施工承包合同范本
随着人们法律意识的建立,很多场合都离不了合同,签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编整理的施工承包合同范本,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
施工承包合同范本 篇1
甲方:(建设单位)县仙林镇黄楝坪村委会
乙方:(承建单位)杨XX
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程实际,双方达成如下协议:
第一条:工程概况
1.1工程名称:县仙林镇黄楝坪村道公路建设 工程地点:县仙林镇黄楝坪村合同桩号: 工程技术标准:GB01-20《公路工程技术标准》 工程数量及内容:全长
5.2公里。
1.2合同价款:小写:208万元整。 大写:XXX捌万元整。
1.3开工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日
1.4质量标准:GB01-20《公路工程技术标准》
1.5质量等级:合格
第二条:合同段内施工图设计主要工程量清单等施工文件由甲方提供
第三条:驻工地代表
3.1甲方驻工地代表:张X
3.2乙方驻工地代表(项目负责人): 杨XX
3.3乙方代表易人,应征得甲方同意
第四条:甲方一般义务和责任
4.1开工前向乙方进行设计交底,在现场向乙方交待路线走向,路线起、止点,说明构造物位置等并提供相关图纸。
4.2对乙方在“安全、质量、进度、造价”四方面进行全面管理,及时召开生产调度会,解决施工中的重大问题。
第五条:乙方一般义务和责任
5.1对合同段内施工图设计文件进行复核,并在进场3天内将复核结果书面通知甲方代表。
5.2在合同有效期内,应按合同要求精心组织实施合同工程,接受甲方委托监理进行监理,为其开展监理工作提供方便,向监理提供完整原始记录、自检记录等资料。
5.3对已竣工和工程在未进行验收并交付甲方之前进行维修保护。
5.4坚持挂牌施工,文明施工,确保施工场地及行人和行车的安全,做到工完料完,场地复原。
5.5施工用电、用水及通讯等由乙方自理。
第六条:进度计划及工期
6.1乙方在开工前两天向甲方提交开工报告甲方批准后方能开工。
6.2合同生效后,乙方应向甲方及监理单位提交施工组织文件、工程进度计划、施工方案等文件,乙方应按批准方案进行施工。
6.3暂停施工:乙方未按合同有关条款正确施工时,甲方有权暂停施工,责任由乙方承担。
第七条:工程质量与检验
7.1由监理单位及甲方进行质量管理与查验,所有分项工程只有经甲方施工人员在验收记录上签字后方可进行下道工序或继续施工。验收不合格,乙方返工后应重新要求验收,直至合格。
7.2主要材料采购、运输、质检筑路材料必须在甲方指定地点或单位购买,数量及质量以甲方查验为准,未经验收的材料不能进入施工场地。
7.3天然砂粒、水泥等主要材料,乙方必须按预算数量使用,不得节约,节约材料甲方有权按预算价格从乙方承包价款中扣回材料费。
第八条:合同价款支付 乙方完成全部工程量等保修期满后无质量问题时一次性付清。
第九条:竣工 9.1工程验收:乙方在合同工程全部竣工,并且合格地自检和按《公路工程竣工验收办法》规定的内容编制好竣工图表资料(作为被验收内容)和准备好总结材料后,可提出书面请验报告,甲方在收到验收报告后及时组织交工验收。
第十条:违约 乙方未按合同约定履行各项义务或发生使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任,若发生违反工程质量和延迟工期等行为,甲方有权终止合同,造成损失由乙方承担。
第十一条:安全施工 乙方应按有关规定,采取严格的'安全防范措施,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和由此发生的全部费用。
第十二条:本工程未经甲方同意不得非法分包,并严禁倒手转包。
第十三条:本合同正本两份,甲乙双方各执一份,副本一份。
第十四条:本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
建设单位:(盖X) 法人或代理人:(签字) 联系电话:________年____月____日
承包单位:(盖X) 法人或代理人:(签字) 联系电话:________年____月____日
施工承包合同范本 篇2
甲方:发包方
乙方:承包方
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿,公平和诚实信用的原则。甲方同意将东方商业局职工生活小区工程一栋十六层楼给乙方包工包料承建,就本工程建设事项在协商一致的基础上,订立协议如下:
一、 工程概况及地点
工程地位于东方市,结构类型为全框架结构,层楼1栋十六层,建筑面积约8745.5平方米,按实际完成的建筑面积计算。
二、 承包方式及工程造价
乙方包工、包材料毛坯房(单价1350元/平方米按建筑面积计算人工料费),工程总造价约:壹仟壹佰捌拾万零陆仟肆佰贰拾伍元(¥11806425.00元),其中还包括:图纸指定的门窗、外墙涂料,每户一个电表、水表、消防、电梯、图纸范围内的工程。
三、甲、乙双方分工的责任及工作内容
甲方
提供六套完整盖章生效的图纸与施工现场的三通一平(通水、通电、通路),相关开工的合格手续。
乙方
1、必须按照设计图纸与甲方的意见及国家规定的现行建筑规范标准,保质、保量、保工期。
2、进场后上足建筑材料所需的机械设备、料具和施工人数。
3、基础土方机械开挖与基础土方回填,冲水、振棒振实。
4、柱梁直筋对焊。
5、室内外给排水管道到化粪池管安装。
6、自签合同之日起,乙方一个星期内组织人员施工,一个星期内如无法正常开工视为违约。
四、工程款进度支付
按实际发生的工程量每三层按进度支付80%,完工前按总造价支付80%,完工验收合格两个月内支付90%(内支付97%),余3%作三年的保质金,一年没质量问题十五天内退保质金1。5%,余下保质金期满一次性付清。每次工程进度款必须在十五个工作日内支付,如因甲方进度款不到位造成的经济损失,由甲方负责;如因超出一个月进度款不到位则按发生的工程量计算100%给乙方,并给予赔偿乙方的一切损失给予退场,如乙方主体工程期限7个月内主体框架封顶,如乙方不按时完成,甲方罚乙方的工程款总造价的20%,乙方自动退场。一切损失由方负责。
