索赔申请书

索赔申请书优秀[15篇]

　　在社会不断进步的今天，我们会经常使用申请书，申请书可以使我们的愿望和请求得到合理表达。为了让您在写申请书中更加简单方便，以下是小编为大家整理的索赔申请书，仅供参考，欢迎大家阅读。

索赔申请书1

________________公司：

　　_____年_____月__________日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人_______________（以下简称收货人），在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于__________年_____月_____日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。

　　此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失：破损部位及程度费用_______________。（元）

　　上罩：两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆1300.00元

　　温室：合页部分及四个边角破裂1900.00元

　　横梁：中间部分压损800.00元

　　电机上罩50.00元

　　包装箱450.00元

　　修理设备运输费400.00元

　　设备修理人工费1200.00元

　　费用合计6100.00元

　　以上是我公司的最低要求，请贵公司于7日内支付上述赔偿金额，或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的'修理厂修理，贵公司承担全部修理费用。7日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。

　　顺祝商祺！

　　____________公司

_______年________月________日

索赔申请书2

　　__________年__________月__________日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人__________(以下简称收货人)，在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收，设备于_________年_____月_____日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。

　　此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失：

　　破损部位及程度__________费用(元)

　　上罩：两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆_______________

　　温室：合页部分及四个边角破裂_______________

　　横梁：中间部分压损_______________

　　电机上罩_________________

　　包装箱_________________

　　修理设备运输费_________________

　　设备修理人工费_______________

　　费用合计_______________

　　以上是我公司的`最低要求，请贵公司于7日内支付上述赔偿金额，或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理，贵公司承担全部修理费用，7日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。

　　____________________________有限责任公司

　　______________年___________月___________日

索赔申请书3

　　申请人：xx

　　被申请人：xx

　　申请人与被申请人因道路交通事故人身损害赔偿纠纷一案，业经xx人民法院做出xxxx号刑事附带民事判决书。现该判决已生效，而被申请人却没遵照判决书履行义务。为此，特申请贵院给予强制执行。

　　请求目的：

　　1、请求被申请人支付经济损失赔偿款xxxxx元，并自本判决生效第二日起加倍支付迟延履行期间的利息至全部支付完毕之日止；

　　2、被申请人承担申请执行费用。

　　事实与理由：xxxxx。

　　申请人：xx

　　被申请人：xx

　　日期：xx

索赔申请书4

　　（被保险人签章）：　　

填写本通知书时间：20xx年7月 日

保险公司意见：

受理人：

受理时间：20xx年6月 日

索赔申请书5

中国人寿保险公司：

　　我叫xxx，男，身份证号码是：xxxxx_系xx县xx镇xx村五组村民，是xx中学九年级学生xxx（男，身份证号码是：xxxxxxxxxxxxxxxxxx，xxxx年xx月参加贵公司学生团体平安保险xxx的父亲，被保险人xxx在xxx医院被确诊患xxxxx病，经多方医治无效，于xxxx年x月xx日死亡。

　　今委托被保险人xxx的'母亲xxx，女，系xx县xxx镇xxx村五组村民，身份证号码：xxxxx，办理被保险人xxx的保险理赔事宜，特提出理赔申请，望予以接纳办理。

　　申请人：xxx

　　xxxx年xx月xx日

索赔申请书6

　　一、什么是机动车辆保险索赔申请书？

　　保险索赔申请书是一份书面申请资料，由被保险车辆的车主提交给财保公司的，而定损单则是由财保公司勘察完事故现场后确定保险标的车辆的损坏程度而出具的一种法定程序的证明。

　　二、机动车辆理赔流程有哪些？

　　1、出示保险单证;

　　2、出示行驶证;

　　3、出示驾驶证;

　　4、出示被保险人身份证;

　　5、出示保险单;

　　6、填写出险报案表;

　　7、详细填写出险经过;

　　8、详细填写报案人和驾驶员和联系电话;

　　9、检查车辆外观，拍照定损;

　　10、理赔员带领车主进行车辆外观检查;

　　11、根据车主填写的报案内容拍照核损;

