购销合同

时间:2023-10-04 09:44:23 合同范本 我要投稿

购销合同(常用7篇)

  在人们的法律意识不断增强的社会,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编收集整理的购销合同7篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

购销合同(常用7篇)

购销合同 篇1

  甲方:_________

  法定代表人:_________

  乙方:_________

  法定代表人:_________

  根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立合同,以便共同遵守。

  第一条 产品的名称、品种、规格和质量

  1.产品的名称、品种、规格:_________(注明产品的牌号或商标)。

  2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(_________)项执行:(1)按国家标准执行;(2)按部颁标准执行;(3)按企业标准执行;(4)有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

  第二条 产品的数量和计量单位、计量方法

  1.产品的数量:_________。

  2.计量单位、计量方法:_________。(按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的,由甲乙双方商定。对机电设备,必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应清单。)

  3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:_________。

  第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收:_________。(国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。)

  第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)。

  1.产品的交货单位:_________。

  2.交货方法,按下列第(_________)项执行:(1)乙方送货;(2)乙方代运;(3)甲方自提自运。

  3.运输方式:_________。

  4.到货地点和接货单位(或接货人):_________。(甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。)

  第五条 产品的交(提)货期限:_________。(规定送货或代运的产品的交货日期,以乙方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的.交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)

  第六条 产品的价格与货款的结算

  1.产品的价格:按下列第_________项执行:(1)按物价主管部门的批准价执行;(2)按甲乙双方的商定价执行。(逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行;遇价格下降时,按新价执行。逾期提货或逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;遇价格下降时,按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价,由甲乙双方另行结算,不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的,按合同规定的价格执行。)

  2.产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算,按照_________银行结算办法的规定办理。(用托收承付方式结算的,合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的,应当在托收凭证上写明,银行从其规定。)

  第七条 验收方法

  产品的验收方法:(1)验收时间_________;(2)验收手段_________;(3)验收标准_________;(4)由_________负责验收和检验;(5)在验收中发生纠纷后,由_________仲裁或向法院提出诉讼。

  第八条 对产品提出异议的时间和办法

  1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在 天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

  2.如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。

  3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

  4.乙方在接到需方书面异议后,应在_________天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。(甲方提出的书面异议中,应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见,以及当事人双方商定的必须说明的事项。)

  甲方:_________

  日期:

  乙方:_________

  日期:

购销合同 篇2

  原告:王XX,女,汉族,现就职于XX市劳教所第X大队,电话:XXXXX

  被告:河北XXX房地产开发有限公司,地址:XX市XX路XX号,法定代表人:张XX,电话:XXXXX

  诉讼请求

  1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

  2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

  3、本案诉讼费用由被告承担。

  事实和理由

  原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同,约定由原告购买被告拟建造的`位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房,该房屋为听枫苑t11号,交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后,原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是,被告却迟迟没有建造该房屋,超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直违反合同约定,未履行交房义务,导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定:“出卖人逾期超过45日未能交房的,买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同,返还已付房款,但被告到目前为止只返还给原告房款50000元,迟迟不予返还剩余房款,未能承担相应的违约责任。现诉诸法院,请求法院判如所求!

  此致

  XX市XX区人民法院

  具状人:王XX

  XX年X月X日

  附:本诉状一式二份

  证据X件

购销合同 篇3

  供方:

  需方:

  一、销售纸品内容如下:

  二、质量标准:生产厂企业标准,尺寸不少于720×1000mm及890×1240mm;纸张克数误差不能超过±1.5克;纸张能保证正常四色机双面八色印刷,无纸粉、不打皱、印刷时无拉毛现象。

  三、交货地点:需方指定印刷厂(限西安市内),供方承担运输费用。

  四、包装标准:平板木夹板包装,包装完整、无破损。

  五、验收标准,方法及提出异议的期限:如有质量问题需方在货到后15日内提出异议,若逾期不提出异议,视为合同产品符合质量要求,技术标准。

  六、结算方式及期限:需方在签订合同时预付定金拾万元整,货到后经印刷厂印刷后无质量问题,供方向需方开具全部增值税专用发票后,需方将其余货款付清。

  七、解决争议方式:双方友好协商解决。

  八、供货时间: 年 月 日前。

  九、本合同壹式贰份,具有同等效力。供方和需方各执壹份。

  供方名称:

  地址及电话:

  法定代表人:

  委托代理人:

  签定日期: 年 月 日

  需方名称:

  地址及电话:

  法定代表人:

  委托代理人:

  签定日期: 年 月 日

购销合同 篇4

  买方:______________

  卖方:______________

  联系人:____________

  联系人:____________

  地址:______________

  地址:______________

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙双方经好友协商,一致同意按下列条款签订本合同。

  一、货物明细

  烫发产品_______件(¥:_______元)。

  二、合同最终成交价

  (¥:______________元)。

  三、付款条件

  1)为确保合同正常运作及维护双方的共同利益,全部货物运到现场后,按照订货款70%付款。

  2)付款方式为_______

  3)甲方对产品进行数量核对、检查验收、签收验收单。4)在签收验收单日起10个工作日内付清余下尾款。

  四、货物运输及安装

  1、交货地点:_____________________

  (乙方承担交货地的运输)

  2、乙方负责产品使用说明,到现场后由甲方自行使用。

  3、乙方交货延误则乙方需支付违约金,违约金按货物总值每周?%计算。但因下列原因造成的`延期交货不视为延误交货。

  (1)甲方要求变更或补充合同;

  (2)因自然灾害等不可抗拒的影响;

  (3)甲方同意延期交货的其他情况;

  4、由于生产环节众多,若运输途中造成少量货品损坏、丢失、错货及缺少配件等现象,乙方将在第一时间采取补救措施(包括使用替代品或借货),以保证甲方的正常使用,此现象不属于延期违约,甲方不得以此为由扣款或延迟付款。

  五、质量保证

  (一)、乙方产品已达到国家执行标准。

  (二)、在甲方正常使用情况下,出现质量问题,乙方赔偿货物单只售价的两倍金额给甲方。

  六、修改或终止合同

  1、合同签订之后,如因甲方修改或终止合同而取消部分或全部已订货物,由此造成乙方生产该货物的材料及劳务损失,应由甲方负责赔偿,且乙方不退还已付款。

  2、合同货款未付清之前,合同约定之货物所有权仍归乙方所有。甲方逾期20天未付清货款,乙方有权将货物另行处理,并不退还已付款。

  七、附加条款

  1、如甲方暂缓要货,乙方将提供交货期外20天的免费仓储期,若甲方仍未能安排地方进行交货,乙方将收取仓储费用;若甲方变更交货期一个月的,除应事先书面征求乙方的同意外,否则,乙方有权取消合同并没收已付款。

  2、甲方不能如期付款,乙方有权停止供货,并向甲方书面催款,如甲方接到书面通知后20天仍未按合同付款,乙方有权将货物另行处理,并不退还前期已付款。

  3、一切由本合同引起的或与本合同有关的争执,甲乙双方应通过友好协商解决,如协商后不能解决时,可向乙方所在地法院提起诉讼。

  4、本合同一式四份,合同附件为合同不可分割的组成部分,签字后甲方执二份、乙方执一份、公司备案一份,均具有同等的法律效力。

  5、本合同在甲、乙双方代表签字盖章后,以双方最后签字日期起为生效日。

  甲方(盖章)______________乙方(盖章)______________

  甲方代表(签字)__________乙方代表(签字)__________

  签字日期:______________签字日期:_____________

购销合同 篇5

  甲方(供货方):

  乙方(购货方):

  甲乙双方本着共同发展,诚实守信,互惠互利的原则,为了明确甲乙双方的责任和义务,经甲乙双方共同协商,达成协议如下:

  一、 双方责任

  甲方:

  1、甲方提供的所有产品质量必须符合国家有关部门的质量要求,否则一切后果由甲方负责。如果出现质量问题假一赔十,并承担给乙方和顾客造成的危害和法律责任,乙方有权终止协议。

  2、在乙方订货后,甲方必须在1—3小时内到货,特殊情况甲乙双方另行约定。

  3、如甲方擅自涨价,乙方有权终止协议,甲方并承担一切后果。

  4、 甲方给乙方的产品价格(具体见报价单)发商(如有高出同行,月底结算时扣除),如有调整(调升),甲方须提前一周向乙方声明。乙方有权决定是否同意,如乙方不同意则有权要求继续履行或终止本协议,乙方选择终止本协议的,甲方应承担违约责任。

  5、甲方负责送货到乙方指定的地点(指明: 变更,乙方需书面通知甲方),由甲方承担运输费用。

  乙方:

  1、乙方应配合把甲方所有的产品摆在吧台上作为展示。

  2、乙方每月必须提供准确、真实的销售情况,并及时向甲方业务反应。

  3、按照双方协商的结算方式在合同期内结算货款。

  4、乙方购进的产品如果销售不畅,任何品牌的酒水,随时可调换别的产品或原价办理退货。

  二、 结算方式

  1、按照甲乙双方认可的报价单价格订货后,第一批货到乙方指定的`地点,并经乙方指定人员凭甲方出库单对账入库后,先付给甲方总货款的80%,余额作为质量保证金待合同解除时结清,甲方根据首批进货量的10%,分别作为四大节日(五一、十一、元旦、春节)和开业庆典的优惠赠送。

  2、双方协商的结算方式:实销实结(不包括首批进货),每月5号结清货款。乙方如有拖欠甲方货款,逾期超过两个月,甲方有权终止协议,并收回所有进店支持,特殊情况双方协商解决。

  3、甲乙双方在规定的对账期内对账,其对账依据由甲方每次送货出具的销售单据,该销售单据上必须有乙方指定人员的签收凭证。

  4、甲方与乙方签定合同之日起,乙方不得销售其他任何公司提供的与甲方报价单内相同的产品,否则甲方有权停止供货及要求乙方付清以前所有货款及进店支持费用,甲方没有经营的品牌,乙方可自行选购。 三、损耗残次品处理

  1、甲方送货到乙方指定地点,乙方应及时以甲方开出的出库单为凭据对账,如出现破损,由甲方负责调换。

  2、甲方应在饮料过保质期前的半个月内办理退货。

  四、合同期限

  本协议有效期限 年 月 日至 年 月 日止,协议期满壹个月内,甲乙双方协商是否续约,本合同期内,甲乙双方有特殊情况不能履约,须提前壹周以书面形式通知对方,并承担相应的法律责任及经济损失。

  五、违约责任

  1、 未经甲乙双方同意,任何一方无权中途终止协议,如有违约,履约方有权向违约方索赔损失,赔偿损失不得低于乙方年销售额(如有特殊情况,一方不能履行合同,应提前联系,但并不免除其违约责任。)

  六、甲乙双方互利

  1、甲方给乙方免费提供: ,以上赠品在首批进货后8日之内必须到位,在规定期限内未到,甲方赔偿乙方由此带来的损失(不低于首批进货额 或指定品牌型号),合同期满后以上赠品归乙方所有,甲方无权干涉。

  2、甲方给乙方进店费 万元,在正式签订合同后七日内现金一次性付清,如规定期限未到,甲方按每日5%的滞纳金赔偿乙方。

  3、每月结算时甲方按 %作乙方的返利,并现金兑现瓶盖费。

  4、乙方有产品需求须提前3—5小时之内与甲方业务联系,以免影响正常使用,否则出现其它后果,甲方概不负责。

  七、本协议未尽事项,甲乙双方另行协商,本协议壹式两份,经双方代表签字盖章生效,甲乙双方各执壹份。

  备注:

  甲方(公章):

  法人:

  年月日

  法人:

  乙方(公章):

年月日

购销合同 篇6

  甲方:有限公司 (需方)

  乙方:区印刷厂 (供方)

  签约日期:________年____月____日

  为保障甲、乙双方的合法权益,在平等互利的基础上,经双方协商一致,酒店管理有限公司(以下简称甲方)与 区印刷厂 (以下简称乙方)就印制酒店 印刷品 达成如下协议:

  一、产品名称及清单

  二、合同总金额

  人民币(大写):叁万圆整(含税费、运杂费及其它相关费用等)

  三、付款方式

  1、合同签订后____日内,甲方向乙方支付合同总额30%的货款。

  2、货到甲方,经验收合格后,甲方在7个工作日内向乙方支付合同总金额65%的货款。

  3、乙方将合同总金额5%的货款做为质量保证金,满6个月,经甲方确认无质量问题;甲方在7个工作日内将质量保证金支付给乙方。

  4、按实际数量结算(允许有5%--8%的误差)。

  四、交货方式

  1、交货日期:合同签订后15天内交货。

  2、交货地点:xx公司指定地点或各个部门管辖区域。

  3、产品纸箱包装。

  五、验收标准

  1、该批货物均按国家技术标准验收,应随货备有合格证、装箱单等证明文件。

  2、乙方按照甲方要求,分品种提供设计样稿交甲方校对并封存,收货时以双方确认的.封存样品核对验收。

  六、包装要求

  均按国家包装标准,费用由乙方承担。

  七、运输方式

  运杂费及保险费由乙方承担。

  八、服务承诺

  1、全部货物送到甲方验收后,如出现非人为的质量问题,由乙方负责在24小时内,按破损数量、型号全部换新。保质期内所发生的所有质量问题,如果供方在需方通知之日起24小时内未处理,需方有权交第三方处理,所发生的费用由供方全额负担。

