工程合同

工程合同精选[9篇]

　　在人民愈发重视法律的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家整理的工程合同9篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程合同 篇1

　　委托方：

　　受托方：

　　委托方为 工程的建设单位，受托方为具备法定资质

　　以及丰富建设项目咨询服务经验的专业咨询公司。委托方因 工程，受托受托方进行该项目的可行性研究报告（项目建议书）编制工作，为了明确双方的权责，维护各自合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在平等、自愿、互利的基础上，就服务事宜协商一致，制定本合同，以资共同信守。

　　一、受托方的服务内容

　　1.1 受托方为委托方编制可行性研究报告（项目建议书），可行性研究报告（项目建议书）应包括但不限于以下内容：

　　1.1.1 项目的背景及概况

　　1.1.2 项目的发展及需求分析

　　1.1.3 对该项目现场及周边环境进行详细研究，并根据场地现状及建设条件，提出评价意见

　　1.1.4 对各专业设计进行研究，提出项目的建设方案

　　1.1.5 通过对环境影响的评估及分析，提出环境影响总统评价

　　1.1.6 分析周边环境及交通状况，提出交通安全措施

　　1.1.7 项目实施安排与进度计划

　　1.1.8 投资估算与资金筹措

　　1.1.9 财务与社会评价

　　1.1.10 结论与建议

　　以上十项内容可结合项目的具体情况进行调改，最终形成完整的该项目可行性研究报告（项目建议书）。

　　1.2 提供服务过程中受托方应服从委托方制定的服务方案和具体的服务工作安排。

　　1.3 受托方应在本合同签订且委托方提交全部资料后x个工作日内向委托方提交可行性研究报告（项目建议书）一式 份。

　　二、服务费用的标准及结算

　　2.1服务费合计为 元整（大写： 元整），本费用为固定费用（按号文件规定取费标准计取），在受托方全面履行本合同义务的前提下，上述费用为委托方应支付给受托方的全部费用。

　　2.2 服务费用具体方式为：分两次支付，本合同生效后 日内，委托方向受托方支付预付款 元（大写： 元整）；受托方向委托方提交符合本合同约定的可行性研究报告（项目建议书）后，经委托方书面认可且可行性研究报告（项目建议书）得到政府相关部门批准之日起 日内，受托方向受托方支付 元整大写： 元整）。

　　三、双方的权利和义务

　　3.1 委托方的权利和义务

　　3.1.1 委托方应在本合同签订后 个工作日内，向受托方提高目前现有的与工程相关的数据和资料。

　　3.1.2 检查、监督受托方的工作，对受托方不符合合同规定的服务内容，委托方有权要求受托方限期改正。

　　3.1.3 受托方服务人员的工作能力及表现不符合合同的约定和委托方要求的，委托方有权要求受托方更换工作人员。

　　3.1.4 受托方应如实向委托方提供服务人员详细资料。

　　3.1.5 受托方在从事服务过程中，受托方有权派专人监督、检查。

　　3.1.6 在合同期内，委托方进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，如上述信息资料对可行性研究报告（项目建议书）的`编制工作密切相关，委托方应及时地提供给受托方，必要时可吸收受托方参加本工程可行性研究的人员参加。

　　3.1.7 在不违反有关国家法律规定和委托方工作制度的前提下，委托方可对受托方的服务工作提供配合。

　　3.1.8 本项目进行过程中委托方无需再向受托方支付其他任何费用，受托方应自行承担其工作人员的食、宿、交通费用以及服务中发生的其他费用。

　　3.2 受托方的权利和义务

　　3.2.1 在提供符合本合同约定的服务后，受托方有权要求委托方付款。

　　3.2.2 在不违反有关国家法律法规和委托方工作制度的前提下，受托方可以要求委托方对其服务工作提供配合。

　　3.2.3 受托方应按照约定时间和要求完成可行性研究报告（项目建议书）的编制。

　　3.2.4 在申请政府相关部门审核可行性研究报告（项目建议书）时，如上述文件内容需要调整，受托方应无偿负责修改和返工。

　　3.2.5 在编制可行性研究报告（项目建议书）过程中，因委托方对工程提出重大变更致使可行性研究报告（项目建议书）必须进行重新编制的，双方应另行协商确定费用和出具报告书的时间。

