当前位置：聚优网>实用文>建筑合同>建筑施工合同

建筑施工合同

时间：2023-06-29 17:18:28 建筑合同我要投稿

【推荐】建筑施工合同

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现的次数越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编为大家收集的建筑施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

【推荐】建筑施工合同

建筑施工合同1

　　甲方(委托方)：

　　乙方(鉴定机构)：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本鉴定工程事项协商一致，订立本合同。

　　一、房屋鉴定工程概况

　　(一)房屋名称:

　　(二)房屋地址:

　　(三)房屋鉴定原因：

　　二、房屋鉴定工程范围

　　(一)甲方工作内容：

　　1、向乙方提交《鉴定委托书》及以下资料(已提交的打“√”)：

　　(1)甲方身份证明材料;

　　(2)房屋所有权证、租赁合同、代管或者托管协议;

　　(3)房屋设计资料;

　　(4)地质勘察资料;

　　(5)施工技术档案;

　　(6)房屋目前使用用途证明;

　　(7)提供相邻房屋的相关材料。

　　2、乙方因检测鉴定需要要求甲方提供的其他技术资料：

　　3、应于____年____月____日提供上述资料，并对其完整性、正确性及时限负责;

　　甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行检测鉴定。

　　4、提供鉴定现场的水源、电源及鉴定所需的工作面;

　　5、提供现场检测的安全措施;

　　(二)乙方工作内容：

　　1、调查摸清房屋的历史和现状;

　　2、现场查勘、测试，记录各种数据和状况;

　　3、检测、验算，整理技术资料;

　　4、全面分析，论证定性，作出综合判断;

　　5、出具《房屋安全鉴定报告书》(检测鉴定报告应包括相应的检测数据);

　　6、将《房屋安全鉴定报告书》提交甲方，由甲方向市(区、县)建设、房地产行政主管部门办理《房屋安全鉴定报告书》(一式五份)备案;

　　7、对鉴定报告中提出需加固、结构补强的，提供技术咨询;

　　三、合同工期

　　(1)本合同签订后三日内，乙方必须进行现场查勘(指乙方工作内容的第1、2条);如因甲方原因造成乙方不能进驻现场，现场查勘时间顺延;有明显险情的房屋，乙方应于____年____月____日立即组织鉴定;

　　(2)乙方在开始现场查勘且甲方提交全部所需资料后个工作日内，出具鉴定报告;

　　(3)房屋结构复杂、鉴定难度较大，在规定的时间内不能完成鉴定的，应当向甲方说明情况，另行签定补充协议，并根据实际情况出具阶段性鉴定文件。

　　四、质量标准

　　房屋安全鉴定主要依据国家行业标准《危险房屋鉴定标准》、国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》、《工业厂房可靠性鉴定标准》以及相关的国家、地方专业技术标准、规范和规程，以及建设部《城市危险房屋管理规定》。乙方应根据具体工程实际情况，确定检测依据及标准。

　　五、收费标准、鉴定面积、合同价款

　　(一)房屋安全鉴定费用:可按每平方米鉴定建筑面积元计收。

　　(二)鉴定总面积：平方米。

　　如果实际鉴定建筑面积与上款面积不符，则以实际鉴定建筑面积为准，并调整鉴定费用。

　　(三)鉴定费用总金额￥：元(不含检测、勘察费用)

　　(大写): (人民币)

　　六、付款方式

　　(一)甲乙双方签订本合同后天内，甲方付给乙方合同总金额的% 。属财政出资的，甲方可先行垫付。

　　(二)甲方收到乙方提交的《房屋安全鉴定报告书》后，甲方配合乙方办理财政支付的相关手续，并结算合同价款。

　　(三)甲方自行出资的其他方式：

　　七、组成合同的文件

　　八、双方责任

　　(一)甲方

　　应提交乙方的全部所需资料超过规定期限天以内，乙方按本合同第三条规定交付鉴定报告的时间顺延;甲方交付上述资料超过规定期限天以上时，乙方有权重新确定提交鉴定报告的时间。(不能提供主要资料的，乙方有能力通过检测等技术手段完成鉴定的，可约定)

　　(二)乙方

　　1、未按合同工期提交报告时，每延误一天，罚款300元。

　　2、负责鉴定报告的质量。因弄虚作假、计算错误等乙方原因导致鉴定报告的鉴定结论与建筑物实际情况不符，造成经济损失及安全事故，应退还鉴定费用，免收受损失部分的检测鉴定费，并承担相应的法律责任。

　　九、有关事宜

　　(一)本合同执行过程中发生争议，甲乙双方应及时协商解决。如双方协商不成，经双方同意，可向市(区、县)建设、房地产行政主管部门申请调解。

　　(二)未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议。

　　(三)双方的协商补充条款、补充协议与本合同均具效力。

　　(四)本合同经甲乙双方鉴字盖章即时生效。

　　(五)本合同正本一式四份，甲乙双方及市、县建设局(房管局)各执一份。

　　甲、乙双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人，项目联系人负责本项目进行过程中的协调工作，以使本项目顺利进行。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：

　　本合同双方约定：后生效;后失效。

　　甲方盖章：乙方盖章：地址：地址：

　　法人：(签字)法人：(签字)

　　____年____月____日：

　　甲方：四川省南江县粮油建筑建材有限公司

　　乙方：外墙粉刷班组

　　为了加强建筑施工安全管理，坚持“安全第一、预防为主的方针”，确实做到安全生产，人人有责，特签订本责任合同。工程项目：南江县太子洞粮库维修工程（外墙粉刷）施工地址：南江县太子洞粮库

　　一、安全责任协议内容：

　　1、甲乙双方都应本着安全第一的原则，签订安全生产协议书。甲方要对乙方人员进行场前安全教育，逐日进行安全检查，特别对于高空作业人员要有安全防范措施。乙方管理人员为义务安全员，必须负责安全生产工作。甲乙双方相互协助检查工程项目中有关安全、防火等工作，共同预防事故发生。

　　2、甲乙双方必须认真对本班组职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

　　3、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　4、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理等各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理等以及督促检查义务，对于查出隐患，乙方必须限期整改。甲乙双方都应监督施工人员自觉穿戴好安全防护用品。

　　5、乙方对施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示确认施工现场，作业环境、操作施工设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中产生后果自负。

　　6、机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕并按规定验收后方可使用，严禁在未检验或检验不合格情况下投入使用，否则由此发生后果概由擅自使用方负责。

　　7、乙方施工人员对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经甲方工地负责人和安全管理人员同意，并采取必要、可靠的.安全措施后方能拆除更动。乙方人员擅自拆除更动所造成的后果，均由乙方自行承担。

　　8、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、区的特种作业人员安全技术培训考核后持证上岗，起重吊装作业必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电气、机械设备。

