　　13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。

　　14)施工中产生的各种废弃物，由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。

　　15)乙方应服从甲方的施工管理，积极配合其他专业施工单位的交叉施工及进度要求，乙方不得阻挠及提出任何配合费用并以此作为停工、窝工费的理由，否则引起的所有责任由乙方承担;

　　16)如施工过程中，乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品，如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的，乙方应承担赔偿责任。

　　17)负责润滑五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防润滑与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。

　　18)负责自润滑机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。

　　八、质量保证

　　润滑设备及润滑安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《 润滑购销合同》中的第8条约定的内容执行。

　　九、违约责任：

　　1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项，否则每延误一天，乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由甲方承担赔偿责任。

　　2、因乙方原因迟延完工的，逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由乙方承担赔偿责任。

　　十、司法管辖：

　　签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，任何一方均有权向施工项目所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分

　　十一、不可抗力

　　指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、*乱或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的，可不承担由此造成的责任。

　　十二、合同生效、终止和争议

　　1、本合同所有条款均为打印文字，文本不得涂改，自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，双方协商，另行签订补充协议，经双方盖章后生效。

　　2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等法律效力。

　　3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

　　4、本合同正本一式陆份，甲方执行肆份，乙方执行贰份，自双方盖章之日起生效。

　　甲 方

　　单位名称

　　签约代表

　　签订日期年 月 日

　　乙 方

　　单位名称

　　签约代表

　　签订日期年 月 日

安装合同 篇3

　　 甲方：

　　 乙方：

　　 根据《中华人民共和国劳动法》和有关劳动政策法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本劳动合同，并共同遵守如下条款：

　　 一、合同期限

　　 自 年 月 日起至 年 月 日止。合同期满，本合同自行终止。如甲方需要继续留用，经乙方同意，双方可以续订合同，并办理有关手续。

　　 二、工作任务

　　 甲方根据工作需要，安排乙方在 岗位，承担 工作任务。

　　 三、合同范围

　　 （1）乙方应认真学习业务知识，积极工作，按照甲方规章制度及要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的`质量标准。

　　 （1）安装人员外出需穿公司制服，配带工作证，不跟客户不发生冲突，做到微笑服务。

　　 （2）客户需收签单据，交回公司，将算整个工作完成。

　　 （3）安装过程中，不按公司规定进行安全施工，出了事故自行负责。

　　 五、违约责任

　　 （1）甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的，按乙方实际损失予以赔偿，具体数额由双方协商。

　　 （2）甲方不得无故克扣、拖欠乙方工资，否则甲方除支付乙方应得的工资外，并加发相当于工资报酬10%的经济补偿金。

　　 （3）乙方在工作中若出现严重违反甲方规章制度、严重失职、营私舞弊、泄露公司信息机密和技术机密资料给甲方造成了利益损害，甲方有权对乙方进行罚款或解除合同的各种处罚，并由乙方承担对甲方利益造成的全部经济损失。

　　 （4）乙方违反劳动纪律，甲方可依据国家法律、法规和本公司相关规章制度，给予纪律处分、经济处分，直至解除劳动合同。

安装合同 篇4

　　甲方：惠州市迈锐光电有限公司 合同编号：

　　乙方：惠州市东松实业发展有限公司签订日期：

　　本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临

　　时给水安装工程》（以下简称原合同）的.补充合同。

　　现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于

　　现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换240mm2

　　临时电线路及配电柜（1800*800*500mm），遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明：

　　一、临时电工程增补费用：

　　更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。

　　更换配电柜（1800*800*500mm）1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62

　　元（大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分）。

　　二、本协议签订后工期按主合同执行。

　　三、其它：按订立的主合同执行。

　　备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地

　　法院诉讼解决。

　　甲方：惠州市迈锐光电有限公司

　　法人(代表)：

　　日期：年月日

　　乙方：惠州市东松实业发展有限公司 法人（代表）： 日期：年月日

安装合同 篇5

　　甲方： ________________________________

　　地址：________________________________

　　电话：____________传真：__________

　　授权代表：________ 职务： __________

　　乙方：________________________________

　　地址： ______________________________

　　电话：____________传真：__________

　　授权代表：________ 职务： __________

　　第一条 前 言

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和其他有关法律、法规的规定，基于：

　　1.甲方已于______年______月______日依法以招标（或拍卖、行政划拨）方式取得位于______、编号为______的地块的土地使用权，该地块的规划用途为______、容积率为______、计划建筑面积为______平方米、土地使用权年限自______年______月______日至______年______月______日止、土地使用权证（或用地红线图）编号为________；

