工程合同

时间:2023-09-28 09:16:15 合同范本 我要投稿

工程合同[优选9篇]

  随着人们法律观念的日益增强,越来越多事情需要用到合同,合同是企业发展中一个非常重要的因素。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编帮大家整理的工程合同9篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

工程合同[优选9篇]

工程合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  受甲方委托,乙方承担号楼节能工程质量检测工作,为明确双方职责尽快完成检测工作,根据《中华人民共和国合同法》的规定,特签订本合同,甲乙双方必须严格执行。

  一、检测依据

  1.GB50411-20xx《建筑节能工程施工质量验收规范》

  2.GB50189-20xx《公共建筑节能设计标准》

  3.DB45/T393-20xx《民用建筑节能检验规范》

  4.DB45/T221-20xx《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》

  二、检测内容、数量及单价

  1、墙体节能工程

  1)相同材料、相同工艺、相同做法墙体构件(外墙保温系统)传热系数检测抽检数量每个单体建筑不少于1组,检测费单价为元/组,计组,共元。

  2)外墙节能构造:根据《建筑节能工程施工质量验收规范》附录C规定一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。暂按一种墙体计算,抽样数量为组,检测费单价为元/组。

  2、屋面、墙体节能工程

  1)屋面、墙体保温材料每种材料导热系数按《建筑节能工程施工质量验收规范》4.2.3条规定2万平米以下3组,2万平米以上6组。检测费单价为单种材料导热系数元/组,计组,共元。

  3、建筑外窗节能工程

  a)单层玻璃遮阳系数(可见光透射比)检测抽1组,检测费为元/组。计组,共

  元。

  4、配电与照明工程

  a)电线截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽,每个单体建筑最少抽2种规格,检测费为元/规格,计种规格,共元。

  b)电缆截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽,每个单体最少抽2种规格,检测费为元/(规格·每芯),计规格x芯=组,共元。

  三、检测费用及付款方式

  1.检测费用:合计元优惠至八折进行结算,检测费用计元(元整)。(最终检测费用按实际检测数量为准)

  2.付款方式:本协议签订后一周内,甲方支付总检测费用的%给乙方。乙方向甲方提供最终检测成果报告后,甲方一次性支付完检测费余款,甲方付清款项前,乙方应向甲方提供全额发票。

  四、甲方责任

  1.负责提供检测所需的设计图纸等技术资料;

  2.负责按本合同及相关国家标准规范要求送检测样品至乙方试验室。

  3.按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。

  五、乙方责任

  1.乙方严格按现行规范或规程及本合同要求组织检测,为工程提供准确、科学和公正的.服务;

  2.乙方对检测报告质量负责。检测工作按照相关国家及地方相关标准、规范、条例、要求进行;

  3.按单位工程完成所有检测工作后,7个工作日内,乙方按每个单位工程向甲方提交检测报告一式肆份;

  4.负责提供等金额的正式检测发票。

  六、其他

  1.本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。

  2.本合同如遇不可避免的客观原因,而导致无法全部按规定执行,必须修订或终止时,由甲乙双方协商解决。

  3.本合同履行过程中,如有争议,双方应当协商解决。协商不成时,可向合同履行地人民法院提起诉讼,并依据《中华人民共和国经济合同法》中的有关规定处理。

  4.甲方对检测报告若有异议,应在收到报告之日起10天内向检测单位提出。安排双方认可的具备相应检测资质的单位进行复检,复检结果与原检结果相同,复检费用由甲方负责;复检结果与原检结果不符时,复检费用由乙方负责,乙方按有关规定重新检测,并出具合格报告,承担由此造成的一切损失。

  5.本合同自双方法定代表人或授权人签字盖章后生效。

  甲方:乙方:

  法人代表:法人代表:

  (或授权人):(或授权人):

  开户行:

  户名:

  帐号:

  签订日期:年月日签订日期:年月日

工程合同 篇2

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,结合本工程具体情况,经双方协商达成一致,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条:工程范围

