安装合同必备7篇
随着人们法律意识的加强，合同出现的次数越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家整理的安装合同7篇，欢迎大家分享。
安装合同 篇1
需方： (以下简称甲方) 供方： (以下简称乙方)
甲方现将 工程防盗门及防火防盗门加工制造及安装工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方责任与义务特订立本协议以便共同遵守。
一、工程名称：
二、承包范围：
负责防盗门的加工制作、安装
三、防盗门及防火门工程造价
四、产品及安装质量
1、产品验收以供方提供的样品及安装样板质量验收为准。产品质量保修期壹年，产品保修期从本项目工程竣工验收之日起计算(人为因素除外)。
2、乙方产品质量承诺如下：
①乙方产品质量采用材料必须达到约定条件的规定，锁具、备件配置符合需方要求，并在安装前出具相关部门的资质证书给甲方备案。
②安装质量必须符合国家现行质量验收标准要求。
③工程质量及产品不合格乙方必须无条件返工或退货，由此所发生的工料及其它损失乙方自负。
五、交货时间及要求
1、乙方安装时间应符合甲方的施工计划，并将门运到施工现场。
2、产品包装材料乙方自行回收。
六、甲乙双方责任
甲方责任：
1、提供乙方施工场地及施工所需水电。
2、粉刷、灌浆甲方责任。
乙方责任：
1、接受甲方管理，按甲方的安全文明标化施工要求清理场地。
2、自负工程安装工具、量具、材料及工人生活日用品。
3、在本工程没有安装完结之前，负责施工过程中的`成品保护。
4、自行负责施工人员的安全施工，发生安全事故乙方自负。
七、验收标准、方法及提出异议期限
以双方认可的样品门及工程质量验收为准，乙方安装完毕后，甲方组织验收，竣工验收后15日内未提出质量异议，视为产品质量验收合格。(备注：本产品不负责包验收，但负责提供有效证件及合格产品。)
八、付款方式
1、合同签订生效之日支付定金 ，产品到工地即支付 ，安装完毕内部验收合格后支付 ，余款三个月内一次付清全款。
2、本工程款项由甲方按乙方的正式发票金额以汇款方式支付给乙方结算。
九、违约责任
1、乙方未按照甲方要求履行供货或安装义务，甲方有权拒绝支付乙方货款，并每违约一次，要求乙方支付500元的违约金。
2、若甲方未按时支付货款，乙方有权要求甲方按照应付款0.2%支付违约金。
3、甲乙双方在合同过程中如发生纠纷，应友好协商解决，协商不成时，双方各自可上诉至所在地人民法院裁决。
十、其它约定事项
乙方完成合同交付通过需方验收合格之后，但尚未收合同约定全部款项之前，对交付的产品继续拥有所有权，在此期间，供方不承诺售后服务。
十一、本合同一式 份，甲、乙双方各壹份，双方签字盖章后生效。合同工程款全部支付后，自行失效。
甲方(签字盖章)： 乙方(签字盖章)： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话、传真：电话、传真： 开户银行： 开户银行： 帐号：账号：
签定地址： 签订时间： 年 月 日
安装合同 篇2
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围及合同价款：
（一）电气部分。
1、低压配电柜出线开关后至各楼层配电总箱，T接箱，双电源切换箱，泛光照明配电总箱，事故照明配电箱等有关电线、母线、桥架、线管的安装，调试和验收。以及单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路的假设和维护。
2、公共部分（地下室、楼梯间）的照明工程。
3、所有弱（火灾报警系统）电线管、孔、洞的预留预埋。
4、防雷接地工工程。
5、安全文明施工。
（二）合同价款。
本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。
五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。
六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59—99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
七、质量验收程序：
1、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。
3、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
4、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。
八、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有维修工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
九、本工程施工中，甲方除向乙方材料外，其余操作工、器具均由乙方自备。
十、本合同第四（二）条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。
十一、本合同第四（二）条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。
十二、付款办法：
1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。