　　3.2.6 受托方应积极配合委托方的工作，发现问题及时上报委托方负责人。

　　3.2.7 受托方服务不符合国家及当地政府有关规定而导致委托方遭受的损失，受托方应负责赔偿。

　　3.2.8 未经委托方书面同意，受托方不得将本合同项目下的工作全部或部分转委托给任何第三方。

　　四、知识产权及保密条款

　　4.1 可行性研究报告（项目建议书）的知识产权由双方协商确定。

　　受托方对于委托方提供的一切信息及资料负有严格的保密义务，不得以任何名义以此进行牟利活动，不得发表，也不得向任何第三方透露，否则应赔偿由此给委托方造成的损失。

　　4.2 任何一方及其工作人员，对在就本项目进行洽谈接触及其后的工作开展过程中，所知悉的对方未公开的信息与资料（包括但不限于书面、光盘、电子数据等任何形式），均应保密，否则，应赔偿对方因此遭受的经济损失。

　　五、违约责任

　　5.1 甲乙双方应当诚信、全面履行本合同，如有违约，应赔偿由此给守约方造成的全部损失。

　　5.2 在受托方依约履行本合同的前提下，委托方迟延支付服务费用的，每延迟一日，应当按照应付而未付金额的 ‰向委托方支付违约金。

　　5.3 受托方未能按时提交符合本合同约定的可行性研究报告（项目建议书），每延迟一日，应按服务费用总额的 ‰支付违约金，延迟达到 日，委托方有权单方解除本合同。受托方提交的可行性研究报告（项目建议书）如未能通过政府部门批准的，受托方应无条件进行修改、返工，直至通过批准。

　　5.4 因受托方不具备政府相关部门确认的资质而给委托方造成的一切损失，由受托方负责赔偿。

工程合同 篇2

　　1工程概况

　　山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要承担发电任务，其次是反调节任务。工程规模属大(2)型，工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案，总装机为3×47mW，单机流量157.30m3/s。

　　2建设工程监理

　　水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。

　　2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时，严格按照国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行解释时，要按照合同文件的先后排列顺序，有序安排，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的.解释，不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格按照总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应承担的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。

　　2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格按照签订的合同，审批承包商编制的施工计划，同时，严格按计划进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要，要求承包商提前完工的，监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：

　　①提前的时间和修订后的进度计划；

　　②承包人的赶工措施；

　　③发包人为赶工提供的条件；

　　④赶工费用和奖金，以及专用条款相关具体规定。

　　以便提高承包方工作积极性。

　　对于承包商未能按期完工的，严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待，特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不可抗力原因的，非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要认真分析，做到公正、公平、合理解决。

　　2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等，应根据具体情况具体处理，防止造成甲乙双方经济损失。

　　2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量；改变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工顺序等原因造成工程变更的，监理工程师要根据工程变更令，从提高工程效率出发，避免造成管理混乱。

　　2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。

　　2.6合同争议与索赔管理

　　2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格按照以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一致意见的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥善处理。

　　2.6.2索赔管理根据索赔的依据，严格按照施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：

　　①与施工合同对照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的原因造成的工期延误；

　　②不属于承包商应承担责任；

　　③承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应认真审核以下项目：

　　①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；

　　②承包商的取费标准是否正确、合理；

　　③分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。

　　3几点建议

　　结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注：

　　①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；

　　②重视金结、机电设备安装与土建协调工作；

　　③重视材料供应；

　　④重视处理索赔及时处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。

　　参考文献

　　[1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版).

　　[2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号：SKDZ-1401010).

　　[3]中华人民共和国合同法.

