当前位置：聚优网>实用文>建筑合同>建筑工程合同

建筑工程合同

时间：2023-07-27 17:22:31 建筑合同我要投稿

建筑工程合同15篇（合集）

　　随着人们法律意识的建立，合同起到的作用越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的建筑工程合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

建筑工程合同15篇（合集）

建筑工程合同1

　　发包方：____________（以下简称甲方）

　　承包方：____________（以下简称甲方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚信的原则，经双方友好协商将建瓯市金鸡大厦项目续建工程承包给乙方，为了明确双方应承担的义务和责任，签订以下协议条款，甲乙双方共同遵照执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：______市______大厦住宅续建工程

　　2、工程地点：______市区

　　3、工程承包范围：从第四层开始及以上部分住宅施工

　　4、工程造价：约2200万元人民币（具体工程量按实际结算为准）

　　5、工程内容：土建、水电、装修等工程施工

　　6、工程承包方式：包工包料

　　7、甲方指派______为工程现场负责人

　　乙方指派______为工程现场负责人

　　二、工程质量等级：

　　按国家GB503000—______《建筑工程施工质量验收统一标准》和现行颁发的验收规范，达到合格标准。

　　三、工程施工工期：

　　1、本工程施工工期为300日历天，以施工许可证下达后浇捣第一层楼板混凝土之日算起；

　　2、工程开工日期：______年______月份（如有延期开工须经双方协商顺延）

　　3、发包方应做好本工程项目周边地区与政府、居民的协调工作，因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工，除工期顺延外，甲方应承担因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用。

　　四、竣工验收：

　　xx大厦第x层开始以上住宅工程竣工并具备验收条件的，乙方提交xx大厦第四层以上的竣工验收报告，甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收，如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的.，则视为竣工验收通过。

　　五、决算依据：

　　1、工程量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的工程量和价格确认函为决算依据，按现行定额计价结算，按实计算工程量。

　　2、本工程结算计价套用定额：本工程所有施工项目均按xx省最新定额套用和最新相关文件调整，人工、机械费用按国家最新政策及地方现行政策文件调整。

　　3、材料价格按xx地区当月信息价计算，信息价没有的按双方确认的市场价计算。当材料市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整。

　　4、工程类别均按照三类进行取费，有施工地下室的工程按二类进行计算。（详见附件，本工程预算取费计算标准）

　　5、劳保费用按承包施工公司类别计取。（详见附件：劳保核定卡计取）

　　6、工程结算总价款不下浮。

　　7、因工程的地理环境特殊，故费用增加，双方约定人工费在最新政策性调整后再增加50%作为工程结算。

　　8、由于本工程地理位置处于市中心繁华商业区和居民区。应加强外墙钢管架安全防护，在施工前，乙方做好专项施工组织设计方案报建设单位及监理公司审核，建设单位应依据乙方所报的施工方案签证外墙钢管架价格认证作为结算依据。

　　9、有关政策性调整的时间以本工程竣工验收时有关部门发布的最新政策性调整为准。

　　10、钢材、水泥、地材按实时价格确认。钢材、水泥、地材市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整并按实际到场价格加价10%计算。

　　六、工程款支付方式：

　　1、乙方进场开工20天内甲方必须支付乙方备料款5%～10%。进度款按每月25日上报工程量，甲方收到乙方上报的工程量进度单后10天内应支付给乙方85%工程进度款。若甲方未按期限付款或付款不足，乙方有权停工待款，甲方应赔偿乙方由此造成的所有损失，逾期支付达30个日历天，乙方有权按建筑成本价对本工程项目的续建及房产进行单方处理。

　　2、本工程施工完经甲方及有关部门验收后一个月内，甲方应付给乙方已完成工程量97%工程款。

　　3、甲方收到乙方竣工结算书（乙方仅提供金鸡大厦第四层以上的内业资料）之日起45天内完成工程决算审核，如甲方在60个日历天内仍未审核完毕，甲方应按乙方上报的工程结算价款为准付给乙方。工程结算余下3%保修金，待期满一年后十天内付清。

　　七、工程履约保证金：本工程的合同履约保证金（人民帀）壹佰万元整，于合同签定后七日内支付到甲方指定的帐户，甲方以本项目工程的整个续建权对保证金进行担保，保证金在合同生效后三十个日历天内全额退还到乙方指定的帐户，若逾期退还必须向乙方支付日千分之一的违约金，逾期退还超过六十个日历天，乙方有权单方对本工程续建权进行处理。

