当前位置：聚优网>实用文>合同范本>安装合同

安装合同

时间：2023-08-11 16:42:42 合同范本我要投稿

安装合同（汇编9篇）

　　随着法律观念的日渐普及，合同的使用频率呈上升趋势，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编收集整理的安装合同9篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

安装合同（汇编9篇）

安装合同篇1

　　甲方（采购方）

　　联系电话：

　　乙方（供货安装方）

　　联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：

　　第一条甲方订购及设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况（详见报价表）

　　2、安装工程概况：

　　工程地点：

　　开工日期：XX年月日

　　竣工日期：XX年月日

　　第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，须经双方洽商加以确认。

　　第四条付款方式：

　　1、本合同价款为双方合同工程款＋洽商价款；

　　2、本合同工程总价款为人民币￥元（大写：圆整）

　　3、合同签定时，甲方支付乙方工程定金计人民币￥元；

　　大写：圆整（计工程总价款的30%）；

　　4、乙方工程材料及设备进场，甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币

　　￥元，大写：圆（计工程总价款的60%）；

　　5、其余款项于设备调试完毕，工程竣工验收合格后付清余款（以验收报告日期为准），甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方；乙方通知甲方验收，一周内甲方无故不参加验收，视作验收合格。

　　6、以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。

　　第五条双方责任

　　一、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；

　　2、除洽商外，如乙方延期交工，应向甲方支付违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%.如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　二、甲方责任：

　　1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的`协调配合工作；

　　2、甲方负责空调内外机电源的铺设及室外机基座的建设。

　　3、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。

　　4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。

　　5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%.如甲方在达到此限额后仍不能付款，一个月内，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备及附属材料，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

　　5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

　　6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延：

　　（1）工程量变化或设计变更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；

　　（4）甲方同意工期顺延的其他情况。

　　第六条产品质量责任和售后服务条款

　　1.自验收之日起，工程保修期为壹年半（即18个月）

　　在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

　　2.质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

　　第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第八条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

　　第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代理人：代理人：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

安装合同篇2

　　于19__年__月__日，联洋航运有限公司(简称甲方)，与蓝天船用设备有限公司(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。

　　1.安装工程名称：12v-400zc型主机。

　　2.工程地点：甲方_________________港口。

　　3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天内，完成安装工程，其中包括12v-400zc主机试验运行。

　　5.安装工程总价格：_____________美元整。

　　6.安装工程付款进度：

　　第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_______________美元整;

　　第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即______________美元整;

　　第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即________________美元整;

　　第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即______________美元整;

　　第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_____________美元整;

　　第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即______________美元整。

　　7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即______________美元整。

　　8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。

　　11.工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾************，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。

　　13.附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　14.附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：(1)图样;(2)估价单。

　　15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16.附加条款：主机的保养--乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对12v-400zc主机保养服务1年，每六(6)个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方：______________ 乙方：_____________

　　由：_______________ 由：______________

　　承包人(contractors)。承包人与欲求安装工程的.业主(promoters)双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工，而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安装施工任务，承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动力等。

　　工程承包有综合承包人(总承包)(general contractors)和专业承包人(specialist contractors)。承包人对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。

　　国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。

安装合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程内容：锌钢护栏安装制作

　　2、工程地点：

　　3、工程单价：元/平方米

　　二、产品规格

　　1、锌钢护栏材料使用颜色横杆竖杆 20*20 ，锌钢配件采用厂家专用配件，为国家标准产品。

　　2、本工程采用总包干形式，一次包干。

　　三、双方责任

　　1、乙方保证所供设备与合同中设备规格型号一致。

　　2、乙方所提供设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。

　　3、施工期间甲方为乙方无偿提供施工基础条件：水、电、设备工具存货地点等，并协调施工安排和保证乙方的'施工安全。

　　4、质量保证期间，甲方根据技术资料合理操作。人为损坏和操作不当造成设备损坏的由损坏方负责赔偿。

　　四、付款方式

　　工程安装完毕，按工程实际发生量的80%进行支付，验收合格后，工程款支付完毕。

　　五、售后服务

　　从工程验收之日起，一年免费保修，终生维护，质保期一年后维修只收成本费。

　　六、违约责任

　　1、乙方必须严格按合同要求，按时、按质、按量完成，超期按合同1%扣除违约金，合同外工程量工期另计;