五、工程完成时间
自甲乙双方签订、开工之日起,工期360天。
六、质量保证
凡因乙方在施工过程中,不按规范程序施工,违章操作,所造成影响工程质量,后果所发生的.一切费用均由乙方承担。
七、安全措施
乙方工人在本工程施工期间,对自己的工人进行班前班后安全教育,并对他们的人身安全负责。熟练工才能上岗,严禁酒后上岗,杜绝违章操作。因乙方安全措施不力而造成的意外事故,一切由乙方承担。
乙方同意负责国家规定的建筑安装税金、保险费、资料费。
每次公司支付的工程款,甲方按乙方指定的帐号转出,不得再转入甲方帐号,如有发现未经乙方同意的视违约,一切后果由甲方承担。
本合同未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
注:乙方押金80万元(捌拾万元),做到三层退还40万元(肆拾万元),第七层付完二次40万元(肆拾万元),正负零甲方付款50万元给乙方(伍拾万元)。
甲方代表: 乙方代表:
身份证号码: 身份证号:
年 月 日
施工承包合同范本 篇3
发包方(以下简称甲方):
代表人:
承包方(以下简称乙方):
责任人:
依照民法典等相关法律、法规,本着友好、诚信的原则,甲方将_________工程交由乙方承包,就相关事宜协商一致,达成如下协议:
一、工程项目
1、工程名称:
2、工程内容:
3、工程总量:
4、承包期限:
计划开工日期:______年______月______日,计划完工日期:______年______月_____日,总共_______天。
5、工程价款:
6、支付方式:
7、工程质量:
二、双方职责
1、甲方职责
(1)负责施工前的准备工作,保证工程交接时符合施工条件。
(2)及时交付图纸,设计变更时要及时与乙方协商。
(3)对工程进行安全监督、检查。
(4)工程竣工时,及时组织人员进行验收。
(5)按时支付工程款,不得无故拖延。
2、乙方职责
(1)熟悉图纸与合同的所以内容。
(2)积极配合甲方在设计变更时的工作。
(3)安全生产,文明施工,酒后不得作业,不得穿拖鞋进场。
(4)工程完工时及时通知甲方验收。
(5)未经甲方同意,乙方不得将整个项目直接或变相转包给第三方。
三、安全条款
1、甲方负责监督乙方的生产作业,制定安全生产规范供乙方执行。
2、乙方确保施工环境的安全,一旦施工环境不符合施工条件,必须马上停工。
3、乙方必须严格执行国家、行业的.安全规范,安全会议要经常开,安全知识要时时普及。
4、乙方必须规范每个工人的行为,不戴安全帽不得进场。
四、工程验收
1、乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前______天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等。
2、由于_________工地是几个工程队同时在进行施工,所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。如乙方对工程量有异议,乙方可委托有政府认可的测检资源进行测绘。根据测绘报告协商解决工程量问题。
五、违约责任
1、合同履行过程中,任何一方违反本合同,违约方均须向守约方赔偿因此受到的所有损失
2、如乙方严重违约,致使合同无法履行,则此合同自行解除,甲方有权交予其他单位施工。
六、不可抗力
1、因不可抗力而使本合同无法开始履行或在履行过程中需要终止的,各方当事人均无须承担违约责任。本协议另有规定的除外。
2、本条款所称不可抗力,系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况及国家、省、市、主管部门有关法律、政策及规定发生变化和调整,而使项目无法继续进行下去。
七、合同的解除
任何一方出现违约情形,守约方有权解除合同。合同的解除以收到对方的解除通知为准。
八、保密
一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
九、争议的解决
1、本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。
2、如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向合同签订地、合同履行地的人民法院提起诉讼。
十、附则
1、本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
2、本协议一式_________份,双方当事人各执_________份,具有相同法律效力。
甲方:
地址:
代表人:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
签订时间:______年______月______日
乙方:
地址:
责任人:
联系方式:
合同签订地:
标签:
施工承包合同范本 篇4
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,签订本合同。
一、工程名称:环山中XX和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程
二、工程地点:环山中XX和厨房后
三、工程内容:
护坡总体积为30.89;
护坡总投资13900元。
宿舍后圳护坡长:42.2215;宽0.3215;高0.8
10.133
宿舍后圳边:长42.2215;宽0.5215;高0.24
5.063
厨房后圳边:长38.4215;宽0.5215;高0.3
5.763
厨房后圳护坡:长38.4215;宽0.3215;高0.8
9.223
伸进土中加宽脚:长0.3215;宽0.15215;高0.8215;20个
0.72
30.893215;450元313900元
四、合同工期