工程合同 篇3

　　承租方（甲方）广西建工集团第四建筑工程有限责任公司三亚迎宾路项目部 租赁方（乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定及双方自愿原则，就租赁钢板桩打桩机事宜经协商达成如下协议：

　　第一条：租赁设备期限

　　租赁开始时间为 年 月 日，结束时间为 年 月日。若租赁期限已满，为保证工程顺利施工，甲方要求延长租赁期限，应在租赁期限之前至少 天以书面形式通知乙方，乙方接到通知后，应同意延长租赁期限，租赁费按承租费用的月均算。

　　第二条：租赁设备租金及相关费用

　　1、 本协议租金实行月支付制，月租金（大写）柒万伍仟元（小写75000），租金支付方式为（现金），月底结帐；

　　2、 桩机进出场费由方负责；

　　3、 桩机维修费用由方负责。

　　第三条：误工及处理办法

　　施工工期如因甲方或是不可抗拒原因（天气、征地）而耽误工期，所造成的工期损失由甲方承担；如机械需要修理或保养，所耽误的工期则自动从当月扣除。

　　第四条：司机事宜

　　1、 甲方为乙方桩机司机提供住宿，其他由乙方自行解决；

　　2、 文明、安全施工，如发生人身伤亡、机械损坏，乙方自负责任并承担相关费用。

　　第五条：协议的解除

　　1、 本协议期限满后；

　　2、 本协议有效期内双方达成终止协议；

　　3、 本协议任何一方因地震、风暴等不可抗拒原因丧失继续履行本协议的能力；

　　4、 乙方将设备擅自转租、转让、转借给第三人，甲方有权终止协议。

　　第六条：违约责任

　　1、 乙方未按约定提供设备致使甲方不能正常施工的，应减收相应租金；甲方有权要求

　　乙方继续履行或解除协议，并赔偿相应的'损失。如甲方相应的损失无法得到赔偿的，乙方应承担赔偿责任；

　　2、 本协议任一方均应按本合同的约定履行租金的权利及义务，任何一方违反本协议条

　　款造成另一方的损失，需由违约方赔偿损失。

　　第七条：争议解决方法

　　协议履行中发生的争议，由双方协商或报三亚市人民政府有关部门解决。

　　第八条：附则

　　本协议一式两份，甲乙双方各一份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　甲方（签字）：乙方（签字）：年月日 年月日

工程合同 篇4

　　甲方：******项目部

　　乙方：*****

　　经甲乙双方协商，甲方将****栋外装饰工程施工任务委托乙方施工，为了明确甲乙双方的责任、权利和义务，本着密切配合，互相合作，分工负责的原则，根据国家经济合同条例结合本工程的具体实际情况，经甲乙双方协商一致，同意订立如下合同条款，甲乙双方共同遵照执行。

　　第一条：工程概况

　　一、工程名称：*****

　　二、工程地点：*****花园东侧

　　第二条：任务范围及承包方式

　　1、任务范围：5栋外墙面、线条抹灰贴面砖，外墙面以外或门窗以外的梁板天花抹灰，瓦屋面工程。

　　2、承包方式：乙方按施工图纸的要求包工、包工程质量优良、包工程进度、包安全。

　　第三条：工期

　　20xx年11月3开工，20xx年1月15日竣工。

　　第四条：工程结算及付款

　　一、工程结算

　　1、外墙面贴面砖，工作内容包括；材料运输、钉挂钢丝网、清理基层、基层扫毛或刷水泥浆、装模用管洞凿宽堵塞、定点放线、筛砂、砂浆搅拌、基层抹砂浆、贴面砖、擦缝或勾缝，墙洞或管洞边修补贴砖、砖面清洁（用水或盐酸冲洗）、铺设操作脚手板吊料平台铺板等全部工作内容，按实际粘贴面积（包括线条展开面积）以平方米计算，综合单价为每平方米贰拾肆元伍角。其中：抹底灰为每平方米单价柒元。

　　2、外墙面以外或门窗以外的阳台、空调板、飘板非贴面砖的梁、板、天花等抹灰工程，工作内容包括：材料运输、砂浆搅拌、筛砂、基层扫毛或刷水泥浆、定点放线、抹砂浆、表面压光等全部工作内容，按实际完成面积以平方米计算，综合单价为每平方米伍元。

