设计委托书

设计委托书15篇

　　在委托人的委托书上的合法权益内，委托人不得以任何理由反悔委托事项。在日常生活和工作中，我们在生活中也会经常用到委托书。大家知道委托书的格式吗？下面是小编收集整理的设计委托书，希望对大家有所帮助。

设计委托书1

　　现确认下述人员为 项目的我方项目负责人：

　　姓名： 年龄： 性别： 身份证号：

　　工作单位： 执业注册类别： 执业注册编号： 职务： 联系电话：

　　姓名： 年龄： 性别： 身份证号：

　　工作单位： 执业注册类别： 执业注册编号： 职务： 联系电话：

　　代理职责和权限：

　　代表我单位全面主持和负责委托人的设计工作，按合同约定行使工程设计与设计指导工作，在本单位领导下对设计成果负责。

　　法定代表人（签名或盖章） 委托单位（印章）

　　年 月 日

设计委托书2

　　本托付书声明：我________(姓名)系__________________(建设单位名称)的法定代表人现授权托付我公司的'_________(姓名)为我公司申报消防相关事宜的法定代表人授权托付代理人，我承认代理人全权代表我前往贵大队办理消防申报与之有关的事宜。代理人无转托付权特此托付。

　　代理人：_______

　　性别：________

　　年龄：_________

　　身份证号码：_________

　　法定代表人：________

　　建设单位：_______

　　托付日期：__年___月__日

设计委托书3

　　工程名称：______________________________

　　工程地点：_______________________________

　　合同编号：______________________________

　　（由设计人编填）

　　设计证书等级：__________________________

　　发包人：________________________________

　　设计人：________________________________

　　签订日期：______________________________

　　中华人民共和国建设部监制

　　国家工商行政管理局

　　发包人：____________________________________________________________________________________

　　设计人：____________________________________________________________________________________

　　发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订论据

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2.2发包人提交的基础资料

　　2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________________________________________

　　___________________________________________________________________________________________

　　___________________________________________________________________________________________

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1合同书

　　3.2中标函（文件）

　　3.3发包人要求及委托书

　　3.4投标书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

　　______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　第七条费用

　　7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费（#url#）。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条支付方式

　　8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

　　8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

　　8.3双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条双方责任

　　9.1发包人责任

　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的`开工时问，且交付文件的时间顺延。

　　9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护

　　装备。

　　9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

　　9.2设计人责任

　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

　　9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

　　9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的％。

　　9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　第十二条合同生效及其他

　　12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。

　　12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：___________设计人名称：___________

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表人：___________（签字）法定代表人：___________（签字）

　　委托代理人：___________（签字）委托代理人：___________（签字）

　　项目经理：___________（签字）项目经理：___________（签字）

　　住所：___________住所：___________

　　邮政编码：___________邮政编码：___________

　　电话：___________电话：___________

　　传真：___________传真：___________

　　开户银行：___________开户银行：___________

　　银行帐号：___________银行帐号：___________

　　建设行政主管部门备案：___________鉴证意见：___________

　　（盖章）（盖章）

　　备案号：___________经办人：___________

　　备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日

设计委托书4

　　委托单位(公章)：

　　200 年 月 日

　　工程名称:

　　工程名称

　　工程基本情况

　　总建筑面积

　　平方米

　　结 构

　　总长乘宽

　　长 宽 (米)

　　_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

　　层 数

　　工程总造价

　　工程位置

　　建筑专业

　　一、总平面图

　　1、相邻建筑物关系

　　2、建筑物市内外自然高差

　　3、建筑物自然地面确定

　　包工包料者合同签约后预付____%价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的____%。

　　二、各层功能要求：

　　三、各层层高及檐地高：

　　四、屋面形式：

　　五、建筑物内外装修要求：

　　6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

　　1、外墙面

　　2、内墙面

　　卫生间

　　厨 房

　　其它间

　　续前页表

　　3、顶棚:

　　7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　4 4、地面:

　　5、门窗:

　　通过近几个月的实习，使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺，所以在工作和学习中不能掉以轻心，要更加投入，不断学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累，已具备了一定的设计工作经验，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质，争取工作的积极主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

　　6、其它:

　　结构专业

　　本合同中的附件3“委托设计项目表”，由设计单位根据工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章;

　　一、工程地质勘察资料：

　　二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：

　　三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：

　　四、场地其它情况：

　　五、基础上部结构要求：

　　1、各层是否有特殊设备，设置位置，型号，荷载:

　　(三)由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。 (四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的'次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。 (五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

　　2、各层是否有特殊荷载，位置及大小:

　　3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置，尺寸:

　　4、结构设计其它要求:

　　给排水专业

　　一、建筑物给水、排水，入口、出口方向：

　　二、是否要求供应热水及其它要求：

　　三、消防供水情况：

　　四、建筑物处给水管网管径、压力情况：

　　五、给水调节间位置：

　　六、给排水专业其它要求：

　　采暖专业

　　一、采暖方式，周围采暖条件，采暖入口方向：

　　二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：

　　三、是否有特殊通风要求：

　　四、其它要求：

　　电气专业

　　一、建筑物供电入口方向:

　　二、电气照明设计要求:

　　三、建筑物处的市网线径及电压情况:

　　四、电话系统设计要求:

　　五、电视系统设计要求:

　　（3）做好了每周一次的机房卫生清理工作，保证了机房的卫生清洁，给学生提供了良好的上机环境。

　　六、其它要求:

　　补充说明:

　　受委托单位(章):

　　200 年 月 日

设计委托书5

　　今委托武夷山建筑设计研究院有限公司进行我公司 项目的总图规划及单体工程施工图设计。

　　一、工程概况：

　　1、建设单位：

　　2、项目名称：㎡。 3、建设地点：。

　　二、总图规划：

　　1、规划建设用地为 ㎡。

　　2、本厂区建筑密度为 3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。 三、单体工程名称及结构类型： 1、单体类型及结构类型：

　　1）、1#厂房，采用结构； 2）、2#厂房，采用 结构； 3）、3#厂房，采用结构； 4）、宿舍楼，采用 结构。 2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。 四、设计条件：

　　1、提供的有关设计资料清单见附表1；

　　2、各专业的.具体设计要求详见附表2~8（表中打“√”者为设计首选内容）。 3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。 五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

设计委托书6

*****设计院有限公司：

　　我公司拟建设*************工程，并已与贵司大客户经理取得联系，联系人： ***** ，联系电话： *************** 。现委托贵公司对该工程进行设计，工程主要概况及要求如下：

　　委托单位：（盖单）

　　委托日期：年 月 日

设计委托书7

　　建设单位:__________（简称甲方）

　　设计单位:__________（简称乙方）

　　甲方委托乙方承担本协议所列设计业务，为分工协作，共同完成空间（电影院室内空间方案）设计任务，经双方同意签订本协议，具体议定事项如下：

　　1、甲方委托乙方设计下列工程

　　工程名称：___

　　建筑面积：___

　　项目：___方案设计

　　2、进度要求

　　自方案设计（建筑框架图）被建设单位批准（并提交乙方后，乙方）后于___年___月___日前完成电影院室内空间设计方案。

　　3、设计费和付款程序

　　乙方按深圳星海太平洋影业投资有限公司专业影院设计收费标准收费。空间设计收费标准为：深圳星海太平洋影业投资有效公司影院设计标准取费（附件一）。

　　按深圳星海太平洋影业投资有限公司设计费取费标准计算该项目的设计取费为元，经甲乙双方友好协商，设计费最终优惠价为___元（大写:___万元）。

　　签定协议后，甲方向乙方付设计费，共计人民币___元（大写: ___万元）。签定协议后预付50%，计人民币元（大写:万元）。设计图完成后并通过甲方审核同意及相关部门审批后，甲方向乙方再付50％，计人民币___元（大写:___万元），乙方向甲方提供全套方案图叁份，全套电子方案图壹份。