1、经双方协商确定工作日为20天,自________年____月____日起至________年____月____日。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形,或者甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
五、质量标准
1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整,13900.00元。
2、总承包价为包干价,包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用,甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、工程量的确认:施工过程中,若工程量变更,根据上述单价另行签订补充协议,或工程变更单。
4、支付方式:工程完工后,付给合同总价70%,余款按规定竣工验收后____日内全部支付。
六、甲方义务
1、按时向承包人拨付工程款。
2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。
七、乙方义务
1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。
2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查,确保施工机械安全性能良好,操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量,操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。
3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好工区的管理,做好职责区的`治安保卫工作。
八、施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
九、违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金,违约金数额为应付金额的银行同期借款利率计算支付利息。
2、因非甲方原因、不可抗力原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期____日,乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过____日,甲方有权单方面解除合同。
十、其他
本协议自双方签字或盖章后生效,一式二份,双方各持一份。未尽事宜,当发生时甲乙双方互相协商解决。
甲方:乙方:________年____月____日
施工承包合同范本 篇5
甲方:_________________(以下简称甲方)
乙方:_________________(以下简称乙方)
甲乙双方就芦花洲项目地下室防水工程,本着公平、公开、公正的原则,特签订此合同,内容如下:
第一条:
工程名称
第二条:工程量及造价
1、工程量:工程施工结束后,按实际发生工程量计算。
2、工程造价:每_________________ /m2,最终面积据实结算。
第三条:承包方式及付款方式
付款方式:按每栋楼单独计算,所承包楼全部防水施工完成验收后抵顶西夏古城营业房,房屋价格为售房部开盘价,房屋价格与工程款差价现金找补,留3%为保修金,保修期过后付3%,保修期五年。
第四条:施工工期
本防水工程自施工条件开始,暂定自_________________年_________________月_________________日至_________________年_________________月_________________日完成。
第五条:工程质量
所有进场材料必须为合格产品,提供材料合格证,现场抽样复试合格(提供进场材料复试检验报告),卷材厚度满足设计及现场监理、甲方要求,(主材为牌或牌)。
第六条:双方责任
1:甲方责任:
(1)乙方人员进入现场后,负责清除现场障碍物,并交施工技术交底一份;
(2)协调乙方与地方外界环境干扰及其它施工单位之间的关系;
2:乙方责任:
(1)根据国家技术验收规范图纸设计,保质,保量,按时完成本合同工程项目;
(2)按照国家规范和甲方要求,经双方协商提供各项技术材料;
(3)乙方所有人员必须服从甲方现场管理人员及建设单位、监理总包的管理。
(4)工程竣工后,负责清理好现场;
(5)如乙方因施工组织、人力、机具设备等原因造成工期拖延,甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料,或者另行指派施工队伍,由此引起劳务费用增加的.部分由乙方双倍承担。
第七条:工程验收结算
工程竣工后,乙方通知甲方,由甲方邀约有关单位进行验收,办理好交接手续。
第八条:
本合同一式3份,甲方2份,乙方1份,未尽事宜,双方协商解决。
第九条:
本防水施工承包合同如有违约和争执,到仲裁部门解决。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(签字):_________________法定代表人(签字):_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
施工承包合同范本 篇6
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条 工程项目 一、工程名称: 麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点: 麻城宋埠
三、承包方式:包工、包机械、包安全
第二条 工程期限
一、合同工期总日历天数 10 天
第三条 工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的'按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.