2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后的工作量，向乙方支付当月完成工作量的45%。甲方在付款时扣除当月乙方借款和因故罚款。
3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方向乙方支付到承包应得人工费总额的70%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。
4、乙方剩余部分的施工人工费，在通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程最终未通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总人工费的80%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。
5乙方在每月领取生活费和人工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。
十三、保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度。待乙方承包的工程竣工验收备案后，预留3%的工程保修金，保修期限为年，如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。保修金不计利息。
十四、限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的'主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。
十五、甲方的责任和义务：
1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包人工费。
十六、乙方的责任和义务：
1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。
6、乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。
7、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境卫生，保持现场整洁文明和生活区干净舒适。
8、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
十七、违约责任。
（一）有下列情况之一，均属乙方违约：
1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的。
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的。
3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的。
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者。
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失和中止合同等处罚。
（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：
1、由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。
2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十八、其他：
1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴整齐。
2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。
十九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装合同 篇3
委托方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。
一、工程项目：
1、工程名称：
2、交货及安装工程地点：
3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，设计方案以甲方认可为准。
二、系统总造价及其支付：
(一)系统总造价
1、本安防系统含税总造价为 人民币 。
2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：
1、签订合同之日起 日内甲方付总工程款的 %;计：
2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的 %;计：
三、工期：
1、本合同签订后，乙方于 年 月 日进场，到 年 月 日止， 完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。
2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方协商可后作出工期调整，以此确定竣工日期。
四、供货及安装：
1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定.