　　12、理赔员提醒车主车辆上有无贵重物品;

　　13、交付维修站修理;

　　14、理赔员开具任务委托单确定维修项目及维修时间;

　　15、车主签字认可;

　　16、车主将车辆交于维修站维修。

　　三、机动车辆保险索赔申请书填写需要什么材料？

　　1、被保险人出具的保险索赔申请书和授权委托书、被保险人的有效身份证明

　　2、驾驶证正(驾驶证为AB照的需提供身体条件回执单)、副证原件;行驶证正、副证原件;保险单正本

　　3、交通管理部门出具的事故认定书、调解书、人民法院出具的有关法律文书或自行协商赔偿协议书原件

　　4、交通管理部门出具的抢救费垫/支付通知书(如需交强险垫/支付抢救医疗费)

　　5、有效的经济赔偿凭证

　　6、第三者车损或物损发票、定损报告、事故及损失照片、施救费发票

　　7、有效的医疗费票据、鉴定费发票

　　8、参加事故处理人员的住宿费发票、交通费发票原件

　　9、门诊病历、住院疾病诊断证明书、出院小结、病休假证明、伤残鉴定书、住院医疗费用清单

　　10、死亡证明：尸检报告/户口注销证明/医学死亡证明

　　11、医疗机构护理证明、收据

　　12、医疗机构建议安装残疾辅助器具的'医疗证明、残疾辅助器具配置机构证明(注明型号、厂家、价格、更换周期)

　　13、受害人有效身份证明、户籍证明、被抚养人户口簿复印件、家庭关系调查表

　　14、有固定收入误工者的工资清单、因误工而减少实际收入的有效证明、无固定收入误工者的有效职业证明(如营业执照、上岗证等)、完税证明(收入超过个人所得税起征点需提交)

　　15、与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其它证明和材料

　　机动车辆保险索赔申请书怎么写？

　　其实每个保险公司都有固定格式的表格的，按照表格填写，不外乎车牌号、车辆型号、出险时间、地点、驾驶人信息、出险经过等，需要被保险人签名。

索赔申请书7

致：xxxxxxxxx监理有限公司

　　兹有我施工单位施工的xxxxxxxxx工程，在 年 月 日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工。

　　经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于 年 月 日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。

　　停工期间发生的费用及损失如下：

　　1、施工人员的.误工费;

　　2、项目部管理人员的管理费;

　　3、机械设备的闲置费;

　　4、材料损失的补偿费。

　　我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。

　　施工单位：

　　日期：

索赔申请书8

尊敬的`_______________

　　我项目部承担的_______________项目，在_______________过程中，因受_______________因素的影响，导致_______________该项目停工_______________天，鉴于该项目为关键项目，此次停工，将会导致整个工程直线工期延长__________天。根据专用合同条款第__________条，现申请工程延期__________天，由此带来的费用增加，我项目部将另行申报。

　　一、停工事件及其原因

　　二、停工对直线工期的影响

　　项目部总经理(或总工程师)：_________________

　　__________年__________月__________日

索赔申请书9

　　保险合同编号：

　　申请日期：年月日

　　营管处代码：代理人联系电话：

　　代理人姓名/编号：申请人联系电话：

　　申请类别(可多选)：□医疗类(amr/hi/hr/phi) □非医疗类□豁免保费类

　　申请理赔险种(所有保单)：

　　事故者姓名：身份证/护照号码：

　　事故原因：

　　意外适用

　　意外发生的日期及时间：

　　意外发生的地点及经过：

　　受伤部位及伤势：

　　请如实填写以下诊疗经过

　　意外是否报告公安部门?口是口否

　　若是，请写明事故处理单位名称及地址/联系电话：

　　疾病适用

　　本次疾病首次出现症状的日期和描述：

　　请如实填写以下诊疗经过

　　既往是否有相同住院病史?若有，请详述：

　　本次住院过程中有无转院?若有，请详述：

　　若发生身故，是否已经或将会由法医调查死因?

　　口是口否

　　如是，请详述：

　　若发生身故，尸体是否已经检验或解剖?