　　9、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作他用。电焊、气焊割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。擅自乱拉电器线路造成后果均有肇事方负责。

　　10、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路保护，甲方应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时和甲方联系，采取保护措施。

　　11、外墙粉刷操作规程

　　分项工程作业前班组长必须对作业人员进行安全教育，并组织人员对外脚手架进行检查，重点检查脚手架连墙点是否牢固、防止是否严密、架体有无松动现象、脚手板铺设是否牢固等，发现隐患及时通知项目部整改，消除安全隐患后，方可作业，确保施工人员安全。

　　作业人员作业时必须正确戴好安全帽，作业期间不得脱帽，临边、登高作业时必须系好安全及搭设操作架，操作架搭设必须牢固。

　　作业人员严禁上下垂直施工、严禁在架体上堆放物料增加荷载。

　　作业人员严禁使用童工及残疾人员，高血压、心脏病患者严禁登高作业。

　　施工人员不准酒后作业；不准违章操作；不准冒险作业；不准在作业时戏闹；不准在临边或洞口处休息。当日作业前班组长必须对施工中所使用的机具进行检查，检查施工机具运转是否正常，接地是否良好；漏电保护器是否灵敏可靠。漏电保护器动作电流不得大于30mma。

　　施工搅拌机必须由专人操作、搅拌机在运转时操作人员不得将铁锨或其它工具伸入滚筒内卸料或清理。升降料斗时料斗下方不得站人，清理料斗下方杂物时必须将料斗与保险勾挂牢，并应留有看管人员监视，以防他人开动搅拌机。

　　施工机具用电线路不准拖地，机具必须设单机开关箱，开关箱与用电设备距离不得大于3米，机具不用时应切断开关箱内闸刀断电。

　　作业人员严禁拆除或剪断脚手架上的连墙点及防护设施。

　　作业人员严禁拆除楼层内安全警告标志及设施。作业人员不得从作业面上向下抛掷任何物料，以防伤人。

　　夜间加班时操作面上的照明灯具必须加设防护罩，并安放牢固。

　　作业人员严禁在作业面或在易燃、易爆物等处吸烟，作业人员作业时不准窜岗、离岗作业。

　　按时上下班，下班后不得在楼层内逗留。

　　当日下班前应对作业面进行检查，消除安全隐患，并切断所有用电设备电源，锁好闸刀箱方可离开。

　　人员上下班时必须走安全防护楼梯及安全通道，不得翻越防护架或其它安全出口。

　　一、文明工地安全管理制度细则：

　　安全目标：轻伤在2‰以下，杜绝重伤和死亡事故的发生，杜绝发生机械事故。

　　安全约定条款：乙方必须达到省级文明工地的安全要求，否则按协议书有关条例执行。

　　1、安全设施管理。乙方不得擅自拆除、更动施工用电、脚手架及防护措施，对于现场机械、电器设备应符合要求，否则发生安全事故由乙方负责。

　　2、安全带。对于高空作业必须戴安全带操作，否则甲方有权停止其工作，并严肃批评教育甚至罚款处理，乙方高空作业时如不按安全规定操作所发生人身伤亡事故，一律由乙方负责。

　　3、安全帽。对于进入现场必须戴安全帽，如不戴安全帽进入现场，甲方处罚乙方每人每次20元，并赶出工地。

　　4、室外高空作业。乙方人员应首先检查脚手板、护身栏杆、架子扣件是否牢固方可操作，如发生隐患，应立即向甲方报告。直至加固到符合安全要求方可施工，否则乙方不得施工。

　　5、室内作业。必须检查脚手板、马凳是否牢固，特别在“四口五临边”，操作人员必须有安全防范措施和配备安全工具，否则所发生安全事故由乙方负责。

　　6、日常安全教育。由乙方班组长进行班前安全教育，并做好记录及反馈项目部；每周一组织安全教育大会，若不参加每人每次处以20元罚款；乙方进场人员没有进行安全教育，每发现一人处罚100元。

　　7、违章处理。对乙方有下列违章行为之一的人员每次处罚500元。

　　①高处作业未穿防滑鞋，未按规定铺板和设置防护栏杆。

　　②2米以上（含2米）高处作业未系好安全带。

　　③没有防护设施或防护设施不全的高处作业。

　　④非特种作业人员从事特种作业，特种作业人员不持证上岗。

　　⑤非本工种人员乱摸乱动机电设备。

　　⑥未执行本工种安全技术交底，违章作业、冒险蛮干。

　　⑦不走正式安全通道，翻爬栏杆、脚手架等违章行为。⑧高处作业向下抛投物体。

　　⑨机电设备缺防护装置，未按操作规程操作。

　　⑩破坏现场各种防护装置、防护设施和安全标志，未经工程管理部门批准，随意挪动或拆除。

　　二、现场施工安全管理措施：

　　1、乙方必须确保所有进场的人员，年满18岁且身体健康。老、弱、病、残、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生的一切后果均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　2、在施工工地由于乙方内部管理不严而误伤他人，由乙方承担全部责任。乙方人员与其它人员发生打架斗殴事件，责任自负，并且甲方将按《文明施工规定>严加处罚。乙方人员外出发生走失和其它任何不安全事件责任由乙方自负，甲方概不负责。3、乙方人员和家属不得在施工现场和生活区内摆摊设点，开食堂、卖副食，以防止中毒和发生意外。

　　4、施工现场所有材料进场必须按规定码放整齐、达到文明工地要求，工序交接时（钢筋料：余料、扎丝、套筒、保护帽、垫块、清理干净、竖向报验时无任何相应材料，并清扫周围地面；木工：顶板、梁内、结构架内材料、地面清扫、拆模后材料清理、地面粗扫等；混凝土工：板面扫水、放线后楼面清扫干净、拆模后楼面清除清扫每次浇砼后施工面、车辆进出口路面清扫、余料处理等；外架工：每日检查密目网、防护、脚手板、拉结点、外架上的材料清理等；钢筋加工：钢筋分类、分项、码放整齐，挂标示牌、废料进箱施工区域清扫等）所有工种完工报验时，必须达到以上规定，并检查外架上无任何材料。宿舍要随时保持干净、整洁、卫生，物品摆放整齐有序、无异味排好值日表并有专人负责。甲方每周至少两次不定期检查，各班组、各房间，评比打分。对最差房间或班组进行10-30元处罚。文明施工之花费按现场人员均分。生活区楼上水池及一楼地面积水，划分区域或排班清理、清扫。甲方每日专人定时检查达不到要求的处以10-20元罚款。

　　5、职工在施工现场，生活区有节约设施材料及水电的责任，对随意浪费者，甲方将对其处以该设施材料原值50-10倍的罚款。各班组进入宿舍按每人50-10元作为插头、灯泡、电线、排插及完工后清理房间垃圾的押金。严禁赌博、集众闹事、酗酒等不文明行为出现，对违反者视情节轻重除对当事人处以200-500元罚款，并对所属班组处以500-1000元罚款。情节严重的交公安部门处理。

