销售的合同15篇
随着人们法律意识的加强,越来越多的场景和场合需要用到合同,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编收集整理的销售的合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
销售的合同1
买方:________
卖方:________
依据《中华人民共和国合同法》有关规则,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,买卖双方订立本合同。
一、交易商品
1.1商品名称:____,浓度为________%vol。
二、数量
2.1买卖双方成交的原酒数量(单位:吨):________。
三、订货价格
3.1买卖双方成交的原酒的净价(即不含增值税价)为/吨。
3.2货款总金额:________
四、交收地点
4.1到交货地点的运费由____方承担。
五、供货时间
5.1卖方从____月吨,至____年____月____日止发完本合同约定的全部原酒,每批次发货数量及时间等相关事宜以买方定货单通知为准。卖方同意买方通过如下方式将定货单发给卖方后生效:。
六、质量规定
6.1产品质量以卖方提供的1号标样为准。
6.2本合同对应的原酒,应当是同一工厂、同一年份、同一质量标准的原酒。
七、验收
7.1鉴于原酒是特殊商品,因此买方在收货时应当场验收,对于货物的质量异议应当在收货时提出,未提出的`视为对货物质量无异议。
八、货款结算
8.1买方需支付每批次发货总金额的____%作为定金,卖方收到定金后即按买方定货单要求发货。
8.2卖方每批次货到指定卸货地,由买方按标样检验合格后付清本批次发货原酒%余款,卖方收到全额余款后将货权转交给买方。
九、保证金
9.1为保证本合同顺利执行,卖方需提供____万元合同履约保证金。
9.2合同履约保证金在每批次发货金额中扣减____%货款,扣足____万元为止。
9.3合同履约保证金在本合同终止后三个工作日内买方退还给卖方。
十、违约责任
10.1卖方交付的货物不符合约定质量标准的,如果买方愿意接收,则由双方另行按质协商价格;如果买方不愿接收的,卖方应当无条件更换为合格货物,损失由其自行承担,若因此供货逾期的仍应承担逾期违约责任;如果买方不愿接收,卖方又无法更换为合格货物的,则买方有权单方解除本合同,并由卖方立即双倍返还买方已付定金。
10.2卖方未能按时将合格的货物交付给买方的,每逾期一天应按货款总额的千分之一向买方支付违约金;若卖方逾期交货超过十天的,买方有权解除合同,合同解除后三日内卖方应当双倍返还买方已付定金,同时卖方逾约保证金不予退还。
十一、免责条款
11.1受地震、火灾等自然灾害或其他不可抗力事件的影响,导致本合同不能全部履行或部分履行的,根据不可抗力事件的影响,部分或全部免除责任。一方因不可抗力事件不能履行合同的,应及时通知对方。
十二、其他条款
12.1本合同未尽事宜,买卖双方另行协商。
12.2因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,买卖双方应友好协商解决;如双方协商解决未果的,可提交买方所在地人民法院进行裁决。
十三、本合同一式四份,双方各执二份为凭。
合同有效期:____年____月____日至____年____月____日。
买方:________
卖方:________
法定代表人:________
法定代表人:________
开户银行:________
开户银行:________
帐号:________
帐号:________
地址:________
地址:_________
电话:________
电话:________
销售的合同2
甲方:_______乙方:_______
经甲乙双方在平等、互利、自愿的原则下,通过友好协商,现达成如下饲料销售合同:
一、乙方保证年代理销售甲方饲料不少于60吨;
二、乙方提出需要甲方供货时,甲方应及时向乙方提供乙方所需数量。
三、乙方完成年销售任务后,甲方将根据实际销售量奖励乙方。
四、代理销售时间从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。
甲方签字:_______乙方签字:_______
_______年_______月_______日
甲方:_______乙方:_______
经甲乙双方在平等、互利、自愿的原则下,通过友好协商,现达成如下饲料销售合同:
六、乙方保证年代理销售甲方饲料不少于60吨;
七、乙方提出需要甲方供货时,甲方应及时向乙方提供乙方所需数量。
八、乙方完成年销售任务后,甲方将根据实际销售量奖励乙方。
九、代理销售时间从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。
甲方签字:_______乙方签字:_______
_______年_______月_______日
销售的'合同3
采购单位(甲方):
供应商(乙方):
根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和采购文件,甲、乙双方经协商,达成如下条款:
第一条设备品牌、规格型号、数量、价格及其它
设备名称:
数量:
金额:
合同总价(人民币小写):_________元整
合同总价(人民币大写):_________整
第二条质量保证
乙方所供的设备是符合国家技术规范和质量标准,经国家“三C”认证或国家有关部门检验的合格产品,未曾开箱使用,与合同规定的型号与配置相一致,能够与用户现有设备正常连接;设备安装调试完毕后,能在设备功能范围内保障甲方的系统安全,并稳定运行,所供的设备符合甲方的`采购要求。软件产品是原厂产品包或原厂商提供的许可证协议。如发生所供设备与合同不符,甲方有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
