当前位置：聚优网>实用文>合同范本>工程合同

工程合同

时间：2023-11-12 08:47:51 合同范本我要投稿

工程合同[精品5篇]

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同出现的次数越来越多，它可以保护民事法律关系。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家整理的工程合同5篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工程合同[精品5篇]

工程合同篇1

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、参照国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务协议的同时，经协商一致，签订本协议。

　　一、承包工程项目

　　（1）工程项目名称：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程

　　（2）工程地址：攀枝花市盐边县安宁园区

　　（3）承包内容：新立电杆5基，电杆采用φ230×15米，电杆基础采用C20砼浇筑；架设10kV线路0.310公里（导线采用架空绝缘导线JKLYJ-10kV-240），安装智能远程费控表1只、专变采集终端1台；安装10kV成套配电柜5面、400V配电柜9面、直流屏1面；安装10kV组合式高压计量箱，安装500KVA变压器一台，低压配电柜安装，安装800KVA变压器一台（利用原有800KVA变压器，将原变压器及低压配电柜移位新建配电房内），制作户外电缆头1套，制作户内电缆头2套，项目涉及的各内标识制作安装，空洞封堵、设备接地制作安装遥测，负责将高压线安装至低压配电柜。

　　（4）工程项目期限：自年月日至年月日。

　　二、合同价款及付款方式

　　（1）劳务包干价：13000元（大写：壹万叁仟元整）

　　（2）付款方式：待工程竣工验收合格后，7个工作日内付清工程劳务款。

　　4. 甲方的安全文明施工权利和义务

　　（1）对乙方的安全、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方人员、技术不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。

　　（2）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定。

　　（3）有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为，督促其及时改正，必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失，有权按规定扣除安全风险抵押金。

　　（4）严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。

　　（5）施工所有材料除混凝土外，其余材料由甲方运到施工现场。

　　5. 乙方的安全文明施工权利和义务

　　（1）落实本劳务作业相关的防火、防坍塌、等安全防范措施。

　　（2）按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品；定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新；执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措。

　　（3）临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。

　　（4）动火制度，落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区域施工，落实设备防护和人身安全措施。

　　（5）工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，(包括误入带电设备和线路)并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失；

　　（6）应每天检查工器具检测日期是否过期，过期的工器具由乙方自检，如不按照规章制度要求，使用过期工器具被上级领导检查违规使用工器具和罚款等损失，由乙方负责；

　　（7）严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；

　　（8）工程施工需要停电，必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责；

　　（9）负责工程竣工验收，如不按照施工图纸施工造成返工的一切损失由乙方承担；甲方不承担任何责任；

　　（10）施工过程中，所发生的'安全事故由乙方自行承担；

　　7. 需要补充协议内容：三、附则

　　（1）本协议约定的各项条款，经双方签字后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的

　　安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

　　（2）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

　　（3）协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

　　（4）其他未尽事宜可另行约定。

　　（5）本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方：

　　身份证号码：

　　电话：乙方：身份证号码：电话：

工程合同篇2

　　一、工程名称及建设地点：

　　1、工程名称：

　　2、建设地点：

　　二、工程范围：按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程

　　三、工程总造价：合同总价含费用确定合同价款为人民币（人民币）

　　元，大写：佰拾万佰拾元角分）。

　　四、工期：________年____月____日至________年____月____日，共计________年

　　五、承包方式：包工包料。

　　六、甲乙双方负责完成的工作：

　　a）甲方负责完成的工作：。在开工前三天内完成“三通一平”（包括进场道路）接通水、电，提供材料和工具存放仓库，为乙方人员的住宿及现场办公提供方便。。甲方委派许XX为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。

　　b）乙方负责完成的工作：。乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划，并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。。保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的.指导。。自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。

　　七、乙方必须严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。

　　八、工程验收：

　　a）工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。

　　b）工程竣工验收通过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。

　　c）该工程养护期为________年，如在养护期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。

　　d）本工程至________年____月____日，苗木成活率为100%。期间，乙方应对死亡的苗木进行补植。

　　九、其他事项：

　　a）在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。

　　b）乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙方共同办理。

　　十、本合同和施工设计图、工程项目预算以及共同认可的附件共同组合文件，并具有同等的法律效力，乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后，XX正式开始施工。

　　一、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　二、本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。本合同正本一式两份，双方各执一份，副本二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表：________