　　6、施工现场内（包括生活区）严禁乱倒垃圾，严禁随地大小便，一经发现，乱倒垃圾每人每次50元，随地大小便每人每次100-500元整。

　　7、施工过程中必须注意成品、半成品的保护工作，对成品、半成品造成破坏的，除令其修补完好外，另外以100-1000元罚款。严禁偷盗和损坏公物。违反者对当事人处以被盗材料原价5-10倍罚款。

　　8、临时用电。乙方必须从甲方指定的电箱，并有专业电工接用电源，严禁私自乱拉乱接。

　　9、机械管理。乙方自带机械设备及工具，安全由乙方负责。使用甲方机械，必须遵守操作规程，合理使用，按要求进行维护及保养，禁止野蛮操作。因自身因素违章操作造成事故，由乙方独自承担。

　　10、其它。在工地现场所发下的整改通知、处理措施、工作联系单等与《发包合同》、《招标文件》、《建筑施工安全责任合同》、《工地文明施工规定》、《施工方案》、《技术交底》、及《保证书》，《承诺书》等与本合同具有同等法律效力。

　　11、施工班组组长每天必须按时到场。乙方在施工期间如发生的一切安全事故概由乙方自行负责，凡甲方发现有违规操作时，每人每次处罚100元已示警告，再次有违规操作时加倍处罚，并且甲方有权终止合同，由乙方承担相应的损失费用。

　　以上工作，甲方专职安全员在日常进行巡查发现，对屡教不改的安全现象进行处罚，每月罚单附施工任务单，结算给与扣除。

　　本协议经双方签字盖章齐全后生效，协议作为分项承包合同附件一式三份，甲、乙双方各执一份，公司财务部一份，工程完工结算完毕，合同自行失效。

　　甲方：四川省粮油建筑建材有限公司

　　乙方班组组长签字：

　　甲方代表签字：

　　____年____月____日

建筑施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方反复协商在平等自愿互利互惠的前提下特订立协议如下：

　　一、承包方式：包工包料。

　　二、承包价格：按建筑面积530元/平方计算，实做实收。

　　三、承包内容：

　　1.基础工程：桩基在1.5-2米内，水泥螺纹钢筋，由乙方承担，正负零以上为砖混结构，一楼高4.8米为框架结构，按1.5倍计算，二楼/三楼砖混结构高3米，加一屋面尖子3米按0.5计算。

　　施工所用水泥为三峡正宗500号水泥，所用钢筋为国标，大梁用 25螺纹钢，牛腿 22螺纹钢，结构按甲方提供的图纸方案为准，如出现质量问题由乙方负全部责任。

　　2.装饰工程：内外墙混合砂浆收光，室内石灰标白楼内地面水泥收光，正宗水、电材料安装进户。正面瓷砖不低于20元/平方，窗户价格在120元/平方，超出部份由甲方承担。

　　四、责任划分：

　　1.双方责任：乙方负责现场施工，安全生产及施工人员管理，周围关系由甲方处理，城管方面关系由甲乙双方共同负责，协调所产生的.费用由甲方负责。

　　2.安全责任：安全施工方面由乙方负责，如有安全事故，所发生的费用全部由乙方承担，甲方概不负责。

　　五、计算方式：

　　楼梯面积按1.5倍计算，但要减去楼层面积。现浇部份按1.3倍计算，但要减去楼层面积。其余部分实做实收。

　　六、甲方对乙方天盖要求如下：

　　1.檩子不少于8-10根，按50公分/檩。

　　2.红瓦用安陆优质红瓦。

　　3.楼房左右飞檐15-20公分，房尖按3米3分半的水往下分。

　　七、付款方式：

　　楼房下桩基付款四万元，甲方先期所进材料计价后，由乙方验收，写下工程预付款收条，自桩基完工后即可充抵工程结算款。一楼二楼盖板共付款四万元，三楼盖板上梁付款三万元，下余部分楼房完工付整栋楼房造价的90%，剩余的10%为质量保证金，在20xx年底一次付清。

　　八、本合同一式两份，双方各执一份，本合同未尽事宜由双方协商解决。

　　本合同自签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同3

　　甲方（建筑施工企业）：_______________

　　名称：_______________法定代表人：_______________

　　地址：_______________电话：_______________

　　乙方（农民工）：_______________

　　姓名：_______________性别：_______________年龄：_______________文化程度：_______________

　　住址：_______________身份证号：_______________

　　甲乙双方根据《劳动法》及《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》规定，平等自愿、协商一致，签订本合同。

　　一、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止或者____工作（工程）结束止。

　　二、工作内容甲方分配乙方在岗位担任____职务（工种）。在正常情况下乙方应当完成生产（工作）任务，具体生产（工作）任务和质量标准为：

　　三、工作时间

　　1、甲方实行每日不超过8小时、每周不超过40小时工作制；如实行综合计算工时或不定时工作制，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。

　　2、因生产工作需要，经协商安排乙方加班加点，甲方按规定支付工资。日加班不超过3小时，月加班不超过36小时。

　　四、劳动报酬甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月日为发薪日。工资制度和分配形式按下列第项执行：

　　1、实行计时工资制，乙方完成生产工作任务，每日工资元，每月工资元；

　　2、实行计件工资制，具体标准为：

　　五、劳动保护

　　1、甲方按照自治区人民政府的`规定参加工伤保险，乙方因工负伤、致残、死亡依法享受因工伤亡待遇。

　　2、甲方为乙方提供符合国家、自治区有关劳动安全、职业卫生规定的作业场所和防护设施；

　　3、乙方遵守甲方的安全规定和操作规程，不得违章操作。

　　六、其他约定的事项

　　七、违约责任本合同具有效力，双方应严格履行。一方违反本合同，应承担违约责任；给对方造成经济损失的，依法赔偿相关损失。

　　八、因履行本合同发生劳动争议，甲乙双方均可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（章）：________法定代表人（签章）：________

　　乙方（签章）：________

　　____年____月____日

　　鉴证机关（章）：________鉴证人（签章）：________

　　____年____月____日

建筑施工合同4

　　XXXXXX公司(以下简称甲方)

　　XXXXXX公司(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　工程名称： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程工程地点： XXXXXXXXXXXXXXXXX 工程内容： XXXXX 承包范围：包工包料开工日期： XXXX年XX月XX日竣工日期： XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数： 40天质量等级：合格合同价款(大写)：

　　第二条图纸

　　一、图纸提供日期： xxxx年xx月xx日

　　二、图纸提供套数：两套

　　第三条驻工地代表

　　一、甲方驻工地代表及委派人员名单：

　　二、实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)：无

　　三、乙方驻工地代表：

　　第四条甲方工作

　　一、乙方施工所需要的场地，由甲方在乙方进入现场前三日内清除干净，使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决施工现场遗留的问题。

　　二、在乙方进入现场前三日内将施工所需要的水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场内指定地点，并保证施工期间的需要。施工期间所需水电费用由甲方负责。

　　一、乙方根据甲方提供的施工图纸进行施工。

　　二、乙方提供营业执照、组织机构代码证、施工资质、安全生产许可证、法人授权委托书。

　　三、向甲方代表提供工程进度计划的时间和份数：乙方进入现场二日内，一份。

　　四、负责在交工前清理施工现场。

　　第六条检查和返工

　　乙方应随时接受甲方代表对施工质量的'检查，如因质量问题需要乙方返工、修改，乙方应承担由返工、修改而增加的费用;如因甲方不正确纠正或其它非乙方原因而引起的经济支出，由甲方承担。

　　第七条工程质量等级:合格.