　　3、瓦屋面工程：工作内容包括：材料运输、砼及砂浆搅拌、基层清理、抹水泥砂浆防水保护层、铺钢丝网、细石砼层浇捣、铺挂屋面瓦、脊瓦、擦缝、瓦清洁等工作内容，按投影面积以平方米计算，综合单价为每平方米贰拾捌元。

　　4、架空层墙面勾缝按每平方米单价壹元计算。

　　5、时工按甲方签证为准，每工日单价肆拾元。

　　二、付款办法

　　1、乙方进入施工现场后，按进场人数到甲方处领取饭卡，用餐时进行登记，甲方在下月支付给乙方的工程进度款中扣回。

　　2、甲方每月按乙方上月完成合格工程量的`60%计付给乙方工程进度款，余款40%在乙方全部完成合同任务后一个月内付清。

　　3、乙方发放给工人的工资要造表报甲方，并要公示三天，保证工人工资按数发到工人手中。

　　第五条：甲乙双方责任

　　一、甲方的责任

　　1、负责技术指导和监督工作。

　　2、负责乙方员工的住房及生活水电。

　　3、提供统一饭堂供乙方员工就餐。

　　4、负责供应乙方施工用的工程材料及砂桨搅拌机、斗车。

　　二、乙方的责任

　　1、乙方必须严格按施工图纸和验收规范组织施工，在正式开工前，乙方先做样板，以后按样板标准检验，确保工程质量符合设计要求和验收规范标准。由于乙方施工质量不合格造成的经济损失（包括赔偿甲方材料费）均由乙方负责。

　　2、自备施工所需的卷尺、铁铲、切割机（含锯片）等工具、用具、用品。

　　3、乙方要充分利用材料，落地砂浆要及时回收使用，材料不能乱丢乱放，做到不乱用、不浪费，若经发现浪费将处予材料原价的二倍罚款。4、负责现场清理、完工后的全部剩余材料要搬运到甲方指定的地点堆码整齐。做到文明施工、工完场清，否则，甲方安排杂工清理，其费用由乙方负责。

　　5、乙方人员在施工期间，必须遵守安全施工操作规程和安全施工管理的规章制度。否则，由此造成的一切安全工伤事故责任和经济责任均由乙方负责。

　　6、乙方施工人员的一切劳保福利（安全帽除外）、劳动保险费用由乙方负责。意外保险费由甲方统一代理缴纳。

　　7、必须按规定填报安全技术资料，每欠一张罚款10元。

　　8、乙方员工必须遵守国家及当地政府的法律、法规和甲方的现场管理制度。服从甲方管理人员的指挥和合理安排。如触犯法律的移交公安、司法机关处理。

　　9、在施工现场，必须按规定着戴劳保用品，如有违者，每人次罚款100元。

　　10、严禁在工地打架闹事，如有违反者必须赔偿受害者的经济损失、并罚乙方1000元，并令当事者立即退场，触犯法律者送公安机关处理。

　　11、不得在施工现场随地大小便，如有违者，每人次罚款100元。

　　12、乙方员工不得在施工现场内开小灶，生活用品自理。

　　13、施工期间，领班班长必须在施工现场进行现场施工管理。

　　第六条：其它

　　1、乙方必须听从甲方管理人员的指挥，否则甲方有权令乙方停工，一切责任由乙方负责。

　　2、乙方必须保证完成甲方安排的施工进度计划，保证进场施工人员不少于80人开工，否则甲方有权另行安排乙方合同内的任务，由此造成的一切责任由乙方负责。

　　3、乙方必须保证施工质量，若施工质量不合格，甲方有权令乙方停工退场，并不结算已完工程量。

　　4、乙方从签订合同之日起，试用期为一个月，如有下列情况之一者，甲方有权令乙方必须无条件自动停工退场。

　　（1）乙方人员不服从甲方管理人员的指挥。

　　（2）工程施工进度不能满足甲方施工进度计划要求。

　　（3）浪费工程材料。

　　（4）工程施工质量达不到检验合格标准。

　　5、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　6、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　本合同自双方签字盖章后生效，该工程结算付清款项后自然失效。