第四条 甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条 安全施工
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条 奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条 附 则
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年_____月_____日 年_____月_____日
施工承包合同范本 篇7
发包方:〈甲方〉:(下文中简称为甲方)
承包方:〈乙方〉: (下文中简称为乙方)
依照《中华人民共和国合同法》,建设部《建设安装工程总分包实施办法》及有关规定,经双方协商一致,甲方决定把
一、工程名称
二、工程地点:
三、分包工程范围:室内外全部涂料工程。
四、分包工程价格:
1、该工程工程量结算方式按实际展开面积进行计算。
2、外墙涂料按每平方米
3、内墙涂料按每平方米元。
五、分包工程付款方式:
1、如乙方在施工中途任何理由撤离,甲方以实际涂料面积的每平方米
2、工程竣工后预付工程总价的80%,决算后预付10%,保质期内剩余10%分期付款,留3%保质金二年后付清。
六、分包工程工期:20xx年 月 日至20xx年 月 日,共计 天。
七、分包工程质量:
1、乙方应严格要求,按设计图纸要求,施工规范及甲方的技术交底要求,精心组织施工,满足施工质量验评标准中的合格要求。
2、乙方应严格遵守施工,如发生质量问题造成返工的,其返工部分的一切费用全部由乙方承担,且甲方给予乙方罚款处理。如工程的质量低劣又无法挽救的`应由乙方负责赔偿全部的损失并承担其相关责任。
八、分包工程安全生产:
1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规定,严格遵守安全操作规程,并办理有关保险事宜,施工中如因违反规定而发生伤亡事故,其费用和损失全部由乙方负责。
2、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法律条例的及治安条例的,造成的全部后果由乙方全部负责。
3、在施工中,如乙方损坏甲方机具,由乙方进行维修,无法维修的由乙方照价赔偿。
4、凡高处作业工作人员应接受高处作业安全知识的教育,特殊高处作业人员应持证上岗。高处作业人员必须身体健康,妇女和大于45岁的工人不得高处作业。高处作业上下应设置联系信号,并指定专人负责。
5、临边作业与洞口作业时,应注意警戒,标识,不得大意,不得有意损坏防护措施。
6、高处攀登,悬空作业必须戴安全帽与安全带。
7、临时用电由电工负责,其他任何人员用电方面出现问题不得擅自处理,必须由电工采取处理。
8、凡进入施工现场人员必须戴好安全帽。
9、发现安全措施有隐患时,立即向安全员反映,采取措施,必要时停工作业。遵守上列规定并结合现场各警示,标识规程。各班组加强对自己工人的教育管理措施。按照项目部要求安全施工。
10、若不遵循上述规定及相关安全规范要求,出现各种伤亡事故,项目部概不负责,班组自已承担。
九、分包工程材料供应:
1、甲方为乙方提供钢管架马凳与铁马凳,其它材料一律由乙方自备。
十、施工现场管理:
1、甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人的统一领导组织施工,有关计划、进度材料供应等工作双方密切配合,保证施工顺利进行。
2、乙方对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如由违反现场管理的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
3、分包人员要保持相当稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入施工现场和随意逗留。
4、施工环境及现场管理必须符合有关部门的规定,否则乙方要承担相应的处理和罚款。
十一、分包工程违约责任:
1、乙方在本工程中分包的项目,不得再行分包,如乙方不能按规定的要求及本合同中的各条款进行安全施工,甲方有权终止合同。乙方造成的损失全部由乙方自已承担。
2、乙方必须按合同规定的工期保质、保量的完成。每逾期一 天按甲方与建设单位签订的施工合同中有关条款的2倍处以罚款。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后自行失效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工承包合同范本 篇8
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)身份证号:
为了完善企业内部承包经济责任制,加强工程施工管理,明确双方享有权利和承担的民事责任义务。确保本工程甲方与建设单位签订的施工合同中各条款的履行和全面完成,根据公司对承包经营责任制实施精神,结合工程的具体情况。甲方将合同下述工程的施工任务下达承包给乙方,经双方协商同意达成下列条款,共同遵守执行:
一、建设单位
三都县大塘国际城4、5、6、7号楼。
二、工程名称
大塘国际城
三、工程地点
三都县大塘
四、承包范围
按图纸施工
五、工程造价
按造价每平米900元计价(不含税收),甲方按此作为乙方承包计算依据,最后以竣工结算数量为准。
六、施工工期
300天(按日历计算)以开工令为准。
七、工程质量等级
达到国家现行验收规范标准。
八、承包方式
包工包料。
九、承包价款及支付办法
按主体第一层完成后60%支付,以此类推。
十、除第五,九条以外,所有条款都以总合同执行
1、乙方独立核算,自负盈亏,自担风险,并按本工程结算总价向甲方交纳管理费。所有费用由乙方自行交纳。(公司挂靠费1%由甲方承担0.5%,乙方承担0.5%)。
2、甲方预留乙方工程合同总造价3%作为安全责任费,质量目标保证费以及会计资料档案费。工程竣工交验合格,未发生安全质量事故,质量体系运作资料,会计资料,竣工资料完善齐全,并按工程部规定格式装订成册交给工程部后,甲方方能将预留的工程款项全部返还乙方。
3、建设单位拨付的工程款必须进入甲方账户,甲方扣除乙方应交纳的费用及预留款后支付乙方。乙方全额承包,并负责承担工程全部费用开支,保修款项按建设单位约定扣除。
4、甲方与建设单位签订的工程施工合同中有关质量安全,工期,保修,违约等相关条款均适用于乙方,其造成的责任和损失全部由乙方承担。
5、乙方必须按时将工程发生的成本费用提交甲方财务部门作为本核算。
十一、工程管理
1、乙方必须在本承包合同签订后五日内到甲方工程部办理开工报告及项目机构组建等相关手续。