第三条交货时间、地点
1、乙方在合同生效后_________个工作日内,按照其与甲方的事先约定将所供设备(出厂原包装)运至指定地点拆箱,负责安装调试和设备的集成,按照甲方要求安装其它相关软件(软件版权由甲方负责),正常运行后交甲方验收。
2、所供设备交付使用时,乙方必须向甲方提供产品使用说明书、质量保证书、三包凭证等相关资料和原配的附件。
第四条验收
乙方将所供设备运至交货地点拆箱、安装调试完毕后,由甲方当场验收,乙方提供的产品型号统一对应、描述一致。
第五条违约责任
1、乙方逾期履行合同的,自逾期之日起,向甲方每日偿付合同总价_________%的违约金;乙方逾期10日不能交付的,应向甲方支付合同总价_________%的违约金。
2、甲方逾期支付货款的,自逾期之日起,向乙方每日偿付合同总价_________%的违约金;甲方无正当理由拒付货款的,应向乙方偿付合同总价_________%的违约金。
第六条争议的解决
本合同如发生纠纷,供需双方应及时协商解决,如协商不成,按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。
第七条合同的生效
1、合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜,需经甲、乙双方共同协商,订立补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
2、本合同一式贰份,甲方、乙方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
销售的合同4
供方:_____(以下简称乙方)
需方:_____(以下简称甲方)
经协商同意,根据中华人民共和国经济法的规定,订立合同如下:
第一条甲方向乙方订货总值为人民币_____万元。其产品名称、规格、单价、总价等如表所列。
第二条订单双方确认之日起乙方需向甲方提供总货款_____%作为定金(即人民币_____元),按照乙方的需求送货,货物经乙方验收合格后,收货现场当场结清货款,(全部货款应在货物供应结束时全部付清款项)
第三条、条验收方法;由甲方现场验收,乙方应确保质量合格,如出现问题,乙方在接到甲方通知_____小时负责处理解决。
1、交货方式:甲方提供一定的材料验收场地,保证货运道路畅通。
2、交货地点:_____
3、交货日期:所以货物必须于_____年_____月_____号之前完毕。(交货前提前3天电话通知)
4、运输费:包含在货款内第四条、经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1、产品、品种、数量、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的`万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之_____的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1、甲方如中途变更产品品种、规格、质量,应偿付变更部分货款总值_____%的罚金。
2、甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_____%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。
3、如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之_____的罚金。
4、甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之_____计算付给乙方,作为延期罚金。
5、乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第五条、条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_____%的补偿金。
第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品、规格、质量、时,应提前__天与甲方协商。
第七条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后_____日内向人民法院起诉。
第十条本合同共一式四份,由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。订立合同人:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
销售的合同5
本合同于________年________月________日,由______________________(以下简称甲方)和______________(以下简称乙方),在________________经过友好协商签订,双方共同遵守执行。
第一条乙方所提供的产品及费用清单
产品名称____________。
型号规格____________。
数量_________________。
单价(元)____________。
合计(元)____________。
总金额(大写)
第二条包装为:由乙方按国家标准进行包装。任何因包装不善所致之损失均由乙方负责。
第三条交货期为:自本合同生效之日起至验收合格之日止_______天。
第四条交货地点和方式