　　4、双方分工

　　甲方负责：

　　设计委托书及有关资料予以明示。

　　土建工程设计前，组织一装设计单位，乙方进行专业设计技术交底。

　　工程竣工后通知乙方参加竣工验收。

　　负责组织在施工图施工阶段乙方与施工图设计单位的沟通与协调。

　　乙方负责：

　　根据甲方提出的使用要求、设计范围（电影院及相关配套商业）及设计院提供的建筑框架图，保质、保量地完成影院的专业影院方案设计。设计深度到达能够指导一装设计院完成建施设计。

　　方案设计图正式出图送交甲方和设计院后，配合设计院进行影院各工种施工图设计，完整及时地提供影院设计所需地基础资料及技术参数，以保证整个项目的设计进度。并对施工图（在施工图正式出提交）进行审核并在10个工作日内反馈书面审核意见。

　　依据甲方的需要参加必要的.现场协调会及设计审查会。对影院的施工提供技术支持，并帮助协调相关事宜。

　　影院空间方案设计图的设计名誉权归乙方所有，其它任何设计单位不得引用该影城的空间设计名誉权并为之宣传所用。

　　5、设计依据资料（乙方提供）

　　电影院建筑方案图（DWG电子文件）；

　　6、设计范围及深度

　　电影院室内空间概念性方案，电影院平面布置、立面概念性方案，以及交通规划意向。

　　图纸要求

　　方案的规划设计理念说明；

　　电影院平、剖面、影厅放映工艺设计图，能指导土建设计院设计一装施工图；

　　电影院交通组织分析图；

　　7、影城总体规划设计要求

　　电影院建筑规划为___层。影厅数为___个。

　　售票大厅除了售票的核心功能外，还需要具有产品形象展示功能，如楼盘展示，商品展示等。

　　8、违约责任

　　如甲方未尽其责（合同条），乙方有权终止合同，并要求甲方给予乙方经济补偿，其额度为合同总金额的10%。

　　如乙方未尽其责（合同条），甲方有权终止合同，并要求甲方给予乙方经济补偿，其额度为合同总金额的10%。

　　由不可抗拒的因素导致合同无法履行，甲乙双方互不承担违约责任。

　　9、其他约定

　　影院空间方案设计图的设计名誉权归乙方所有，其它任何设计单位不得引用该影院的空间（方案）设计名誉权并为之宣传所用

　　本合同未列事宜由甲、乙双方协商解决。

　　本合同正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

　　合同执行过程中，甲乙双方如有违约行为，根据《合同法》有关规定，由违约方承担赔偿责任。

　　本合同自双方签字、盖章之日起生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　________年____月____日

设计委托书8

　　委托单位：_________

　　受委托单位：_________

　　拟修建，现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。

　　一、工程名称：

　　二、设计阶段：一阶段勘察设计

　　三、设计原则：按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的`恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作;同时要满足交通部有关标准、规范的要求。

　　四、委托内容：

　　公路一阶段施工图设计(含交通工程及沿线设施)、预算编制。

　　五、主要技术标准：

　　1、路线等级：三级、设计时速30公里/小时

　　2、路面宽度：净米

　　3、设计荷载：公路—Ⅱ级

　　其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG乙01-20xx的相关要求。(地形条件特别困难地段，在经过技术经济比较后，可适当降低技术指标。)