　　2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;

　　3、合同签订后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，按合同配合乙方施工，如有违约所造成的一切损失由甲方承担。

　　七、合同发生争议，由双方协商解决，若协商不成时，向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，直至提交人民法院审理。

　　八、附则

　　1、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、合同履行完后自动终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同篇4

　　（模板）

　　工程名称：

　　分项内容：

　　发包人：

　　承包人：

　　年月日

　　甲方：

　　乙方：

　　依照有关法律、行政法规结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则、经双方协商达成如下协议。

　　第一条：工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.工程内容：

　　第二条：承包内容及形式

　　1.至主体验收合格的全部工作内容；包括模板机械安装就位、保养清理、木工车间清理清扫、模板制作、基层清理、模板按装、加固校正墙，模板拆除、楼层清理，材料指定地点码垛码坊，模板内杂物清理冲刷，模板底部堵缝、顶留洞，混凝土鼓膜缺陷修补。（二次构造除外）。

　　2.劳务工人进退场时间：

　　3.合同工期：按照甲方合同工期要求组织施工。

　　4.用所有物品负责保护保养并交回。

　　第三条：合同及结算办法

　　1.实结算，现场零工按照签订数量如实结算。

　　2.每平方米零工元 /每工日。

　　第四条：各分项费用负担及经济支出

　　1. 2.程控制和验收制度，确保工程质量目标并保证验收合格。

　　3.行处理改正，并由乙方负责全部费用和由此带来的全部经济损失。

　　4.地，并保证随干随清。

　　5.小工具，甲方提供吊车、电刨子、电锯等机械。

　　第五条：劳务费支出

　　1.劳务费支出金额和时间：

　　第六条：甲方权利义务

　　1.负责积极为乙方提供施工条件，协商和处理工作中的问题。

　　2.作好技术交底提出月、旬、日进度计划和质量标准要求。

　　3.及时属实给乙方结算劳务费，考核确定质量等级和各项合同指标完成情况。

　　4.有权对乙方所施工的分项进行检查、监督、对不符合标准的分项有权令其整改或返工。

　　5.有权对乙方劳力进行管理控制，对工程进度进行检查、监督。

　　6.有权对乙方使用材料、机具、现场文明等进行管理、检查。

　　第七条：乙方权利义务

　　1.乙方在合同期间服从甲方管理，服从甲方对工程质量和进度的要求。

　　2.乙方对劳务人员严格进行管理和控制，遵守国家上级法律和规定，遵守甲方项目的管理制度。

　　3.乙方每完成一个分项工程，及时找甲方进行验收评定，对达不到标准的分项，及时整改。

　　4.乙方根据甲方工程进度计划要求，自性组织劳力，保证工程所需人数的技术素质，及时完成甲方要求的.工程形象进度计划。

　　5.施工中乙方注意节约材料，严格执行领料签证手续和限额领料制度。现场达到文明施工且随干随清，废旧料充分利用，达到甲方要求的材料节约和现场文明要求，经甲方每天检查发现达不到要求的及时整改。

　　6.乙方加强成品保护，教育职工爱护劳动成果。

　　7.乙方严禁停工聚众闹事和上访，如有发生由乙方自行处理并负责全部责任和所有经济损失。

　　第八条：违约责任

　　1.甲方未能按合同执行自己的责任，影响乙方正常工作，除工期顺延外，应负责由此造成的部分经济损失。

　　2.乙方未能按合同执行自己的责任，除承担合同规定的罚款外，同时承担给甲方造成的一切损失。

　　第九条：合同生效与终止

　　1.合同双方签章后生效，工程竣工办理完一切经济往来后自行失效。

　　2.乙方不能保证工程进度所需劳力或技术素质达不到要求、不服从甲方管理、无能力施工、中途退场，按实际工程量结算给乙方，甲方有权终止合同。

　　第十条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。（如有补充条款，同等生效）。

　　甲方签字：乙方签字：身份证号：身份证号：电话：电话：

　　年月日

安装合同篇5

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　经甲乙双方友好协商，在平等、自原、互利互惠的基础上达成如下条款：购销产品名称：

