房屋合同

房屋合同[合集7篇]

　　随着法律观念的深入人心，合同的法律效力与日俱增，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编帮大家整理的房屋合同7篇，欢迎阅读与收藏。

房屋合同 篇1

　　立契约书人_________（以下简称甲方）_________（以下简称乙方）。兹为共有建物各自分管使用，同意订立条款如下：

　　第一条 双方同意依第二条所定，各自分管使用收益所持部分。

　　第二条 甲乙双方间所均等，共有人坐落_________市_________路_________号，加强砖造，_________层楼房一栋。一楼面积_________平方米，二楼面积_________平方米，_________。依下列条款分管使用。

　　（一）甲方分管部分：

　　本建物_________部分。

　　（二）乙方分管部分：

　　本建物_________部分。

　　第三条 双方同意嗣后，就共有土地分割时，愿依本分管契约所订定为准，申办分割登记各取得分管土地的所有权。

　　第四条 本约订定后，双方依约分管，使用收益，不得逾越所应分管范围而侵害他方。

　　第五条 关于本件物的保存行为及其所需费用，除各分管部分的简易修缮，由分管人单独负担均由双方依比率分担。

　　第六条 本共有建物的.改变或重大修缮，应经双方协议同意后，始得为之，且其费用除同意时另有约定外，均应分担。而所改良物亦为共有物。

　　第七条 本共有建物房屋税由甲方负担_________分之_________，乙方负担_________分之_________。地价税各自分担二分之一。水电费依各人实际使用分担。

　　第八条 双方如有任一方将其所有权让与第三人时，双方同负履行本约的责任。若因而导致损害，出让人亦同意对方的优先承购权。

　　本契约一式两份，双方各执一份为凭。

　　甲方（签字）：_________ 乙方（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

房屋合同 篇2

　　甲方：_____________________________

　　乙方：_____________________________

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就_______________漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：

　　一、费用及付款方式：

　　甲方委托乙方修补_____________________，乙方以包干价的形式承包，包干费用_________元，大写（ ），待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：_____________。

　　二、施工责任：

　　乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为JS防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。

　　三、工期及保质期：

　　自本合同签订之日起5日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为______日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为_____年。

　　四、人员管理：

　　乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；

　　五、施工垃圾：

　　施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的.堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。

　　六、违约责任：

　　甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付______________元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。

　　七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 甲方代表： 甲方代表：

　　联系电话： 联系电话：

　　住址：

　　签字日期：________年___月___日

房屋合同 篇3

　　案情：

　　被告申某与吕某(女)原为夫妻，原告系被告婚生子。X年1月6日，被告经公证签订协议一份，约定共同出资购买位于花山区钢窗宿舍某房屋一套赠与原告，当时因原告年龄小，未能领办到身份证，即将产权登记在被告名下，但该房实际上一直由原告与被告吕某居住。后因被告不肯办理房屋过户，以致成诉。庭审中，被告辩称赠与房屋尚未过户，赠与合同并不成立。

　　裁判：

　　法院审理认为，被告签订的赠与协议系双方的真实意思表示，赠与房屋虽未过户，但事实上一直由原告与其中的被告吕某居住，应视为已经交付，赠与合同合法有效，被告应当办理该房过户手续。法院据此判决被告申某、吕某于判决生效之日起十五日内协助原告办理赠与房屋的产权过户手续。

　　评析：

　　本案是一起因赠与房屋未办理产权变更登记而引发的赠与合同纠纷。所谓赠与合同是指赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。赠与合同是一种诺成性合同，当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果，即通常所说的“一诺即成”。当然，合同成立并不意味着合同生效，赠与合同的.生效还需要满足法定要件。根据赠与对象的不同，赠与可以分为动产赠与与不动产赠与，动产赠与以赠与物交付为要件，而不动产赠与，因为法律对其产权转移有特别规定而与前者有所区别。如本案中涉及的房屋赠与，根据法律规定，房屋产权转移以登记过户为要件，相对应，对房产赠与合同，一般情况下也应以产权登记的办理为其生效要件。诉讼中，被告正是以此为由提出抗辩。

　　但事实上，房屋赠与未办理过户，并不意味着赠与合同必然未生效。根据《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第128条规定：公民之间赠与关系的成立，以赠与物的交付为准。赠与房屋未办理过户手续，但赠与人根据书面赠与合同已将产权证书交与受赠人，受赠人根据赠与合同已占有、使用该房屋的，可以认定赠与有效，但应令其补办过户手续。