　　第八条验收标准:

　　一、按照建筑施工质量验收规范GB 50300-20xx验收。

　　第九条工程价款与支付

　　一、总造价：

　　二、付款方式：

　　1、合同签订日起，甲方支付给乙方总造价40%预付款。

　　2、施工进度完成80%支付总造价35%工程款，验收合格再支付总造价20%工程款。

　　3、一年后支付总造价5%质保金。

　　第十条乙方采购材料设备

　　一、乙方采购材料、设备的要求：经甲方代表验收达到质量标准后方可投入施工。

　　二、材料要求：

　　第十一条竣工验收

　　乙方提供验收报告的时间：工程竣工验收后二日内。

　　一、工程竣工后，由乙方于工程竣工验收合格后三日内，向甲方代表提交结算报告，并由甲方代表批准。

　　第十三条保修

　　一、保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日起计算，保修期为壹年。

　　二、由乙方提供的工程安装，因产品及施工质量问题，乙方在接到甲方通知后二日内派人修理。

　　第十四条争议

　　在履行合同中，如甲乙双方发生争议，其解决的程序为：自行调解、申请、提出起诉，在争议未果之前应保持施工连续，同时甲乙双方都要保护好已完工程。

　　第十五条安全施工

　　一、在施工期间，由乙方自行承担所发生的一切安全事故责任。

　　二、乙方应遵守甲方厂规厂纪。

　　第十六条其它

　　一、本合同自协议条款约定后双方签字之日起生效，合同有效期为二年。

　　二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　三、本合同内的未尽事宜，经甲乙双方共同协商后另签协议，与本合同具有同等效力。

　　甲方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司乙方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

　　法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

　　开户银行名称：开户银行名称：

　　银行帐号：银行帐号：

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

建筑施工合同5

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方需建占地面积㎡。乙方负责泥工、木工、小工、模板、机械、脚手架等施工工具，由甲方提供建房材料，每平方米造价元，计总价元，现经甲乙双方协商达成合同如下：

　　第一条：范围、原则

　　1、甲方将按建筑材料提供到建房地基，需要建材乙方必须提前向甲方告知。

　　2、乙方必须按图纸施工，如有变动必须通知甲方协商，在施工过程中发现质量不合格，产生返工的一切工料费用由乙方负责。

　　3、从放样落基日起乙方应在月内全部完工。

　　第二条：付款方式、结算方法

　　1、基础完工付款元;

　　2、第一层结顶付款元;

　　3、第二层结顶付款元;

　　4、第三层结顶付款元;

　　5、结顶付款元;

　　6、内墙粉刷完工付款元;

　　7、外墙粉刷完工付款元;

　　8、经甲方验收合格后没有质量问题，留质保金元，质保金月内付清。

　　第三条：施工安全及管理

　　乙方在施工期内要做好安全施工，如有一切意外事故均由乙方负责，甲方不承担任何法律和经济责任。在施工期内水泥配比、拦料乙方负责交代手下做到拦料、水泥配比完好。

　　第四条：其他未尽事宜，经甲乙双方商议解决。

　　第五条：此合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。双方共同守信，双方签字或盖章后生效。

　　甲方(户主)：乙方(承包人)：

　　(盖章) (盖章)

　　年月日

建筑施工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑管理条例》和相关法律、法规的相关规定，甲方将承包的广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房的基础工程单项承包给乙方，本着公开、公平、公正的原则，经甲、乙双方共同协商，特订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房基础工程。

　　2、工程地址：千佛崖一组洞子口矛地湾。

　　3、工作内容：基础工程中的基槽土方清理、砼的上料搅拌、运输、浇筑。

　　4、工程规模：大小住户约40户左右。

　　二、工程造价和付款方式：

　　1、砼的上料搅拌、运输、浇筑等全过程按70元/m(包括清理基础余土，砼振动棒、电机小型机具等)计算。

　　2、付款方式：

　　①不予付金额;

　　②中途按工程进度的工程量可借支;

　　③月底按完成工程量付总造价的80%;

　　④工程竣工，经验收合格后按实际完成工程量计算的总金额，减去借支和已付工程款、保修金后，30日内付清余款。

　　三、工程质量：合格。

　　四、工程保修金：甲方按总造价的3%计算，扣除乙方所承担工程的质量保修金，等甲方竣工交付给业主后30日内退还给乙方。

　　五、甲方责任

　　1、甲方向乙方提供职工的食宿及各种施工场地。

　　2、甲方向乙方提前将各种建筑主要 (水泥、沙石)，搅拌机组织进场，一次性向乙方提供斗车五架。

　　3、甲方按合同约定给乙方组织好资金的支付，施工的各种技术指标工作。

　　六、乙方责任

　　1、乙方必须严格按甲方和业主提供的施工图纸，变更通知单进行施工。

　　2、合同签订后，乙方应立即组织各种施工人员、各种机具、建筑辅材进入施工场地。

　　3。乙方必须严格按建筑质量、安全管理条例、各种规章制度进行管理和文明施工，并严格按照安全生产纪律、操作规程进行管理和施工，严禁酒后上班等，如有违反发生的一切伤亡事故的一切经济责任和民事法律责任由乙方自行负责。

　　4、乙方在施工过程中，如不按施工图、变更通知、现行规范规定施工，所造成的.返工一切经济损失和工程延误时间一律由乙方负责。

　　5、乙方如有偷卖、损坏甲方建筑材料、机具、食宿住处的设施的经济损失按现有价格的两倍惩罚。

　　6、乙方在施工现场施工时，坚持文明施工，以人为本，密切同甲方和业主配合，并和当地领导、父老乡亲搞好团结，服从领导管理，使施工能够顺利进行。

　　七、单方违约：按总造价的5%进行罚款。

　　八、本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自动失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同7