  塑钢窗的制作安装

  第二条:承包方式

  包工 包料

  第三条:材料的`质量标准

  按图纸施工,指定品牌为陕西欣塑建材,白色80推拉窗,玻璃5+6+5中空玻璃,推拉门为60推拉型材。

  第四条:结算依据

  窗尺寸以现场实际尺寸(经甲方确认)为准制作安装,按实际成型窗面积计算,每平方单价元。

  第五条:付款方式

  合同签订后付预付金10%,窗框安装完结后付45%,窗扇安装好后付40%,验收合格后付5%。

  第六条:责任与权利

  甲、乙双方要尽职尽责,紧密配合确保工程顺利施工,制作按甲方认可样式为依据,认可后不可随意更改,以此产生的后果及费用由甲方负责。乙方严格按照国家标准施工,保证质量,在施工中的一切质量问题及不安全责任事故由乙方负责。

  第七条:本合同一式二份,甲、乙双方各一份,此合同自签字之日起生效。

  甲 方:

  乙 方:

  年 月 日

工程合同 篇3

  本协议书于20__年__月__日由__(以下简称“业主”)为一方与___(以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程,即______并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。

  达成本协议:

  1、本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。

  2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解:

  (a)中标函;

  (b)上述投标书;

  (c)合同条件;

  (d)规范;

  (e)图纸;

  (f)工程量清单。

  3、考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额,承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。

  4、业主持此立约保证在合同规定的'各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项,以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。

  特立此据。本协议书于上面所定的日期,由有关双方根据其各自的法律签署订立。

  在__在场的情况下,盖的正式印章如下:

  或在__在场的情况下,由上述签字盖章并递交。

  业主签名:_____________承包人签名:____________

工程合同 篇4

  甲方:________实业发展有限公司

  乙方:____________建筑工程公司

  甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:

  一、工程造价

  1、土建工程造价按二类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。

  2、安装工程造价按三类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。

  3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年 ______月______日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

  4、 工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负 ______万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。

  5、乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。

  6、由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

  7、工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

  8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。

  二、甲供工程材料、设备和甲分包工程

  1、甲供材料有:钢筋、商品砼。

  2、甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

  3、甲分包专业工程有:铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

  三、工程款支付

  1、在______年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜:在工程出±______及甲方领到项目预售许可证后三日内,甲方应向乙方支付足______万元,同时乙方应将全部结算资料报甲方,甲方应在______个月内审核完毕,并在其后______个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。

  2、______年以后施工的桩基工程结算事宜:桩基施工完毕经质检合格后,乙方备齐全部工程资料及结算书,甲方收到齐全的工程资料后______日内审核完毕,经乙方确认甲方审核结果后,甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)。

  3、地下室工程完工出±______后______日内乙方应将结算资料报甲方审核,甲方应在______日内审核完,并支付结算款的______%,其余的______%在扣除结算总价______%的工程保修金后在主体封顶后______日内支付。

  四、施工工期

  开工日期:以甲方批准的.施工报告为准(开工时间最迟不超过20xx年4月1日)。

  竣工日期:在有施工场地的条件下,工期为70天。

  因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期,并作相应顺延 、

  五、取费原则

  1、 本工程执行四川省建设工程造价管理总站发行的20xx定额:SGD1-20xx至SGD7-20xx,收费级别按四类工程二级Ⅱ档。

  2、 苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定,乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等,大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果,并经价格确认。甲方对照验收,数量按实收方结算。

  乙方应严格按照施工图进行施工,如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。

  3、 施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失,经双方核实后协商解决。

  六、工程施工价款及支付方式

  1、 本工程总造价暂定为 万元(大写: )人民币,实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。

  2、 本合同备料款为合同总价的20%,其中5%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后,甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余15%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方汇同乙方直接支付给材料及苗木供应商,不足部分亦由甲方增补。