　　有关本案的相关规定

　　《中华人民共和国继承法》第十六条的规定，公民可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人继承或赠给法定继承人以外的人。夫妻双方对夫妻共同财产享有共同的权利、承担共同的义务，双方享有平等的财产处分权。《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国继承法〉若干问题的意见》第三十八条规定：“遗嘱人以遗嘱处分了属于国家、集体或他人所有的财产，遗嘱的这部分，应认定无效”。因此，配偶中一方将夫妻共有财产赠给子女和朋友，如未经另一方同意，该配偶擅自处分共有财产的遗嘱应认定部分无效，依照《中华人民共和国继承法》第二十六条的规定，对该遗嘱所涉及的共有财产，应分出一半归配偶所有，其余一半由遗嘱指定的继承人继承。

房屋合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定,经双方充分协商一致签订本合同.愿共同守信,严格履行,并接受合同管理机关的监督检查。

　　一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程，以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工。

　　1、工程材料采用：外墙外保温采用无机材料玻化微珠，厚度住宅为3

　　5、非住宅为4

　　5、屋面厚度为50、及外墙防水涂料。

　　2、综合单价：外墙保温综合价 54.00元㎡ 、屋里保温 55.00元㎡、外墙防水涂料 20 .00元㎡(均含税金和配套费)

　　3、施工面积：外墙面积暂定5000

　　2、屋面面积暂定16002 、外墙涂料50002.

　　4、工程造价暂定：458000.00元

　　二、工期：甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期,总工期为 60 天。

　　三、工程质量要求

　　1、本工程质量必须达到国家标准，质监、设计、监理单位验收合格。

　　2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。

　　3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。

　　4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。

　　四、工程量结算：按实际施工的竣工面积进行结算。

　　五、付款方式: 外墙保温施工完成后付款 25 %,外墙底漆施工完成后付款 10 %, 面漆施工完成后付款 10%,工程完工后付款 20 %,余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满________年后付清(无息)。

　　六、承包范围及内容：外墙外保温的'供货、运输、施工，外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。

　　七、双方责任:

　　甲方：

　　1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作。

　　2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督，对乙方施工的材料质量进行控制。

　　3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。

　　乙方:

　　1、乙方严格按照安全施工标准进行施工;

　　2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任;

　　3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责,甲方不负任何安全责任;

　　4、乙方应对工人进行安全教育,因乙方工人而导致发生安全问题,均由乙方负责;

　　5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况;

　　6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料，同时要满足____市工程技术资料管理的规定，以使供甲方备案入档，对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

　　7、乙方向总承包方交纳工程结算款 %的总包服务费。

　　8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护,如有损坏由乙方按原价赔偿.

　　9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。

　　10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点。

　　1

　　1、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划，报甲方和监理单位审批，批准后严格按此方案要求执行。

　　八、工程保修:

　　本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行,保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象,乙方无条件进行维修。

　　九、违约责任：

　　1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期,乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。

　　2、一方不能按合同履行而使合同终止,违约方应承担合同总额的5%违约金。

　　十、争议、纠纷解决：

　　发生争议、纠纷应经双方友好协商解决,若解决不成,可向法院申请判决. 十

　　一、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,监理和总包方各一份，本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效.

　　甲方:代表年____月____日

　　乙方: 代表________年月____日

房屋合同 篇5

　　甲方(发包方)：____________

　　身份证号码：____________

　　乙方(承包方)：____________

　　身份证号码：____________

　　双方协商，订立本协议，以共同恪守。如下：

　　一、工程项目：

　　1、三个房间(两卧室、一客厅，以下简称三个房间)打地角线，包暖气及管线(客厅要对称)，房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料，客厅、卧室打腻子，刷立邦漆两次。

　　2、通阳台的门窗处打一吧台，上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊pvc板。

　　3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊pvc板;厨房地面铺磁砖，打一灶台。

　　4、房间电源线路根据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜(底下放鞋，上面挂衣服)。

　　5、未尽细节的.之处，由甲方提出方案，商量确定。

　　二、承包方式：

　　甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方负责施工。

　　三、质量标准：

　　施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。

　　四、施工期限：

　　二○XX年八月二十日至二○XX年十月十日，如不能按期完成，每天将处罚金五十圆。

　　五、工程造价：

　　材料由甲方提供，甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。

　　六、付款方式：

　　工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。

　　七、其它问题：

　　装修项目的具体要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。

　　八、本协议一式两份，甲、乙方各执一份，具有相同效应。

　　甲方： ____________ 乙方：____________

　　签字(盖章)： ____________ 签字(盖章)：____________

　　___年 ___月 ___日 ___年 ___月 ___日

房屋合同 篇6

　　甲方:谢柏顺

　　乙方:谢开茂

　　甲方位于洪水塘房屋外墙装修由乙方包工，为明确双方职责，特订立如下合同，双方共同遵守:

　　一、甲方的义务：

　　1、甲方为乙方的施工准备好原材料，根据工程进度补充所需原材料。

　　2、甲方为乙方提供装修所需的水电及附属设施。

　　3、甲方为乙方的施工场地打好竹排架子。

　　4、甲方负责协调施工过程中的各种关系。

　　二、乙方的.施工范围

　　1、外墙粉糙砂平整墙面。

　　2、外墙按图纸贴文化砖，瓷砖。

　　3、斜面和坡屋面贴波纹瓦或S瓦。

　　4、天花板贴马赛克

　　5、阳台安葫芦

　　三、乙方的义务

　　1、下班或下雨前负责盖好水泥、石灰等，收好易丢易损物品、关好水电。

　　2、砂将配比符合质量要求，节约原料，现配现用，不留过夜砂浆和水泥浆。

　　3、注意安全施工和文明施工，乙方对自已和雇请人员的安全负

　　完全责任，甲方概不负责。

　　四、工程造价：

　　粉刷和贴瓷砖、马赛克和琉璃瓦等等，合并按每平方米42元结帐。

　　五、付款方式：

　　完工后结帐、付款。

　　六、其它约定：

　　1、施工过程中若有变更，双方互相沟通，达成一致意见，再施工。

　　2、合同有未尽事宜，双方协商解决。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。双方签字生效。

　　甲方签字：乙方签字：

　　二0一*年六月一日

房屋合同 篇7

　　租借方：___________________________

　　承租方：___________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确租借方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 房屋座落、间数、面积、房屋质量________________________________。

　　第二条 租赁期限

　　租赁期共______年零_____月，租借方从______年_____月_____日起将出租房屋交付承租方使用，至______年_____月_____日收回

　　承租人有下列情形之一的，出租人可以终止合同、收回房屋：

　　1、承租人擅自将房屋转租、转让或转借的；

　　2、承租人利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的；

　　3、承租人拖欠租金累计达_______月的。

　　租赁合同如因期满而终止时，如承租人到期确实无法找到房屋，出租人应当酌情延长租赁期限。合同期满后，如租借方仍继续出租房屋的，承租方享有优先权。

　　第三条 租金和租金的交纳期限

　　租金的标准和交纳期限，按国家的规定执行（如国家没有统一规定的，此条由租借方和承租方协商确定，但不得任意抬高）。

　　第四条 租赁期间房屋修缮

　　修缮房屋是出租人的义务。出租人对房屋及其设备应每隔____月（或年）认真检查、修缮一次，以保障承租人居住安全和正常使用

　　出租人维修房屋时，承租人应积极协助，不得阻挠施工。出租人如确实无力修缮，可同承租人协商合修，届时承租人付出的修缮费用即用以充抵租金或由出租人分期偿还。

　　第五条 违约责任

　　1、承租方逾期交付租金的，除仍应及时如数补交外，应支付违约金_________元。

　　2、承租方违反合同，擅自将承租房屋转给他人使用的，应支付违约金_________元；如因此造成承租房屋毁坏的，还应负责赔偿

　　第七条 免责条件

　　房屋如因不可抗力的原因导致毁损和造成承租方损失的，双方互不承担责任。

　　第八条 争议的解决方式

　　本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　第九条 合租注意事项

　　以上概述均对合租双方有效；

　　合租双方应共同爱护房内设施，如有损坏不能修复的，应由损坏者承担赔偿责任；

　　合租双方自行选定签约人进行签约；

　　合租双方中如有一方中途退出，应由另一方承担全房租；

　　合租双方当中如有一方利益受另一方损害时应自行处理，租借方不承担连带责任。

　　第十条 保密

　　一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十一条 补充与变更

　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的.补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　第十二条 协议附件

　　1、本协议附件包括但不限于：

　　（1）各方签署的与履行本协议有关的修改、补充、变更协议；

　　（2）各方的营业执照复印件、房产证的各种法律文件；

　　2、任何一方违反本协议附件的有关规定，应按照本协议的违约责任条款承担法律责任。

　　第十三条 协议的解释

　　本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

　　第十四条 生效条件

　　本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。

　　本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方（签字）：_________ 乙方（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【房屋合同】相关文章：

房屋合同07-20

【精选】房屋合同07-22

(经典)房屋合同08-17

房屋合同[精选]08-26

（经典）房屋合同08-30

房屋合同【经典】08-19

房屋合同(经典)08-06

房屋合同（精选）08-09

房屋合同[经典]07-27

(精选)房屋合同08-03