当前位置：聚优网>实用文>合同范本>安装合同

安装合同

时间：2023-09-30 08:09:21 合同范本我要投稿

(优选)安装合同

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同出现的次数越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编收集整理的安装合同7篇，欢迎大家分享。

(优选)安装合同

安装合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方就用日丰地热管铺设地暖达成以下协议:

　　一、概况：

　　1.1施工时间：20xx年6月2日至20xx年6月6日结束。

　　1.2地暖铺设面积约100平方米。

　　1.3施工金额为10000元人民币。

　　二、施工材料及提供方式

　　2.1地热全部选用日丰管业生产的地热管、水管、分水器及伐门。

　　2.2地热管、分水器由甲方自己采购。

　　2.3其余铺地热需用的辅助材料全部由乙方采购，但需符合铺地热的标准。

　　三、施工标准

　　3.1绝热层苯板铺设应平整、苯板之间相互接合应严密。

　　3.2地热管平均间距不大于200mm。

　　3.3地热管应平直，不行出现“死折”，不得有任何形式接头。

　　3.4在分水器、集水器附近连接柔性套管，并高于装饰层150-300mm。

　　四、质量验收

　　4.1地热管与分水器、集水器连接处应无渗漏。

　　4.2水压试验压力为1MPa

　　4.3稳压时间为12小时，其压力降幅不应大于0.05MPa。

　　五、填充层施工

　　5.1填充层在水压试验合格后方可施工。填充层厚度不应小于30-50mm。

　　5.2填充层在施工中，地热管内水压不应低于0.6MPa。

　　5.3不得在地热管上面搅拌混凝土，施工人员穿软底鞋。

　　六、施工后质量保证及责任

　　6.1质保期为二年，二年内出现跑、冒、漏水的.现象乙方给予无偿的及时处理。

　　6.2当第一个采暖出现温度达不到18℃时，乙方及时给调整，达到18℃以上。

　　6.3双方采购的地热材料出现问题时，双方自己解决自己采购材料所带来的经济损失，并给予双方的补偿。

　　此合同一式二份，双方各一份。

　　甲方：乙方：

　　经办人：经办人：

　　电话：电话：

　　地址：地址：

　　年月日

安装合同篇2

　　设计单位（或施工单位，以下简称甲方）: 本溪市恒鼎光伏科技有限公司建设单位（或业主，以下简称乙方）: 经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。

　　第一条甲乙双方责任

　　一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。

　　二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。

　　三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委20xx文件，分布式光伏电站度电补贴0.42元)。

　　四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。

　　五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。

　　第二条项目工期

　　本项目自年月日开始施工，至年月

　　日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按元/天计算。不可抗拒的因素除外。

　　第三条项目承包方式

　　分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的'6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。

　　第四条项目质量

　　甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达25年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。

　　第五条项目容量方式及合同价格

　　一、项目容量：根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为 Wp。其项目形式为（方框内打“√”选择）： 1、发电自发自用□ 2、发电自发自用余电上网□ 3、发电全部上网二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：￥万元，大写为：￥万仟佰元角分。不包括电业管理部门发生的一切费用。

　　第六条付款方式和付款时限

　　一、付款方式（方框内打“√”选择）： 1、现金□ 2、支票□ 3、汇款□

　　二、付款时限：签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。

　　第七条供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内

　　第八条违约责任

　　在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。

　　第九条合同文本数量

　　本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：法定（或委托）代表人：单位地址：本溪市溪湖区姚溪路2号开户银行：账号：联系电话：024-42963188 乙方（盖章）：法定（或委托）代表人：单位地址：开户银行：账号：联系电话：

　　合同签订地点：

　　合同签订时间：年月日

安装合同篇3

　　甲方(总包方)：

　　乙方(分包方)：水电分包：消防分包方：遵照《中华人民共和国经济合同法》和国务院《建筑安装工程承包合同条例》精神，并本着互惠互利原则和为明确双方责任，现经甲、乙双方协商一致，共同签定以下合同条款：

　　一、工程名称：苏州高等职业技术学校新建教学综合楼及食堂接建工程

　　二、工程地点：苏州市高新区塔园路68号

　　三、分包工程范围：水、电安装及消防工程

　　四、工程期限：

　　月日起至土建交工日期止全部工程竣工验收合格。

　　五、材料设备供应：安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购。其规格、品牌和质量必须符合设计和建设单位规定要求。