　　八、其他事项：

　　1、由于本工程在本合同签订前已施工部分楼层，已施工的内容不包含在本合同承包范围内，本合同的承包范围均不负责其相应的质量与资料。实施本合同前，建设单位应保证已施工内容的合格，不得因已施工内容影响本工程合同的实施。非乙方原因造成的工程质量和安全责任，乙方不予承担。

　　2、本工程中发生的占道施工、周边居民及有关单位的协调和与之有关的事项均由发包方出面处理，所发生的一切经济费用均由发包方承担。

　　3、甲方应向乙方提供施工所需的一切场所（包括水。电。道路三通，材料制作及堆放场所，项目部办公及施工和管理人员的住宿及后勤场所等）并承担其费用。

　　4、本项目签订合同后乙方安排进场准备工作，甲方负责办好施工许可证并承担其费用。

　　5、本协议未尽事宜，双方另有补充协议，如本协议与合同范本条款有抵触的，按本协议条款执行。

　　6、本协议在执行中发生纠纷，双方本着友好协商解决，若协商不成时，双方约定有______市______区人民法院提起诉讼。

　　7、本协议书与该工程项目的其它合同具同等法律效力。

　　8、施工任务书下达时作三方协议（银行、开发商、施工队）。

　　九、由于该项目地理位置特殊，造成工程材料产生二次三次装运费用，其费用在施工过程中由甲方现场代表签证为准，并入进度款和最后决算中给予补偿。

　　十、甲方应派专人协调公安、交通、城管、环保、建设局、周边居民等一切协调工作，保证工程顺利施工，其相关费用由甲方全部负责。

　　十一、本合同一式肆份，发包方、承包方各执两份，本工程的款项全部结清后，本合同自行终止。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程合同2

　　甲方：________________(姓名，身份证号码)乙方：________________(姓名，身份证号码)甲方拟建房屋一座，位置在___县__镇__村__组，由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本加工承揽合同。

　　一、双方权利义务

　　甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度，乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。 ⒉乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验，负责施工建设并交付建房成果。当事人明确，双方不存在雇佣关系。 ⒊搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。 ⒋工期从________年____月____日开始建设，工期为___天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。

　　①乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。

　　②乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。

　　二、质量要求乙方应当本着保质保量的原则，按照图纸施工，加强质量管理。

　　重要施工过程：如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。房屋建成后________年内，甲方发现质量问题的，乙方必须进行维修。

　　三、付款方式工程款结算方式：以建房面积计算，每平方米人民币___元。付款时间：

　　第一次付款在施工开始后___天内，

　　第二次付款在___，

　　第三次付款在___，

　　第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后____天内给付。

　　四、违约责任由于工程质量达不到要求的，乙方要进行修理、重作;造成损失的.，由乙方赔偿。

　　因乙方原因导致使合同无法履行的，乙方应承担违约金___元，并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。乙方应承担违约金___元。在乙方无违约行为的情况下，甲方若不按合同约定支付工程价款，应当承担违约金___元(或每日承担违约金____元)。

　　五、争议解决办法发生合同争议时，双方应友好协商。

　　如协商不成，双方可将争议提交人民调解委员会调解或向人民法院起诉。

　　六、附则本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。

　　本合同自签订之日起生效。以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　甲方签字：乙方签字：担保人：________年____月____日

建筑工程合同3

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关规定，经甲乙双方协商，签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称;大寺镇屯首村委建设。

　　二、施工方式;甲方负责材料，乙方负责施工。

　　三、工程承包内容

　　四、合同价款

　　五、付款;完工验收后一个星期内付清款。

　　六、工期要求;20个工作日内完成。

　　七、甲方责任

　　1.甲方在通知乙方进场时，施工场地条件。

　　2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

　　八、乙方责任

　　1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

　　2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

　　九、工程质量和安全

　　1.乙方应按照甲方要求精心施工，工程质量符合验收标准。

　　2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

　　十、争议及解决办法

　　未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　十一、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

建筑工程合同4

　　甲方：____________(建设单位)

　　乙方：____________(施工单位)