　　2．乙方是经主管部门批准获得房地产开发企业资质的具有独立法人资格的房地产开发企业； 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合作建房合同。

　　第二条 合作建房

　　甲方同意提供依现状上述第一条所指的地块的土地使用权，乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金，双方合作开发建成_____栋_____层的办公（或商住、住宅）楼，并按本合同第六条的约定进行产权分成。

　　第三条 建房资金

　　建房资金预计为人民币__________元，全部由乙方提供，实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。

　　建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标、拍卖方式取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。

　　第四条 报批手续

　　除按规定应由双方共同办理的.报批手续外，包括本合同在内的所有报批手续均由乙方负责办理，但甲方有义务协助乙方办理报批手续，包括毫不迟延地提供甲方持有的所需材料。

　　第五条 设计、建筑

　　工程设计和建筑的招标、施工监督由甲方负责，但按本合同第 条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。

　　工程设计的招标工作应在本合同生效后第____天内完成，整个建筑工程应在本合同生效后第 天内开工，并在第 个月内完成竣工验收工作。

　　第六条 产权分成

　　全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成：甲方拥有____栋____ 层房屋的产权，乙方拥有____栋____房屋的产权。

　　乙方应在工程竣工验收合格后_____日内办理完甲方应分得产权部分房屋的房地产证。

　　第七条 违约责任

　　1．如乙方未能按本合同第五条第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、或在本合同生效后第____天内开工、或在第____个月内完成竣工验收工作，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。

　　2．除因甲方的原因造成延误外，如乙方未能按第六条第二款约定的时间办好房地产证，乙方应按主管部门发布的指导租金价格向甲方支付违约金。

　　3．如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误，当拖延时间在____个月以内时，乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金；当拖延时间超过三个月以上时，乙方有权解除合同，并有权要求甲方赔偿损失。

　　第八条 争议解决

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商，协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　第九条 合同生效

　　本合同自政府主管部门批准后生效。

　　甲方：_______________________ 乙方：_______________________

　　授权代表（签字）：____________ 授权代表（签字）：____________

　　日期：______________________________________________

　　地点：______________________________________________

安装合同 篇6

　　建设单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程实际情况，为确保地板辐射采暖工程的正常施工，甲乙双方本着公平、合理、互利互惠、严守信誉的原则，经双方协商达成如下合同条款。

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称:

　　2、 建设单位:

　　3、 工程地点:

　　4、 承包方式:包工、包料

　　5、 工程承包范围:

　　6、 工程施工内容:

　　二、 材料质量及配置标准

　　1、 地暖管道:采用PE-RT管，管壁厚度以施工图为准，如建设方变更的则以建设方变更为准，采暖管道品牌由建设方指定。

　　2、 分集水器、保温材料、钢丝网:以施工蓝图为准，如建设方变更的则以建设方变更为准，品牌由建设方指定。

　　3、 管道密度、间距等技术指标依据甲方认可的设计图纸。地暖管道采用单层下置钢丝网片固定。

　　4、 上述提及的材料质量及配置标准必须达到中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程(JGJ142-20xx J365-20xx)》及甲方约定的.要求。

　　5、 按甲方认可的设计图纸进行地暖管道的施工。

　　三、工期

　　在具备施工条件下，自甲方发出书面进场通知另给予15天材料生产运输时间后90天完成施工任务。如遇以下情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。