　　六、技术资料供应：由甲方向乙方施工图各两套。

　　七、付款方法：

　　1、乙方每月25号前向甲方提供月报。

　　2、付款方式参照总承包施工合同约定的付款方式。

　　八、结算依据：

　　1、本工程水电安装计价按工程总包合同相关条款执行，并以审核后的施工图预算和决算为依据。

　　2、本工程施工过程中，如有设计变更时应根据设计部门的设计变更通知书调整总造价。

　　3、乙方按甲方工程总包合同所定类别等级收取各项费用，乙方办理结算。

　　4、乙方按分包工程最终审计价的向甲方上交管理费(含税)，甲方向乙方在每次拨进度款的同时扣除其上交款。乙方向甲方提供最终结算金额80%的材料发票。

　　5、甲方分别向水电分包方和消防分包方收取配合费贰万元整(20000元)。

　　九、工程质量、工程验收、工程检修

　　1、安装工程质量应符合设计和国家规范，要求达到验收合格标准。

　　2、工程完工经各方面质量检查验收合格后，双方一同向建设单位办理交工结算手续;分包工程具体验收事宜由乙方负责。

　　3、交工前15天，乙方应将交工竣工资料整理齐全交甲方，并同甲方一道交建设单位和质监机构。

　　5、工程保修

　　本工程保修期从建设单位与甲方办理接交手续之日起计算，水、电安装工程为壹年。在保修期内，因施工造成的.质量缺陷乙方应无条件及时保修，费用由乙方承担。

　　十、安全责任

　　1、乙方进场后，必须严格遵守甲方的规章制度和安全纪律。对其务工人员必须进行遵章守纪和安全教育。

　　2、乙方在施工中必须采取切实有效的安全防范措施，确保生产安全，杜绝事故发生。

　　3、乙方务工人员在施工中发生的安全事故，责任由肇事方承担，若由乙方务工人员造成的一切安全事故，责任由乙方自行承担。

　　4、乙方务工人员违反甲方的规章制度和安全纪律，甲方可根据其规章制度和纪律，对乙方给予一定的经济处罚，情节严重者，直至追究法律责任。

　　十一、施工工期

　　严责执行甲方进度计划;根据现场施工情况，服从甲方安排，配合好其他相关工种的交叉作业。

　　1、如因乙方原因延期交工，建设单位的工期罚款由乙方负责。

　　2、如因乙方原因严重影响工程施工进度计划完成，甲方有权对乙方进行罚款处理，罚款金额视情节而定。

　　十二、甲方委派史洪亮同志为现场代表，乙方分别委派、同志为现场代表，代表双方履行合同，并商定未尽事宜。

　　十三、违约责任

　　1、本合同从签订生效之日起，双方必须全面覆行合同所规定的事项，任何一方不得擅自变更或解除合同。

　　2、双方由于某一方的责任造成本合同不能履行或不能完全履行，其责任方应承担违约责任，并按《合同法》有关规定向对方偿付违约金或赔偿金。

　　十四、合同份数

　　本合同一式三份，三方各

　　执一份。

　　十五、合同期限

　　本合同双方签章后生效，全部工程交工验收结清工程价款后失效。十六、未尽事宜，双方协商解决，并签定补充合同。

　　十七、水电与消防工作界面划分详见附件。(附后)

　　总包单位：(盖章)分包单位：(盖章)分包单位：(盖章)代表人：代表人：代表人：年月日年月日年月日

　　苏州高等职业技术学校新建、改建教学楼工程水电与消防工作界面划分

　　一、室内、外消火栓系统：

　　1、电气部分：消防水泵控制箱至水泵及消火栓启泵按钮系统(二路供电电源由水电施工单位负责接到消防施工单位提供的消防控制柜进线端子，端子以下工作由消防施工单位负责施工);

　　2、室内消火栓给水管道系统;

　　3、室外消火栓给水管道系统。

　　二、室内、外喷淋系统管道安装：

　　1、电气部分：喷淋水泵控制箱至水泵(二路供电电源由水电施工单位负责接到消防施工单位提供的喷淋控制柜进线端子，端子以下工作由消防施工单位负责施工);

　　2、室内、外喷淋给水管道系统。

　　3、泵房消防、喷淋给水系统(消防水池及水箱的进水管路由水电施工单位负责施工)。

　　三、火灾报警系统(火灾报警主机二路供电电源由水电施工单位负责提供

　　到消防控制室)。

　　四、防排烟系统(二路供电电源由水电施工单位负责接到消防施工单位提供的排烟风机控制柜进线端子，端子以下工作由消防施工单位负责施工)。注：上述工作内容由南京消防完成，其余安装内容由苏州二建项目组完成(共同遵循谁施工谁预埋的原则进行施工)。