　　口是口否

　　如是，请将检验或解剖报告副本交本公司。

　　若身故或发生重大疾病，请列出被保人最后一次治病的医院/医生名称及地址、诊治日期、病因。

　　特别提示：根据20xx年3月20日中国保险行业协会关于统一使用《重大疾病保险的'疾病定义使用规范》的会议精神，本公司对之前未按行业规范签订的重大疾病保险合同，将在客户理赔时，按有利于客户的原则处理。

索赔申请书10

　　一、交通事故索赔申请书模板

　　申请人：xx，男，19xx年x月xx日生，住址：xx，电话：xxx。

　　被申请人：xx，男，19xx年xx月xx生，住址：。

　　申请人与被申请人因道路交通事故人身损害赔偿纠纷一案，业经xx人民法院做出xxxx号刑事附带民事判决书。现该判决已生效，而被申请人却没遵照判决书履行义务。为此，特申请贵院给予强制执行。

　　请求目的：

　　1、请求被申请人支付经济损失赔偿款xxxxx元，并自本判决生效第二日起加倍支付迟延履行期间的利息至全部支付完毕之日止；

　　2、被申请人承担申请执行费用。

　　事实与理由：xxxxx

此致

　　xx人民法院

　　申请人：

　　二0xx年xx月xx日

　　二、交通事故赔偿所需要的材料

　　身份证、驾驶证、行车证、保单、银行账户、责任认定书、维修发票、赔偿凭证，如果涉及人伤的需要病例、医疗发票、伤者身份证，涉及伤残的还要伤残鉴定书。

　　应提供下列材料的原件：

　　（1）受伤者身份证、户口本、在杭州的居住证明（如果有）；

　　（2）道路交通事故认定书；

　　（3）门诊病历本；

　　（4）医院住院病历；

　　（5）医疗费发票、后续医疗费证明，残疾辅助器具费发票；

　　（6）关于休息误工的医疗诊断证明、劳动合同、工资单或者收入证明、个人所得税交税证明，扣发工资收入证明(如果有)；

　　（7）关于需要护理的证明、护理费发票或收条；

　　（8）交通费住宿费票据；

　　（9）关于需要营养的诊断证明（如果有）；

　　（10）司法鉴定书和鉴定费发票（如果已鉴定）；

　　（11）未成年子女或年迈父母的户口本、以及视情况提供家庭兄弟姐妹户籍证明(如果有)；

　　（12）视情况提供其他材料。

　　三、交通事故赔偿注意什么

　　交通事故赔偿应当注意以下几个问题：

　　1、保护好现场并及时报警当发生交通事故时，要注意保护好现场，及时报警及急救120，以便交警部门查清交通事故发生的原因及双方责任的认定，当事人或委托当时发生交通事故时在一起的人及时向交警部门反映事故发生的真实情况。这样有利于分清双方责任。发生交通事故后保护好现场十分重要，是交警部门认定双方责任的.关键，不要为了推脱、逃避责任(或者有侥幸心里)破坏现场，甚至逃逸，这样会导致承担全部赔偿责任，甚至构成交通肇事罪承担刑事责任。

　　2、医疗费凭证最高人民法院关于审理人身损害赔偿若干问题的解释第十九条规定：医疗费根据医疗机构出具的医疗费、住院费等收款凭据，结合病例和诊断等相关证据确定。这一规定明确阐明医疗费的赔偿，当事人必须向法院提供病历、诊断证明及医疗费住院单据，法院才能支持当事人要求赔偿的主张，因此，当事人受伤住院，注意保管好医药费住院费单据、病历、诊断证明，及一日用药明细条等单据。

　　3、进行伤残鉴定和财物损失评估出院后，当事人身体伤害程度较大及财物受到损失的，要及时到伤残鉴定部门及财物损失评估机构评定伤残等级和财物损失，便于交警部门调解或者到法院起诉，要求侵害人支付伤残补助费及财物损失。残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的，按五年计算。