　　甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款，供双方共同遵守：

　　第一条工程内容：(除了写明主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。

　　第二条工程造价决算方式：

　　1、工程造价计算公式：工程造价(______定额直接费材料差价)215;(1______%)。即按实际完成工程量，套用《______定额》计算直接费，加上施工期间相对应的《______市建设工程造价治理信息》信息价计算出的材料差价，另外取______%综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整)。

　　与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算。必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款。

　　本工程辅助的水电安装工程按(约定套用的定额与费率)结算。

　　2、工程量计算依据为：设计图纸、设计变更图纸或联系单、隐蔽工程量签证、其他工程量增减联系单、本工程辅助工程联系单。

　　第三条工程款支付：

　　甲方通知乙方开工后，乙方一周内拿出预算。甲方接到预算后一周内完成预算审核，凭审核后的预算造价付备料款30%，以后按实际完成工程量的70%比例付进度款，并扣回备料款。实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场治理员确定，如乙方有严峻异议的，双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定。工程竣工时，进度款不超过预算的70%，工程竣工验收合格并审核决算后一个月，付足工程款的95%，其余5%作为质保金，满________年后付清。每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款。

　　工程进度款的支付，甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内，办理好付款审核手续，支付给乙方。

　　第四条工期：

　　1、本工程自接到甲方开工通知的次日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期。工期为______天。工期每延误一天处罚______元(从履约金中扣除)。遇不可抗力影响而不能正常施工的，必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期。

　　2、乙方在签定合同时，应该按照合同的总工期要求，制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件。由于乙方施工治理不力，施工进度缓慢，分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的，甲方有权中途解除合同，解除合同后，按本合同

　　第三条的.相关条款结算并处罚。分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的，每延误一天处罚______元，不抵扣总工期处罚。

　　第五条施工组织治理：

　　1、甲方委派为本工程治理负责人，委派为本工程现场治理代表，并代表甲方进行现场施工治理和监督，二人共同负责隐蔽工程的验收签证、隐蔽工程量的签证、工程图纸变更的签证、工程量增减的签证。未经上述二人共同签字，所有签证无效。

　　2、乙方委派为项目经理，指派为现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工治理，并全权代表乙方进行现场施工治理和所有签证手续的签字。乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员；乙方施工员不听从甲方指挥的，甲方可以要求乙方撤换施工员，乙方不得拒绝。

　　第六条工程质量监督

　　乙方必须严格按设计要求施工。甲方指派现场治理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督：

　　①砼必须进行随机取样做试块试验，建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验，试压费、试验费由乙方负担；

　　②工程具备隐蔽条件时，先由乙方自检，并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收，经甲方工程负责人和现场治理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继承施工。

　　出现下列情形之一的，甲方有权责令乙方停止施工和终止合同，并作违约处理：拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的；隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工，或返工以后仍然不合格的；

　　3、钢材，水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格，而继续用于施工的；

　　未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的；不服从甲方整体工程协调、施工过程中拒不接受甲方指挥的；乙方因违反上述5条而被终止合同后，乙方已经完成的工程量按本合同

　　第四条决算后，乘以80作为应付工程款，其余20作为弥补甲方损失，并处没收全部合同履约金。

　　第七条施工现场管理责任乙方对现场管理，安全生产，保卫等工作负全部责任。所有安全事故责任乙方自负。如果违章施工，甲方有权制止，制止不服从的可以解除本合同、并按本合同

　　第三条的相关条款结算并处罚。

　　第八条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金万元、工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款)。在履行合同过程中、乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题，且不采纳甲方建议又不积极采取措施的，甲方有权终止执行合同、并没收履约金乙方在施工过程中、不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的，每次处以200元的罚款，从工程决算款或履约金中扣除。

　　第九条前期要求：

　　乙方在开工前、必须与甲方和设计部门进行施工图交底，并向甲方递交《施工计划》，《施工组织》，《施工质量保证书》，《安全生产责任书》。

　　第十条本合同未尽事宜，经双方协商后，另行补充条款。

　　第十一条本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　合同签订日期：____________

　　合同签订地点

建筑工程合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据施工的需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围：施工图纸的范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

