（优选）购销合同5篇
在不断进步的社会中，合同出现的次数越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编精心整理的购销合同5篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
购销合同 篇1
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就乙方向甲方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。
一、 规格、数量、单位、单价、金额
产品名称
规格
数量
单位
单价
金额（元）
备注
要 求
总金额：（人民币大写） ￥：
二、 合作方式
乙方向甲方购买办公用品及耗材，乙方可以任意选择订单或传真订购方式，甲方应向乙方免费提供产品的送货及售后退换等服务。
三、 价格条款
1、 甲方应根据报价单（标书）价格提供产品给乙方，按照相同型号产品享受市场最低优惠价格执行。
2、 每个月甲方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，价格调整以书面方式通知，预期通知将计为下一个月。
3、 乙方在接到甲方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认（以书面确认单为准），如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。
4、 本合同货款单价已包括货物移交至乙方所需的一切税费。
四、 支付方式
1、货到乙方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，甲方需提供乙方本月所需产品对帐清单及发票，经乙方核实后，按实际货款付清。
2、乙方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付甲方的货款，甲方结算人员需持加盖甲方公章的结算委托书进行结算，乙方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。
五、交货方式
1、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单中乙方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对乙方所订货物送到指定地点。
2、货到乙方后，乙方按送货单内容收货，确认产品符合要求后乙方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。
3、甲方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的.标准，如乙方发现甲方所售产品存在任何瑕疵，有权要求甲方进行换货。
六、违约责任
1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。
2、甲方未按合同规定时间交货，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的百分之五。
3、甲方未规定送货，乙方有权退货。
七、合同附则
1、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效，有效期一 年，到期后若双方未书面提出终止则合同顺延，继续生效。
4、本合同在履行中产生的各种争议，甲乙双方应协商解决，如协商不成，双方均可依法向甲乙双方所在地人民法院起诉。
5、对于本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
用品购销合同范本
购销合同 篇2
购粮方(简称甲方)：
销粮方(简称乙方)：
甲乙双方本着平等互利、长期合作的原则，经友好协商，就乙方销售玉米给甲方的有关事宜达成一致，签订如下合同：
一、购销粮食名称：
20xx年甘肃临河产玉米
三、质量标准：
乙方从粮库发出的玉米，且是20xx年甘肃产国标二级以上玉米，水份≤14.0%，杂质≤1.0%,不完善粒≤6%，生霉粒≤1%，无活虫，无掺假，过风过筛，色泽，气味正常。
四、包装标准及作价办法：
散装。
五、结算方式：
到站一车，结算一车。
六、合同有效期限：
20xx年6月10日前玉米全部抵达甲方指定地点，货款两清止。
七、违约责任：
乙方不能因玉米涨价为由解除合同，违约方装承担400000元的`违约金及违约责任。
八、玉米质量检测以甲方为主，若有异议三日通知对方，甲方拆样后并保留小样，检验结果出来后，若玉米水份>14%，超一扣二，水份>14.5%，乙方来人协商处理，生霉粒>1%，降等处理，生霉粒>2%乙方自行处理。
九、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交履约地仲裁委员会仲裁或依法向履约地人民法院起诉。
十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字(盖章)有效。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
年 月 日
购销合同 篇3
甲方：
乙方：
经双方协商，乙方向甲方购买预拌混凝土，为保护双方的合法权益，一致同意签订本协议，以便共同遵守。
一、供货时间20xx年3月1号至20xx年3月1号。
二、预订购总方量7500m3，合同货款约总价280万元。
三、通用混凝土强度等级：
四、遇不可抗拒因素及市场原材料紧张等因素造成价格波动较大时由双方另行协商价格。
五、每月25日为对账结算日，以当月发生混凝土随车送货单为依据，双方对账单后结付，月结月清（次月25日前付清）。
六、违约责任：本协议双方签字后生效，任何违约行为按相关法律条款追究。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
单位名称（盖章）：单位名称（盖章）：
法定代表人（签字）：定代表人（签字）：
法定委托人（签字）：法定委托人（签字）：
年月日年月日
购销合同 篇4
甲 方：
地 址：
乙 方：
地 址：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经友好协商，就窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。
名 称 数 量 单 价 总 计
共计金额：
一、 付款方式：
乙方安装完毕，甲方验收合格之后，乙方需提供正式发票，甲方一次性付清。
二、 乙方责任：
窗帘的'类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产，安装。于_______ 年__月__日前安装完毕。
三、 甲方责任：
1、 甲方须准时向乙方支付货款。
2、 甲方订购后中途不得更改，如若甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。
3、 乙方于约定时间安装完毕， 甲方于七个工作日内进行验收，未提出异议或逾期验收，均视为验收合格。
四、 违约责任：
1、 乙方若因自身原因而延误交付安装，每超过一天，须按合同总额2%日向甲方支付违约金。
2、 甲方未按时支付货款，每超过一天，须按合同总额2%日向乙方支付违约金。
五、 质量保证及售后服务：
乙方提供窗帘部分半年免费保修，配件部分提供一年免费保修（人为损坏除外）
六、 补充条款：
1、 窗帘高度实际：2.75米，超过2.75米的高度，接高度接多少算多少。
七、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决。
甲 方： 乙 方：
签约代表： 签约代表：
电 话： 电 话：
日 期： 日 期：
公对公转帐帐户和帐号：
公司名称：
开户银行：
帐号：
购销合同 篇5
原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的.入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
【购销合同】相关文章：
[经典]购销合同09-16
【精选】购销合同07-24
购销合同07-20
购销合同[经典]07-23
【经典】购销合同07-20
（精选）购销合同07-21
购销合同（精选）07-30
[精选]购销合同07-30
(经典)购销合同07-30
购销合同(经典)08-05