2、乙方必须在本承包合同签订后五日内将施工组织设计或施工方案递交甲方工程部,并按规定程序进行方案审批,图纸会审,技术交底,直到工程完工时交工资料的整理,移交等。
3、乙方在施工过程中和相关管理人员及雇工需甲方备报案。
十二.工程安全及质量管理
1、乙方对本工程的安全文明施工必须按JGJ56-99标准执行并做好资料。
2、乙方必须在本承包合同签订五日内到甲方工程部签订安全合同,消防合同,乙方承诺不因本合同的效力如何,都对由自己产生的安全,消防,质量等责任事故,承担最终完全赔偿责任。
3、乙方对本工程的质量管理必须按甲方及相关规定的质量管理体系运作并做好相关资料。
十三、甲方责任
1、负责与建设单位完善工程施工合同,协助乙方办理进场施工相关手续。
2、办理承包工程的财务经济往来,监督建设单位支付的工程款进入甲方指定账户,根据工程进度及质量情况审核后拨付乙方。
3、审核施工图预算书,结算书及施工组织设计和施工方案。
4、甲方代表监督乙方施工进程中的进度,质量,安全及时对合同各项条款的`履行情况。若发现问题,有权制止乙方并改正,直至责令停止施工或更换施工队伍。
5、本合同签订之前期纠纷与乙方无关,如因前期纠纷造成的损失由甲方负责。
十四、乙方责任
1、执行甲方与建设单位签订的工程施工合同及本内部承包合同条款要求,若发生违约责任及经济损失全部由乙方承担。
2、负责编制施工图预算,结算书及相关组织设计和施工方案,整理完善工程交工资料,质量体系进行资料办理工程结算及保修,回访等工作一切费用由乙方自行承担。
3、严格按照施工技术,质量要求和国家验收规范标准施工,按操作规程安全,文明作业。施工中若乙方责任发生的人身伤亡事故及机械设备事故,均由乙方承担经济责任及法律责任。
4、服从甲方管理,按本承包合同条款规定及时到工程部,财务部及相关部门办理有关工程承包手续,施工人员及特种作业人员必须持证上岗。
5、每月25日向甲方工程部报送当月进度统计报表及下月进度计划。
6、乙方应严格审查所雇用民工身份及相关证件(如身份证,外出务工证,暂住证等),没有上述证件者不宜雇用,并及时与雇用民工签订劳动合同,并送劳动鉴定部门鉴定后将合同书及时向公司相关部门备案。否则由此引起的一切责任后果由甲方承担。
7、乙方应及时支付所雇民工工资,并且保证每月按时足额发放。若有拖欠情况发生,甲方将责令停止支付工程进度款,甲方有权以工程进度款优先支付民工工资。
8、乙方工地聘用甲方职工的应及时向甲方相关部门办理手续,并从聘用当日起足额上缴所聘人员社保基金。
十五、违约责任
1、由违约方承担因违约所造成的全部经济损失和法律责任。
2、乙方承诺不因本合同的效力如何,由乙方在施工中造成的刑事民事赔偿责任,由乙方全部赔偿。
3、如果乙方在施工过程中不服从甲方管理及乙方内部问题,造成资金链断裂造成该工程停工三天,甲方有权将该工程收回。前期乙方所做的工程量不予计算,计价乙方无条件退场。
十六、其他
本工程施工内部承包合同一式两份,由甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效。(其他未尽事宜双方协商解决。)
甲方:xxx 乙方:xxx
日期:20xx年xx月xx日
施工承包合同范本 篇9
发包方(甲方):___________________________
承包方(乙方):___________________________
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就________工程施工的劳务承包事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
第一条、工程概况
1、工程项目名称:________________________
2、工程施工地点:________________________
3、承包内容:____________________________
4、承包方式:____________________________
5、承包价格:每平方米工价为____元。
第二条、工程期限
1、开工日期:________年_______月_______日开工。
2、竣工日期:________年_______月_______日竣工。
3、总工期为:日历天________天。
4、阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。
第三条、工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________。
第四条、甲方责任
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
第五条、乙方责任
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
5、按国家和市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的'管理,自觉遵守各项管理规定。
第六条、施工验收
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)。
第七条、环境保护、安全生产和文明施工
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。
3、发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
4、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
5、加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第八条、安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。
第九条、结算办法及付款方式
1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,次月15日前按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2、甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。
3、在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
第十条、争议纠纷解决
1、本协议的纠纷原则上采取平等、公平、互谅的原则进行协商,并形成书面文件。
2、若协商不成,双方均有权向协议签订地人民法院提起诉讼。