　　甲方名称（签字）：_________

　　乙方名称（签字）：_________

　　_________年____月____日

设计委托书9

　　工程名称：拉萨洗涤厂施工图设计

　　委 托 人：青海青藏铁路劳动服务公司（以下简称“甲方”）

　　设 计 人：中铁二院西北勘察设计有限责任公司（以下简称“乙方”）

　　1、本设计委托书是根据辅业资产管理中心审批的规划设计提出的施工图设计要求，作为我公司委托设计单位进行施工图设计的主要依据。

　　2、本设计委托书是我公司对拉萨洗涤厂提出的成本控制和设计要求，设计单位进行施工图设计时，都必须遵照执行。设计委托书的部份内容，设计单位根据具体情况，同我公司进行沟通，可以作一定幅度的微调和必要的补充。

　　3、本设计委托书的未尽事宜，设计单位要遵照国家有关标准规范执行。

　　第一章 设计要求

　　1.1 设计依据

　　1.1.1 本施工图设计委托书。

　　1.1.2 有关部门审批的规划方案设计。

　　1.1.3 国家有关法律、法规、标准、规范及省、市有关设计技术规定。

　　1.2 设计原则

　　1.2.1 满足安全经济

　　设计要满足安全性和耐久性，要符合国家规定的设计规范和各项

　　强制性标准，安全放在建筑设计的首要位置。在保证安全的前提下，满足经济合理，特别是燃油锅炉房要考虑电器、消防、燃油管路、日用油箱、储油箱等设备设施安全使用，进行优化设计，降低建造成本。

　　1.2.2 考虑设备安装使用

　　不能因为施工图存在设计缺陷，影响到设备的安装和今后的维护使用。要充分考虑设计细节，诸如设备安装位置、室内外管线的隐藏、洗脱机的安放、洗脱机位置等，提高建筑品质。

　　1.2.3 满足设计深度

　　施工图设计要表达清楚，特别是影响建筑外部造型的处理，要深入细化，要有节点详图，满足直观性要求，以方便预结算人员、现场管理人员和施工人员的理解，不能因为设计图表达不清晰明了而让人产生误解，避免无法将设计理念落实到施工的现象。在图纸中不允许出现“甲方二次细化设计”等内容。不可避免需要进行二次设计的部分，设计方需征得甲方同意后方可实施。

　　1.2.4 符合环保节能

　　合理处理生产污水、垃圾排放，将环保、节能理念融于设计中去，在考虑经济可能性的条件下，应用新材料和新技术。

　　1.3 成本分析控制

　　1.3.1项目成本控制：

　　1.3.1.1项目的成本应按各分项工程进行控制，控制内容包括：土建结构、墙体、防水、门窗、公共部位装修、电气、给排水和暖通等子项。

　　1.3.1.2设计单位应对各分项进行拆分，对结构体系选型、机电设备系统设计、材料选择、设备选型、管材选择要进行优化设计和成本比对，严格按规划的项目预算进行控制施工图的土建和安装的'造价。 1.3.1.3在本委托书中应明确土建和安装的总造价元/㎡，应细分为土建和装修（元/㎡）、电气（ 元/㎡）、给排水（ 元/㎡）和暖通（ 元/㎡）等造价控制。