五、维修保养：
1、本安防系统保修期为 一 年，自工程完工并通过甲方验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起 24 小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用。
2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。
3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。
4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的'故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分(如：线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。
六、双方责任：
(一)甲方责任：
1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的 日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
2、按工程进度向乙方支付工程款。
3、委派专人作现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4、在乙方交付设备后三日内组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
(二)乙方责任：
1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理。
2、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
3、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
七、违约责任：
1、除不可抗力(战争、天灾等)外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价 5%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的5 %计付违约金。
3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的1 %向甲方计付违约金。
4、本系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收，乙方必须无偿更换、返修，直至达到验收标准。
八、其他事宜：
1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后 5天内付清，否则按逾期付款处理。
2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向 人民法院提起诉讼。
4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。
5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果5日内不答复视为认可。
6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。
7、本合同一式 二 份，甲乙双方各执 一 份，具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇4
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等互利原则下：按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等原则，公平和诚信的原则。双方就建设工程施工劳务事项协商一致，乙方愿意承担咋放的`安装施工任务。并达成遵守如下协议：
工程名称：
工程地点：
开竣工时间：
一、项目承包名称范围：万华时代商务中心外墙铝型板安装，每瓶105元。
（1）工程结算按实际发生可视面积结算。合同价格包括完成合同所属的费用有：包工期、包质量、包后置埋板的安装、包人工工资、包人员服务、住宿费。
（2）乙方自行配备所需工具
（3）咋放提供钢材、方管、铝型板及所有辅料。若不及时，甲方应给乙方补偿有关工费及人员
二、工程量确定、结算及工程款支付、结算方式
（1）工程量结算：施工结束后，乙方结算人员与甲方技术人员以施工图纸为准，双方进行工作量最后审核。
（2）合同签订后3日内乙方人员及设备必须到场。
三、本工程款分期付款，包括骨架安装和铝型板安装，骨架完工付总工程量的40%，铝塑板开工时付10%剩余一次付清。
四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自签订日开始执行，乙方必须严格遵守工程建设安全生产的有关规定。接管各级安全检查人员依法实施监督检查，乙方要保证安装施工及管理人员的人身安全。对于乙方安全管理措施不到位造成的事故责任人及因此发生的费用由乙方承担。
甲方：
乙方：
签订日期：
安装合同 篇5
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