　　甲方代表：乙方代表：

　　签约时间：年月日

　　发包方：（以下简称甲方）

　　住址：

　　法定代表人：

　　承包方：（以下简称乙方）

　　住址：

　　法定代表人：

工程合同 篇5

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围：设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路架设施工（米）。

　　四、开竣工时间：________年____月____日至年____月____日。

　　五、配电工程线路架设总造价为人民币元整（元），经甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程所需材料及施工。

　　六、工程款支付方式：甲方于________年____月____日一次性支付乙方前期施工材料款：元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部工程款。

　　七、技术资料：

　　凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备。

　　八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。

　　九、安全生产：

　　工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方不负责。

　　十、违约责任：

　　按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的有关规定执行。

　　十

　　一、保修条款：

　　以国家电力部门出台的保修周期________年为准，因施工质量造成的.一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。十

　　二、合同以双方签字之日起生效。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕________年后失效。

　　合同签订日期：年____月

　　甲方（签章）：

　　乙方（签章）：

　　代表：

　　代表：

　　电话：

　　电话

工程合同 篇6

　　发包人(以下简称甲方)：

　　承包人(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东文化路西) ，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：

　　一、项目概况及承包范围

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、承包范围：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。

　　二、承包方式

　　1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。

　　2、包所有人工作用具工具机械等。

　　三、工程款支付方式

　　工程款支付：

　　甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付 元。第二次混凝土的浇筑完成支付 元。第三次侧石平石铺设完成支付 元。第四次步道砖完成支付 元。工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的'所有工程款。

　　四、违约金

　　双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。

　　五、合同生效

　　1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇7

　　致：_______房地产开发有限公司

　　我公司与贵公司于____年____月____日签订了一项建设工程施工合同，合同约定由我公司承建贵公司的__________工程。合同签订后，我公司积极组织力量施工，工程于____年____月____日开工，____年____月____日主体封顶。按合同专用条款第26条工程款支付约定，贵公司应于____年____月____日前支付工程进度款约________万元，以及____年____月____日前累计支付工程进度款不低于________万元。

　　截止目前，我公司共收到工程进度款________万元，拖欠的工程进度款经我公司多次催要，贵公司却迟迟不予支付。贵公司不履行自已付款义务的行为，导致我公司拖欠大量的`劳务费、材料款、农民工工资不能按时支付，已严重影响了我公司的正常生产经营。因此，希望贵公司接到我公司的致函后，七日内将所欠工程款支付我公司。否则，我公司将按合同约定的违约、索赔等相关条款执行，并保留通过法律途径解决，请贵公司慎重考虑，尽快解决工程欠款事宜。

　　特此函告。

　　附：工程进度报表

　　_________有限公司

　　____年____月____日

工程合同 篇8

　　甲方：盐池县综合福利中心

　　乙方：盐池供热公司

　　依照《中华人民共和国合同法》以及有关规定和地方现行劳动法的要求。双方根据包工包料，工程分工负责协作的精神，并承担一切的责任和义务，经甲乙双方充分协商商定合同，并严肃执行。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：盐池县综合福利中心采暖管网安装工程

　　2、工程地址：盐池县综合福利中心

　　3、承包方式：包工包料。

　　4、工程期限：本工程自20xx年10月15日至20xx年11月1日完工，工期为15天。

　　5、合同价款：按照实际发生工程量计算，共计捌万叁仟柒佰柒拾贰元整(￥：83772.00元整)，详见清单。

　　6、付款方式：乙方进入工地首付工程总价款的'70%，工程完工后付20%，剩余10%交工后试用两个月全部付清。

　　7、乙方工人的住宿和生活，自行在施工现场外安排与甲方无关。

　　第二条：工程质量

　　1、甲方根据国家质量验收规范和本工程技术规范的评定标准、对乙方进行技术监督和质量要求、乙方施工中工程

　　没有达到标准的、如造成施工返工、后果自负、并赔偿甲方损失。

　　2、乙方必须按照图纸设计变更、技术规范及甲方和技术人员交底说明为依据、精心组织施工，全部工程质量必须保证合格，否则造成一工损失由乙方承担。

　　第三条：工程安全

　　1、分项工程承包的所有施工人员，若在施工过程中违章操作或马虎大意造成的工伤事故由乙方承担全部责任。

　　2、施工现场必须每天达到清洁，所用小型设备、材料及废料堆放整齐，达到文明施工。

　　第四条：附则

　　1、因履行本合同发生劳动争议，双方均可向劳动仲裁委员会申请仲裁。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份。