　　一、建筑施工合同中管理费

　　（一）管理费全额返还给实际施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10号案件中，最高人民检察院提起抗诉，理由为：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”《建筑法》第六十七条第一款规定：“承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。” 收缴或者没收非法转包、违法分包的非法所得，充分体现了法律对非法转包、违法分包行为的否定性评价，立法目的在于规范建筑业市场，保证建筑工程质量，进而保证人民群众生命、财产安全。具体到本案，十六化建公司依据无效的《设备租赁合同书》取得的105万元管理费，系违法分包所得，是典型的非法所得，无论是判归十六化建公司还是返还胡某，都没有法律依据，应当予以收缴。

　　最高人民法院审理认为：根据《解释》第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”上述司法解释通过对“非法转包”等无效行为取得的“非法所得”规定“可以”进行收缴，目的在于平衡当事人之间的利益关系，及时制裁违法行为，进一步规范建筑市场，保证建筑工程质量，进而保证人民生命、财产安全。对建设工程施工合同中的民事违法行为是否惩罚应根据案件实际情况及当事人违法情节而定，不能因为适用惩罚措施而导致当事人利益严重失衡。最高人民法院根据本案实际情况，判决十六化建公司全额返还已收取的管理费。

　　上述案件中，最高人民法院在认定建设工程合同无效后，依据《解释》第四条对定，将非法转包人已经取得的管理费，认定为“非法所得”。但是对该“非法所得”最高人民法院没有采取收缴的方式，而是根据案件实际情况，以公平公正原则为基础，以平衡各方利益为标准，做出了符合“个案平衡精神”的合理判决。

　　（二）法院酌定管理费支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277号案件中，最高人民法院审理认为：本案中所涉及《工程施工合同》因属非法转包而无效，合同自成立时起不具有法律约束力，因此该合同中约定腾达公司转包后可向实际施工人姚汉昭、姚汉林收取施工管理费的条款亦无效，故腾达公司根据合同中约定请求姚汉昭、姚汉林支付管理费用，不予支持。腾达公司在施工过程中派出了工作人员参与管理和协调，原审判决酌情确定姚汉昭、姚汉林向腾达公司支付施工管理费55．6241万元，并无不当。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635号案件中，最高人民法院审理认为：原审判决鉴于教育公司对工程进行了施工管理和组织工作，依照公平原则，酌定以工程款8236363.09元为基数，参照教育公司发包小额工程按照造价2%收取管理费的实际情况，按照工程价款1.5%的比例确定管理费公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在确认建设工程合同无效后，根据无效合同的处理原则，认定合同中的管理费条款亦无效。但是上述案件中，违法分包人或非法转包人实际上进行了施工管理和组织工作，依据民法中的公平原则，酌定实际施工人管理费支付比例。最高人民法院并未将管理费视为工程价款的一部分，从而参照合同约定确定管理费数额，而是将管理费确定为违法分包人或非法转包人实际进行的管理和组织工作的劳务费用，从而酌定实际施工人管理费数额。

　　（三）根据过错原则确定管理费数额

　　最高人民法院（20xx）民申字第861号案件中，最高人民法院审理认为：20xx年12月30日《工程施工承包协议》约定：乙方（余松坚、黄泽喜）按工程实际结算总价的22%扣缴甲方（中太公司）的工程管理费、税金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包协议》性质为转包合同，应认定为无效，中太公司与余松坚、黄泽喜对合同无效均有过错。此笔管理费、税金的法律性质主要是转包诉争工程渔利费用，属违法所得，不宜认定为合同无效后应当据实结算的工程款；尽管此约定是当事人真实意思表示，但合同被认定为无效后，如何分配此笔费用属审判权即自由裁量权调整范畴；一、二审判决根据案件实际情况决定各半分配并无不当。中太公司再审主张按照无效合同约定收取此款，法律依据不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在确认建设工程合同无效后，根据我国《合同法》第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的'，应当各自承担相应的责任。”上述案件中，非法转包人和实际施工人对涉案承包协议的无效均有过错，最高人民法院根据过错责任原则，依据法院自由裁量权确定管理费数额。

　　（四）根据合同履行情况结算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078号案件，最高人民法院审理认为：对管理费，从二审查明的案件事实来看，双方在有关会议纪要中明确路航公司按工程造价的5.5%比例向谢剑标收取。对此，实系路航公司为履行合同所产生的必需的开支，属于工程价款的一部分，即使合同无效，双方亦应根据合同情况按实进行结算。因此，二审判决认定谢剑标应按工程造价的5.5%比例向路航公司支付管理费，并无不当。

　　上述案件中，最高人民法院在认定建设工程合同无效后，认定涉案管理费属于工程价款的一部分。《解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但是建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”上述案件中，涉案合同虽然无效，但是路航公司实际履行了管理义务，该管理义务对应工程款中的一部分。涉案工程竣工验收合格，双方参照合同结算工程价款时，亦应当参照合同约定按实结算管理费。

　　（五）尚未支付的管理费无需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522号案件中，最高人民法院审理认为：《解释》第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”根据上述规定，人民法院收缴当事人非法所得的前提条件为当事人已经实际取得。本案中，因当事人未实际取得分包合同中约定的10%管理费，且华隆公司未能提交对此项工程进行过管理并支付相应管理费的证据，二审法院对此处理并无不当。

　　二、建筑施工合同的法律含义

　　建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。

　　三、管理费用的法律意思是什么

　　管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括的具体项目有:企业董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的，或者应当由企业统一负担的公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、管理人员工资及福利费等。

　　管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损失或是利益。

　　企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用，结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

建筑施工合同8

　　发包人(甲方)：________________________

　　承包人(乙方)：________________________

　　双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　1、工程概况

　　工程名称：____________________________。

　　工程地点：____________________________。

　　工程内容：____________________________。

　　2、工程承包范围

　　承包范围：_____________________面积为准。

　　3、合同工期

　　开工日期：______年______月______号。

　　坯房竣工日期：______年______月______号。(中途如有下雨一天则往后推迟一天)

　　竣工日期：______年______月______号。

　　合同工期总日历天数：______天。

　　4、工期延误:因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。

　　(1)设计变更和工程量增加。

　　(2)一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时。

　　(3)不可抗力自然条件。

　　5、工程竣工:乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

　　6、工程质量标准:__________县质量检测局为准。(不包括材料质量)

　　7、合同价款

　　金额：建筑面积每平方米￥______元________建筑面积的总平方米。

　　工程预支款：￥______万元。

　　竣工日付款：余下总金额的______%。

　　工程款结算：检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。

　　8、组成合同的`文件

　　(1)本合同协议书。

　　(2)标准、规范及有关技术文件。

　　(3)图纸

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　9、乙方向甲方按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　10、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。