　　四、工程内容：模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

　　五、工程承包方式：

　　1、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约）。手提电动工具及手工工具乙方负责。

　　2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。

　　六、质量要求：严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。

　　1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。

　　七、施工工期：乙方施工必须满足流水作业的需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

　　八、付款方式：

　　九、工程管理双方责任：

　　a、甲方责任

　　1、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题；

　　2、提供外脚手架及安全防护网；

　　3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见；

　　4、及时将支模用的材料供应至现场；

　　5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收；

　　6、根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者；

　　7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据；

　　8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿；

　　9、按合同约定进度支付工程款。

　　十、乙方责任

　　1、施工之前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员；

　　2、熟悉图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量减少余料；

　　3、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计；

　　4、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责；

　　5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划，报甲方工长审批；

　　6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规，造成的安全事故责任由乙方承担；

　　6、文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净；

　　7、提前安排好浇砼期间的木工值班工作，浇砼过程中要经常检查，如发现有变形、松动等现象要及时修补加固；

　　8、因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承担由此引起的工机料损失。

　　9、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难；

　　10、工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发现处100元罚款，情节严重者扭送公安机关处理。

　　1、合理使用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款200元以上。

　　2、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可。

　　3、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的'一切安全事故（含第三者）均由乙方负责全部责任。

　　4、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担。

　　5、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担。

　　6、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，甲方责令未改者，处以50元罚款。

　　7、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。

　　十、工程变更：增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，可协商签订补充协议。

　　十一、保修责任：保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。

　　甲方：____________________

　　乙方（施工责任方）：________________

　　签约地点：________________

　　签约日期：____年____月____日

建筑工程合同6

　　甲方：________（以下简称甲方）　　

　　乙方：________（以下简称乙方）　　

　　按照《中华人民共和国民法典》和《电力安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。

　　一、工程名称：　　

　　二、工程地点：　　

　　三、承包范围：设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路架设施工（________米）。

　　四、开竣工时间：________年____月____日至________年____月____日。

　　五、配电工程线路架设总造价为人民币________元整（元），经甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程所需材料及施工。

　　六、工程款支付方式：甲方于________年____月____日一次性支付乙方前期施工材料款：________元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部工程款。

　　七、技术资料：　　凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备。

　　八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。

　　九、安全生产：　　工程开工前，乙方必须接受甲方的.安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方不负责。

　　十、违约责任：　　按《电力工程施工合同》通用条款的有关规定执行。

　　十一、保修条款：　　以国家电力部门出台的保修周期________年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。

　　十二、合同以双方签字之日起生效。　　本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕________年后失效。

　　甲方（签章）：________乙方（签章）：________

　　代表：________代表：________

　　电话：________电话：________

　　合同签订日期：____年____月____日　　合同签订日期：____年____月____日　　

建筑工程合同7

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　依照《______华人民共和国合同法》、《______华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况工程名称：工程地点：图纸设计事项：

　　二、工程承包范围

　　三、合同工期开工日期：总工期：若甲方未按合同付款或其他非乙方原因造成的施工延误，则工期顺延。

　　四、质量标准工程质量标准：《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-20。工程质量应达到质量等级：

　　五、合同价款确定方法

　　六、工程价款及组成工程总价款(人民币)：

　　七、付款方式甲方向乙方支付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

　　八、双方的权益和义务甲方派驻监理工程师或工地负责人:乙方派驻的项目经理及技术负责人:

　　甲方工作：

　　1、在乙方进场施工前，做好现场的“三通一平”工作，施工所需的`水、电接至施工现场并提供。

　　2、协调办理工程施工手续，并承担各种规费;

　　3、按照合同约定向乙方支付工程款;

　　4、向乙方提供一定的施工临时用房，约2;

　　5、协调处理乙方施工过程______与土建施工方、当地群众的关系。

　　乙方的工作：

　　1、按照国家规范和设计施工图进行施工;

　　2、在施工过程______服从甲方的统一安排和管理，做到文明施工;

　　3、对施工过程______由自身原因引起的一切施工质量事故、工伤事故负责。

　　4、提供工程竣工验收资料。

　　九、违约事项合同生效后，如果一方单方面违约，则按合同总价的5%向另一方支付违约金;已经给另一方造成了损失，则按双倍损失价支付违约金。工程纠纷协商未果，可请工程所在地的仲裁部门调解，或向人民法院提起诉讼。

　　十、工程技术要求和参数

　　1、工程规模：

　　2、结构形式：

　　3、材料要求：

　　4、其他要求：

　　十一、本合同一式份，甲乙双方各执份，双方签字盖章后生效，其他未尽事宜双方另行商定。

　　十二、补充条款

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　________年____月____日________年____月____日