第十一条、其他约定
1、协议如有未尽事宜,须经协议双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本协议具有同等效力。
2、本协议自签订之日起生效。协议执行期间内,任何一方均不得随意变更或解除协议。
3、本协议一式两份,甲乙双方各执壹份。
甲方签字:_________________乙方签字:_________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
签约地点:_________________签约地点:_________________
施工承包合同范本 篇10
发包方: (以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,甲方同意将所承包的 工程楼所有的模板制作,安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,订立本合同。
第一款:工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:1.3结构类型:框剪结构
1.4合同工期:按总包方的要求确定。
第二款:承包范围
施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝,具体包括以下内容:
2.1模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械,圆盘锯不能上楼。
2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除(包括二装支模的拆出,但费用另计)后楼层间的上下传递,每层刷一道隔离剂。
2.3清理模内杂物,拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡,对
拉杆并堆放到指定地点。
2.4协助工长抄平放线,每次不得少于2人,安放预埋件,预留空洞及插筋,混泥土浇注时的值守看模。
2.5柱、墙的定位,钢筋焊接内撑的安装。
2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件,剔打由乙方负责。
第三款:承包价款
3.1本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算,如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。 以上按模板接触面积
第四款:质量要求
4.1乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工,保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准,所有的人工费、材料费由乙方全部承担。
4.2如果因乙方质量多次达不到要求,且屡教不改,并导致总包单位要求更换班组,甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算,检查合格付已完工的60%,余款六个月付清。
第五款:工程工期
5.1乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力,并按时完成承包范围内的工作。
5.2如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求,且经甲方多次要求增加劳动力未果,甲方有权抽调其他班组参与施工,该班组与
甲方直接结算,结算费用从乙方的工程款中扣出,结算单价是乙方承包价的1.2倍,如拖延工期达到48小时,班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。
5.3如果因乙方原因不能按时完工并影响工期,甲方有权依照总包方的处罚规定对乙方进行处罚,且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后,乙方可要求甲方相应顺延工期。
第六款:安全施工
6.1乙方进场时必须协助甲方对其工作人员进行上岗安全培训并填写三级教育卡。
6.2上班时间必须戴安全帽,高空作业必须系挂好安全带。
6.3乙方必须按照施工安全操作规程的要求足额、保质的配给工作人员劳动保护用品,并接受劳务项目部的检查。
6.4如因乙方工作人员自身原因(违章操作或未配备相应的防护措施、物品等)造成自身或他人伤、亡、残的所有一切费用由乙方自行负责处理。
6.5轻伤事件3000.00元以内班组自行负责处理并承担。
第七款:文明施工
7.1乙方必须按照甲方的要求组织文明施工,做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码,必须做到工完场清。
7.2工作人员不得在施工现场打架斗殴,(打架每次双方各罚5000元),不得酒后上班,寝室每天必须清理打扫干净。
7.3班组长及工人要服从甲方安排,如乙方乙方违反文明施工规定的,按甲方与总包方的协议进行处罚。
7.4乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查,如文明施工检查不合格造成的罚款由班组承担。
第八款:甲方责任
8.1指定为本工程驻工地负责人),对工程质量、进度、成本、安全、文明施工进行指导、监督和检查,并负责验收、变更和工程量审核等工作。
8.2配合总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。
8.3按合同的`约定向乙方支付工程款。
8.4负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。
第九款:乙方责任
9.1指定,负责
模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、材料租赁、安全文明进行严格的控制,并做好施工现场的各种协调工作。
9.2按照合同约定的质量和工期要求完成所承揽的工程。
9.3接受甲方及总包单位对整个工程的统一部署和管理,遵守甲方和总包方的所有管理制度,配合其他专业及相关交叉施工
9.4对工作范围内的安全负责,并承担因安全事故而产生的全部费用。
9.5严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工规范、安全操作规程的要求施工,做好各项质量验收记录。
9.6下道工序施工前,负责对所做工作的成品保护。
第十款:付款方式
10.1工程以上二层砼浇筑完后按所做工程量的工程