1。交货地点为:______________________________________________。
2。交货方式为:乙方将货物运至甲方指定的目的地。乙方负责办理货物运至甲方指定的目的地,包括保险和储存在内的一切事项,有关费用已包括在合同总价中。
第五条付款方式
1。本合同生效后,甲方在___个工作日内向乙方支付本合同总价的____%作为预付款;
2。甲方对乙方所提供的产品验收合格后,乙方出具合同总价的全额销售发票,甲方在________个工作日内支付本合同全部余款。
第六条质量保证和售后服务
1。乙方承诺所提供甲方的产品质量具有可追溯性,产品质量保证期为________天,自交付之日起计算。
2。在产品质量保证期内,如出现产品质量问题,甲方有权随时要求乙方免费维修或更换;如属甲方人员使用不当不能正常使用,乙方也应及时提供维修服务,但甲方应承担乙方人员的差旅费和材料成本费用。
第七条合同的修改
任何对本合同条款的'变更、修改均须双方签订书面的修改书。变更后的内容与本合同(被修改部分除外)具有同等法律效力。
第八条违约责任
在合同履行期间,乙方延期交货、甲方延期付款,除双方协商同意免责外,均按未交付/未支付本合同价款日的____%承担违约责任
第九条争端的解决
合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决,各方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十条合同生效及其它
1。本合同应在双方授权代表签字、单位盖章、预付款到达乙方指定账户生效。
2。本合同正本一式四份,双方各持两份,具有同等法律效力。
3。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商后作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
甲方为:(盖章)____________乙方为:(盖章)____________
授权代表为:_______________授权代表为:_________________
法定代表人为:______________法定代表人为:______________
通讯地址为:________________通讯地址为:_________________
电话为:____________________电话为:_____________________
传真为:____________________传真为:_____________________
开户银行为:________________开户银行为:________________
账号为:____________________账号为:____________________
销售的合同6
供方:
合同编号:
需方:签订地址:
根据我国《合同法》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确各方的义务,协商一致商订本合同。
一、 此工程包含内容:数量、单价、规定如下:
此单价包括三层板门扇、门框、贴脸、制作、安装、手刷调合漆、除锁以外的小五金。
二、 质量要求、技术标准:参照国标西南J611图集进行制作安装,以质检站验收合格为准。
三、 计算方式:以现场实际安装数量为准,设计洞口尺寸办理相关结算。
四、 付款方式:门框安装完毕后,付给供方总工程款的30%,门扇安装完毕后付给总款的40 %,竣工验收合格后付至97%。余款3%(保证金)一年后付清。
五、 供货期限:根据需方进度年月日前把需方订购同的全部产品安装完毕。如遇施工现场有干扰情况下,不可抗拒因素,则工期顺延。
六、 违约责任:供、需双方若有一方违约,违约方应向守约方每天赔偿总货款的.%作为违约金。
七、 解决合同纠纷的方式:双方协商,协商不成,由合同签订地法院仲裁。
八、 本合同一式两份,供、需双方各执一份,双方签字盖章后生效。本合同在工程款结清后自动失效。
供方:需方:
单位名称:(章)单位名称:(章)
法人代表:法人代表:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
开户行:成都农商银行西区支行开户行:
账号:20xx0xx0538 账号:
签订日期:年月日签订日期:年月日
销售的合同7
甲方:_________
乙方:_________
鉴于:_________
1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司(以下简称“新发公司”)的授权,独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。
2、为进一步解决员工住房问题,华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。
为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠,现甲方准备面向华南师范大学举办专场团购活动(下称“本次团购”)。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜,初步达成如下意向书:
第一条乙方认购的商品房概况
1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块,广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权,土地使用权证号为增国用(20xx)第B0401478号,并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》(许可证编号:建字第440号)和《建设工程施工许可证》(许可证编号__________)。