  3、 乙方每月25号上报已完成的工程产值,甲方5日内审核并拨付乙方完成量的80%的工程进度款。

  4、 工程竣工经甲方验收合格后,双方于30日内办理完成决算,甲方扣除工程总价的10%的质保金,将剩余工程款支付给乙方。

  5、 本工程质保金为工程总造价的10%,在相应项目质保期满后,如未出现质量问题,甲方于2日内付清全部尾款,质保金不计利息。

  七、材料供应

  该工程所有材料原则上由乙方采购,甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方,按设计要求双方进行封样,作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后,认为个别材料、设备或植物高于市场价,可提出要求,如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回,可书面通知甲方组织供应。

  八、工程质量及质保期

  1、由于景观工程的特殊性,为确保美观、经济和适用,经甲方认可后,乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整,所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。

  2、乙方在施工中应加强质量管理,建立有效的质量控制和检查制度,积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督,若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格,乙方应在期限内进行修补或返工,其损失由乙方自行负担。

  3、质保期:质保范围为乙方施工的全部工程,土建、装饰、水电安装一年、草坪养护三个月、灌木养护半年、乔木保活一年。

  4、苗木在质保期内由乙方保活,若出现死亡,乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间,逾期甲方有权另行安排,费用在质保金中扣除。

  九、双方协作事项

  1、乙方应严格按照施工图进行施工,适用国家现行的该行业各项施工验收规范,若施工中发现问题应及时与甲方协商,双方及时处理。

  2、甲方现场负责人 ,乙方现场负责人 ,负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。

  十、甲方职责及义务

  1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方,并做好现场签证工作。

  2、对乙方报送的材料样品,48小时之内进行认质认价。

  3、 对隐蔽工程24小时之内进行验收。

  4、 甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料,指定临设位置及负责现场三通一平工作。提供施工用的水源和电源,乙方按规定承担相应费用。

  5、 接到乙方交工验收通知后,甲方应于两日内组织有关部门进行交工验收工作,验收合格后,办好验收手续。

  乙方职责及义务:

  1、乙方应认真保质、保量、准时完成工程。

  2、乙方应对工程进度采取措施,发现影响工程进度因素在24小时内报甲方。

  3、对已完工程在甲方验收前,应做好保护工作。

  4、乙方不得将工程转包其他施工单位,一经发现甲方有权要求乙方整改,乙方经整改仍达不到要求,甲方有权解除合同,并由乙方承担责任。

  5、在施工过程中乙方应文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方负责,若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求,甲方有权要求乙方进行整改,若整改后仍达不到要求,甲方有权解除合同。

  6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。

  竣工验收:

  工程具备竣工条件后,乙方向甲方提交竣工报告;竣工验收合格后20日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸一式两套。

  结算办法:

  1、本合同价款为暂定价。

  2、结算范围包含施工图及设计变更所列的硬景、软景、小品、水电等全部内容以及甲、乙双方认可的图纸会审纪要、设计变更、现场签证、隐蔽纪录等。

  十一、违约责任

  1、如果甲方未按期拨付工程进度款超过3日,乙方有权暂缓施工,施工工期顺延。甲方每逾期一天付款按合同总造价支付乙方同期银行利率的违约金。

  2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同总造价支付甲方同期银行利率的违约金。

  十二、本合同未尽事宜,甲、乙双方协商订立补充协议,与本合同具有同等法律效力。

  十三、本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工并结清工程款后,本合同自行失效。

  十四、本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

  发包人:(章) 承包人:(章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  地址: 地址:

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

  邮政编码: 邮政编码:

  签订合同地点:

  签订合同日期: 年 月 日

工程合同 篇5

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  签订地点:

  临沂.沂水

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、

  行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  工程名称:

  管道保温

  工程地点:山东XX厂区

  工程工作内容:

  管道保温、岩棉管壳50、镀锌铁皮005厚

  二、工程承包范围:管道保温工程第一期

  三、合同工期:

  开工日期:年____月____日

  竣工日期:年____月____日

  合同工期总日历天数:

  天。

  四、合同价款:

  合同总价:元(人民币大写

  元整)

  五、工程价款的支付与结算:

  1、本合同签订生效后,乙方进入施工现场后,向乙方支付合同总价的%为预付

  款;根据工程实际月进度付

  %进度款。

  2、双方根据实际验收合格的竣工验收证书进行结算工程的总金额。

  3、付款方式:在以下方式中选择□电汇

  □汇票

  □承兑汇票。

  4、工程竣工验收合格后并将有关竣工资料移交后,向乙方支付向乙方支付合同总价

  的%,余下的%作为工程质保金,待工程竣工验收满________年后____日内全部结

  清。

  六、工程质量标准:

  1、本工程质量标准双方约定为:标准,乙方按照施工图、国家现行施工验收

  规范和技术条例组织施工,确保工程质量达到合同要求。

  2、乙方必须严格按照施工图中规定的品种、规格、尺寸采购材料、保质保量,严禁

  不合格的材料,半成品、成品在施工中运用。

  3、施工过程中,甲方按规定进行检查,因乙方原因造成的质量不符合要求,达不到

  本合同

  约定要求的质量等级,甲方有权要求乙方返工、重新施工,乙方应满足要求,并在规定时间内完成,直至质量满足合同要求。

  4、工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件后,乙方应进行自检,并在隐蔽工程或中

  间验收前48小时内以书面形式通知工程师验收,验收合格,乙方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,乙方负责整改或返工,直至满足合同质量要求。

  七、质量保证期:

  1、正式移交签证之日起的________年时间内,是质量保证期。

  2、凡属乙方责任造成的质量缺陷,由乙方负责无偿处理,直至工程质量符合验收

  标准。如果乙方不能进行返修,甲方将另选委托单位承修,其费用在乙方质保金中扣除。

  八、双方责任:

  甲方责任

  1、甲方派为该工程的项目经理,

  为本工程安全监督负责

  人、

  为质量监督负责人。

  2、在开工前10天向乙方提供施工图纸与说明书和有关的技术资料。

  3、五天内完成工程施工技术交底。

  4、施工用水用电、暖、路、负责接通,费用由乙方负责。

  5、组织对工程的隐蔽工程验收、交工验收。

  6、负责质量、安全的监督管理。

  乙方责任

  1、委派

  为该工程的项目经理,负责施工期间的施工质量、进度和安全扥更

  协调工作,并派为施工现场安全、文明管理的.负责人。

  2、工程开工前,必须按甲方要求编制安全方案报甲方安全管理部门审批提交开工报

  告,落实安全措施和开工报告经总监批准后,才能施工。

  3、对所属员工进行安全生产、法律法规、防火、防爆、防毒等教育并做好文明施工。

  由于乙方原因造成的安全事故,责任由乙方自负。

  4、必须严格按照施工图和说明很俗以及施工技术规范和操作规程进行施工,按规定

  做好材料的试验确保工程质量,按期完工。

  5、施工过程中因乙方责任造成的停工、返工、材料、设备损失等均由乙方承担。

  6、交工验收后,施工单位人员必须在10天内撤离施工现场。

  九、合同内容的变更与解除:

  1、本工程设计变更必须经业主项目的委托人签署的书面通知形式通知乙方,乙方按

  要求报批预算及相关手续,经甲方确认后方能实施。

  2、因甲方原因的签证,签证单要一事一签,并有详细的原因说明、具体位置、尺寸、

  工程量及费用预算在五个工作日内甲方确认。未经批准的签证单不能作为工程结算的依据。

  十、违约责任:

  1、甲方未能按照合同的规定履行,出现以下情形的,工期延误。

  a、不按期交出施工现场场地。

  b、因图纸变更未能及时送达乙方。

  c、不按期支付工程进度款。

  d、因工程设计变更,使已经完成的工程拆改。

  e、逾期组织验收。

  2、乙方逾期交付使用或因质量问题返工逾期完工的,按合同工期规定逾期的次日起,

  每逾期一天,甲方扣乙方元。

  十一、争议的解决:

  本合同履行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,可向工程所在地人民法院起诉。

  十二、合同的生效与终止:

  本合同经双方签字、盖章后生效(传真件有效)。在竣工结算、甲方工程款支付完毕,乙方将工程交付甲方,保修期满价款结清后合同终止。

  十三、合同份数:

  合同文本一式份,双方各自保留份。双方有关供货合同的协商、会议纪要、技术文件、招投标文书等书面协议或者文件视为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):河南XX公司

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  地址:地址:____省____县博爱路6号________年____月____日________年____月____日

工程合同 篇6

  饮水工程施工合同

  甲方:天门市张港镇农村饮水安全工程建设管理办公室

  乙方:天门市张港镇水厂

  按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律,为了顺利完成张港镇水厂清水池的建设;经甲乙双方共同协商,特订立以下合同,双方共同遵守执行。

  一、工程名称:张港镇水厂清水池

  二、工程内容:详见设计图及工程量清单

  三、质量要求

  1、所有建筑材料必须送检合格后才能使用。

  2、所有隐蔽工程必须经有关部门验收合格。

  3、乙方必须严格按照施工图纸和施工技术规范施工,加强工地现场管理和质量管理。尊重和服从甲方、监理人员的监督与管理。对工程质量全面负责。

  4、工程完工验收必须达到合格以上标准。

  四、工期要求

  自合同订立之日起开工,20xx年9月25日之前完成所有建设内容。9月30日之前完成工程验收。

  五、工程投资总额与付款方式

  1、工程总额为:贰拾捌万贰仟玖佰柒拾玖元肆角陆分。

  2、乙方完成所有工程任务经验收合格后付工程价款的95%,另5%作为质量保证金,一年后付清。

  六、安全及其它

  1、乙方必须严格按照各种操作规程,做好安全生产,配置各种安全防护措施,确保安全,文明施工。

  2、在实施项目过程中所发生的任何人身伤害或财产损失的责任,均由乙方承担。

  3、若乙方违反本合同的.有关约定,不按期竣工、质量达不到设计要求和标准、存在较大安全隐患或发生安全事故以及其它导致本合同无法履行的,甲方有权单方解除本合同并要求乙方清场,乙方应对甲方造成的经济损失予以赔偿。

  七、本合同一式四份,甲、乙、市改水办、监理各执一份,具有同等法律效力。该合同自双方签订之日起生效。

  甲方: 乙方

  代表: 代表:

  年 月 日

工程合同 篇7

  转让方(甲方):

  法定代表人: 职务: 国籍:

  住所:

  开户行: 帐号:

  受让方(甲方):

  法定代表人: 职务: 国籍:

  住所:

  开户行: 帐号:

  甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《城市房地产转让管理办法》等法律、法规的规定,按照平等互利的原则,经过双方协商一致,就 房地产项目(简称项目)转让达成致意见,特签定本合同。

  第一条:房地产项目概况

  1.1 项目名称: ,位于 ,其四至范围为:东至 ,西至于 ,南至 ,北至 。(详见附件一,规划拴桩红线图);本转让项目包括在建构筑物及其附属设施等(详见附件二)。

  1.2项目使用性质: (住宅、商业)

  1.3项目规划条件:

  (1)占地面积: 平方米;

  (2)规则容积率 ;

  (3)限高:

  (4)总建筑面积: 平方米;

  (5)地上面积: 平方米;

  (6)地下面积: 平方米;

  1.4规划指标:

  1.5项目投资建设情况:本房地产项目总投资额 万元,现转让方已累计投资 万元,达总投资额的25%以上。

  1.6其他情况.

  第二条 项目开发建设现状

  由甲乙方双方共同确认后形成书面文件作为本合同的附件,作为本合同的内容(详见附件三)。

  第三条 项目法律手续

  3.1 甲方以 方式取得该项目的国有土地使用权,国有土地使用权出让合同编号: ;甲方已按国有土地使用权出让合同全部交清土地出让金,并取得国有土地使用权证书为 ;国有使用权使用期限从 年 月 日计算,为 年;

  3.2该项目的拆迁许可证号为 ;

  3.3该项目的建设用地规划许可证号为 ;

  3.4该项目的建设工程规划许可证号为 ;

  3.5该项目的建设工程开工许可证号为 ;