　　1.3.2项目投资分析控制：

　　项目投资分析控制表

　　1.4总图设计

　　1.4.1 总平面设计

　　1.4.1.1 建筑物之间的距离应满足防火间距、日照间距、各工程管道占地宽度等的设计要求。设备入口要考虑无障碍设计。

　　1.4.1.2 锅炉房设计要按照国家颁布的燃油锅炉房设计规范和实地勘察结果结合，来最大满足我公司使用需要。

　　1.4.1.3 各管线检查口尽量设于绿化中。

　　1.4.2 标高设计

　　1.4.2.1 室内外标高不得有误，要注意其与周围道路及环境的关系。总图标高与单体设计标高必须协调。

　　1.4.2.2 道路标高坡向与雨水口位置相符，道路面层标高设计应向坡向雨水排水口方向，坡度宜控制在0.2%～1%。

　　1.4.3 道路设计

　　1.4.3.1 根据情况洗涤厂内的建筑物周围要设消防车道，满足消防规范。

　　1.4.3.2 场内的道路应考虑装卸车辆能够调头进出。 1.4.3.3场内机动车道上的排水沟盖板要选用水泥盖板。 1.4.4 附属日用油箱间设计

　　1.4.4.1 日用油箱间应尽量设在远离劳务工宿舍区。

　　1.4.4.2 日用油箱间设在下风向和较隐蔽处，与住宅保持一定距离，外部与道路相连，方便加油车停车加油。

　　1.4.4.3 日用油箱间需安装防火、防爆、防盗三防门，屋顶需安装防火、防爆屋顶排风机和侧壁风机，并和消防联控系统相连。

　　1.4.4.4 日用油箱间由于有燃烧爆炸的危险以及油蒸气对人员健康的影响，故应单独设于锅炉间一侧，且应设置防火墙与其它房间分开。

　　1.4.4.5 日用油箱间日用油箱的最低油位应高于燃烧机的吸入口0.5～1.5m。保证燃烧机的油泵有足够的灌注头。

　　1.5燃油锅炉房设计

　　1.5.5.1 锅炉房室内部分由生产间（锅炉间、油泵间、油箱间、水处理间）和生产辅助间（操作间、值班室）还有日常应用间（卫生间、洗浴间）等组成，室外构筑物包括：烟囱、地下储油池。各室内房间及室外构筑物应合理布局，保证工艺流程和工艺管线顺畅紧凑，安装检修方便。

　　1.5.5.1 锅炉间地面应铺设抗静电、防滑瓷砖，根据燃油锅炉的外形尺寸打离地面不少于30CM的混凝土安装基座。

设计委托书10

　　委托方：（以下简称甲方）

　　设计方：（以下简称乙方）

　　一、本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

　　1、工程地点：

　　2、建筑面积：

　　二、设计程序：

　　1、甲乙双方经协商设计费为每平方米元收取（按建筑面积计算）。设计费共：元。

　　2、设计协议签订后，即由甲方付予乙方方案设计定金为元。

　　3、乙方在收到甲方提供的`有关图纸，对工程进行实地勘测后，提出设计构想，形成设计方案平面图，由甲方审阅。

　　4、在甲方确认平面方案图后，乙方在天内完成施工图设计图纸，包括平面布置图，天花平面图，水电图施工图。效果图（效果图张），立、剖面图等设计图纸。

　　5、施工图和效果图经甲方确认同意，确认后甲方在索取图纸时，须支付所有剩余下设计费用，剩余设计费元。甲方不得拖欠乙方设计费。

　　6、施工图由甲乙双方签字确认后，施工图才算正式有效。如单方面签字，则应为无效，乙方也不对所有施工图负责。

　　7、现场施工时，乙方应认真提供专业的设计知识及现场指导，做到确包现场施工与设计图纸力求完美。并不时提醒施工方按时按质按量完成施工，保证甲方权益，利益出发点应从甲方方面着想。待施工过程中，乙方有义务为甲方提供搭配室内软硬装饰服务，包括地砖颜色搭配，整体色彩效果搭配，及家具色彩搭配等室内搭配服务，力求做到专业，专注，专心，达到最大的室内效果。

　　8、本委托履行过程中甲方不得到乙方单位上访关于本设计事项，甲方不得向乙方单位任何人透露本委托书任何内容，本委托与乙方单位无关，属于甲方与乙方的个人委托，甲方有义务为乙方作保密事项，如甲方违反上述内容并造成乙方损失，乙方有权保留追究法律责任。本委托在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成的，可追究法律责任。

　　9、本委托书一式两份，甲乙双方各执一份，自签字日期本委托立即生效，本委托履行完后自行终止。

　　甲方名称（签字）：乙方名称（签字）：

　　签订日期：

设计委托书11

　　甲 方：

　　乙 方：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　甲方委托乙方完成以下工程设计业务，经过友好协商，达成一致共识，就甲方工程设计事项签订本合同，作为共同遵守的依据。