　　一、产品要求：路灯灯杆为双挑灯杆，乙方必须保质保量给甲方供货。

　　二、交货地点及时间：绵阳市经开区F片区21号路交货，乙方负责卸车，费用由乙方承担。

　　三、付款方式：转账；从签订之日起三日内向乙方预付总货款30%，乙方收到定金后为甲方加工生产；货物运送到甲方指定地点，付总货款的60%再卸货；安装完毕验收合格后7日内再支付总货款的5%，余下5%作为质保金，满一年付清；乙方出具收据进行结算，若未按时交货或未按时付款，将按总货款的2%按日加收违约金。

　　四、该货物由乙方负责运输到甲方安装地，所产生的运费由乙方承担。

　　五、该产品由乙方提供货物检测报告，确保各种型号与标示准确无误。

　　六、乙方全权负责安装调试，费用乙方承担。安装的.下杆线及配件包含在单价内（不含灯基础配件）。

　　七、售后服务与保质期：所售产品在无人为损坏情况下质保壹年。

　　八、争议的解决：甲乙双方如在合同执行过程中发生争议，由双方协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院依法提起诉讼。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签订之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日：

安装合同篇6

　　甲方：__________ (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和的有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守：

　　一、项目概况

　　1、项目名称：

　　2、安装地点：

　　二、合同价款及付款方式

　　1、合同价款

　　甲方应支付给乙方的制作和安装费用总计：￥

　　2、付款方式

　　安装好即付清该款项。

　　三、制作、安装安全要求

　　意外该责任由甲方承担。

　　四、其他事项

　　1、本合同附件是本合同的.有效组成部分。双方在执行合同中，若发生争议协商不成，任何一方均可向合同签署地所管辖权的人民法院提出诉讼。

　　2、本合同若有未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力，若补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

　　3、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：元，(大写：整)。

　　年月日：

安装合同篇7

　　发包方（甲方）:

　　承包方（乙方）:

　　按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国产品质量法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议,以资共同信守。

　　第一条工程概况

　　1.1 工程名称：音响工程

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工程内容：音响系统

　　1.4 承包方式：包工包料

　　第二条工期

　　工期总日历天数：25天，具体开工时间以甲方通知为准。

　　第三条合同价款

　　本合同采用固定总价模式

　　固定总价大写：贰万贰仟玖百玖拾伍元整，小写：22995.00元

　　附音响设备安装施工报价表

　　注：附表中单价包括所有费用，不因市场行情波动而变化。

　　第四条付款方式

　　合同签订主线安装完毕，隐蔽验收记录齐全支付总合同价款的30%，售楼处装修整体工程验收合格，音响调试合格后7天内付至结算价款的95%，余额5%为质保金，包修期（壹年）满完成后7天内无息返还。

　　第五条甲方职责与义务

　　1、甲方负责提供施工现场。

　　2、按合同约定支付价款。

　　3、提供施工电源接入点，电费由乙方承担。

　　4、施工过程中，检查监督工程质量，督促施工进度。

　　第六条乙方职责与义务

　　1、乙方提供详细的设计图纸，经甲方书面认可后，严格按照甲方确认的施工图纸和相关的施工规范及标准施工，如有设计变更，必须经甲方书面确认后方可施工。

　　2、乙方在开工之前，提前三日书面形式提供音响系统设备安装施工进度计划及施工组织设计。

　　3、乙方按照合同约定的开工时间及时组织人员和设备进场，并按甲方认可的材料、施工规范及施工标准施工，并随时接受甲方检查。乙方采购的材料及设备，须符合附件价目表中的品牌、规格、数量，并经甲方验收合格后方可使用，同时必须保证按期完工。

　　乙方根据施工图纸及设计确定的材料品牌和相应的规范要求采购工程所需的材料、设备，并提供产品合格证明、包修书、使用说明书等有关证明文件，未经甲方许可，材料品牌不允许调整。材料、设备到货前24小时，乙方通知甲方组织验收。甲方验收并同意使用的，仅构成材料、设备质量表面合格的初步证明。

　　4、安全施工：在工程的.施工及存续期间，严格按照相应的安全操作规程施工。财产安全、施工环境安全保护、施工人员安全、第三者安全等，一切由乙方负责，如发生安全事故，一切直接经济损失和间接损失由乙方承担，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