　　11、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

　　12、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

　　13、合同生效。

　　合同订立时间：____________年_______月______日。

　　合同订立地点：_______________________________。

　　本合同双方约定_______________________________后生效。

　　发包人：(签名)____________

　　电话：______________

　　住所：____________________

　　承包人：(签名)____________

　　电话：______________

　　住所：____________________

建筑施工合同9

　　委托方(甲方)：身份证：

　　承接方(乙方)：身份证：

　　经甲、乙双方友好协商，甲方决定委托乙方进行厂房建造。为保证工程顺利进行，根据有关规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　一、工程地址：__________________________________，厂房规格：长_______米宽______米高_______米，总计建筑面积约_________平方米。施工内容：详见厂房施工细则。委托方式：包工包料，工期：______年___月___日至______年___月___日，工程价款：每建筑平方米 _______元，共计人民币约_____________ 元。竣工后以实际面积结算

　　二、甲方须提供水通、电通，路通。乙方负责按合同要求进料、组织施工，保质保量地按期完成施工任务。用电费用有乙方承担。

　　三、合同签订10日内，甲方应付施工工费的____% ;当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的 ____% ，工程竣工验收后付施工费的 ____% 。剩余的 ____% 作为保修金，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为12个月。

　　四、如果因甲方原因造成延迟完工有甲方负责。乙方原因延迟完工，应承担违约责任，由于乙方施工原因造成质量事故返工，其返工费用由乙方承担。乙方负责施工现场的安全，防止发生事故，万一发生事故由乙方负全部责任。与甲方无关。

　　五、双方同意参照国家相关规定进行工程验收。施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认。增加的'施工项目费用另计。

　　六、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的____%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　七、本合同双方盖章，签字后生效。本合同一式叁份，甲乙双方公证人各执一份。

　　甲方(业主)： (签章) 乙方： (签章)

　　公证人： (签章) 签约日期：

建筑施工合同10

　　发包方（以下简称甲方）：_________

　　承包方（以下简称乙方）：_________

　　经甲、乙双方协商一致，本着双方平等、自愿原则就甲方委托乙方建造武阳丽园小区景观工程，签订以下协议：_________

　　一、工程内容

　　_______平米等工程（详见施工图纸）。

　　二、工期

　　1、开工日期：_________本项目工程工期从年月日起至________年________月________日止，共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。

　　2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　4、发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　三、工程合同价款

　　经协商本合同总承包价款为人民币_190000.00元（十九万元整），若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实际发生结算。

　　四、承建方式

　　1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承建工程的饰面样板材料，必须经双方共同确认方可进行施工。

　　3、施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。

　　五、工程付款办法

　　1、本工程无预付款。

　　2、合同生效后，发包人按时直接向承包人支付工程款：_________支付次数分五次支付。

　　3、四角亭a亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60％。

　　（1）四角亭b亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60％。

　　（2）四角亭c亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60％。

　　（3）廊架c完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60％。

　　（4）防腐木地板完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60％。

　　4、工程全部完工后，付单项工程总费用（工程总价）的20%。

　　5、工程全部完工后三个月内，付工程总费用（总价，包括业主认可的'签证、变更）10%。

　　6、扣留工程总费用（含业主认可的签证、变更费用）10%为质保金，工程全部完工并已验收合格为时间节点计算，一年后支付。

　　7、此合同所描述款项含税金（即税金由甲方代扣，扣除税率为3.41％）。

　　六、工程质量要求

　　1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求

　　及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证（采用视频资料）。

　　七、工程竣工验收结算

　　乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。

甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。

　　八、延期违约责任

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币500元；若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。

　　九、质保内容

　　质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

　　十、质保期限

　　以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期，质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算，期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　十一、双方在施工中的几项规定

　　1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工，所有修改调整的费用由甲方负责。

　　2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

　　3、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

　　4、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。

　　十二、合同生效与终止

　　本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。

　　签名：_________（甲方）签名：_________（乙方）

　　签订日期：______年_________月_________日签订日期：_______年_________月_________日

建筑施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规精神，双方在平等、友好、互惠互利的'原则下，为确保工程顺利进行，保障双方责任、权利和义务，经双方协商签订本合同以此共同遵照执行。

　　一、承包形式：包工不包料

　　二、结构形式：地下室现浇屋顶，一层底商，二层以上砖混。

　　三、建筑面积：按建筑物外围计算。

　　四、承包范围：按图纸上的要求及甲方技术交底。

　　五、工程工资：地下室及一楼底商元/平方米，二层以上元/平方米。

　　六、付款方式：每上一层板付总价%，每粉刷一层付元，工程施工结束后，双方进行实际测量，然后按实际所作的面积乘以造价为工程总造价，按工程总价2%留保质金，一年后若无质量问题，保质金一次性付给乙方。

　　七、质量要求：乙方严格按照施工规范进行施工，符合建筑标准，节约原材料，如乙方工程质量不合格或因乙方原因给甲方造成原材料、破坏及浪费，应承担责任。

　　八、工期要求：自开工之日起完工

　　九、甲、乙双方责任和义务。

　　1、甲方提供图纸一份及技术交底，及时保证水电路三通，保证建筑材料按时到位为乙方做好准备(建筑材料不能噪施工现场50米以外)，甲方负责工人住宿、就餐、场地的安排。

　　2、乙方负责施工中机械设备、脚手架等设备工具，包括铁钉、铁丝。

　　3、确保施工人员安全、设备小问题均由乙方全部负责，甲方不负任何责任。

　　十、其它事项：

　　1、因外界到工地闹事或其它纠纷累计超过8小时，由甲方按每人每天100元计算工资。

　　2、合同未尽事宜，补充规定应于本合同具有同等法律效力。

　　3、本工程不含内外墙涂料、一楼立面外墙瓷砖，保证粉刷质量。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

建筑施工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

　　第一条：工程名称_______（指分包部分之间工程名称）

　　第二条：工程地点_______。

　　第三条：工程范围_______。

　　第四条：质量标准_______可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）。

　　第五条：承包人_______（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。

　　第六条：工程总价

　　本工程包价计人民币_______元整。

　　第七条：工程包价

　　本工程包价计人民币_______元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。

　　第八条：付款办法：_______。

　　第九条：工程期限

　　按本合同第三条的工程范围自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止全部完工。

　　第十条：本工程范围内的_______工程，自_______年_______月_______日开工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一条：双方联系制度及协作办法_______。

　　第十一条：本合同正式两份，双方各执一份，副本_______份，总承包人收执_______份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执_______份。