　　一、工程内容：

　　1．工程名称： 。建筑面积约为 M2。

　　2．设计时间：平面规划确认后天出效果图，效果图确认后天出施工图。

　　3．设计内容：

　　A．现场进行勘察及测量，并做详尽记录；

　　B．方案设计；

　　C．效果图设计；

　　D．施工图设计。

　　4．设计完成，乙方提供设计图纸套，效果图张，含全套图纸的'光盘 张。

　　二、甲方工作事项：

　　1．提供设计要求、设计底图、建筑平面施工图〔包括水施、电施，空调、消防，投资估算等〕。

　　2．协同乙方勘测现场。

　　三、设计费计取及付款方式：

　　1．设计费收取：

　　计费方式：

　　2．付款方式：

　　本合同签订时，由甲方支付乙方人民币： 元〔大写： 〕作为设计定金；设计方案及效果图设计完成并由甲方确认后，由甲方支付乙方人民币：元〔大写： 〕设计进度费；全套图纸交付时，

　　甲方付清余款人民币：元〔大写： 〕。

　　四、甲方可选择的效劳方式：

　　全程设计：全套图纸交付后，甲方支付设计费余额，完本钱委托设计事项；乙方进入设计监理阶段。假设乙方进行设计交底，根据甲方要求及通知，到施工现场进行指导和解答或变更设计方案。

　　五、其它条款：

　　1．乙方公司所有设计图纸在未定稿前，都为乙方公司内部图纸留底，不予外带。

　　2．甲方享有该套图纸在指定工程工程上的使用权，乙方享有该套图纸的版权及所

　　有权。

　　六、本合同如有争议，双方应协商解决，解决不成，交由甲方公司所在地仲裁委员会仲裁。

　　七、备注：〔共 条〕

　　八、本合同一经双方签字盖章，即产生法律效力。

　　九、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：

　　代理人： 代理人：

　　日期：年 月 日 日期： 年 月 日

设计委托书12

　　一．工程概况：

　　总建筑面积：136568 m2；

　　其中地上部分建筑面积：104609 m2；其中沃尔玛购物广场26655 m2；百货34976 m2；数码广场18409 m2；电影超市24568 m2；

　　地下室建筑面积：31958 m2；

　　沃尔玛建筑部分：

　　地上4层，首层为精品商铺（56个外铺、159个内铺），二、三、四层为沃尔玛卖场；

　　数码广场部分：

　　建筑分两部分：一部分为数码商场；另一部分暂定也是数码商场。

　　国际电影城部分：

　　首层精品店（55个外铺、149个内铺）；

　　二层为图书城、三层为国际电影超市（有夹层）；

　　百货部分：

　　地下一层、地上6层，均为卖场；局部7层为万达物业办公室；

　　所有建筑的地下室连通一体，百货和影城地下室还有商铺137个；

　　地下室共有车位数400辆左右，出入口两个，暂按一入口一出口设计。

　　所有建筑共用一个消防控制中心，由万达物业统一管理，位置在百货地下室，百货有分控，沃尔玛、数码、电影城、书城等做层显（或区域显示器）。

　　消防控制中心同时还要作为万达物业的保安监控中心和精品店、物业等弱电设备的机房和中心配线间。

　　二．弱电系统设计项目：

　　电视监控系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、地下停车场、物业办公区、室外步行街）

　　防盗报警系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业）

　　综合布线系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业办公区、物业设备用房）

　　计算机网络系统（物业办公区使用）

　　有线电视系统（沃尔玛预留1路；物业办公区预留1路；将有线电视信号引至相关业态的弱电井，满足百货、家居广场、电影城、书城、数码广场、美食城等的需求）

　　背景音乐及紧急广播系统

　　设计范围包含：沃尔玛首层精品店、电影城精品店、地下室精品店、物业办公室；以上需满足事务性语音广播要求（走廊内间距5米）。

　　其余部分由设计院按消防要求设计：含沃尔玛部分（二、三、四层）、电影城、书城、家居广场、数码广场、美食城、地下停车场。由消防施工单位施工（弱电施工单位不做相关报价及投标）。