  2、质量保证期限:保质期从双方验收签字认可后开始计算,时间为________年。

  3、质量保证:乙方所提供的产品如出现假冒伪劣或以次充好等情况,除按原厂正品进行更换外,由乙方负责双倍进行赔偿。

  4、乙方应备好一定数量相同品牌、规格、型号的货物库存,以备甲方补货。

  九、违约责任

  1、保质期内,乙方接甲方通知后,如每出现一次24小时内不能及时上门处理质量问题的情况,乙方自动延长半年质保期并负责赔偿酒店由此而造成的一切损失。

  2、逾期交货:因乙方原因,不能按期交货,每推迟一天,乙方每天按合同货款总值的1%支付违约金。

  3、如在成品验收时发现质量问题而又无法补偿时,乙方除需在单价中调整,并在总金额中扣除外,还需给予甲方赔偿。

  4、因乙方原因,影响甲方正常开业,一切责任由乙方承担。

  十、毁约处理

  甲、乙双方签订《购销合同》后,若任何一方单方面撕毁合同,则毁约方应按合同总金额的50%赔偿给受损方,自然灾难或战争等不可抗拒的因素导致的毁约除外。

  十一、本合同一式贰份,签字盖章后生效,甲方持壹份,乙方持壹份,合同附件一与本合同具有同等法律效力。

  十二、一切由于执行本合同引起的或与本合同有关的争执,甲、乙双方应通过友好协商解决,如协商不能解决,应提交____区人民法院进行裁决。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

购销合同 篇7

  采购方: (以下简称甲方)

  供货方: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就甲方购买乙方生产或经销的 建筑设备一事协商一致,订立如下条款,以资共同遵守。

  第1条 设备名称

  1.1设备名称:

  1.2规格型号:

  1.3质量标准(或技术指标):

  1.4所购设备附送服务项目还包括第项

  1.4.1.可就所购材料、设备的安装及其使用功能和方法向乙方咨询。

  1.4.2.可派技术人员到场指导甲方施工。

  1.4.3.乙方负责安装到位,并指导甲方或材料、设备使用者正确使用及一般维护。

  1.5.其它:

  第2条 设备包装

  2.1包装标准》

  第3条 设备数量

  3.1采购数量:

  3.2计量单位:

  3.3合同数量确认方法:

  第4条 收货规定及使用工程概况

  4.1交货单位:

  4.2收货单位:

  4.3收货地点:

  4.4收货方法:

  4.5运输方式:

  4.6运输费用的承担:

  4.7收货时间:

  4.8工程名称:

  4.9工程地点:

  4.10建设单位:

  4.11施工单位:

  4.12监理单位:

  4.13使用部位:

  4.14签收人:

  4.15乙方应将设备一次运至交货地点,并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等,以书面形式通知甲方。

  4.16资料交付:乙方应将与设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以随货附交方式付给甲方。 第5条 收货时间

  5.1具体节点,见甲方提供的相关文件。

  5.2如遇下列情况乙方用书面形式通知甲方,经甲方认可后,设备供应可作相应顺延。

  5.2.1.按施工准备规定,不能提供施工场地,水、电源道路未能接通、障碍物未能清除影响进常

  5.2.2甲方提出重大设计变更;新增项目或设备供应量大幅增加。

  5.2.3.施工期间遇到不可抗力(台风、地震等自然灾害),合同范本《建筑设备购销合同范本大全》。

  5.2.5.乙方在上述情况发生后三天内,将延误内容向甲方提交书面报告,需甲方签证认可,逾期不予确认。

  5.3乙方若违反合同及其附件对设备供应时间及附件服务进度的规定,甲方有权对合同范围内的设备及服务范围进行调整。 第6条 验收方法

  6.1验收方法:

  6.2乙方应当出具设备的合格证、出厂检验报告,出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告,具体检测项目应当包括

  6.3甲方应当在货物交接时对设备的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实,并将验收情况在发货单上记录签字。对设备有异议的,甲方有权当场拒收。甲方也可在收到设备后 日内向乙方提出书面异议,经双方核实确认属乙方责任的,甲方有权退货。