甲乙双方就郑开橄榄城项目入户门安装技术质量、施工进度、价款、安
全、成品保护、现场文明施工和工程验收等方面，根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，签订如下合同条款：
一、承包范围及价款：乙方从现场规定地点将门运至楼上，螺丝、打胶及安装费用，最终按照实际安装数量及实际尺寸结算，单价包死110元/樘。
二、质量及验收标准
1、入户门安装执行GB50210—20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》和GB50327—20xx《住宅装饰装修工程施工规范》，按照国家及地方有关门
质量验收规范进行验收；
2、入户门按现行河南省地方标准《建筑工程施工质量验收实施细则》（DB21/1234-20xx）；
三、 施工进度
门体运至施工现场，按甲方、业主要求的安装日期安装完成。如因乙
方人员不足影响工期，甲方可以高于乙方承包单价的价格另行安排人员施工，多出的'费用由乙方负责。
四、 甲方责任
1、甲方提供施工现场标高，乙方按标高施工；
2、甲方应提供门及相应安装材料的存放保管场地；
3、甲方负责给乙方提供施工所用电源；
五、 乙方责任
1、乙方应根据甲方要求安排施工进度；
2、乙方安装的门与地面（水平面为基准面）的水平和垂直尺寸公差不大于±2mm，以单元室内建筑500线为安装基准线，下返500mm；
3、乙方安装的门其安全性能必须满足国家规范的规定；
4、门框扇间密封采用真空密封胶条，；
5、乙方负责在门体安装校正后，设专人进行门口抹灰的技术指导及交底工作。
6、乙方负责与土建施工方确认具体安装位置。
7、配合物业在业主入住时对门体的验收工作。
六、付款及结算
1#—6#楼门全部运送至楼层内到位验收后付款4万元，全部安装完
验收后再支付4万元，打密封胶、安锁、交钥匙验收完付全款。
七、安全及消防
本工程施工安全及消防均由乙方负责，发生的一切法律后果由乙方承
担。
八、成品保护
入户门在工程竣工验收合格之前，所有成品保护工作主要由乙方负
责。乙方负责成品门进场前及安装后的成品塑料膜保护工作，以确保门
体不被污染；
九、现场文明施工
乙方在安装施工过程中负责现场文明施工，做到工完场清。
十、争议解决
甲乙双方发生争议，应友好协商解决，协商不成，向甲方所在地法院诉讼解决。
十一、违约责任
2、乙方必须按照甲方的施工进度组织安装，在施工过程中非因不可抗力及甲方变更等原因外，乙方应赔偿由此造成的经济损失（延误工期的损失等）。
十二、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。
甲 方：
负责人：
年 月 日
乙 方负责人：年 月 日日
安装合同 篇6
甲方：抚州市东旭房地产开发有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等互利原则，经友好协商，就甲方委托乙方代理发布、发布形象广告，一致同意达成如下条款：
一、 广告地点： 抚州市抚河大桥河滨公园（详见示意图）
二、 广告规格： 18m x 7m x 2面
三、 广告形式： 户外单立柱双面广告牌
1、甲方的广告画面文字内容应符合广告法等相关法律法规，乙方负责办理本合同所涉及的当地工商等报批手续及其费用。
2、灯光：采用400瓦/盏专业户外广告射灯盏），需在8月22日之前全部安装到位，费用由乙方承担。
四、亮灯时间：每晚四个小时，电费由乙方负责（具体时间按季节调整）。
五、广告验收：
本广告画面所有使用的喷绘布型号为530，广告上画亮灯后，乙方通知甲方，甲方需三个工作日内来人共同完成验收。
六、发布期限： 壹 年，（从20xx年09月 01 日至 20xx 年08 月 31日止）。
七、广告费：总价人民币 12 万元（大写壹拾贰万整）（含税），本价格包含税金、发布费、占地费、安装费、维修费、保险费、基础架制作费、工商、城管报批等费用。
八、付款方式。
甲、乙双方在签订合同第一次画面发布后甲方付广告费的30%（即 3.6 万元）给乙方；第二次付款在广告发布第六个月再付广告费的60%（即 7.2万元）给乙方；余款在发布期满前一个月付清广告费的10%（即 1.2万元）给乙方。每次付款前，乙方需提供正式发票。
九、广告牌《（架）结构》的设计、建造、维护、保养
1、乙方负责广告牌《（架）结构》的设计、施工、建造。乙方保证前述广告牌在安全、质量、用途等方面均符合国家有关规定、标准。如果乙方违反前述保证义务，因设计、施工建造原因造成的工伤事故及人员、车辆等安全事故，由乙
方负法律责任及承担由此引起的经济损失。
2、发布期间，乙方负责本广告牌的维修、保养、管理费用。派专人定期检查、维护、保养广告牌（架），定期检查灯光照明及其装置，发现不亮灯，画面损坏、松驰等须在两日内修复好。如因停电或电路、照明装置故障（即供电部门因素）等原因或其它不可抗力原因，使该广告牌的.灯光或（画面两日内不能正常修复好，乙方应向甲方电话及时通知。
3、发布期间，乙方须自行对本广告发布质量和效果进行检查。如甲方在检查中发现灯泡不亮，告知乙方后须在两日内完全修复好。
4、乙方负责户外广告报批手续，广告稿样审批，验收及发布期的免费保修维护，确保广告的清洁、完整，确保广告牌及附属设施的安全并承担由此产生的侵权行为之责任。乙方应保证该广告通过相关部门的审批，并保证该广告如期发行；如遇广告牌破损、污损等情形，乙方应及时或接到甲方通知书四十八小时内进行维修或清洁。如因该广告牌或其附属设施侵犯第三方权益而承担责任的，该责任由乙方承担。