  3.6该项目的固定资产投资计划立项批准文为 ;

  3.7该项目的商品房预售许可证号为 ;外销许可证号为 ;

  3.8 《项目建议书》、《项目可行性研究报告》《项目环境影响研究报告》

  3.9 ;等。

  第四条 法律手续的转移

  4.1 项目转让时,本合同第三条甲方已取得的各项法律手续和许可证件(包括交清土地出让金的凭证)在本合同生效之日起十五个工作日内交付给乙方。乙方自行向政府有关主管部门办理转移手续,甲方应积极协助。乙方未按本合同第五条的约定及时向甲方支付有关费用,或未按政府有关部门的规定提供转交证件所需要的证明文件而导致不能获政府有关部门批准的,甲方有权拒交有关证件。

  4.2甲方保证各项法律手续转移的.确定性,如因其中某项手续因甲方的责任无法确定地转移而影响项目的转让,甲乙双方同意按( )处理:

  4.2.1 双方共同向政府主管部门申请补办有关手续,其补办有关手续的一切费用由甲方承担;若补办不成功时,甲乙双方按4.2.2处理;

  4.2.2合同解除,甲方退还乙方全部已付费用,并按乙方已付费用的 %予以赔偿;

  4.2.3

  4.3如果因乙方的责任无法确定地转移其中某项手续 而影响项目的转让,甲方双方同意按以下方法之一处理:

  4.3.1合同解除,甲方不退还乙方所交定金,退还乙方其他已付费用。同时,乙方在接手项目后已投入项目资金或其他资产,甲方不再折价返还乙方。

  4.3.2 合同解除,乙方按已付费用的 % 赔偿甲方的损失。

  第五条 项目转让费及其支付

  5.1 项目转让费总额:乙方应向甲方支付合同项目转让费为 万元 。

  5.2付款方式:转账或以转账支票支付。

  5.3 付款期限:

  乙方须在 年 月 日前向甲方支付定金 万元;

  乙方须在 年 月 日前向甲方支付转让费 万元;

  乙方须在 年 月 日前向甲方支付转让费 万元;

  乙方须在 年 月 日前向甲方支付转让费 万元;

  乙方须在 年 月 日前将转让费用余额即 万元向甲方付清。

  第五条 项目转让的间接费用

  5.1 项目转让时发生的房地产税、契税、印花税等税费的承担依国家税法规定。

  5.2项目转让后,项目发生的需向政府有关部门支付的一切费用(本合同其他条款特别约定的除外)全部由乙方承担。

  第六条 项目转让后办理法律手续义务

  乙方按该项目原有的国有土地使用权出让合同及附件、城市规划的批准文件、固定资产投资计划的批准文件、拆迁批准文件等受让该项目后进行开发建设。确有必要修订有关限制条件的,由乙方在受让项目后自行向有关部门申请,办理有关法律手续,甲方承担协助办理的义务。

  第六条 甲方关于项目工程建设的责任

  6.1 甲方向乙方转让该项目尚需完成工程(依实际情况约定,如6.1.1):

  6.1.1负责完成项目红线内的拆迁,清理工作,配合乙方做好临时用水、电管线到红线的接用,并承担其费用;

  6.1.2 ;

  6.1.3 等;

  第七条 甲方关于项目开发建设各项未完审批手续有关费用的责任。(依实际情况约定)

  7.1 ;

  7.2 ;

  7.3 。

  第八条 项目转让后,开发项目甲方与其他第三人签订的合同的处理

  8.1 甲方应如实提供该项目所涉及的甲方与他方签订的设计、施工、工程监理、商品房预售等方面合同尚需由乙方继续履行的所有合同原件,或经与原件核对一致,除非甲方已解除原签合同。

  8.2 项目转让后,需由乙方继续履行的合同细目如下(内容详见附件四) (依实际情况约定)

  8.2.1 《建设工程承包合同》;

  8.2.2 《工程监理合同》;

  8.2.3 《商品房预售合同》,共 份 ;