2、乙方认购的房屋位于_____栋_____房,建筑面积为_____平方米,套内面积为_____平方米。最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积),以房管部门测绘的面积为准。
第二条乙方认购的条件
1、乙方需为_____大学正式员工(以华南师范大学出具的工作证明为准)。
2、乙方与甲方指定的第三方(广州市新基装饰工程有限公司)签订《装修合同》(《装修合同》文本见附件)后方可参加本次团购,装修价款为建筑面积每平方米_____元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的,乙方的团购资格丧失,不能享受团购价格;乙方的团购资格丧失后,乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米_____元)的差额部分。
第三条本次团购的商品房的价格
乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格(毛坯价,不含装修)为:按建筑面积计每平方米人民币_____元,乙方认购的_____栋_____房(暂以建筑面积平方米计)的房屋总价款(毛坯价,不含装修)为人民币_____元(最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积),以房管部门测绘的面积为准)。乙方参加团购后,甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。
第四条本次团购的流程
1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》,非经甲方和华南师范大学一致同意,乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。
2、乙方根据该《装修合同》约定的金额缴纳装修款。
3、甲方应在_____年_____月_____日前,安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选,如乙方不接受该装修标准,可要求解除《装修合同》,乙方选择解除《装修合同》的,退还《装修合同》的正本,由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方,乙方丧失本次团购的资格,不能享受本次团购的团购价格。
4、在开发商新发公司取得《房屋预售许可证》的5日内,甲方通知乙方签订《商品房认购协议》,乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证,与开发商新发公司签订《商品房认购协议》。
5、乙方根据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》,并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款,甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者,并依约为购房者办理产权证。
6、鉴于各方一致同意前述的团购条件,因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的,乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的,甲方有权拒绝安排乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》;乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的,甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米1200元)的差额部分;如乙方在解除《装修合同》后5日内仍未补足上述房款差价的',乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价,作为对甲方的补偿。
第五条工期及工程进度
开发商新发公司应于____年_____月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中,如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任,以及不可抗力事件等非甲方责任原因,从而导致工期延误的,上述工期可相应顺延。
第六条本次团购商品房的装修及验收
为了让乙方能够尽快入住,乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修,由乙方一次性验收带装修的商品房,由装修公司承担装修工程的质量责任。
第七条争议的解决
鉴于装修公司为甲方指定单位,甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时,由甲方与装修公司承担退款的连带责任。
凡因履行本协议所发生的争议,与华南师范大学无任何关联,华南师范大学不承担任何责任,甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第八条、其他事项
1、本协议一式贰份,协议各方各持壹份,具有同等法律效力。
2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
销售的合同8
订立合同双方:
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