　　内线电话系统（整个商业广场统一考虑）。

　　空调自控系统（就地控制）

　　保安巡更系统（整个商业广场统一考虑）

　　停车场管理系统（整个地下室停车场统一考虑，收费管理停车场）

　　三．设计原则及参考资料

　　本工程应遵循下列设计原则：

　　1、先进性

　　采用国际或国内通行的先进技术，适应时代发展需要。

　　2、成熟性

　　以实用为原则采用成熟的经过工程检验的先进技术。

　　3、开放性

　　采用开放的技术标准，避免系统互联或扩展的障碍。

　　4、按需集成

　　根据本项目特点，可按照需要分层次实现集成。

　　5、标准化

　　采用标准化的设计和标准化的产品。

　　6、可扩展性

　　本工程设计应考虑到未来发展，在预埋件和线缆布设上留有冗余。

　　7、安全性、可靠性

　　包括系统自身安全和信息传递的安全，以及运行的'可靠性。

　　8、设计、施工、运营与服务

　　强调以人为本的设计思想，为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的生活、工作环境。

　　本工程主要依据下列标准及文件：

　　1．JGJ/T16《民用建筑电气设计规范》

　　2．GBJ50057-94 《建筑物防雷设计规范》

　　3．建筑设计防火规范GBJ16－37

　　4．火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98

　　5．新建沃尔玛购物广场设计准则（中国）电力部分

　　6．设计院施工设计图（建筑、给排水、电气、空调等专业图纸）

　　7．各地政府及行业主管部门的规定及相关规范

　　8．GB/T 50314-20xx《智能建筑设计标准》

　　9．JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》

　　10．GB/T 50311-20xx《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

　　四、各系统的设计内容

　　1．电视监控系统：

　　摄像机：彩色CCD图像传感器；具有良好的背光补偿性能；有自动增益控制功能和自动白平衡功能；较高清晰度；具有通用CS镜头接口，室外考虑使用自动光圈镜头。(特殊场合可考虑黑白摄像机)

　　云台和防护罩：室内尽量采用球形或半球型防护罩，云台旋转角度水平方向350度以上，垂直方向0~90度。云台旋转速度大于10度/秒。

　　监视器：能满足全日制工作的需要，水平解析度不小于400线。

　　控制设备：可方便灵活的控制前端云台及三可变镜头的动作；系统留有可扩充接口，控制器可连接分控键盘。

　　记录设备：采用硬盘录像机；要求录像和回放的图像清晰度可调并有图像位置、时间等信息；能保证不少于半个月时间的录像资料保留以备查验（延时录像）。

　　线缆：所有线缆均需有良好的屏蔽网，以构成效果良好的系统接地。

　　控制台和电视墙均须是钢结构制作，监视器按12台考虑设计。

　　所有设备的选择均须是市场上的成熟品牌。

　　监视区域的选择：

　　监控主要出入口的情况；

　　对重要通道进行记录；

　　地下停车场出入口、场内情况；

　　室外步行街（少量），需要安装支架，摄像机安装高度3米；

　　电梯内、沃尔玛（二、三、四层）、家居广场、数码广场、美食城、电影城、书城内电视监控不考虑。

　　系统要有一定的余量，以备增加和调整。

　　2.防盗报警系统：

　　前端探头的选择：根据现场的应用位置、应用环境等考虑可以选用双鉴探头、三鉴探头等；

设计委托书13

新疆天地源矿业工程技术有限公司：

　　为了加强矿山的安全生产管理，合理开发利用矿产资源，使矿山生产正规化、合法化，根据国家安监总局20xx年第18号令，按照建设项目“三同时”及相关法规要求，现委托贵公司对新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿（多孔空心砖）进行初步设计，并编制安全专篇，委托要求与内容如下，请遵照执行。