　　甲方：

　　乙方：

　　_______年________月_________日

建筑施工合同13

　　发包方（以下简称甲方）：xxxxxxxxxxxxxx装饰工程有限公司

　　委托代理人（姓名）：

　　联系电话：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　委托代理人：

联系电话：

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条：甲方工作

　　1、甲方负责洽谈承揽装修业务；

　　2、甲方负责广告策划和发布，设计方案和制作工服；

　　3、甲方负责施工现场的施工进度，工艺说明，巡视督导，验收等方面；

　　4、负责工程测量，预算，设计，导购，现场管理；

　　5、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

　　第二条：乙方工作

　　1、严格遵守甲方制定的施工现场管理制度，同一着甲方工服，施工现场必须在明显位置悬挂甲方公司标志；

　　2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程，如乙方不按图纸及工艺施工，造成的损失由乙方负责；

　　3、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　　4、乙方应处理好物业及业主的关系，不得和业主争吵，有问题须及时向甲方反映，监理及时协调；乙方负责施工现场安全；

　　5、文明施工，管理好工程材料，施工过程中出现工伤事故由乙方负责；

　　6、乙方施工过程中不得私自或以甲方的名义私自承揽业务，如有业务应通知甲方，经甲方同意办理相关手续后方可承接；

　　7、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的'畅通；

　　8、乙方负责甲方的所有施工材料搬运到施工现场；

　　9、保证施工现场的整洁，施工现场做到一日一清，施工中产生的垃圾、土渣一律装袋存放在指定地点，材料、工具按指定位置整齐排放，工程完工后负责清扫施工现场；

　　10、乙方自行办理所带队伍人员的公安检查等一切手续，出现问题甲方不负责；

　　11、乙方不得与现场监理人员及我公司其他人员私下交易，一经发现全部扣除乙方向甲方交纳的保证金；

　　第三条：工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　第四条；材料供应

　　1、按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；

　　2、按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收；

　　第五条：工期延误

　　1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　(a)、工程量变化或设计变更；

　　(b)、不可抗力；

　　(c)、甲方同意工期顺延的其他情况。

　　2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延；

　　3、因乙方责任不能按期完工，工期不能延误；因乙方原因造成质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。每延误一天按工程总额的2%扣除。

　　第六条：质量标准

　　1、双方约定本工程施工质量按＜＜天津市建筑装饰工程质量检验评定标准＞＞质量验收规范执行；

　　2、乙方应认真按照技术标准和设计要求施工，随时接受甲方检查，如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

　　第七条：工程验收和保修

　　1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　a、材料进场后的材料验收；

　　b、水、电、暖改造完后的隐蔽验收；

　　c、防水工程验收；

　　d、中期（木做收口）验收；

　　e、工程完工后的整体竣工验收。

　　乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。

　　2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续；

　　3、本工程自验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续；

　　4、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为二年。验收合格签字后，填写工程保修单。

　　第八条：工程款支付方式

　　1、签订本合同时，甲方收取乙方壹万元作为质量保证押金，乙方承揽每个工程时，甲方从每个工程中扣出本工程最后结算总额的5%作为工程保修金，每个工程保修金在工程保修满两年后甲方支付给乙方，质量保证押金待双方合作结束（合作结束时间为乙方最后接的工程竣工日）后满两年。甲方一次性支付给乙方。

　　2、材料进场验收合格后两日内支付工程派工价的30%；中期验收合格后两日内支付工程派工价的30%，待工程整体完工且业主验收合格后七日内支付工程派工价的35%，其余5%作为工程保修金（参照1条）

　　3、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后7日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方在签字时向乙方结清工程尾款；

　　4、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　第九条：违约责任

　　1、合同双方当事人任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；

　　2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

　　3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　4、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

　　第十条：合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列1—2种方式解决：

　　1、向---天津市---仲裁委员会申请仲裁；

　　2、向----人民法院---起诉。

　　第十一条：附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　2、本合同签订后工程不得转包；

　　3、甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　第十二条：其他约定条款（可另附页，附页签字盖章后与本合同具有同等法律效力）。

　　第十三条：自甲乙双方签订本协议之日起，甲乙双方先前所签定的所有协议约定即时解除。

　　甲方：

　　乙方：

　　盖章：

　　年月日

建筑施工合同14

　　发包方(以下简称甲方)：_____

　　承包方(以下简称乙方)：_____

　　由甲方开发建设的经甲乙双方协商由乙方承建。为进一步明确双方的责任、权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，按照平等互利、友好合作的原则，一致同意在原签定的《建设工程施工合同》(简称标准合同文本)的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及国家、省市有关法规，签订该工程建设工程施工合同补充协议(以下简称本合同)如下，并且标准合同文本与本合同有不一致之处，以本合同为准。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：_____

　　2、建设地点：_____

　　3、建设规模：_____㎡

　　4、层数：_____

　　5、工程结构形式：_____

　　6、工程承包范围：____________________

　　甲方分包的范围：_________________________工程。

　　7、承包方式：包工包料。按合同承包范围包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。

　　8、合同工期：开工日期：_____;竣工验收日期：_____。

　　9、质量标准：合格，主体工程市结构优质奖。

　　10、合同价款：本合同造价暂定为人民币(大写)_____万元，小写_____元。

　　第二条工程造价确定及结算方式

　　一、计价依据

　　本工程为定额计价，采用定额计价方式结算。

　　执行_____年_____省建设工程计价依据《建筑工程计价定额》、《给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、《施工机械台班费用定额》、《建设工程费用定额》，以下简称《省定额》和《费用定额》。

　　二、费用定额有关费率计取规定：以人工费为计费基础，取费基数为_____元/工日。

　　1、通用措施费：建筑工程为_____% ;装饰工程为_____%;安装工程为_____%。室内空气污染测试费由甲方统一缴纳，不再扣除乙方费用。

　　2、企业管理费：建筑工程为_____%;装饰工程为_____%;安装工程为_____%。

　　3、利润：建筑、装饰和安装工程为_____%。

　　4、乙方在工程总结算时按工程总造价税前让利_____%，但甲方指定的材料价差、甲方指定分包工程不计入让利。

　　三、人工费、材料费和机械费找差规定：

　　1、人工费价差：

　　建筑、装饰、安装工程人工费价差按当年省、市结算文件执行。

　　2、材料费价差：

　　钢筋、砼、苯板、预拌砂浆、砌块、水泥、电线、水暖管件等按该种材料施工期间《哈尔滨工程造价信息》的当月下浮2%进入工程结算，不再计取采保费。

　　3、机械费价差：执行定额价格，不找市场差价。

　　四、总承包服务费：

　　1、甲方另行分包的项目甲方按费用定额规定基数的4%计取总包管理费。总包管理费单独结算，不参与总价让利。

　　2、乙方向甲方及甲方分包的分包商收取的总承包服务费和配合费包括分包工程质量管理、整体工期管理、现场安全管理、施工配合管理、脚手架的正常使用、所有专业安装后的正常堵补及找零、现场垂直运输、分包材料的堆放场地、成品保护、分包单位工程资料的盖章、整理、收集等费用。