工程名称:
一、供需双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同,以资双方信守执行。
二、质量要求及验收方式:
1。天然花岗岩按国家颁布的JC/T204—20_和GB/T18601—20_标准执行;天然大理石按JC/T202—20_和JC/T79—20_标准执行。
2。需方所购石材为工程规格板或异型的,需方必须向供方提供现场施工布局图,如因未能提供布局图而产生的色差,由需方承担。供、需双方按双方确认的尺寸或图纸加工和验收,需方在供方出库单上签字即视为对质量认可。如规格板或异型与确认的图纸的形状、尺寸有变更的,价格可另议。
3。每次货到现场3天内,需方应组织人员进行签单验收。
三、包装要求及费用负担:
1。货物采用木架加泡沫包装,由供方负担。
2。如需方对包装有特殊要求的,供方按情况收取包装费用。
四、货物交货时间、交货地点:
1。交货时间:合同签订,定金到帐,自规格尺寸、图纸确认后供方收到订金后7天内供500㎡到工地,20天内供货完毕。
2。交货地点:北京市朝阳区天泽路新恒基大厦
五、付款日期及结算方式:
合同签定之日付总货款之15 %计¥146250。00元(作为定金),每次货到工地后3天内需方应组织验收并付至总货款的95%给供方,剩余货款待供货完毕并且货物验收合格后30天内一次性付清。
六、违约责任:
供方违约责任
1。逾期交货,每逾期一日应承担未能交付部分1‰的违约金。
2。供方如未按需方提供的现场施工排版图加工,出现的质量问题由供方承担。
3。未按合同规定的数量交货,而需方仍有需要的',应照数补交,按逾期交货处理。完不成合同任务,不能交货,应承担未能交付部分3‰的违约金。
4。产品错发到货地点或接货单位(接货人),除按合同规定负责运达到货地点或接货单位(接货人)外,并承担因此而多付的运杂费和造成延期交货的责任。
需方违约责任
1。逾期付款,每逾期一日应承担未付款部分1‰的违约金,逾期三十日仍未能付款的,供方有权要求继续履行合同或终止合同,如终止合同还应偿付供方合同未履行部分货款总值10%的违约金。
2。需方未按规定向供方提供现场施工排版图而造成色差等质量问题,由需方自行承担。
3。中途无故退货,由双方根据实际情况商定,同意退货的,应偿付供方退货部分货款总值10%的违约金。
4。自提产品如未按期提货,超过30天起每天收取10‰的违约金。
5。实行送货或代运的货物无故拒绝验收卸货,应承担因此造成的损失和运输费用及罚金。
七、不可抗力:
供、需任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承担违约责任。
八、合同的变更或解除:
合同签订后,不能擅自变更或解除。如供方遇不可抗拒的原因,确实无法履行合同;需方因市场发生骤变或不能防止的原因,经双方协商同意后,可予变更或解除。但提出方应提前通知对方,并将“合同变更通知单”寄给对方,办理变更或解除的手续,如给对方造成损失的,应承担赔偿责任。未办理变更或解除的手续前,仍按原合同履行。
九、解决办法:
供、需双方履行合同,发生纠纷时,应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向双方住所地的人民法院起诉。
十、本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书,亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。
十一、本合同为电脑打印文本,非经双方签字盖章确认修改部分,手写修改一律无效。
十二、本合同一式二份,供方一份,需方一份,自双方签章之日起生效,合同履行完毕之日失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
销售的合同9
委托方(甲方):________
地址:________
邮码:________
电话:________
法定代表人:________
职务:________
代销方(乙方):________
地址:________
邮码:________
电话:________
法定代表人:________
职务:________
一、甲方委托乙方代销下列商品:
商品名称产地规格单位供应单位包装每件重量备注
二、上列代销价格按以下办法执行:_____________
三、商品包装应按运输部门规定办理,否则运输途中损失由甲方负责。
如因不符运输要求,乙方代为改装及加固,其费用由甲方负责。
四、交货地点:凭乙方发货通知单,由甲方代办托运直拨至购货单位。
五、代销商品发货数量必须根据乙方通知。
六、手续费收取与结算按下列办法:按销货款总额_____%收取手续费;待乙方收到货款后,即给甲方结算并扣回代垫费用。
七、甲方代销商品应与样品相符,保质保量,代销数量、规格、价格,有效期内如有变更,甲方必须及时通知乙方,通知到达前,已由乙方签出的.合同,应照旧履行。如因质量或供应脱节而造成的损失和费用(包括手续费),均由甲方负责。
八、附则:____________
九、本协议一式——份,甲方——份,乙方——份,自签订日起生效,有效期——月。
甲方:______________
乙方:__________________
代表:_______________
代表:_________________
日期:_______________
日期:__________________
注意要点:
销售的合同10
甲方:
乙方:
一、合同签订的目的:
甲乙双方经过友好协商,根据平等互利、诚实信用原则,依照《中华人民共和国合同法》及有关规定,订立本合同以供双方共同遵守。
二、合同主要内容:
(一)产品的名称、规格、数量、及价格。
