工程索赔意向书

[推荐]工程索赔意向书

　　在不断进步的社会中，人们使用到意向书的情况不断增多，合作意向书不属于正式的协议，意在表明一种意向，什么样的意向书才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的工程索赔意向书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程索赔意向书 篇1

　　甲方（建设单位/业主单位）：__________

　　乙方（施工单位）：__________________

　　甲乙双方依据签订的《建设工程施工合同》，在_____________项目合作过程中，因设计变更原因，导致乙方遭受了经济损失。为妥善解决上述问题，经双方友好协商，乙方特向甲方提出索赔意向，并就相关事宜达成如下索赔意向书：

　　一、索赔事项概述

　　1.索赔原因：详细说明导致索赔的具体事件、发生时间、地点、影响范围及程度等。

　　2.损失概述：概述乙方因此遭受的直接经济损失（如增加的人工费、材料费、机械租赁费等）及间接损失（如管理费增加、利润减少、工期延误导致的额外费用等）。

　　二、索赔依据

　　1.合同条款：指出《建设工程施工合同》中相关索赔条款的具体内容，作为索赔的法律依据。

　　2.法律法规：引用适用的法律法规、行业规范或政策文件，支持索赔请求的合法性。

　　3.证据材料：乙方将提供包括但不限于施工日志、现场照片、视频资料、费用凭证、市场价格变动证明等作为索赔证据。

　　三、索赔要求

　　1.工期索赔：乙方要求顺延工期________天，以补偿因索赔事件导致的施工延误。

　　2.费用索赔：乙方要求甲方支付因索赔事件产生的直接经济损失________元及间接经济损失________元，总计________元。

　　四、处理流程

　　1.双方应在收到本协议后7日内组织会议，就索赔事项进行详细讨论，并尽力达成一致意见。

　　2.如双方无法就索赔金额或工期顺延达成一致，应委托双方认可的`第三方机构进行评估，评估结果作为双方协商的基础。

　　3.甲方应在评估结果确定后__日内向乙方支付索赔款项或确认工期顺延事宜。

　　五、其他约定

　　1.本协议为双方就索赔事宜的初步意向书，具体索赔金额及处理方式以最终协商结果或评估报告为准。

　　2.双方应继续履行《建设工程施工合同》中的其他义务，不影响合同其他条款的执行。

　　3.如因本协议发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　日期：____年__月__日

工程索赔意向书 篇2

　　甲方：_________

　　乙方：_________________

　　鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了关于_________工程项目的《建设工程施工合同》，现因施工过程中发生的特定事件，乙方依据合同条款及相关法律法规，特向甲方提出工程索赔意向书，并就双方协商过程及初步意向达成如下协议：

　　一、索赔事项概述

　　1.索赔事件描述：

　　乙方在执行本项目___________工作时，遭遇了___________事故，该事件对乙方的施工进度、成本控制及工程质量造成了不利影响。

　　2.索赔依据：

　　根据《建设工程施工合同》第________条及相关法律法规的规定，乙方认为上述事件符合合同约定的索赔条件，特此提出索赔要求。

　　二、索赔意向内容

　　1.工期索赔意向：乙方初步估算，因上述事件需顺延工期共计________天，具体天数待双方进一步核实后确定。

　　2.费用索赔意向：乙方初步估算，因上述事件产生的直接费用（包括但不限于人工费、材料费、机械费等）及间接费用（如管理费、保险费等）共计________元，具体金额待双方进一步核算后确定。同时，乙方保留对因工期延长及成本增加导致的利润损失提出索赔的权利。

　　三、协商机制

　　1.双方同意立即启动索赔协商程序，并指定专人负责此事，以便及时沟通、收集证据及核算损失。

　　2.双方将尽快安排会议，就索赔事项进行详细讨论，明确各自责任、索赔范围及初步解决方案。

　　3.在协商过程中，双方应本着诚实信用、公平合理的原则，积极配合对方提供必要的资料和信息，以便尽快达成一致的解决方案。

　　四、后续处理

　　1.如双方能在协商过程中就索赔事宜达成一致，将签署正式的索赔协议书，明确索赔金额、支付方式及时间等具体条款。

　　2.如双方无法就索赔事宜达成一致，乙方保留通过法律途径解决争议的.权利。但在采取法律行动前，双方应继续通过友好协商的方式寻求解决方案。

　　五、其他

　　1.本协议仅为双方就索赔事项达成的初步意向，不构成对最终索赔结果的承诺或确认。

　　2.本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　日期：____年____月____日

工程索赔意向书 篇3

　　甲方（发包方）：_________

　　乙方（承包方）：_________

　　鉴于：

　　1.甲乙双方于____年____月____日签订了关于_________项目的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号：_________。