款 %支付,其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准(每月工程量所涉及工程款%支付),主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的%。
10.2工程余款内外抹灰全部完工,经甲方验收合格40天内支付。 第十一款:如因甲方原因停工,乙方工人车旅费及相应的人工费均由甲方负责。
第十二款:解决争议:
发生争议由甲方双方协商解决,如协商解决不能达成一致,可委托仲裁机构调解,调解不成则可申请法院裁决。
第十三款:未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。
第十四款:本合同经甲乙双方签字盖章生效,合同一式四份共五页。甲乙双方各执两份。
甲方:
甲方代表: 身份证号码:
乙方:
乙方代表: 身份证号码:
年 月 日
施工承包合同范本 篇11
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现就本建设工程具体施工事项,为明确双方的权利和义务,经友好协商一致,达成如下合同条款:
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地址:
3.工程性质:建筑工程主体钢结构工程(含辅助材料)
二、承包价款
按施工图的建筑面积结算,合计建筑面积_____㎡,每平方米为____元,承包总价为(¥ )_____元,面积决算时不作调整,按以上总平方计算。施工中如有联系单及工艺更改增减工程量费用不作调整,在总价包干内甲方不作补偿,赢亏由乙方自负
三、双方一般权利和义务
1、发包人责任:
1)负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
2)做好施工现场三通一平,保证做好供电、供水
3)及时向乙方进行技术交底解答施工图和操作过程中的疑难问题,检查和纠正乙方在操作过程中的错误和不足。
2、承包人责任:
1)组织专业施工人员到进行项目工程施工,确定实施施工计划和安全方案,并积极运送施工中相关应用的设备和工具到场,提前做好施工所需工具、设备拟定工作。
2)在工程施工过程中,一定要考虑到生产中的安全性,警醒施工人员在作业中的安全,如排栅架的稳固性,电线的拉扯裸露和临接点设备及工具的摆放,以及施工中活动的范围等;时刻牢记“安全第一、生产第二”,不可为了抓时间、赶进度,不顾安全,强行、冒险施工。
3)在施工中,施工工人一定要配备好安全设置和防护工具,如安全带、安全帽、安全鞋等,施工中的工具、设备、性能要安全可靠,不能带“病”或超负荷运作。现场、油漆、稀释剂,存放要安全,保护良好,同热源、火源隔离开来。
4)节约材料,杜绝浪费。需要材料提前一个星期用书面形式通知甲方。
四、安全责任
1、施工中,因材料、工具设备,安装施工程序或行为过失等问题造成自身或第三者的人身伤害,财产损失或形成的责任事故、民事责任,乙方应无条件接受、承担,一切责任责任与甲方无关,甲方概不负责。
2、乙方成员在施工操作过程中,不符合安全规范要求施工的、自行拆除安全围护的、违反操作规程的、酒后操作的、嬉戏或打架的`不分事故责任所大小,均由乙方自行承担
五、合同工期
1、本合同工期总日历天数天。以合同签订之日起开始计算。
2、如遇以下情况,工期相应顺延:
1)发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;
2)一周内非承包方原因停电水8小时以上,影响正常施工;
3)发包方原因造成影响下一道工序施工;
4)不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;
5)发包方代表同意工期顺延的其它情况。
3、乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款0.05%违约金。
六、工程质量
1、涂装材料要求:钢构材料现场除油污除锈,防锈漆一道,中灰调合漆一道。
2、承包方在施工中若发生质量问题,就及时报告发包方代表,协同解决。
3、施工方应保证所承包工程的质量,在不受到自然灾害,不可抗力或人为作用的情况下,须尽5年保用,维护的责任和义务,如有问题,保证随叫随到,确保所承制工程使用的正常状态。
4、本工程质量达到以下标准、规范的要求:
1)《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx);
2)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-20xx);
3)《钢结构设计规范》(GB50017-20xx);
4)《建筑钢结构焊接技术规程》(GJG81-20xx)
5)国家、东莞市相关法律法规、规范、标准,达合格等级。
七、工程款的支付和结算
1、本合同签订生效后,甲方按工程进度付工程款95%。
2、剩余5%作为工程保质金,在竣工验收后3个月内支付
八、纠纷解决办法
任何一方违反本合同规定,双方协商解决,如协商不成时,可通过工程所在地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。
九、附则
1、本合同双方签字确认后即生效,工程竣工验收符合要求,付清工程款后终止,保修责任仍然保留。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
2、合同履行过程中,双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件,具有与合同同等的约束力。
发包方(盖章)承包方(盖章)
负责人(签字)负责人(签字)
电话:电话:
____年____月____日____年____月____日
施工承包合同范本 篇12
甲方:_______________________________
乙方:_______________________________
依据《建筑法》《合同法》及相关的国家法律、法规,经过甲、乙双方充分协商,本着互惠互利、平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方现将________________________(工程名称)外墙保温及外墙真石漆、内墙腻子以包工包料方式发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益,经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。
一、工程概况:
1、工程名称:_______________________________________
2、工程地点:_______________________________________
3、工程内容:_______________________________________
4、承包方式:_______________________________________
二、工程承包范围:
施工蓝图所包括的所有外墙和楼梯道保温、外墙真石漆、内墙两遍腻子的人工及材料。
三、合同工期:
1、工程从_____年____月____日开始至____年____月____日结束,工程有效工期为_________天。
2、乙方必须按照甲方编制的施工进度计划进行合理安排施工,雨季和其它客观因素影响工期的,可由甲乙双方协商解决。
3、如因甲方进度影响工期,则工期相应顺延。
四、质量要求:
1、乙方应依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20_)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210-20_)及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。
2、乙方必须建立完善的质量管理负责制,施工质量以项目部、监理单位、建设单位和市质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因,达不到质量要求的,由此发生的返工、重新施工等一切费用(包括相应的材料费用和人工费)有乙方负担,并承担一切质量后果和经济损失。
3、外墙必须平整、坚实、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。
4、乙方在施工过程中必须听从项目部的指挥、严格按照国家施工规范施工,否则项目部将对乙方采取相应的经济处罚措施。
五、工程造价:
外墙保温施工工程量按实际面积实算计量,综合单价 元/㎡;真石漆按实际面积计量,单价 元/㎡;内墙腻子按建筑面积计算,单价元/㎡。如楼梯等其它地方需要刷涂料,则价格另计。(以上价格不含税,不含外墙脚手架使用费)
六、付款方式及结算:
1、此工程款30%用现金支付,剩余70%用房屋抵顶
2、工程量依据施工蓝图进行确定。
3、合同签订后乙方可先行选择顶账房屋预售,待工程量足够支付所选房屋的房款后,甲方应将所选房屋的整套手续办理至乙方或乙方指定人名下,剩余工程款根据双方付款约定,再进行支付。
4、工程施工完毕且验收合格后,保留3%的质量保修金,半年后无质量问题甲方应付清余款。
七、甲方的责任:
1、甲方在乙方进场前2日,为乙方提供施工用水和用电,满足乙方用水用电。
2、甲方负责协调其它工种之间的施工配合。
八、乙方的责任:
1、乙方应按照项目部和监督单位的要求和相应国家施工规范及外保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理安排施工,服从项目管理,不得以任何理由拖延工期。(如由于客观原因需顺延工期的,需和项目部和监理单位沟通协调。
2、乙方进入施工现场的作业人员,必须熟悉外墙外保温施工工艺并能熟练操作,非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的.吃住有乙方统一安排。
3、工程验收后,保修期内乙方应随叫随修,否则甲方有权委托其他人员进行维修,费用从乙方维修金中扣除,乙方负责由此产生的后果。
4、乙方在施工过程中,要建立完整的安全保障体系,安排专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的安全防护用品。依据安全技术规程正确施工,严禁违规操作,否则发生的一切安全事故由乙方全部承担。
5、乙方应严格依据国家安全操作规程及文明施工标准进行施工,否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完成后,及时清理施工现场的建筑垃圾,保持施工现场的清洁,做到工完场清。
九、其它事项:
本合同如有未尽事项,甲乙双方可另行协商签定补充协议,补充协议于本合同同具法律效力。
十、补充事项
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字、盖章后开始生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工承包合同范本 篇13
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:
四、承包范围:
五、工程承包造价(金额大写):壹拾肆万伍仟元整,¥14500元
六、工期:本合同工程定于20____年__月___日开工,于20____年___月___日竣工,合同工期日历天数为60天。
七、工程质量验收及保修:工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后,发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的`工程在质量保修期内承担质量过保修责任。
八、工程价款及结算:工程进场3日内拨付伍万元,结构完成拨付伍万元,竣工拨付肆万元,扣除保修金伍仟元。
九、争议:发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以向密云县人民法院起诉。
十、违约:发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
十一、安全措施与责任:在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中,承包人应严格遵守国—家—安—全生产法规,执行国家及北京市有关安全施工的规定,严格按照国—家—安—全标准制定施工安全操作规程,加强施工作业管理,配备必要的安全施工保护设施,加强对施工人员的安全教育,为公众和其他人员提供必要的临时道路,人行道防护棚及围栏,夜间要设警告信号和看守,如发生安全及质量事故全部由承包人负责,发包人无任何责任。
十二、合同份数:本合同两份,具有同等法律效力。
本合同订立时间:20____年___月___日
【施工承包合同】相关文章:
建筑施工承包合同06-21
【优秀】建筑施工承包合同07-09
建筑施工承包合同【精华】07-10
建筑施工承包合同(热)07-11
(荐)建筑施工承包合同07-11
施工承包合同范本01-12
民房建筑施工承包合同03-09
建筑施工总承包合同12-27
桥梁建筑施工承包合同03-30