　　代表：________________________

　　签约地点：_________________

　　签约时间：

　　________年____月____日

工程合同篇3

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市有关规定经双方协商一致，签订本合同(根据本公司施工特点修改版)

　　第一条概况

　　1.1 1.2

　　1.3 承包内容：修建施工便道，占地补偿及路基注浆。

　　1.4 承包方式：包工包料

　　1.5 合同金额：第二条工程期限

　　2.1 全部工程开工、竣工日期：20xx.5.5日开始，20xx.6.4日前完成(若时间变更，以甲方正式通知乙方的时间为准，竣工时间相应提前或往后顺延)

　　2.2全部竣工总日历天数：30天

　　2.3 工期1天，乙方向甲方支付合同金额0.5%的人民币违约金。

　　第三条工程款支付

　　3.1 100%工程款

　　第四条工程保修

　　4.1 保险金：

　　4.2 保修项目及保修期限

　　4.3保修期间，因施工质量问题，造成设备损害应全额赔偿，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位和人员修理。保修期间所发生的费用由责任方承担。

　　第五条争议，仲裁

　　5.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第①种方式解决：

　　①向天津市仲裁委员会申请仲裁

　　②向人民法院起诉

　　第六条甲、乙方驻工地代表

　　6.1甲方驻工地代表

　　姓名：范学军

　　职权：代表发包人对工程质量、工期、安全等进行全面的监督和管理。

　　6.2 乙方驻工地代表

　　姓名：张哲

　　职权：代表承包人对工程质量、工期、施工单位、安全等进行全面的管理。

　　第七条合同附件

　　7.1 技术文件和图纸、商务报价文件、施工安全环保协议;现场人员安全劳保用品佩戴规定。

　　第八条保守秘密

　　8.1 在合同有效期及本合同被解除或终止后，承包人不得直接或间接向第三人泄露、公开基于本合同获悉的发包人的任何信息或将其用于本合同之外的目的。

　　8.2 未经发包人的许可不得复印发包人提供的任何资料，作为善良管理者，乙方使用技术信息时应当注意，除本协议目的以外，技术信息不得被乙方相关的雇员泄露、盗用，或者因其他任何原因向第三人公开。乙方雇员向第三人泄露技术信息或使用该信息时导致泄露的'，乙方应当与其雇员承

　　8.3 工程施工完成后，承包人须向发包人返还发包人提供的所有资料或在发包人的监督下销毁。

　　第九条补充条款

　　9.1 有人员生命财产和机械设备办理保险，费用含在合同总价中。

　　9.2 甲方负责提供安全的施工作业环境，办理相关施工票证，提供作业电源，对乙方提供的材料进行验收，甲方不能提供施工电源时，乙方自行解决，相关费用已包含在合同总价中。

　　9.3 乙方负责施工中相关全部内容：无条件更换，主要材料需提供材质证，按要求进行施工所有相关工作，施工结束提供行业要求的竣工报告;

　　9.4如因承包人原因造成发包人的经济损失，承包人必须按经济损失价赔偿给发包人。

　　9.5 或施工进度达不到乙方的承诺且不能满足甲方的进度要求，并且虽经发包人警告仍达不到要求时，甲方有权单方面采取措施接触合同，由此而造成的一切后果均由乙方承担。佩戴劳保用品。接受甲方环境安全部门的监督，违反规定者将受到教育和处罚，相关费用已经包含的施工费中。

　　第十条合同份数及有效期

　　10.1 本合同一式

　　10.2 本合同自双方签订之日起生效。

　　合同签订时间地点：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇4

　　采购方：(以下简称甲方)

　　供应方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。第一条、材料价格清单及总价

　　1、材料名称; 数量; 单价; 金额：

　　总价：元人民币(小写) 总价：元整(大写)

　　第二条、交货地点：

　　第三条、付款方式：

　　第四条、材料质量：乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的'规格、质量和性能(保质保量)

　　第五条、验收方式：当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。

　　第六条、违约责任：

　　1) 乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。

　　2) 乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。

　　3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。

　　第七条：合同执行：

　　本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。

　　本合同字双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方个执两份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇5

　　甲方：_________________公司

　　乙方：_________________

　　公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：

　　1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。

　　2、乙方同意在本协议书签定之日起的____日内将__________全部安装完毕；

　　3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。

　　4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。

　　5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的`资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的____日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。

　　6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。

　　7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。

　　8、本案诉讼费用由乙方承担。

　　甲方：____________公司

　　乙方：____________公司

　　________年____月____日

【工程合同】相关文章：