  8.2.4 。

  8.3 甲方应当通知上述合同的合同当事人,与乙方一起协商有关合同继续履行事项,并按以下方式处理原合同事宜。

  8.3.1 若几方达成协议,应签订对原合同的书面补充协议。

  8.3.2 若达不成被充协议,甲方应当与原合同当事人负责解除,其引发的合同责任应当由甲方承担,与乙方无关。

  8.4 上述8.3商谈补充合同所产生的费用由甲方承担。

  第九条 甲方责任

  9.1 甲方保证其有资格转让项目,并保证项目符合法定转让条件;

  9.2 甲方保证项目不存在为第三人或甲方债务担保的情形。

  9.3 甲方保证项目转让时,不存在法院查封、扣押等情形。

  9.4 甲方保证项目转让时不存在有其他行使《中华人民共和国合同法》第286条规定的优先受偿权的情形;

  9.5 甲方应当如实向乙方提供项目转让时现状情况;

  9.6 甲方应按本合同第4.1条约定及时向乙方提供许可证件和法律文件,并积极协助乙方向有关部门办理相关转移手续;

  9.7甲方应对本合同任何一方有关事宜保密,并不得将甲方在与乙方商谈项目转让的过程中及以后在履行本合同的过程中所获取乙方任何商业秘密(资料)x露(包括故意或过失)给与本合同无关的任何其它方或个人,除非并直至该等商业秘密(资料)已正当地为公众所知悉。

  9.8 甲方应按本合同约定履行其他义务.

  第十条 乙方责任

  10.1 乙方保证有资格受让项目,并有能力继续开发建设本合同项目;

  10.2 乙方应当按本合同第五条的约定向乙方支付项目转让费;

  10.3 乙方应积极协助甲方处理项目转让前所签订的合同事宜;

  10.4 乙方保证履行甲方已按本合同第八条处理的后由乙方履行的有关设计、施工、工程监理、商品房预售等合同。

  10.5 乙方应对本合同任何一方有关事宜保密,并不得将乙方在与甲方商谈项目转让的过程中及以后在履行本合同的过程中所获取甲方任何商业秘密(资料)x露(包括故意或过失)给与本合同无关的任何其它方或个人,除非并直至该等商业秘密(资料)已正当地为公众所知悉。

  10.6 甲方应按本合同约定履行其他义务。

  第十一条 违约责任

  11.1 甲方违约责任

  11.1.1甲方若没有资格转让项目或项目不符合法定转让条件,而乙方不知晓或不可能知晓的,致使本合同无效时,乙方应向甲方赔偿项目转让费的 %,若乙方实际损失超过此赔偿额时,超过部分甲方应据实赔偿。

  11.1.2 甲方未按本合同第四条约定按时向乙方转交有关证件的或甲方未按本合同第九条9.1款至9.5款的义务(有一款即可)时,视为甲方根本违约,乙方有权解除合同,甲方退还乙方全部已付费用,并按项目转让费的 %向乙方支付违约金,若乙方实际损失超过此违约金时,超过部分甲方应据实赔偿。

  11.1.3 甲方没有11.1.2的根本违约情况下,而未按本合同第九条9.6至9.8款履行其义务时,甲方应向乙方支付违约金 元。

  11.2 乙方违约责任

  11.2.1 乙方若没有法定资质受让项目而甲方不知晓或不可能知晓,而致使本合同无效时,乙方应向甲方赔偿项目转让费的 %,若甲方实际损失超过此赔偿额时,超过部分乙方应据实赔偿;

  11.2.2 乙方未按本合同第五条约定向按期如数向甲方支付项目转让费,每逾期一日按项目转让费用的万分之 支付违约金。若逾期 超过30日,甲方有权解除合同,罚没定金。同时,乙方再按已付项目转让费的 %向甲方赔偿。若甲方实际损失超过此两项赔偿费用时,超过部分乙方仍须据实赔偿。