备注:该合同总价款含:设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、所需费用。
质量:以国家颁布的'相关质量标准和规定为准;没有国标的,按行业标准执行。双方有明确约定的除外。
(二)设备交付地点及联系方式:
甲方指定交货地点:
甲方联系人:
联系方式:
(三)设备的验收:
乙方在设备送达至甲方指定地点并完成安装后,甲方应同乙方人员一起对设备规格、型号、数量及外观进行外部验收与性能检验和试验运行验收。验收合格后甲方应签署验收确认书。
(四)售后服务:
乙方承诺个月质保,质保期间乙方提供非人为损坏的免费维修、升级服务,因维修等产生的往返运输费用、材料费、人工费由乙方承担。
(五)设备货款的结算:
在设备安装调试完成并正常运行后,甲方付清设备款。
(六)免责条款:
本合同因不可抗力而无法履行时,双方按国家有关法律规定处理。
(七):合同的生效及附则:
本合同一式两份,每份均具有同等法律效力;本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
______年______月______日
______年______月______日
销售的合同11
甲方:___________
乙方:_______________________________
甲乙双方本着“真诚合作,共同发展”的原则,经友好协商,就甲方同意授权乙方作为本协议指定行政区域内的代理商事宜达成一致意见,并共同遵守履行。
一、特许代理产品名称
二、特许代理区域:___________省___________市___________县(区)
三、甲方向乙方供货价格(附产品价格表)
四、甲方对乙方的销量要求:乙方首批进货量为___________万元,年销售目标约定___________万元。乙方每季度至少从甲方购进产品___________万元,否则甲方不承担本协议约定的义务,并有权终止本协议。
五、双方权利及义务
1、甲方权利
(1)有核定市场零售价和指导乙方给核定区域内下级代理商供货价的权利;
(2)甲方有对乙方违反市场规范或损害甲方及甲方其它代理商权益行为的处置权利;
(3)有收集乙方市场调查、广告宣传材料、销售工作总结的权力;
(4)指导促销活动方案和召集必要的工作会议的权利;
(5)有对乙方销售业绩和相关工作进行检查、督促、考核、处罚的权利。
2、甲方义务
(1)为维护乙方区域代理权益,甲方不得以任何方式向乙方区域内的'任何单位或个人提供乙方所代理权的产品;
(2)保障向乙方提供合格产品及包装,并按时发货;
(3)负责提供乙方正常销售所需的相关文件;
(4)每一个合作年度,乙方超额完成协议规定销量总额要求时,甲方应给予乙方超额部分的奖励;
(5)协助乙方对其销售网络进行终端包装和维护。
3、乙方权利
(1)享有本协议规定区域内所代理产品的独家代理权利及要求甲方对此权力进行保护的权利;
(2)享有甲方货源紧俏时优先供货的权利;
(3)享有所代理产品改进意见反馈和新产品开发进度的知情权。
4、乙方义务
(1)全权维护甲方及甲方产品知识产权的合法权益;
(2)负责本区域内甲方产品保护情况的调查和上报,协助甲方做好产品知识产权保护工作;
(3)不得在本协议代理的区域外销售产品,不得更换甲方包装、商标或用其他厂商的产品换上甲方的商标或包装进行出售;
(4)负责代理区域内的通路建设,保证销售点具有以下条件:设在相对繁华区域,交通便利,形象和档次良好的商场,显著位置,并素质较高的专柜员;
(5)在甲方指导下,做好代理区域内的促销活动和市场推广工作;
(6)按甲方规定的市场指导零售价格制定代理区域内的零售价格,若价格上下幅度大于20%,须事先征得甲方同意;
(7)乙方联系电话、地址变更,应及时通知甲方,如二个月内甲方无法按原联系方式联系到乙方,而乙方又未通知甲方新的联系方式,本协议自行作废。
六、定货及运输约定
1、甲方在收到乙方订货单后,应及时向乙方发出确认订货通知,并在收到乙方相应货款后按乙方指定地点发货,运输费用由乙方承担。
2、本协议签订后,乙方应向甲方交纳首批产品的定金元,待乙方提货时转为货款。
七、退换货规定
乙方从甲方购货后原则上不得要求退换货,但若因甲方产品质量问题或因型号与订货单不符,乙方可自收货日起15日内向甲方提出调换产品要求。但必须保证原产品完好、附件齐备、标签和包装不得损坏,运输费用由乙方负责。
八、售后服务
1、售后服务原则上由乙方负责。
2、乙方所需售后服务的材料应以月订单形式向甲方提出。
九、协议有效期本协议自乙方执行第六条第(2)款之规定即自动生效,有效期一年,至___________年___________月___________日终止。
若协议一方未履行协议条款,另一方有权终止本协议。
本协议未尽事宜,可根据双方协商制定补充协议,其与本协议具有同等的法律效力。
协商不成,由___________仲裁委员会仲裁。
本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:___________贸易有限公司(盖章)乙方:___________(盖章)
甲方代表签名:___________乙方代表签名:___________
签定日期:___________年___________月___________日签定日期:___________年___________月___________日
销售的合同12
买方: (填写全称) (以下简称甲方)
卖方: (填写全称)(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,依照平等互利的原则,为明确买卖双方的权利和义务,经双方协商一致,订立本合同。
第一条 钢材情况 (如有多个规格型号,应另设合同附件,写为见合同附件)