　　4、先调解，调解不成应及时诉讼收到交通事故责任认定书后，及时向交警部门申请调解，调解不成，或者对方不同意调解，应及时向法院提起民事诉讼。也可不经调解直接到法院起诉。对交通事故致死的，调解从办理丧葬事宜结束之日起开始;对交通事故致伤的，调解从治疗终结或者定残之日起开始;对交通事故造成财产损失的，调解从确定损失之日起开始。经公安机关交通管理部门调解，当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的，当事人可以向人民法院提起民事诉讼。

　　5、向法院提起民事诉讼要注意诉讼时效人身损害赔偿的诉讼时效期间，伤害明显的，从受伤害之日起算;伤害当时未曾发现，后经检查确诊并能证明是由侵害引起的，从伤势确诊之日起算。人身损害赔偿提起诉讼的时效为一年，一般从伤害之日起算，如果无中止、中断、延长事由的，法院将判决驳回当事人的诉讼请求，当事人的合法权益得不到法律保护。

　　6、诉讼期间，注意财产的保全提起民事诉讼，要注意向法院申请诉讼保全，查封、扣押、冻结被告的银行存款或者其他财产，被告车辆投保的，可申请法院查封第三者责任保险的保险金。人民法院采取财产保全措施，可以责令申请人提供担保;申请人不提供担保的，驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在四十八小时内作出裁定;裁定采取财产保全措施的，应当立即开始执行。诉讼保全措施是原告为了防止被告转移、隐藏、变卖财产的有效措施，可确保法院判决或调解生效后原告及时获得赔偿。

索赔申请书11

　　申请人：程**，女，19XX年XX月XX日生，住址：XXX，身份证号码：*****，电话：***。

　　申请事项：

　　支付申请人保险赔偿款XXX元。

　　事实与理由：

　　20xx年XX月17日上午9时许，申请人经XX车主XXX许可，在自家家门口驾驶该车倒车过程中，不慎撞伤XXX（农村户口，在城市连续居住1年以上），经XX医院抢救无效死亡。XX公安局立案后以申请人情节显著轻微、危害不大、不认为是犯罪撤销该案。事后申请人根据有关法律规定，与XXX的父母达成赔偿协议，并赔偿XXX的`父母各项费用合计XXX元。根据XXX车主XX与贵公司签订的《机动车交通事故责任强制保险合同》和《神行车保系列产品保险合同》约定，贵公司对申请人赔偿XXX父母以上费用，应在保险赔偿限额内承担赔偿义务，申请人现依法依约书面向贵公司提出申请，请贵公司履行赔偿义务。

　　此致

　　中国太平洋财产保险股份有限公司XX支公司

　　申请人：

　　年 月 日

索赔申请书12

　　申请人：xx有限公司

　　住所地：

　　被申请人：中国xx保险股份有限公司

　　住所地：

　　请求事项：

　　1、被申请人向申请人支付车辆损失保险金209509.13元。

　　2、被申请人支付申请人间接损失72000元。

　　事实与理由：

　　20xx年5月13日，申请人就公司的混凝土泵车（使用性质：其他非营业车辆）向被申请人公司投保了机动车交通事故责任强制保险单和损失保险。保险单号分别为:PDZA20xxxxxxx047245和PDAA20xxxx0612。承保险种为机动车损失保险、第三者责任险、车上人员责任险（司机（D11））起重、装卸、挖掘车辆损失扩展条款（K1）特种车辆固定设备、仪器损坏扩展条款（K2）、不计免赔覆盖A/B/D11.保险期间均为20xx年x月xx日零时起至20xx年x月xx日二十四时止。

　　20xx年10月06日23时11分许,申请人的司机xxx驾驶的赣xxx的重型专项作业车，由xxx镇往xx村方向行驶，行驶至事发地时，撞在了道路旁边的石墩上，造成车辆损坏的交通事故。经xxx交通管理大队道路交通事故认定书（简易程序），申请人公司的司机xxx承担此次事故的全部责任。