　　2.在项目执行过程中，由于_________原因，导致乙方在合同约定的条件和范围内遭受了额外的经济损失。

　　3.根据原合同中的相关条款及国家相关法律法规的规定，乙方有权就上述原因导致的损失向甲方提出索赔要求。

　　为此，甲乙双方经友好协商，就工程索赔事宜达成如下意向书：

　　一、索赔事项概述

　　1.索赔事项：_________（详细描述索赔的具体原因、事件经过及影响）。

　　2.索赔范围：_________（明确索赔的具体内容，包括但不限于直接经济损失、工期延误损失、管理成本增加等）。

　　3.索赔金额估算：基于初步估算，本次索赔涉及的金额约为人民币_________元（大写：_________），最终金额以双方共同确认或经第三方评估的结果为准。

　　二、索赔处理流程

　　1.乙方应在本意向协议书签订后____日内，向甲方提交详细的索赔报告及相关证明材料，包括但不限于合同文件、现场记录、照片、第三方评估报告等。

　　2.甲方应在收到乙方索赔报告及材料后____日内，组织相关部门进行审查，并与乙方进行沟通协商。

　　3.如双方对索赔事项存在争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可按照原合同约定的争议解决方式处理。

　　三、其他约定

　　1.本意向协议书仅作为双方就工程索赔事宜进行初步沟通和协商的'基础，不构成对原合同的修改或补充。

　　2.在索赔处理过程中，双方应继续履行原合同中的各项义务，确保工程项目的顺利进行。

　　3.本意向协议书自双方签字盖章之日起生效，有效期至索赔事宜最终解决之日止。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　日期：____年____月____日

工程索赔意向书 篇4

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________________

　　鉴于：

　　1.甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》，就_________工程项目的建设施工事宜达成了一致。

　　2.在本工程实施过程中，乙方发现因_________原因导致，对乙方的'施工进度、成本及利润造成了不利影响，依据合同条款及相关法律法规，乙方有权提出索赔。

　　为明确双方就上述索赔事项的初步意向，经友好协商，甲乙双方达成如下意向书：

　　一、索赔事项概述

　　1.索赔原因：详细阐述导致索赔的具体事件、时间、地点、影响范围及程度等。

　　2.索赔依据：指出合同条款、法律法规或相关文件的具体条款作为索赔的法律依据。

　　二、索赔意向内容

　　1.工期索赔：乙方初步估算因上述事件需顺延工期____天，具体天数待双方进一步核实后确定。

　　2.费用索赔：包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润损失等，具体金额待乙方整理并提交详细索赔报告后，由双方协商确定。

　　三、索赔处理流程

　　1.乙方应在____日内向甲方提交书面索赔报告，报告中应详细说明索赔理由、依据、损失计算方法及索赔金额等。

　　2.甲方在收到乙方索赔报告后，应在____日内给予书面回复，表明是否接受索赔要求及初步处理意见。

　　3.如双方对索赔事项存在争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可按照合同约定或相关法律法规的规定，通过仲裁或诉讼方式解决。

　　甲方：_________

　　乙方：_________________

　　日期：____年____月____日

工程索赔意向书 篇5

　　发包方（甲方）：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　鉴于：

　　1.甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就_________项目签订了施工合同，乙方作为承包商负责该项目的施工工作。

　　2.在项目施工过程中，由于非乙方原因导致的工程量增加及工期延误，给乙方造成了直接和间接的经济损失。根据合同条款及相关法律规定，乙方特此向甲方提出工程索赔意向。现就相关事宜达成如下意向书：

　　一、索赔事项及原因

　　1.工程量增加：在施工过程中，由于设计变更、甲方新增工程内容等原因，导致实际完成的工程量较合同约定的工程量显著增加。

　　2.工期延误：由于甲方未能按时提供施工图纸、材料供应不及时、设计变更频繁及非乙方原因导致的停工等，造成项目工期延误共计_________天。

　　二、索赔要求

　　1.费用索赔：基于上述工程量增加及工期延误，乙方要求甲方对以下费用进行补偿：

　　额外施工费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等，共计_________元。

　　管理费用及利润损失：因工期延长导致的管理费用增加及利润损失，共计_________元。

　　其他直接及间接损失：包括但不限于窝工费、租赁设备闲置费等，共计_________元。

　　2.工期索赔：鉴于工期延误非乙方原因造成，乙方要求将合同工期相应顺延_________天，以确保项目能够按质按量完成。

　　三、索赔依据

　　1.双方签订的.施工合同及相关补充协议。

　　2.监理单位的施工记录及确认文件。

　　3.设计变更通知单及甲方指令等书面文件。

　　4.相关法律法规及行业惯例。

　　四、索赔处理流程

　　1.乙方将本索赔意向协议书提交给甲方，甲方应在收到后_________个工作日内给予书面回复。

　　2.双方就索赔事项进行友好协商，努力达成一致意见。如协商不成，可依据合同条款约定的争议解决方式处理。

　　3.甲方应在确认索赔事项后，及时支付索赔款项并调整合同工期。

　　甲方（盖章）：________________

　　乙方（盖章）：________________

　　日期：____年__月__日

【工程索赔意向书】相关文章：

工程索赔意向书01-02

关于工程索赔的意向书01-14

工程索赔意向书【优】07-05

工程索赔意向书(热)07-05

关于工程索赔的意向书04-15

工程索赔意向书【推荐】07-05

（荐）工程索赔意向书07-05

工程索赔意向书15篇01-02

工程索赔意向书(15篇)01-02

工程索赔意向书(精选15篇)06-14