1.钢材名称:(应填写标的物全称)
2.材 质:(应填写详细的规格,不可简化)
3.规 格:(应填写详细的型号,不可简化)
4.生产厂家:(应填写全称)
5.计量单位:(如双方有约定从约定,无约定按通行标准计量)
6.订购数量: (实际供货数量不少于订购数量,但多出的数量也不得超过订购数量 %,按实际需要描述)。
第二条 钢材的质量
钢材的质量要求为: (填写我方的具体要求,可包括钢材的标准号以及钢材长度) 。
第三条 价款
1.合同单价: 元
2.合同价款: 元,大写: 元 。
3.实际结算价款按照供货数量乘以钢材单价计算。
第四条 付款方式
1.支付方式:货到工地验收合格后付至合同总价款的 %(根据工程进度及工地实际情况具体确定) 。留合同总价款的10%作为材料质保金一年。
2.支付时间: (写明支付的具体时间) 。
第五条 交货期限 交付期限按附表所列。
第六条 钢材的运输及交货地点
1.钢材运输由 (写明哪一方)负责,装卸由 负责,装卸中 人员受到的损害及造成的损害由 负责。
2.采用(应写明是火车、汽车或者其他方式) 方式运输。
3.运杂费用由 (写明哪一方) 承担。
4.交货地点: (须详细填写清楚),到达交货地点前的风险由 承担。(对在途风险进行约定)
5、送货人员必须遵守买方施工现场的安全规定,装卸车过程必须听从买方现场人员的指挥及安排。
第七条 钢材的验收
1.验收方式:(应写明全部或抽样验收的方法)。
2.验收时间:(应写明具体的验收时间)。
第八条 双方的义务
(一)买方的义务
1.按合同约定对钢材进行验收。
2.按合同约定支付钢材价款。
3.若所需钢材情况发生变化,及时将变化后的各项要求以书面形式通知卖方。
4.其他: (如无内容,在空白处划线) 。
(二)卖方的义务
1.按合同约定的时间供应钢材。
2.按合同约定的质量和数量供应钢材。
3.按合同约定将标的物运至指定的交付地点。
4.交付钢材时提供材质证明书和磅码单、钢材出厂质量证明书、钢材试(检)验报告单、合格证等壹式 份。
5.其他: (如无内容,在空白处划线) 。
第九条 违约责任
(一)买方的违约责任
1.未按合同约定进行验收,赔偿因此给卖方造成的损失。
2.未按合同约定支付钢材价款,每延迟一日,应偿付买方延期付款总额的 0.03_ %罚款,最高不超过合同总价的 5 %。
(二)卖方的违约责任
1.未按合同约定的时间供应钢材,每延期一天,承担延期交货部分货款总值的 0.3 %罚金,最高不超过合同总价的 5 %;在买方催告后 5-10 日内,仍不能按期供应,买方有权解除合同。
2.未按合同约定的`质量和数量供应钢材,赔偿因此给买方造成的损失,产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,若买方同意利用,按质论价。不能利用的,卖方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,卖方应按逾期交货部分货款总值的0.3 %计算向买方偿付逾期交货的违约金;卖方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,买方如果需要,应照数补交,买方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由卖方承担。如买方需要而卖方不能交货,则卖方应付给买方不能交货部分货款总值的5%的罚金。在买方指定的期限内,仍不能达到合同约定的标准,买方有权解除本合同。
3.未按合同约定提供各种凭证的,买方有权拒收未提供凭证的钢材,同时,卖方应支付未提供凭证的钢材价款的 5 %违约金。
第十条 售后服务及质保要求
1、若因设计变更等非买方原因造成材料过剩,买方在保证材料质量的情况下,卖方应按原价收回多余材料;
2、其他:
第十一条 争议的解决方式
合同履行发生争议时,由当事人双方协商解决;协商不成,双方可选择向太原铁路运输法院起诉解决。
第十二条 任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由
第十三条 本合同的债权债务不得转让给第三方。(增加债权债务禁止转让条款)
第十四条 本合同自双方签字盖章后生效。
第十五条 本合同一式 份,买方 份,卖方 份。
第十六条 本合同未尽事宜,双方另行协商。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售的合同13
合同编号:_____________
甲方:_____________________________
乙方:_____________________________
签订日期:_________________________
根据《______________________》经双方协商,签订本合同并信守下列条款,共同严格执行。
一、交提货地点:___________________________。交货期:_________个工作日。
二、验收方法:甲方收到货后清点数量,如对数量有异议,在三天内发电报向乙方提出,否则作默认。
三、货款结算方式及期限:___________________________。税款:已含税(_________发票)。
四、质量保证:一年内非人为原因免费保修,终生维修。
五、本合同依法签定,经甲乙双方盖章和代表签字,即具有法律效力,双方必须全面履行。如因故需变更或解除,需经双方协商一致,另立协议,任何一方违反本合同条约,均按《中华人民共和国经济合同法》和有关规定承担一切经济责任。
六、其它约定事项
1.传真盖章视为有效。
2.甲方货款未付清前,货物无条件归乙方所有。
七、本合同自签订之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售的合同14