5、本合同期内，因乙方无权使用该广告位或乙方对该广告位的使用权被停止，乙方应支付本合同未履行期限相应广告费用的双倍金额作为违约金。
6、发布期间或发布期后，如遇市政、规划及其它原因需拆除本广告牌（架），恢复场地原貌的，由乙方负责（包括所有费用）按有关规定执行，一切事项与甲方无关。乙方应无条件将未发布时间的总额平摊费用按比例一次性全额退还甲方。
7、在本合同期内乙方免费为甲方更换画面一次，广告发布期间，甲方后期如需另外更换画面，则乙方按15元/㎡收费，乙方负责画布喷绘安装实施，每次新换画布厚度不得低于530布，否则按违约没收该次所发生费用，且还须按要求重新在四十八小时内更换完成。画面在48小时内安装到位并通知甲方检查。
十、乙方未及时适当履行或不履行、部分履行合同约定义务的，应向甲方支付合同总额的5%作为违约金，并应继续履行合同，因此造成甲方损失的，乙方应予赔偿。
十一、因政府行为、自然灾害等不可抗力因素使本广告不能继续正常发布，甲、乙双方互不承担违约责任。合同广告费按年度实际发布天数计算，有关费用，甲、乙双方必须在5个工作日内结（付）清。
十二、本合同壹式伍份，甲方叁份，乙方贰份，具同等法律效力。未尽事宜及争议，双方友好协商解决。协商不能解决，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
广告位置示意图
甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 签约代表： 签约代表： 签约日期： 地点：
安装合同 篇7
甲方：____________
乙方：____________
依照公司与_______ 建设单位签订的_______ 工程施工合同之规定，并结合本工程的具体情况，由__________ 为甲方，代表陕西航天建筑工程公司统一对外行使履约责任， ______为乙方，分包甲方该工程安装分部分项工程，经双方协商一致，特签订本合同。
第一条 安装工程承包原则
1、承接工程任务时由甲方统一投标，工程中标后，乙方单位通过投标（议标）承接安装分部分项工程。
2、经过投（议）标确定安装施工单位后，由甲方与承担施工任务的安装负责人共同签订安装工程承包合同。
3、工程项目施工的全面管理由甲方负责。
第二条 工程概况
1、工程名称： _________________________
2、工程地点：_________________________
3、建筑面积：_______
4、工程内容： ________________________
第三条 安装工程承包范围
承包方式： 包工包料，包主材及所有辅材。
承包范围：
（11#12#20#楼及车库 范围内的甲方与建设单位施工总承包合同中协议的水、电、暖等全部安装工程）
（13#14#21#楼及车库 范围内的甲方与建设单位施工总承包合同中协议的水、电、暖等全部安装工程）。
第四条 合同工期
开工日期：以甲方开工报告为准。竣工日期：20xx年6月30日
合同工期总日历天数 / 天。
第五条 质量标准、文明工地要求
工程质量标准： 陕西省长安杯
文明工地要求： 陕西省级文明工地
第六条 安装工程承包价格
1、承包价格：
承包价格为甲方根据招标范围，向乙方所属项目部招标的中标价格。
⑴安装工程按本合同承包范围，承包价款为人民币： 元（小写），大写： ，平米造价约 371 元/㎡。
按中标预算造价，承包方向甲方交纳 20 %的管理费（含上交公司及安装公司的所有管理费）。
以上承包价格含 3.41 %的税金（若政府有相关调整文件，执行调整文件）。
2、乙方需向甲方另行支付水电费：结算时按实际造价比例分摊。
第七条 工程结算：
结算价格＝承包价款＋变更签证－乙方需另行支付的费用
其中：乙方需另行支付的费用项目详见补充条款
第八条 付款办法：
1、经甲乙双方协商，本工程履约保证金，按造价比例各自承担（或不承担）相应部分。
2、参照公司与建设单位签订的施工合同付款办法（本工程不付预付款），根据到款额度及实际施工工程量，每月进度款扣除20%的管理费。
3、与建设单位工程结算生效，甲乙双方安装结算确认后，除留结算价的 5 %保修金外，余款自建设单位付款后 30 天内一次付清。保修期满甲方支付保修金后 30 天内，扣除相应款项后无息支付乙方。
第九条 双方义务与权力
1、甲方义务与权力
(1)、根据公司规定，甲方通过乙方，选择合适的安装项目部或项目负责人。
(2)、全面负责工程的文明工地，安全生产，质量达标等项目的管理协调工作。
(3)、负责向乙方提供施工场地及用水、用电，并提供现场临时办公室一间，库房一间，另有要求的双方另议。
(4)、负责向乙方提供施工用垂直运输机械及脚手架等施工设施。
(5)、负责工程正常设计图纸范围内的吊装、洞、槽预留及修补工作，乙方必须跟班配合。因乙方原因造成的滞后，由乙方解决。
(6)、负责已完工程成品及半成品的保护工作。
(7)、组织召开生产例会或调度会等各种现场协调沟通会议，并通知乙方参加。
(8)、及时向乙方传递建设单位或监理的有关指令、变更通知等。
(9)、向乙方提供本工程的业务用章。
(10)、负责统一收集汇总并按时向建设单位或监理报送各种资料或报表。
(11)、依据建设单位的付款方式，按双方约定支付乙方各种款项。
(12)、负责组织本工程与建设单位的结算工作，按时报送建设单位审核，工程审计生效后一个月内与乙方作好内部结算。