  6.4甲方有权要求从设备中封存样品并对每批设备进行质量复检。设备质量不符合约定技术质量要求的,甲方有权退货。

  6.5双方对于封样以及复检的办法,按执行。

  6.6在甲方验货时不能及时发现质量问题,乙方仍应承担全部责任,甲方不因已对该设备进行验收而放弃向乙方索赔的权利。

  6.7设备的所有权自甲方验收合格之日起转移给甲方,甲方开始承担设备毁损灭失的风险。

  第7条 合同价款

  7.1本合同设备单价/台(具体见附件)。本合同签订后甲方增加采购的,双方应当签订补充协议;未签订补充协议的,以甲方实际签收确认的设备数量为准,并按照本条约定的单价执行。

  7.2本合同总价款为元(大写)。

  7.3以上合同价款中含税。

  7.4设备采购总价为最终确定价格,如因甲方要求更改造成设备采购的增减,则纳入最终结算,其它原因甲方一律不予增减采购量及价格。

  第8条 收款支付

  8.1设备支付款:合同验订后货到工地验收合格后付清款项。

  8.2结算流程(见下图):

  8.3付款依据:见附件一

  8.3.1.合同、发票。

  8.3.2.设备入库耗用单、资金分配单(各种单证要求项目经理、主管工长、甲方负责人等相关人员签字俱全)。

  8.4支付方式:转账支票,不支付现金,乙方支领进度款所用印鉴与签订本合同所使用的`印鉴单位相符。

  8.5乙方开户银行、账户、账号

  开户银行: 账 号:

  8.6其他约定:。

  第9条 双方责任

  9.1乙方责任

  9.1.1乙方负责人:

  9.1.2达到甲方的要求,设备必须严格按乙方的报价文件(甲方要求)进行配置,并保证全部设备验收合格,因为乙方设备不合格所造成的一切后果,均由乙方负责。

  9.1.3设备及成品移交前,负责设备及已完工程的成品保护工作。

  9.1.4乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。

  9.1.5乙方应当对设备的保管及使用方法进行技术交底。

  9.1.6乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。

  9.1.7乙方负责所提供的设备在保修期内免费维修及维护,在超出保修范围时提供维修方案。主机“三包”为壹年,电器与阀组按国家质量法质保,易损件按乙方公司标准质保。

  9.2甲方负责

  9.2.1甲方负责人:

  9.2.2甲方应按照合同有关条款按时向乙方付款。

  9.3甲方就本合同内容对乙方出具的任何凭证,均需要加盖甲方公章或甲方负责人签字认可,乙方就本合同内容对甲方出具的任何凭证,均需要加盖乙方公章或乙方负责人签字认可。

  9.4本合同涉及的所有债权债务部经甲乙双方同意,均不得转移给任意第三人。

  第10条 违约责任

  10.1设备花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意使用的,按质论价。不能使用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

  10.2乙方未按本合同规定的设备数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。

  10.3设备包装不附笨合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包的费用。如甲方需要不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值2%的违约金付给甲方。

  10.4设备交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的违约金。

  10.5其他违约行为:

  第11条 合同解除

  11,1本合同对合同解除有约定的,按合同约定执行。本合同未作约定的,依国家有关法律、行政法规执行。甲方依本合同约定、或者法律、行政法规解除本合同的,自解除合同通知送达乙方之日起,合同均自动解除。

  第12条 通知与送达

  12.1双方因履行本合同发出的通知、文件、资料,均按下列地址送达:甲方: 乙方: 。 一方变更地址,应当及时书面通知对方,否则以原地址为准。

  12.2以邮寄方式送达的,寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。

  第13条 争议解决

  甲乙双方在履行本协议的过程中,若出现争议,可协商解决,解决不成的,可以向本合同签订地人民法院提起诉讼。

  第14条 其他约定事项:

  第15条 其他

  15.1本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

  15.2本合同正本二份,双方各执一份;副本二份,甲执一份,乙执一份。具有同等法律效力。

  15.3合同签订地:

  15.4本合同附件:设备采购单、甲乙双方营业执照副本复印件

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

【购销合同】相关文章:

购销合同[精选]08-09

[经典]购销合同09-16

【精选】购销合同07-24

购销合同【经典】07-25

购销合同【精选】07-28

(精选)购销合同07-21

【经典】购销合同07-20

购销合同[经典]07-23

购销合同07-20

购销合同(精选)07-30