　　1、连续停水或停电8小时以上。

　　2、非乙方原因甲方要求临时停工的。

　　3、修改设计方案或增加工程量。

　　4、总包方或其它原因不能逐日提供一层工作面时。 5、其它原因导致已敷设保压管道，在检验合格后24小时内无法隐蔽覆盖面积500m2以上的。

　　6、不按合同约定付款时。

　　鉴于铜制分集水器容易丢失，在具备防盗条件(门窗安装完毕)后提前15天通知安装分集水器，并由掌握钥匙一方负责保护。

　　四、工程质量:合格

　　五、工程造价及付款方式

　　1、合同总价为人民币: 元。

　　2、工程款支付:

　　(1) 合同签订生效后，人员材料进工地5个工作日内，预付总价款的30%作为工程预付款。

　　(2) 其余款项按工程月进度的90%付款。地暖工程完工经甲方、监理验收合格后，5个工作日内付至全部工程款的95%，预留工程总造价的5%作为质保金。质保金在两个采暖期满后5个工作日内全部付清。

　　六、甲方责任

　　1、签订合同时向乙方提供全套图纸(包括变更)及有关文件。 2、出现变更设计时，提前7个工作日办理工程变更手续并及时书面通知乙方。

　　3、配合地暖施工和土建施工的协调工作。

　　4、配合总包单位、监理监督工程质量及进度，组织中间验收、变更签证及地暖施工完工验收并签字。

　　5、负责协调并提供乙方现场施工所需水、电及材料堆放场地和工人住宿场所，水、电费由乙方负责。

　　6、地暖工程完工后，甲方在收到乙方的将决算30日内审批完毕。

　　七、乙方责任

　　1、乙方根据甲方的要求进行地板辐射采暖施工。客厅、卧室、书房、餐厅温度18°C.卫生间20°C须辅助采暖。

　　2、乙方的材料必须达到中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程|(JGJ 142-20xx J 3645-20xx)》及甲方约定的要求，并应甲方要求提供工程施工材料的有关证明文件，入场时需经监理方、甲方验收合格后方可使用。 3、乙方在施工期间采取严格的安全防护措施，保证施工的安全，如发生安全事故乙方自负。乙方严格按照甲方职业健康安全方针和职业健康管理目标做好管理工作过。

　　4、乙方人员进入施工场地必须服从甲方、监理和总包方的统一管理，遵纪守法和遵守现场各项管理制度，在工人进场前切实进行安全教育，按施工安全规范的规定，采取有效地安全防范措施，确保施工安全和人身安全。

　　5、乙方必须在入场施工前7个工作日，将施工组织设计报监理、甲方审核确认后，方可实施。

　　6、施工期间与其他施工单位紧密配合、积极协调。

　　7、乙方有专人负责文明施工和环境管理方面的具体工作。严格按照甲方环境方针和环境管理目标进行施工现场环境管理。

　　8、对该分项工程质量负完全责任。

　　八、保修责任

　　工程保修期为竣工验收合格之日起两个采暖期。

　　在保修期内，工程出现管材质量问题，乙方应在接到通知后先予以维修，同时请当地质量检测部门鉴定，属乙方材料、施工问题的，乙方应无条件予以维修，并承担相应的赔偿责任;非乙方原因的地暖工程维修，乙方收取维修材料费用及试压人工费150元。甲方联系不到乙方或乙方接到甲方通知，两日内不派人维修，甲方有权直接委托他人维修，费用从质保金中扣除。

　　九、争议解决

　　本合同执行过程中发生争议，由当事双方协商解决或第三方协调。当事双方不愿协调或协调无效可由市仲裁委员会仲裁。仲裁不成可向当地人民法院起诉。

　　十、合同生效与终止

　　本合同经双方签字盖章后生效。工程验收合格，竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。保修期满，并结算款项后，保修条款终止。合同终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则履行通知、协议、保密等义务。

　　十一、其它约定

　　1、有本合同内容未包含的其它事宜，可经双方协商同意签订补充协议，与本合同有同等法律效力。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字之日起正式生效。

　　建设单位:

　　承包单位:

　　年月日:

【安装合同】相关文章：

安装合同(经典)07-28

安装合同07-20

安装合同（经典）07-31

[经典]安装合同08-05

（精选）安装合同07-30

(精选)安装合同08-06

安装合同（热）07-22

安装合同（合集）07-22

安装合同【通用】07-21

安装合同【实用】07-30