　　事发时，申请人公司的负责人一直联系被申请人公司，但是被申请人公司一直以各种借口推脱来到事故现场，后申请人公司无奈，投诉被申请人公司员工，两个小时后，才陆续来了两个工作人员，工作人员到达现场后态度相当恶劣，即不积极理解现场情况，也不积极要求申请人公司出具相关的材料。丢下一句：你们公司的车辆属于自燃引起的交通事故，保险公司不承担任何的赔偿”就走了。后申请人公司积极的联系保险公司，要求配合进行车辆事故原因的鉴定，被保险人公司一直没有任何人出面。申请人公司无奈，只能自己联系汽车4S店，将发生事故的xxx的混凝土泵车送去检测。

　　20xx年xx月xx日经江西xxxxx服务中心的故障检测分析报告，赣xx的混凝土泵车故障现象现象是线路短路导致驾驶室右侧烧毁严重，故障的原因分析为：因左侧中部保险杠碰撞断裂，导致上装线束拉扯断裂，引起短路燃烧。解决的方案：对烧毁线束及模块等进行更换维修，维修费用共209509.13元。

　　根据机动车损失险条款中的保险责任，即符合被保险人允许的驾驶人员在使用保险车辆过程中，因火灾、爆炸等引起的原因，造成保险车辆的损失，保险人负责赔偿。申请人公司驾驶员xxx驾驶证准驾车型是B2，符合被保险人允许的驾驶人员。

　　机动车损失险中第七条，自燃以及不明原因引起火灾造成的损失，保险公司不承担任何赔偿责任。该条款对自燃的定义是指保险车辆在没有外界火源，也没有发生碰撞、倾覆的情况下，因本车电器、线路、供油等系统发生故障或货物自身原因起火燃烧引起的火灾。

　　自燃强调的.是在无任何外力情况下，因自身原因发生的起火燃烧。而导致申请人公司车辆的损坏，虽说是存在短路燃烧的现象，但是这不是导致车损事故的前提条件，根据检测报告，主要原因的前提是因为司机在行驶中，先是发生了碰撞，由于碰撞石墩，才导致左侧中部保险杆断裂，从而导致上装线束拉扯断裂，引起短路燃烧。申请人在投保中除机动车损失险，还购买了特种车辆固定设备、仪器损坏扩展条款，该条款明确指出：本保险合同扩展承保被保险机动车上固定的设备、仪器因超负荷、超电压或感应电及其他电气原因造成的自身损失。申请人此次交通事故造成的车辆损失，完全符合被申请人公司应承担的范围。

　　根据《中国xx保险股份有限公司机动车保险条款》中保险人的义务，保险人应及时受理被保险人的事故报案，并尽快进行查勘。申请人公司在发生事故的第一时间通知了被申请人公司的工作人员，但被保险人公司消极怠慢，以致后期申请人公司自行联系汽车4S维修服务中心进行车辆事故原因的检测。被申请人公司根据《中国xxx保险股份有限公司机动车第三者责任保险条款》中的第十五条保险人接到报案后48小时内未进行查勘且未给予受理意见，造成财产损失无法确定的，以被保险人提供的财产损毁照片、损失清单、事故证明和修理发票作为赔付理算依据。故被申请人公司应该以申请人委托的江西华策经贸有限公司鉴定的维修费用作为赔偿依据。

　　申请人公司的车辆赣xxx的混凝土泵车，属于重型作业用车，申请人公司已和和赣州十几家签订了的《xx市预拌混凝土购销合同》，履行签订的合同都需要用该车进行作业。由于被申请人公司未对该起交通事故进行受理，也未积极的进行勘察，导致申请人未能及时的在第一时间进行车损鉴定，车辆维修，已造成现在工程的中止。xx市预拌商品混凝土协会价格表明确的表示，混凝土泵车一天营运价格是3000元。于发生事故的10月16日至今赣xx停用已达24天之久，故申请人公司应当承担申请人公司未能在约定时间履行合同而造成的损失，共72000元。

　　《交通事故损害赔偿司法解释》第十五条的规定；“因交通事故造成下列财产损失，当事人请求侵权人赔偿的，人民法院应该支持：一是维修被损坏车辆所支出的费用，以及依法从事货物运输、旅客运输等经营性车辆因无法继续使用，所产生的合理停运费损失。故被申请人公司应承担申请人支付车辆损失保险金209509.13元，被申请人支付申请人间接损失72000元，共计人民币281509.13元。