　　五、安全生产措施费：按照《_____省建设工程安全生产措施费使用管理办法》、《_____省建筑安装工程费用定额》问题解释(第1号)的规定执行。工程结算时根据建设行政主管部门安全监督管理机构组织安全检查、动态评价和工程造价管理机构核定的费用费率计算。工程项目未申请安全检查现场评价、未经费用标准核定的，不得计算安全生产措施费。施工现场甲方预先搭设的砖及彩钢围挡、大门、门卫室、宿舍、食堂、农民工学校、医疗室、淋浴间、开水房、盥洗设施、公厕等临时设施等。按实际发生乙方支付(不能超出临时设施费)。

　　六、规费：按照省、市建设行政主管部门核定的承包方规费标准计取。未经核定的不得计取。

　　七、税金按省、市相应结算文件规定执行。以上没有提到的费率均不计取。

　　八、设计变更、现场签证：

　　设计变更计价：按主体工程的.取费进行计算。对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方现场代表、监理工程师不予确认，并不予结算。

　　九、定额中没有的项目，而实际工程发生的项目执行省、市造价管理部门认定的补充定额，无补充定额的，该项目开工前报甲方协商定价，未经甲方定价的，不予结算。

　　十、其它费用约定：

　　1、乙方“水费、电费”结算办法：水费、电费由甲方向供排水、供电部门缴纳，费用由乙方

　　塔吊基础及越冬维护必须有监理及工程部认可的施工方案并有经上述部门按施工方案进行验收的合格单后方可列入结算，否则不予结算。塔吊基础可以按本条标准计取费用，越冬维护只计取安全生产措施费、规费和税金。

　　第三条工程款的支付与程序

　　一、本工程不支付预付工程款。

　　二、基础及主体工程按形象进度的_____%拨付，主体封闭后付主体的_____%，装饰按形象付_____%，装饰完成后付_____%。工程竣工，经过三方(建设单位、监理单位、施工单位)验收合格后，工程款支付至乙方承建工程实际完成总价的_____%，竣工验收合格后一个月进行竣工结算，竣工结算完成后，并经过质检站验收合格，除质检站预留_____%的质量保证金外，工程款累计支付乙方承建工程竣工结算总价的_____%。拨款阶段：地下阶段：第一次：土方施工完;第二次：桩基础施工完;第三次：施工至主体正负零。

　　主体结构正负零施工至主体结构封顶、安装工程、装饰工程阶段：按月进行结算。

　　三、质量保证金返回时间为_____年，质量保证期限依据《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，质量保证金在质量保证期满_____年且无质量问题时无息返回_____%，在质量保证期满2年且无质量问题时无息返回_____%，在质量保证期满5年且无质量问题时无息返回_____%。

　　四、每月_____日前，由乙方向甲方经济部报送甲方工程师、监理工程师签字盖章确认的月形象进度申报表(上月_____日至本月_____日)，经济部提供统一格式。

　　五、如处于冬季施工期，乙方于冬季施工开始和结束后3日内向甲方经济部报送冬季施工期形象进度申报表。

　　六、每月_____日前，由乙方向甲方经济部报送经甲方现场代表、监理工程师确认的合格工程的月施工进度结算报表一式贰份。甲方经济部造价工程师于10日内审核完签字盖章，并于10日内向乙方支付审核后的当月工程月进度结算款。

　　第四条材料设备供应

　　一、甲、乙双方供应的材料和设备均必须符合设计要求、国家相关质量标准及政府有关规定，均需有原出厂合格证明和质量保证书等必要的质量保证文件资料，必要的还须提供符合规定的生产许可证。

　　二、所有与乙方施工工程有关的材料设备(包括甲供材料设备)到货后，乙方应按相关规定及《民用建筑室内环境污染控制规范》的规定进行详细验收并对该产品的质量问题负责。

　　三、乙方采购的材料、设备未经甲方及监理同意，或者与甲方认定的样品、品牌不符或以次充好，以假充真，乙方应立即运出施工现场;已经运用到工程上去的，应当推倒或拆除，发生的费用和损失由乙方负责，并且要求乙方重新订货安装，工期不予顺延，并承担由此给甲方造成的各种直接和间接的经济损失和法律责任。

　　第五条甲方责任

　　一、甲方负责就设计问题与设计方及监理的协调联络，审批乙方的施工组织设计。

　　二、甲方负责审批乙方的项目施工进度计划，并检查落实执行情况：随时检查工程质量，对工程质量进行全过程控制;组织生产例会，协调安排整个工程生产;组织对工程的实施验收。

　　三、工程施工前，甲方应监督、检查乙方对所承包的工程项目进行技术、质量、安全交底。

　　甲方：

　　乙方：

建筑施工合同15

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定，参照该项目主体工程条款，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、工程范围：

　　三、合同工期：本工程自年月日至年月日，工期日历天，不可避免的自然灾害除外。

　　四、质量标准：达到本工程招标文件及主体工程相关条款约定的技术规范。

　　五、合同价款：本工程采用总价包干形式即包工包料的固定价格形式发包。合同价格为施工图纸所涵盖内容共人民币元整（￥：元）。

　　六、工程款的结算及支付：

　　本协议所涉及工程款的支付：采用无预付款方式，承包人按照本协议要求完成施工任务后，向发包人提供三套完整的工程量验收计量报告及工程款支付资料，经发包人、监理工程师验收合格和签字认可，并通过相关程序审批后，由发包人支付工程款60%;在整个工程竣工验收合格和完成工程结算及决算审计工作后，再支付工程款30%，余下10%工程款作为质量保修金在工程保修期满后无任何质量问题即无息付清。

　　七、各方权利和义务：

　　（一）发包人

　　1、开工前向承包人提供现场的水准点及完整的施工图三套。

　　2、开工前组织承包人、设计单位、工程质量监督等人员参加图纸会审，并由设计人员交待技术参数及标准。

　　3、对承包人在施工过程中出现违规操作或出现质量和安全隐患时，有权下达停工通知，并要求在不增加工期情况下予以返工，直至合格为止。

　　（二）承包人

　　1、按招投标文件和主体工程合同条款规定及国家相关规定办理工程建设过程中（含招投标）属于承包人办理的各项手续，并承担其税费。

　　2、负责施工用水、用电、续接和临时设施的准备工作及其费用。

　　3、严格按施工图及说明进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工，工程完工后清运建筑垃圾及多余土方，做到工完场清和场地平整。

　　4、在施工过程中，要注意安全生产、文明施工，如发生安全事故一切责任均由承包人承担（包括承担安全部门或机构作出的处罚），发包人概不负责。

　　5、工程完工后，承包人应及时整理工程结算资料，通过有资质中介机构进行决算，向发包人申请进行竣工结算、决算审计和拨付工程价款。

　　6、承包人应按技术规范要求施工，随时接受发包人、监理机构和质量监督部门的监督检查，并为检查提供便利条件。