　　5、乙方代表（项目经理）易人，须提前5天书面通知建设单位。

　　6、工程交付甲方之前，乙方负责已完工程的成品及半成品保护（包括原有建筑物的成品保护），工程风险自本合同约定开工之日开始，乙方向甲方交付工程之日起转移。

　　7、保持现场清洁，做到工完场清，文明施工。

　　8、乙方负责无偿培训甲方人员，能熟练操作设备。

　　第七条设计变更

　　乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工，如施工中甲、乙双方对施工方案进行调整，所有变更需经甲方施工负责人书面认可，工程总价不变。

　　第八条隐蔽工程验收检查及返工

　　工程具备隐蔽条件时，乙方自检合格后提前12小时书面通知甲方共同进行隐蔽工程的检查和验收，并形成隐蔽验收记录。如未通知验收或者验收不合格，乙方即自行进行下一工序的，甲方有权要求返工，费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第九条竣工验收

　　工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提供完整的竣工资料。甲方代表在收到完整、合格的竣工资料后3天内，组织有关人员验收，并在验收后3天内给予批准接收或提出修改意见。

　　验收标准：现场调试使用，工程质量及使用功能必须达到国家规定的合格等级，且符合符合国家、行业、地方标准，例如：音效等指标。因乙方原因未达到质量标准的，乙方承担全部返工费用，工期不予顺延；

　　工程未验收合格，甲方提前使用，不视为工程验收合格。不符合交付条件或提交的交付文件不符合本合同约定的，甲方有权注明原因并拒绝接收工程。

　　第十条违约责任

　　乙方工程进度不符合合同约定的，乙方每延期一天，按合同额每日千分之三支付违约金。由于甲方原因影响工程进度的，工期予以顺延。

　　第十一条包修期

　　1、包修内容包括本合同及设计变更所包含的工程项目；

　　2、工程包修期限：包修期自双方验收合格签字之日起一年。

　　3、包修期间，乙方在接到维修通知后6小时内派人维修，特殊情况及时处理，否则，甲方可委托其他单位或人员维修，并扣除乙方相应的质保金。

　　4、零部件更换自更换之日起重新计算更换部位的包修期。

　　5、包修期内免费上门保养服务。包修期外终身维修及保养，并按成本价格随时提供原有设备的备品备件。

　　第十二条争议

　　1、未尽事宜的解决：本合同未尽事宜和工程量调整，可经双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。如协商不成，依法向胶州市人民法院诉讼。

　　第十三条合同生效与终止

　　１、合同生效的日期：本合同自签定之日起生效。

　　２、合同终止的日期：本合同至本工程无质量问题，包修期满后，自行终止。

　　第十四条合同份数

　　合同文件一式两份，两份具有同等法律效力，甲乙双方各持壹份。

　　第十五条双方需要说明的事项

　　1、本合同签定的依据为设计图纸。

　　2、乙方提供的产品样本做为合同附件，与合同具有同等法律效力。

　　合同附件：

　　1、音响设备（材料）进场验收表

　　2、音响设备安装隐蔽工程验收单

　　3、音响设备报价表

　　4、甲方确认的安装施工设计图

　　甲方(章) ：

　　乙方（章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　日期：

安装合同篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，甲方将西教学区h号楼三、四层走廊的铝合金窗的制作安装承包给乙方施工。为了明确双方的责任，确保工程质量与进度，经双方商定达成如下合同条款，以便双方共同遵守。

　　一、工程项目：

西教学区五号楼二、三层走廊的铝合金窗的制作安装

　　二、工程承包形式：

本工程由乙方包工包料、包运输、包安装。

　　三、工程质量：

争创优良工程

　　四、主辅材料：

　　1、型材：选用浙江栋梁新材股份有限公司开发生产的、具有“抗台”、“防水”的栋梁一号（80c）；（见附参与图）壁厚不小于1.2 ㎜；颜色：墨绿色。

　　2、玻璃：选用5 mm厚浮法白玻。

　　3、五金配件：

　　⑴牛筋玻璃密封条 ⑵进口尼龙滚轮 ⑶中高档窗锁

　　选用符合国标标准五金件，其它辅助材料均选用符合标准的合格产品。以上材料必须有产品合格证或材质单。

　　五、产品质量要求：

　　1、严格执行国家颁布的有关现行标准，对不符合国家质量标准产品，乙方应无条件保退修理，所发生的费用由乙方承担。

　　2、铝合金门窗严格按bg/t8478-XX、gb/8479-XX建筑装饰工程验收规范中有关规定执行，所有窗户必须符合设计要求及施工规范要求。

　　3、乙方根据甲方图纸式样制作（参见附图），双方商议确定式样尺寸，甲方签字后乙方开始制作。（具体施工尺寸按每个窗框测得的'具体尺寸为准。）窗框为双框。具体做法参照本办公楼北边已做好的铝合金窗。