建筑工程合同8

　　甲方（卖方）：_______

　　住址：_________

　　身份证号：_______

　　联系电话：_______

　　乙方（买方）：_______

　　住址：_______

　　身份证号：_______

　　联系电话：_______

　　经_______等友好协商，甲乙双方就甲方所有的（转让给乙方一事达成一致协议如下：

　　一、（概况品牌：型号：_______机号：_______

　　二、转让价格：_______元。

　　三、甲方承诺甲方承诺对上述转让的（享有合法的完全的所有权，乙方基于该承诺购买上述（。如因第三人向乙方主张（的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。

　　四、问题说明（现状已由双方确认。因该（系二手旧机，甲方对于的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明，乙方对于该的现状以及日后运行可能出现的'问题均已了解。

　　五、乙方应在年____月____日前一次性或分期（明细）将货款付至如下账户：_______付款迟延的，乙方按欠款额的日千分之向甲方支付违约金，迟延超过天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

　　六、因履行本协议所产生的任何争议，由甲方住所地法院管辖。

　　七、本协议自签订之日起生效，一式两份，甲方一份，乙方一份。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　________年____月____日

建筑工程合同9

　　发包方：（心下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　就甲方所开发之佳和项目工程由乙方承包修建之相关事宜，双方本着平等、自愿、诚实信用原则，为明确相互权利义务，经充分协商，达成如下建筑工程承包合同条款，以资双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：佳和

　　二、工程概况：佳和项目位于____县文林镇城南安置一街。系地上17层，地下2层全框架电梯商住楼。总建筑面积约23480平方米。

　　三、工程工期：20个月。从年____月____日起至年____月____日止。（以甲方下达的进场通知书的时间开始计算）

　　四、工程承包方式：双包，即包工包料。

　　五、承包工程范围：佳和施工设计图纸所含施工工程内容除去门窗、消防、电梯、土石方开挖回填、铝合金白页、幕墙、底层营业房大理石装饰以外的全部工程。水、电工程只预埋管、不穿线，具体工程范围详见双方签字确认的《工程预算表》。施工中若遇图纸变更，所涉及的工程量以现场签证，照实结算。

　　六、工程价款：

　　1、工程单价为建筑面积每平方米元。

　　2、工程总价款：以建筑面积乘以工程单价。建筑面积，按国家建筑面积计算规范计算。

　　七、付款方式：甲方按工程进度向乙方付款。地面三层营业房完工，甲方向乙方支付100万元；此后，每竣工2层甲方向乙方付款50万元，主体全部竣工甲方向乙方付款金额达到500万元。工程全部竣工甲方向乙方支付工程款达到工程总价款的80％；工程竣工验收合格后________年内支付至总额的100％（全部付清）。超过付款时间三个月内不计利息，超过三个月按2％月息支付乙方，超过________年按5％月息计算；利息每季度付清。

　　八、工程履约保证金：本合同签订之日，乙方向甲方交纳履约保证金贰佰万元（小写：200万元）。甲方于地下2层完工时向乙方退付100万元；地上3层营业房完工时向乙方退付100万元。

　　九、工程质量要求：符合国家现行行业合格标准。

　　十、工程竣工验收：佳和项目工程竣工验收及备案待一切事宜均由乙方负责完成，并承担相关费用。甲方收到乙方提供的工程竣工验收备案书等相关资料，视为乙方所完工程验收合格。十

　　一、工程主要调差约定：合同履行过程中，若遇主要单价涨、跌幅度超过双方预算价格的'5％，则双方按实进行工程价款调差。调差以同期的____市建设工程造价信息为依据。十