　　备注：现浇混凝土面禁止开孔，要求分包单位按施工图纸预埋套管，如有预埋不到位从新开孔，罚款3000元/孔，连续开孔5000元/孔。

　　总包单位：(盖章)分包单位：

　　(盖章)分包单位：(盖章)代表人：

　　代表人：代表人：年月日年月日年月日

安装合同篇4

　　甲方（总包方）：

　　乙方（分包方）：

　　甲乙双方就富平县富昌路南延市政道路工程南标段管道安装分项工程，分包给乙方进行施工。根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，现达成如下条款，以便双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　富平县富昌路南延市政道路工程南标段管道安装分项工程

　　二、工程地点：富平县皂西村

　　三、分包形式：双方商定单价一次包死。

　　四、分包工程内容：

　　1、管道安装工程：灰土地基至管道顶部500mm以内土方回填的所有内容。甲方只提供管道主材及管枕，其余均由乙方负责。施工中所使用混凝土及砂浆均由乙方负责，甲方按元/m付给乙方。

　　2、雨污水检查井砌筑工程：甲方仅提供防水粉、堵漏灵、微沫剂。砌井使用其它材料、机械及工费均由乙方承担，甲方按照砖块数量结算乙方工程款。

　　五、工程量结算方式、单价：

　　1、工程量按乙方完成并经甲方组织验收合格的工程量计算；

　　2、单价：混凝土管道安装综合单价，元/米，元/米；检查井砌筑按照砌筑砖块进行结算元

　　备注：灰土地基整平每米元；打垫层及管枕安装每米元；管道安装每米元（含闭水试验）；素土回填每立方元（回填至管顶50cm）。

　　六、施工期间一切费用由乙方自己承担，工程完工经闭水试验合格后，甲方支付乙方总工程款的'70%，甲方所承包工程所有工作内容施工完成并经建设单位竣工验收合格后，支付到总工程款的90%，其余款项保修期满1年内付清。

　　七、施工工期：从年月日开工至年月日完成，共计天。凡因建设单位和总承包单位的原因或不可抗拒原因，工期可以按实际情况顺延。

　　八、乙方负责自有人员场内、场外的人身安全，并加强对工人的安全纪律教育、严格遵守操作规程。对不听从工地统一安排，不遵守工地劳动纪律，违反操作规程的人员，应进行必要的教育和必要的罚款处理，对情节严重并造成经济损失的应进行经济赔偿，必要时责令其退出工地，如发生安全事故，乙方应及时上报处理并承担一切责任，甲方不负任何责任。

　　九、质量：乙方所完成工程必须经监理及建设单位验收合格方可进行结算。

　　十、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，经甲乙双方代表人签字后生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同篇5

　　甲方（需方）: 乙方（供方）:

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定，本着友好合作，诚实信用的原则，经甲乙双方协商，就新风工程一致达成如下合同条款。

　　一、设备型号及其价格详见附表

　　二、合同价款及支付

　　1小写金额（ 83000 元）。本报价不含税，如需发票，按合同总金额8%的税赋征收税款。

　　2．签定本合同时甲方一次性支付合同总款。

　　3. 增项和变更部份按实际使用情况按时结算。

　　三、运输方式：

　　1. 乙方负责送货到甲方工地，运费已列入预算的乙方不再另行收取。

　　四、工程进度

　　1. 安装工期约为

　　2. 如因甲方原因和其他非乙方因素造成工期延误，工期自动顺延。

　　五、变更：

　　1．合同实施过程中，如有变更，双方应另行签定变更协议书并附变更清单。

　　2．变更合同及其附件有同等法律效力。

　　六、甲方责任：

　　1. 按合同规定的方式及时付款。

　　2.负责协调施工现场与其他工种、小区物管之间的关系。

　　3.负责办理必要的施工手续（包括施工出入证等），费用由甲方负责。

　　4.系统设备没有调试交付使用前不能擅自使用。

　　七、乙方责任：

　　1.参照相关标准，按时、保质的完成安装、调试任务。

　　2.乙方施工人员有责任爱护甲方的物品，严格按照施工流程操作，保证施工质量。保修期内由乙方产品和施工质量造成甲方的.经济损失，概由乙方赔偿。

　　八、保修

　　1．保修期为1年,包括相关零部件的更换，维护。保修期满后，乙方维修人员将收取零配件成本费用及人工费。

　　九、其他

　　1.本合同一式两份，双方各执一份，具同等法律效力；

　　2.合同未尽事宜由双方协商解决，其内容作为本合同的附件与本合同具同等法律效力。

　　3.__________________________________________________________________

　　甲方: 乙方:

　　开户行名称：开户行名称：

　　账号：账号：

　　地址: 地址:

　　电话: 电话:

　　日期: 日期:

安装合同篇6

　　合同编号：_________

　　签订地点：_________

　　委托方(甲方)：_________

　　承接方(乙方)：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，结合家用中央空调系统安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜，达成如下协议(包括本合同附件和所有协议)，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：_________

　　2.工程地址：_________

　　3.甲方联系人或委托联系人：_________电话：_________

　　4.甲方所提供机组：

　　室外机：

　　┌——┬——┬——┬——┬—————┐

　　│序号│品牌│品名│型号│数量(台)│

　　├——┼——┼——┼——┼—————┤

　　│ 1 │ │ │ │ │

　　├——┼——┼——┼——┼—————┤

　　│ 2 │ │ │ │ │

　　├——┼——┼——┼——┼—————┤

　　│ 3 │ │ │ │ │

　　└——┴——┴——┴——┴—————┘

　　室内机：

　　┌——┬——┬——┬——┬—————┐

　　│序号│品牌│品名│型号│数量(台)│

　　├——┼——┼——┼——┼—————┤

　　│ 1 │ │ │ │ │

　　├——┼——┼——┼——┼—————┤

　　│ 2 │ │ │ │ │

　　├——┼——┼——┼——┼—————┤

　　│ 3 │ │ │ │ │

　　└——┴——┴——┴——┴—————┘

　　二、工程施工周期

　　自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，完成隐蔽工程安装验收。

　　待_________装潢工程结束后，进行系统调试、竣工验收。

　　三、施工管理

　　1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。

　　2.甲方在乙方施工前，将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。

　　3.甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。

　　4.施工图和室外机安装位置，如需得到消防、环保、物业部门认可时，由甲方负责办理，并承担相关费用。

　　5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。

　　四、工程造价

　　1.本合同安装工程总价为人民币_________元。

　　2.因甲方原因变更设计，需增减材料，总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格，由双方协商后签订补充协议。

　　五、付款方式

　　1.合同签定后，甲方即支付给乙方合同总价的l0%，计人民币_________元。

　　2.材料进场，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。

　　3.隐蔽工程验收合格，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。

　　4.工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的'10%，计人民币_________元。

　　5.双方款项往来均应出具收据，工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。

　　六、工程质量及验收

　　1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。

　　2.隐蔽工程安装完成后，甲、乙双方应办理检查与验收手续，甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间，乙方应提前2天通知甲方，甲方应在接到通知后2天内验收。

　　3.甲方在装演工程结束后，应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。

　　4.竣工验收后，甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修，保修期1年，管道风口保修期2年，从竣工验收结束、开具发票之日起计算。

　　5.工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图纸l份。

　　6.施工规范及工程竣工验收标准，按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。

　　七、纠纷处理方式

　　1.因工程质量，双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解，也可向市或所在区、县消费者协会投诉。

　　2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不能解决的，选定以下第_________种方式解决(不选定的划除)：

　　(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。

　　(2)向人民法院提起诉讼。

　　八、违约责任

　　1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件，致使工期延误的，每延误l天，甲方应当支付误工费人民币_________元给乙方。

　　2.由于乙方原因逾期竣工，每逾期1天，乙方应当按照甲方已累计付款额的_________%支付违约金给甲方。

　　3.竣工验收不合格，如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求，乙方必须无偿返工，并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因，由甲方向设计方追究责任;如系设备原因，由甲方向设备供应方追究责任。

　　九、其它

　　1.本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

　　2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同篇7

　　签订地点：合同编号：

　　甲方（需方）乙方（供方）

　　甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双方友好协商，达成如下协议：

　　一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

　　如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。

　　二、产品的运输方式和费用负担：汽运 .

　　三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。货物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。四、安装地点： . 五、产品安装调试：

　　（1）由乙方免费安装调试；

　　（2）甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配合乙方安装调试。

　　六、其他费用：

　　（1）分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。

　　（2）甲方特殊要求的.支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。

　　（3）配管加长、附件增加（超出原厂包装配置）部分费用由甲方承担。

　　七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合格。

　　八、结算方式及期限： .甲方付款逾期十日视为违约。九、包修期限：按照国家三包法及厂家保修规定。

　　十、违约责任：

　　十一、合同纠纷解决方式：