　　一、设计原则

　　以20xx年xx月乌鲁木齐天地源矿山技术咨询有限公司所编制的《新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿普查报告》的地质资料为依据及新疆天地源矿业工程技术有限公司编制的《阿图什市辉煌多孔砖厂矿产资源开发利用方案》为依据，本着“科学、合理、投资省、见效快、因地制宜”的原则进行初步设计。

　　二、设计规模及工作制度：

　　（1）设计规模：开采规模为生产砖瓦用粘土矿2万m3/a。

　　（2）矿山工作制度：工作制度为180天/年、每天1班、每班8小时。

　　三、设计范围：

　　1）采 矿

　　（1）矿产资源储量认定为（333）6.6万m3，

　　（2）设计回采率为95％，可采出矿石总量为6.27万m3。

　　（3）开拓方式与采矿方法的确定；生产工艺的选择；

　　（4）生产设备能力的'核定及选型（不包括外部运输设备、设施）。

　　2）辅助系统

　　矿区总图运输；

　　3）投资和企业经济效益概算

　　四、外部建设条件：

　　（1）供水：矿区自建井，生产及生活用水均取自井水。

　　（2）供电：矿区由高压电网供电。

　　（3）外部运输：外部运输全部依托社会车辆，设计不考虑运输设备与设施，矿山只配备交通车辆。

　　矿山所需材料、运输价格及矿石价格、人员工资等，请按当地实际情况计取。

　　产品方案： 240（mm）×115(mm)×90(mm)的烧结多孔空心砖。

　　五、建设标准：

　　（1）采矿及配套设备采用成熟、经济的国产或地产设备。

　　（2）矿山厂房结构按照有关规范建造，设计火炉采暖。

　　（3）公用及民用设施就地取材，因陋就简，火炉采暖，对已有设施维护后全部利用。

　　六、资金筹措

　　项目投资以生产建设为主，辅助生产从简，外部工程依托社会，资金自筹。

　　委托方（盖章）：新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿（多孔空心砖）

　　委托方法人代表（签字）：

　　20xx年12月26日

设计委托书14

　　账名:_______________________账号:__________________开户行:_______________

　　以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

　　__________设计分所：

　　兹委托你单位进行__________项目的勘察、设计工作。

　　工程地址：__________

　　工程规模：________

　　设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

　　特别提示：客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据，对于白条等任何其它凭证所造成的`后果本公司均不负责。

　　设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

　　本授权委托书声明：我_______(姓名)系______(总公司名称)的法定代表人，现授权委托________(分公司名称)的__________(姓名)为我公司签署_______工程投标文件的法定代表人的授权委托

　　拾、对公一户通(□签约/□开户/□解约/□销户)、周期归集(□设置/□变更/□注销)和存款自动或约定转存(□设置/□变更/□注销)。

　　特此委托!

　　委托单位：________有限公司

　　____年___月___日

设计委托书15

　　委托方：xxx

　　设计方：xxx

　　根据宜昌市人民政府办公室请示报告处理单第[368]文的批示意见及落实方案，湖北南洋星实业投资公司全权委托宜昌市建筑设计研究院有限责任公司对该工程进行项目设计与规划。

　　项目地址：位于xxxx地下建筑设计。地块状况：已提供相关地质结构，管线结构，人防7361工程结构结构图等相关电子档数据。需实际使用面积达到25003000平方米。

　　其它相关事宜我司积极与贵单位沟通。

委托方：xxx

　　xx-xx-xx

【设计委托书】相关文章：

设计委托书08-17

设计委托书08-17

消防设计审核委托书04-26

项目设计委托书05-07

【热门】设计委托书08-04

【荐】设计委托书08-04

设计委托书【热门】08-04

设计委托书【精】08-05

设计委托书【热】08-05

【推荐】设计委托书08-05