　　二、双方的权利义务

　　（一）甲方的权利义务

　　1、向乙方交付佳和设计施工图二套，并组织进行设计施工技术交底。

　　2、对乙方的日常施工质量进行监督管理，做好记录。黄担任甲方现场技术总工，李、张协助黄工作。

　　3、聘请陵公司担任工程监理。

　　4、按本合同约定向乙方支付工程款。

　　5、对乙方所购质量进行监督检查，对乙方不合格有权要求乙方调换合格产品。

　　（二）乙方权利义务

　　1、严格按工程设计图纸施工。

　　2、所购主要建筑材料，如钢材、水泥等必须是大厂产品，以确保工程质量。

　　3、做好日常施工日志记录，确保工程顺利进行。

　　4、自觉接受甲方现场工作人员和监理公司工作人员的工程质量监督检查。对不合格工程无条件返工重做，并自行承担由此造成的一切损失。

　　5、按建筑工程操作规程规范施工，安全施工、文明施工，不得违规操作。若出现不规范施工行为被相关建筑管理部门查处，则自行承担由此产生的相应责任及损失。

　　6、对施工过程中发生的一切安全事故承担完全赔偿责任。

　　7、不得擅自转包、分包本合同项下的承包工程。

　　十三、特别约定因不确定因素，若本合同履行中出现甲方支付乙方工程款不足的情况时，双方应即时协商寻找资金，把工程及时竣工完成，不得窝工、停工。

　　十四、双方签字确认的《工程预算表》是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力

　　十五、本合同未尽事宜，双方可协商签订局面补充协议。补充协议与本合同不一致的，按补充协议执行。

　　十六、本合同一式四份，双方签字盖章生效，各执二份。具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人：

　　________年____月____日

建筑工程合同10

　　甲方：_________

　　公司乙方：_________

　　公司甲乙双方因_________工程总体规划文件事宜，经协商一致，达成本合同，共同遵守执行。

　　第一条设计内容乙方为甲方设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括：

　　a.甲方厂区总平面布置；

　　b.甲方第1、2、3期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划；

　　c.甲方技术经济效益分析与预测。

　　第二条设计期限乙方于收到甲方提供的设计资料后_________天内向甲方交付_________工程总体规划文件。

　　第三条设计报酬及支付方式甲方向乙方支付设计报酬人民币_________元，分两期支付，具体如下：

　　a.本合同签署后_________个工作日内支付_________元；

　　b.乙方提交_________工程总体规划文件并经甲方审核通过后_________个工作日内支付_________元。

　　第四条各方义务

　　a.甲方义务

　　（1）及时向乙方提供编制_________工程总体规划文件所需基础资料；

　　（2）如期向乙方支付报酬。

　　b.乙方义务

　　（1）按期交付_________工程总体规划文件及其相关的图纸和技术文件资料；

　　（2）及时解决_________工程总体规划文件中涉及有关的技术问题。

　　第五条工程验收

　　a.乙方编制的_________工程总体规划文件需经甲方专家委员会审核。

　　b.甲方专家委员会须于收到乙方提交的_________工程总体规划文件之日起_________个工作日内进行审核并提出意见，甲方专家委员会未于前述期限内提出意见，视为甲方接受乙方编制的._________工程总体规划文件。

　　c.甲方专家委员会对_________工程总体规划文件提出异议或意见的，乙方须于接到甲方或其专家委员会异议或意见之日起_________个工作日内对_________工程总体规划文件进行修改后提交甲方专家委员会审核；经甲方专家委员会次审核，_________工程总体规划文件未获通过，甲方有权拒绝接受_________工程总体规划文件，不向乙方支付第二期报酬。

　　第六条其它本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　授权代表（签字）：_________

　　________年____月____日________年____月____日

建筑工程合同11

　　发包人：_______（以下简称甲方）

　　承包人：________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》和建设部《建设安装工程承包合同条例》，经甲乙双商定，甲方将____县____镇______厅宿舍工程总承包给乙方。具体承包内容如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：____县____镇______厅、宿舍工程。