(13)、负责组织工程最终检验、竣工验收和工程创奖。
(14)、负责统一组织交工后回访服务。
(15)、紧急情况下，甲方若联系不上乙方负责人，有权不通过乙方做出决定，但事后需告知乙方。
(16)、甲方有权对乙方违反规定或不按合同约定施工予以纠正，纠正后仍然没有改正的，甲方有权酌情开具违约金单据。
2、乙方义务与权利
(1)、服从甲方统一组织协调。
(2)、配合甲方做好安装部分的施工组织设计工作。组织承包范围内安装项目的施工、生产、任务的如期完成，并对其质量、安全、进度及经营全面负责。
(3)、根据甲方要求，按时报送施工方案、计划和各类统计报表。
(4)、按时参加甲方组织的图纸会审和生产例会或调度会。
(5)、乙方在土建主体施工中必须跟班作业，配合甲方搞好工程预留、预埋与交叉配合，以免影响施工总体进度。
(6)、墙面剔槽、打洞必须用电锤和电钻或其他专用工具，并在施工之前同甲方商议。如乙方不用剔槽机、电锤、电钻或其他专用工具而造成的成品、半成品损坏，由乙方负担相应责任。
(7)、吊装、修补自身原因造成的洞、槽缺陷。
(8)、做好文明施工，做到工完场清，做好并负责已完工程成品及半成品的保护工作。
(9)、及时收集、整理好工程竣工资料，并交给甲方。
(10)、与业主保持良好的协作关系，强化“无渗漏”思想，确保工程质量，达到公司与业主所签合同的质量要求。
(11)、严格按照操作规程施工，遵守甲方各项安全规定，对甲方指出的安全隐患及时整改，杜绝重大伤亡事故。且每个项目设一名安全员。若因乙方自身原因造成的安全事故及损失由乙方负责。
(12)、负责安装分部质量创优，并配合最终检验和竣工验收。
(13)、负责安装工程服务维修。
(14)、由安装项目部负责完成安装部分结算资料的收集、做出安装部分结算，并按时报送甲方，由甲方报送建设单位审核，并配合甲方完成安装部分结算的核对工作。
(15)、乙方现场负责人电话应随时保持开机状态，以确保甲方能联系上。
(16)、乙方应积极配合甲方做好文明工地建设。
(17)、若甲方不按合同约定支付工程款，导致该工程资金周转困难，且经双方协商不能达成一致时，可以书面形式向公司有关领导申请协调，并有权要求甲方承担由此带来的损失。
(18)、工程竣工验收合格后，乙方应及时配合甲方进行结算，确保结算工作顺利完成，工程款按时收回。
第十条 违约责任
在施工过程中，由于甲方或者乙方自身原因，发生下列情况之一者，应承担违约责任，并赔偿对方经济损失。
甲方的违约责任：
1、未按审定的`施工组织设计中各阶段计划进度控制点形象进度完成。
2、不按施工组织设计要求实施，给乙方造成施工难度者。
3、未按设计要求完成自身留洞、留槽、预留者。
4、无正当理由不能按时拨付工程款，影响对方正常施工者。
乙方的违约责任：
1、因自身施工工序达不到要求，给对方增加施工难度的。
2、因施工质量和配合问题，影响对方上道工序或下道工序的。
3、损坏对方已完工程成品、半成品的。
4、因乙方原因延误工期，造成对方抢、赶工期的。
5、因乙方原因不能按时向业主（或业主指定的相关专业机构）报送竣工验收、结算资料的，造成工程款不能及时回收的。
6、在甲方按照建设单位支付工程款比例支付乙方工程款后，乙方在后期装修阶段，不能因资金缺口或其它理由延误工期。
7、如因乙方自身责任造成社会罚款，应全面承担该罚款。如双方均有相应责任，则按各自造价比例和区分责任轻重程度承担罚款。
8、在工程保修期间，因乙方工程质量问题的维修，造成甲方及业主的经济损失由乙方承担。
第十一条 争议解决：
1、本合同未提及内容，甲乙双方均须执行与建设单位签订的施工合同相应条款。
2、在执行本合同发生争议时，甲乙双方应及时、友好协商，协商达不成一致时，任何一方均可以书面形式向公司有关领导申请协调，一经裁定，双方均须无条件执行。
第十二条 补充条款
1、本工程获得的质量（雁塔杯、长安杯、鲁班奖）及进度奖金，按双方造价比例划分，如未达到省级文明工地，其文明工地费相应扣除。
2、甲方所付款项需在公司内部记账划分。
3、乙方需向甲方另行支付水电费：结算时按实际造价比例分摊。
4、乙方需向甲方交纳质量及安全保证金20万元，在竣工验收后无息一次返还。
5、本工程所有付款及报账方式均应执行航建安装公司的有关规定。同时应遵守甲方与建设方签订的施工合同中的各项条款。
6、印花税和水利基金以实际缴纳金额按土建安装审定造价比例进行分摊。
7、现场发生的其他费用以现场负责人出具的结算依据为准结算。（需要土建另行配合的费用，在结算款中扣除。需要采用土建部分采购的材料费（如钢筋，水泥等），为了外观土建需要另外增加的工作费应另外收费，在结算款中扣除。）
8、关于工程施工的罚款按土建安装审定价比例分配（罚款原因由乙方造成的，乙方负全责；与乙方无关的不予计算。）
本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，至本工程完工、甲乙双方结算生效、保修期满、款项付清后自动失效。
本合同一式 伍 份，甲方、乙方、安装项目部、财务处、经营管理处各持一份。
甲 方：（公章） 乙 方：
负责人：（签字） 负责人：（签字）
年 月 日 年 月 日
【安装合同】相关文章：
安装合同【精选】08-16
(精选)安装合同08-06
安装合同【经典】08-14
【精选】安装合同08-10
安装合同（精选）08-13
(经典)安装合同08-13
安装合同[精选]08-26
安装合同07-20
安装合同(经典)07-28
[经典]安装合同08-05