　　3、本合同未尽事宜，按照国家和自治区有关规定执行。

　　4、本合同自双方签字盖章之日起生效，到工程竣工并结算完毕后失效。

　　甲 方：盐池县综合福利中心

　　乙 方：盐池供热公司

　　年 月 日

工程合同 篇9

　　甲方：______________________联系电话：______________________

　　乙方：______________________联系电话：______________________

　　甲乙双方经友好协商，就______工程达成以下协议：

　　1.甲方为乙方提供______设备及软件，共____。

　　合同总价款：_________元(大写：_________万____仟____百____拾整)

　　其中软件费：_________元(大写：_________万____仟____百____拾整)

　　硬件费：________元(大写：________万____仟____百____拾整)

　　工程费：_________元(大写：_________万____仟____百____拾整)

　　2.付款方式

　　乙方先付甲方总工程预付款。共_________元(大写：____万____仟____百____拾整)

　　其中软件费：_________元(大写：____万____仟____百____拾整)

　　硬件费：_________元(大写：____万____仟____百____拾整)

　　工程费：_________元(大写：____万____仟____百____拾整)

　　甲方电脑硬件送达乙方指定场地经乙方点数后，乙方须当即付给甲方所有硬件费用。

　　完成安装后，乙方在____日内向甲方支付其余全部款项。

　　以上付款方式均为现金付款。

　　3.甲方责任

　　(1)甲方在乙方要求的时间________年____月____日之前完成软件安装调试。

　　(2)甲方负责培训乙方的系统管理员和该软件的维护期为________年，维护地点在甲方公司所在地。________年内因甲方提供硬件设备非人为损坏而引起软件被破坏，甲方提供恢复。

　　(3)如果是按乙方的要求扩允功能，甲方可收取扩充部分的费用。

　　(4)________年以后甲方对提供设备和软件有偿维护，维护费用为____元年(不包括更换设备和增加软件支持点数的费用)。

　　4.乙方责任

　　(1)甲方调试系统所用的素材仅供系统测试，均不得用于营业或其它以盈利为目的的商业活动，否则涉及的一切民事及刑事法律责任由乙方承担。

　　(2)乙方用于营业或其它以盈利为目的的商业活动所需之节目由乙方自行解决，甲方概不负责。

　　(3)由乙方在以后使用中，由人为造成的系统的损坏，需要甲方上门服务的，甲方发生的`费用全部由乙方负责。

　　5.其他事项

　　(1)不得对软件加以仿制;对软件权利的标志不得除去、遮盖或涂抹等。

　　(2)按本合同第2条的规定，若乙方逾期不付款超过____天，甲方有权终止合同，由此造成的后果甲方概不负责在。

　　6.违约责任

　　双方若有未尽事宜，由双方共同协商解决，若有一方违约或侵权，参照我国有关法律法规处理;双方若有纠纷，提交人民法院裁判解决。

　　7.本合同自甲乙双方代表签字及盖章后生效;合同正本一式贰份，双方各执壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。声明：本合同经复印或涂改后无效!

　　甲方：(盖章)_______

　　负责人：_____________

　　时间：_______________

　　地点：_______________

　　乙方：(盖章)_______

　　负责人：_____________

　　时间：_______________

　　地点

【工程合同】相关文章：

工程工程合同范本02-04

建筑工程工程合同04-08

实用工程工程合同 工程协议书03-07

新版建筑工程工程合同04-13

标准建筑工程工程合同04-21

工程合同（精选）07-28

【精选】工程合同07-31

工程合同[精选]07-23

工程合同【精选】08-02

[精选]工程合同08-11