　　申请人：xx有限公司

　　20xx年xx月xx日

索赔申请书13

　　索赔申请方信息：______

　　收货方托运单号：_____

　　索赔人姓名______

　　联系号码：______

　　起运城市_______

　　公司名称_______

　　传真____

　　发货日期：_年

　　_____月15日电子邮件保价声明价值

　　人民币5000元

　　托运货物清单请列明本次发货人委托我司托运的全部货物信息（若表格行数不够填写全部信息，可另附清单）

　　损失货物清单请列明本次托运过程中受损货物的详细信息（若表格行数不够填写全部信息，可另附清单）

　　丢失全部部分√破损潮湿污染

　　在您的索赔得到解决前请保留所有包装及货物

　　索赔所需文件索赔金额不超过3000元提供该索赔申请表即可。

　　下列为索赔3000元以上所需提交的理赔证明文件，请尽快提交对应的.文件。

　　1、托运书

　　2、运单

　　3、货物价值证明文件（商业发票/销售合同/订购单等）

　　4、货损照片

　　5、索赔人身份证复印件

　　6、索赔权转让书（收货人索赔时）

　　视案件具体情况，我司有权要求进一步资料。

　　本人兹声明，上述事实的。陈述完全属实。

　　签名盖章____

　　索赔日期：__年___月___日

索赔申请书14

　　申请人：____，女

　　____年___月__日生

　　住址：____，身份证号码：_______

　　电话：____。

　　申请事项：

　　支付申请人保险赔偿款___元。

　　事实与理由：

　　____年__月17日上午9时许，申请人经__车主___许可，在自家家门口驾驶该车倒车过程中，不慎撞伤___（农村户口，在城市连续居住1年以上），经__医院抢救无效死亡。__公安局立案后以申请人情节显著轻微、危害不大、不认为是犯罪撤销该案。事后申请人根据有关法律规定，与___的父母达成赔偿协议，并赔偿___的父母各项费用合计___元。根据___车主__与贵公司签订的'《机动车交通事故责任强制保险合同》和《神行车保系列产品保险合同》约定，贵公司对申请人赔偿___父母以上费用，应在保险赔偿限额内承担赔偿义务，申请人现依法依约书面向贵公司提出申请，请贵公司履行赔偿义务。

此致

　　中国太平洋财产保险股份有限公司__支公司

　　申请人：___

　　____年___月______日

索赔申请书15

致：xx公司xx部。

　　xx公司。

　　我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。

　　一、我方从20xx年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的`紧张施工，5月19日验收基层合格，5月20日刚进入基层沙砾石回填工作，在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月28日中午10点才重新施工，其中发生的人工费和机健费用如下：

　　5.21至5.28共计7天时间，每天工作12小时：早晨5点至8点，中午9点至13点，下午15点至20点。

　　1、人工费：管理人员：五人*7=35日*1.5=52.5工日。施工人员：21人*7=147日*1.5=20.工日。

　　2、机键费：压路机7*一小时400元*12=33600元装栽机7*一小时200元*12=16800元

　　二、在我方二次施工中的基础垫层混凝土刚刚完成进入独立柱钢筋混凝土基础施工时，有因大网高压停电而发生的停工费用：

　　6.19中午10：00左右停电至21日中午11：30来电共计：停工工时25.5小时。

　　1、管理人员：5人*25.5/8=16.2工日。

　　2、钢筋工：8人*25.5/8=25.5工日。

　　3、木工班：17*25.5/8=54.2工日。

　　4、施工班：22人*25.5/8=70.13工日。

　　5、其他工人：12*25.5/8=38.32工日。

　　以上是我方发生的实际费用，敬请你们给予解决答复为盼最终费用按决算走。

　　xx项目部

【索赔申请书】相关文章：

索赔申请书03-17

索赔申请书06-28

保险索赔申请书12-14

关于索赔申请书01-10

工程索赔申请书05-12

索赔申请书范文03-19

保险索赔的申请书04-01

索赔申请书优秀11-14

索赔申请书【热门】08-18

索赔申请书(15篇)05-03