签约时间:____年____月____日
市场类别:_______
签约地点:_______
合同编号:_______
甲方:_______
乙方:_______
甲、乙双方就开发________事宜,经友好协商一致,达成如下共识:
一、销售区域及合同约定销售量:
经双方协商一致,确定乙方为________全国总经销。合同约定销额为____万元。
二、产品及价格:见附件
三、首次进货条款:
乙方应在本合同签订后向甲方汇款5万元作为首次进货预付款,如逾期乙方未汇出相应款项,该合同无效。样品出来乙方认可后,乙方须将首次进货的全款打到甲方指定的账户(按实际出货量结算货款)。
四、订货及发货条款:
(一)乙方承诺准确地向甲方提供收货单位(人)名称、地址及联系方式,甲方以铁路或汽运的运输方式发货到乙方指定站________,运费由甲方负责。甲方不负责多点运输、卸货以及相关费用。
(二)乙方承诺向甲方提供书面定单,并将相应货款同时汇到甲方帐户,甲方根据先款后货原则组织发货。
(三)乙方每次进货量不得少于____万元。(四)甲方在收到乙方定单和货款后____日内发货。
五、双方权利义务:
(一)甲方权利义务
1、甲方给乙方提供营业执照、质检报告、卫生许可证等相关手续。
2、甲方提供的产品质量符合标准。 3、甲方保证乙方享有独家经营权。
4、甲方提供赖世家酒业公司的全部证件复印件(带红章)并保证产品的合法性。
5、甲方提供的产品酒精度均为53度。(二)权利义务
1、乙方需具备合法的'经销手续、有健全的网络、物流及终端市场。
2、乙方按国家标准验收货物。货到后三日内乙方组织验收。在验收期内如发现质量问题,应在验收期满后七日内持国家产品质量监督部门的检验报告向甲方提出疑义。逾期未验收,视为甲方产品合格。
3、乙方的仓储条件、运输条件不符合甲方在产品标识上明确告知的条件导致产品及其包装物受损的,甲方不承担责任。
六、其它约定事宜:
(一)甲方若受到不可抗拒的因素影响,如洪灾、旱灾、铁路中断、地震等因素,不能按时、按量向乙方提供货物的,甲方不承担责任。
(二)本协议未尽事宜,经双方友好协商,所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同应加盖双方印章方可生效。
七、解决争议条款:
合同纠纷解决方式:双方共同协商解决,如协商不成统一向甲方所在地人民法院起诉。
八、本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。
九、本合同有效期一年,自____年____月____日至____年____月____日。
十、本合同经双方签字盖章后生效。
甲方:贵州茅台镇汉室酒业有限公司
乙方:________
法定代表人:________
法定代表人:________
电话:________
电话:________
地址:________
地址:________
签约时期:________年____月____日
签约时期:____年____月日
销售的合同15
甲方(卖方):______
合同编号:______
签订地点:______
乙方(买方):______
时间:______
依据《中华人民共和国合同法》及其相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则,经甲、乙双方友好协商,订立合同如下:
第一条红木家具基本情况
第二条质量标准:每件红木家具应符合QB/T2385-20__新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称,产品标识和实际用材符合,且不低于样品同等质量。
第三条付款方式:定货时,甲方收取货款总额20%(不得超过20%)的定金(乙方违约定金不予返还,甲方违约定金双倍返还),余款提货或送货时付清。
第四条自提货物。乙方自行提货,现场验收,缴清全款方可提货,提货时视为当日验收合格。
第五条甲方送货,运费由甲方承担。乙方缴清货款,经乙方验货签收,卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收,买方发现问题应当场提出,并由双方协商达成解决方案。
第六条违约责任:若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总额的0.5%向乙方支付违约金。
第七条购买家具在保修期内出现质量问题的.,乙方告知甲方后,甲方在7天内修理或更换,修理不好或不能更换的,予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的,甲方应予以更换或退货。
第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列两种方式解决:
(一)提交
(二)依法向人民法院起诉。
第九条本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合同执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方(签章):______乙方(签章):______
电话:______电话:______
开户银行:______开户银行:______
户名:______户名:______
帐号:______帐号:______
【销售的合同】相关文章:
销售合同 销售合同模板参考05-05
销售合同04-23
销售的合同06-15
精品销售合同范文 产品销售合同04-11
独家销售合同03-29
软件销售合同03-30
车辆销售合同03-31
煤炭销售合同03-31
石油销售合同04-19
委托销售合同03-29