　　（附：经协商4m以下墙框，全做四扇移动窗。每层的西边有二个框，分别是北4框与北8框。）

　　六、工程量与单价：

　　工程量计算按实际加工尺寸为准，最终以实际安装面积进行结算（窗数量以甲方提供的加工计划为准）。

　　铝合金窗每平方米综合单价为245元/㎡（含税、不含纱扇），工程量约为240平方米，合计58800元，大写：伍万捌千捌佰元整。

　　乙方需提供正式税务发票。

　　七、工程进度：服装搭配哪种产品祛斑效果好美白保湿面霜

　　1、工程完成时间XX年11月 8 日。

　　2、为了保证质量和进度，施工期间，甲乙双方应相互协商配合，互创施工条件，乙方应在现场派驻安装负责人，协商质量、安全及进度工作。

　　3、甲方在乙方安装人员进场前应提供安装电源。

　　4、如有工期延误，因甲方责任工期顺延，损失自负，因乙方责任费用自负，并承担所造成的损失。

　　5、不可抗力造成的工程延误，双方察看后认定解决。

　　八、付款方式：

　　施工结束，验收合乎要求后始付款。未按要求施工的，将返工重做。并扣留10%工程额质量保证金，半年后付清。

　　九、其他事项：

　　1、在铝合金窗安装过程中，甲、乙双方必须采取有效措施，安装好的窗户不得损坏，不得出现碰、挤、侵蚀等现象，以确保产品外观光亮、平整，如有损坏由责任方负责赔偿。

　　2、乙方施工人员进入现场，应遵守甲方现场管理和安全制度。甲方应向乙方提供施工条件,并密切配合乙方完成施工任务。乙方要做到文明施工，重视施工安全，并承担一切施工事故责任及赔偿责任。

　　3、本合同签订后双方要相互监督执行，若出现违约，责任由违约方承担。

　　4、本合同未尽事宜双方本着实事求是、公平公正和诚实信用的原则协商解决。

　　5、本合同一式四份甲、乙双方收存，签字盖章后生效，财务结算完毕后自动失效。

　　甲方: 乙方:

　　（盖章）（盖章）

　　甲方代表: 乙方代表:

　　XX年10月日 XX年10月日

安装合同篇9

　　发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：

　　“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：江语城小区配电工程

　　2、工程地点：恩施市施州大道608号——红庙经济开发区下官田

　　3、承包方式：包工包料

　　4、工程内容：安装630KVA箱变一台、400KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、10KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。

　　5、承包方式：包工包料

　　6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)： ( )包干。

　　二、工期：

　　1、本工程总工期为：以建筑工程同步

　　2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。

　　3、400KVA箱变一台，必需在年月日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。

　　4、乙方必需在年月日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。

　　三、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。

　　(2)提供到电力部门办理相关手续的`所有资料和证件。

　　(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。

　　(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。

　　2、乙方责任：

　　(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。

　　(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。

　　(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。

　　(4)负责对已完工程在未交付使用前的维护，并清理好现场。

　　(5)代理甲方负责整个供电工程的验收并承担发生的一切费用。

　　四、工程价款支付：

　　合同签定后，甲方在2日内向乙方支付计人民币元为定金，400KVA箱变到工地安装支付人民币元，其它工程设备材料到场后甲方支付50%工程款材料款，工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后，甲方10日内支付给乙方工程总价款45%的工程款(定金冲减)，其余5%留作工程质量保修金，一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。

　　五、争议和违约：

　　1、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决，或提交仲裁机构冲裁。

　　2、凡出现违反本合同条款均视为违约，违约方除负责赔偿损失外，还应支付工程总费用8%的违约赔偿金。

　　六、其它事项：

　　1、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除，否则一切后果由责任方承担，本合同在所有款项结算完毕后自动效。

　　2、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。

　　3、本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方(章)：法定代表人：委托代理人：

　　乙方(章)：法定代表人：委托代理人：

　　年月日

【安装合同】相关文章：

安装合同（经典）07-31