　　工程地点：____县____镇______学校院内。

　　工程内容：土建、安装

　　二、工程承包范围、质量标准、合同价款、工期

　　承包范围：图纸包括的土建、安装内容，其中图纸中保温工程不包括。质量标准：合格。

　　合同价款：单平方造价为______元每平方米。

　　本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。

　　工期：______个月（______天）。

　　三、合同履行条款

　　甲方责任与义务：

　　1、开工前施工现场具备三通一平条件，并提供地质及地下管线资料。

　　2、施工场地及公共道路畅通的一切问题，均由甲方承担并承担相应责任。

　　3、施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承担一切费用及责任。

　　4、施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。

　　5、施工期间一切外因干扰，均由甲方承担谐调责任，严重影响工程施工，造成损失的由甲方给予乙方相应补尝。

　　6、按合同约定及时拔付工程款。

　　乙方责任与义务：

　　1、开工后积极组织人员，机械设备进场。

　　2、配备合格施工、技术、管理人员。

　　3、严格控制施工质量，所用一切建筑材料禁用伪劣产品，必须经监理检查方可使用。

　　4、确保按合同工期完成施工任务。

　　5、施工期间，安全

　　第一、因乙方原因所造成的安全事故由乙方承担全部责任。

　　四、工程款（进度款）支付

　　按形象进度支付，合同签订后，机械设备进场支付总款的`______%；基础施工结束后支付总款的______%；

　　一层主体结束，支付总工程款的______%；

　　二层主体结束，支付总款的______%；

　　三层主体结束，支付总款的______%；

　　四层主体结束，支付总款的______%；粉刷结束，支付总款的______%；门窗安装结束，付总款的______%；余款工程后________年内一次付清。

　　五、工程变更，变更增加费用，由甲方出资另行增加

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　日期：________年____月____日________年____月____日

建筑工程合同12

　　委托人：______________________（以下简称甲方）

　　通讯地址：____________________

　　身份证号：_____________________

　　联系方式：_____________________

　　居间人：______________________（以下简称乙方）

　　通讯地址：____________________

　　身份证号：_____________________

　　联系方式：_____________________

　　本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，为了更好的开拓市场，扩大企业的经济效益和社会效益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在平等自愿、公平和诚实信用、等价有偿原则的基础上，经协商一致，达成如下协议：

　　第一条委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就___________工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方参加该项目的公开招投标，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　第二条乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。

　　3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

　　4、乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好标书的编制。如果能够中标并达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　　第三条甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责标书的编制。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　第四条居间报酬的.计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为：_________________。

　　2、居间成功后，随着建设单位拨付工程款的进度支付居间报酬

　　3、甲方可以转账或现金的方式支付。

　　第五条居间活动费用的承担

　　居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用和劳务费用等。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。

　　第六条保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　第七条合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果_____年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　第八条争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　第九条其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式二份，双方各持一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效。

　　委托人（签章）：__________________居间人（签章）：__________________

　　_______年_____月_____日_______年_____月_____日

建筑工程合同13

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：______________

　　二、工程地点：______________

　　第二条工程范围乙方承包的工程范围：拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直开挖30公分，做两步3：7灰土垫层，浇筑20公分厚C30混凝土路面，在无道芽的路段安装道芽，新旧混凝土路面之间做沥青勾缝，清运现场所产生的建筑垃圾，做好成品养护。

　　第三条承包方式承包方式：包工包料

　　第四条合同工期

　　一、本合同工期为五个工作日，自乙方进场之日起计算。

　　第五条工程价款(一)工程价款(含税)为：(大写)(小写)元。

　　第六条工程价款支付按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死，任何条件的变化均不作工程价款调整，整个工程按以上“工程范围”的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。

　　第七条工程质量

　　一、甲方应在乙方进场前____日，向乙方提供施工图纸一套，并向乙方进行技术交底。

　　二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。

　　三、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。

　　四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。

　　五、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。

　　第八条验收

　　一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。

　　二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收。如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。

　　第九条质量保修

　　一、乙方负责该区域内建设施工期内的保修，确保路面平整牢固，乙方并作出质量保修承诺。若乙方不负责保修，甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用，乙方不得质疑。

　　二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面。

　　第十条甲方权利和义务

　　一、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认。

　　三、工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。

　　第十一条乙方权利和义务

　　一、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。

　　二、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。

　　三、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。

　　四、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

　　七、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的.质量事故、安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负责任何连带责任。

　　第十二条违约责任

　　一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期____日，乙方支付甲方本工程价款的违约金。

　　第十三条合同的生效与解除

　　一、合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同所附附件与本合同具有同等效力。本合同一式四份，双方各执二份。

　　第十五条争议解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解。

　　第十六条付款方式经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款;剩余10%工程款自验收合格之日起________年后一次付清。乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否则甲方有权拒付。乙方在施工过程中，若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承担。

　　合同附件：

　　1、略

　　2、施工图1张路面维修工程费用清单(以下无正文)

　　甲方：______________乙方：______________

　　代表人：____________代表人：____________

　　地址：______________地址：______________

　　电话：______________电话：______________

　　日期：______________日期：______________