  11.2.3 未履行本合同约定的其他义务时,甲方应向乙方支付违约金 元。

  第十二条 不可抗力

  不可抗力指不能预见,不能避免并不能克服的客观情况,包括因国家政策的变动、城市规划的更改等。

  由于不可抗力的原因,致使直接影响本合同的履行或者不能按条件履行时,应书面通知对方,并在15日内提供事故详情及合同不能履行或者部分不能履行,或者需要延迟履行的理由的有并效证明文件,此项证明文件应由事故发生地区的有权权力机关或公证机构出具。按其对履行需要影响的程度,由双方协商解决是否需要或部分免除履行需要的责任或延期履行的协议。

  第十三条 法律适用

  本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决,适用中华人民共和国的法律。

  第十四条 争议的解决

  因执行协议所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商解决。如协商不能解决,双方同意按以下第 方式解决。

  (一)向项目所在地人民法院起诉

  (二)向 仲裁委员会申请仲裁。

  第十五条 合同文字

  本协议文本用中方写成。本协议正本三份,甲乙双方各持一份,另一份由甲乙双方共同报 房地产管理部门备案。

  第十六条 合同生效及其它

  本合同自甲方双方签字、盖章后,经政府审批机关批准后生效。

  本合同未尽事宜,甲、乙双方另行签订补充协议,补充协议具有本合同同等法律效力。

  第十七条 合同附件

  附件包括与本合同相关的协议,附图、附表、交接手续等,是本合同不可分割的组成部分。

  附件(一)

  附件(二)

  附件(三)

  附件(四)

  附件(五)

  附件(六)

  甲方:

  住所:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电话:

  传真:

  开户行:

  账号:

  年 月 日

  乙方:

  住所:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电话:

  传真:

  开户行:

  账号:

  年 月 日

工程合同 篇8

  委任单位:____________ 施工单位:____________

  经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:

  一、工程名称:___________________________

  二、工程地点:________________________

  三、工程项目内容:________________________

  四、工程期限 本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。

  五、工程造价为人民币:____________________________________

  六、付款方式

  1。合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付款。

  2。开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程 量结算)

  七、材料设备: 本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管 场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。

  八、工程施工

  1。乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。

  2。乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为 本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

  3。施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。

  4。乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。

  5。如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。

  九、工程质量

  1。本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

  2。由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。

  3。由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。

  4。装饰工程质量保修一年。

  十、工程验收

  由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的.质量,安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

  十一、违约责任 任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿 给守约方。

  十二、备注

  本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲。乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

  十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。

  甲方单位(盖章):________ 代表人:__________________

  乙方单位(盖章):________ 代表人:__________________

  日期:____________________ 签订合同地点:____________

工程合同 篇9

  甲方: (以下简称甲方

  乙方: (以下简称乙方)

  甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》及相关法律、行政法规,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就山东女子学院教职工宿舍7号楼1单元201室、401室三个卫生间和201室外墙维修事项协商一致,订立本合同。

  一、工程项目:

  二、承包方式: 乙方按照甲方要求包工包料对维修项目进行施工。

  三、质量标准:施工质量双方同意参照《济南市建设工程管理条例》 的规定,卫生间、外墙防渗漏的保修期为5年,保修期内因质量原因所产生的'材料费、人工费均由乙方承担。

  四、施工期限:XX年4月4日做卫生间渗水修复,4月9日前做完外墙渗水修复。

  五、工程造价:甲方按照卫生间400元/个,三个卫生间,合计1200元;外墙防水40元/m2,需做50 m2,合计XX元。以上费用共计叁仟贰佰圆整。

  六、付款方式:工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,先付贰仟柒佰元,伍佰元作为质保金,两年后支付。

  七、本合同一式两份,甲乙方各执一份,具有相同法律效力。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

  甲方:

  代表:

  日期:

  乙方:

  代表:

  日期:

【工程合同】相关文章:

建筑工程工程合同04-08

工程工程合同范本02-04

实用工程工程合同 工程协议书03-07

标准建筑工程工程合同04-21

新版建筑工程工程合同04-13

【精选】工程合同07-31

工程合同(经典)08-08

工程合同(精选)07-28

工程合同(精选)08-06

(精选)工程合同08-03