当前位置：聚优网>实用文>协议书>分包工程协议书

分包工程协议书

时间：2024-08-21 17:45:44 丹协议书我要投稿

分包工程协议书（精选20篇）

　　在社会一步步向前发展的今天，协议使用的情况越来越多，签订协议可以保护当事人的合法权益。协议到底怎么写才合适呢？以下是小编收集整理的分包工程协议书，欢迎阅读与收藏。

分包工程协议书（精选20篇）

　　分包工程协议书 1

　　甲方：___

　　乙方：___

　　经协商，双方在已经签订的工程分包合同框架范围内，另签订本安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。

　　第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》等一系列标准、规程、规范。

　　第二条双方共同遵守中建总公司、中建三局、中建三局三公司各项安全生产规章制度，贯彻执行职业健康安全和环境管理体系（管理体系要求为：全员参与、遵纪守法、服务顾客、工程创优、防治污染、节能降耗、关爱员工生命、安全文明施工、持续改进、杜绝安全事故）。

　　第三条甲方的安全责任、权利和义务

　　1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。

　　2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育，对乙方人员进行安全生产三级教育。

　　3、安排乙方施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计书面进行安全技术交底。

　　4、工程安全防护、文明施工措施费用由甲方统一控制收支。按照工程分包合同约定提供安全防护设施。

　　5、有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。

　　6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。

　　7、按照规定要求对乙方采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备劳动防护用品进行安全生产监督检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。

　　8、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止分包工程合同责令乙方限期退场。乙方的安全生产条件被评价为不合格的，甲方有权责令乙方限期退场。

　　9、按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。

　　10、按照管理要求收取3000元安全保证金，施工过程中未发生重伤以上安全事故，工程完工后，退还所交安全保证金。

　　第四条乙方的安全责任、权利和义务

　　1、按照规定要求取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。根据法律法规要求和自身特点，建立健全安全管理体系，制定本单位安全生产责任制和安全生产规章制度。

　　2、按照规定配备专职安全管理人员：作业人员50人以下的，设1名专职安全员；50人-200人的，设2 名专职安全员；200人以上的，应根据所承担的.分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。安全管理人员必须持证上岗，且素质符合规定要求，名单报甲方备案。

　　3、负责本单位特种作业人员的培训、考核和取证，特种作业人员持证上岗。

　　4、按照甲方要求对施工班组进行安全技术交底（交底记录报甲方备案），合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。

　　5、对本单位员工进行安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动。

　　6、不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业。对甲方提供的安全设施不能保证安全施工时，及时提出整改要求并可以拒绝施工和拒绝甲方违章指挥。

　　7、按照工程分包合同约定提供安全防护设施，确保采购、发放和使用的劳动防护用品符合规定要求。

　　8、为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。

　　9、不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。

　　10、按照管理要求收取3000元安全保证金，施工过程中未发生重伤以上安全事故，工程完工后，退还所交安全保证金。

　　第五条事故调查处理

　　1、发生因工重伤或死亡事故，由甲方牵头，甲乙双方参加，按照规定报告有关部门进行调查，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意见。

　　2、甲方违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，根据事故调查结果承担相应后果和责任。

　　3、乙方不服从甲方安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，承担相应后果和责任。

　　4、由于甲方主要责任造成的伤亡事故，乙方有权要求甲方进行经济赔偿。由于乙方主要责任造成的伤亡事故，甲方有权要求乙方承担违约责任。

　　第六条甲乙双方安全生产管理备案资料

　　1、工程安全管理网络图注：甲方安装分公司安全管理网络图见项目部网络图

　　2、甲乙双方工程安全生产管理第一责任人、安全管理负责人和安全管理人员名单

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　3、工程专项安全生产管理制度参照：《安装分公司安全生产管理办法》

　　第七条其他

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　甲方代表（签字）：___

　　乙方代表（签字）：___

　　签约时间：20______年_月__日

　　分包工程协议书 2

　　总承包单位（甲方）：____集团有限公司

　　专业分包单位（乙方）：

　　为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。

　　一、工程名称：

　　____二期A区（二组团）10#楼

　　二、甲方责任

　　1、报监理审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理配合监理进行监督检查。

　　2、甲方应积极做好安全宣传工作，对进场施工人员进行安全教育，安全交底，张贴安全标语及安全警示标志，做到人人懂安全，人人抓安全，形成一个齐抓共管的安全生产局面。

　　3、积极宣传和落实公司、项目部各项安全管理制度，各项安全奖罚规定。积极消除安全隐患，杜绝安全事故的`发生。

　　4、甲方应积极组织乙方购买安全帽、安全网、安全带等防护用品，搞好现场安全防护设施。

　　5、甲方配备专职安全员负责现场安全管理工作，负责组织检查机械电器设备、脚手架及施工电梯等是否符合安全要求

　　三、乙方责任

　　1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理.对本分包工程项目的安全工作负责。

　　2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。

　　3、施工电梯等提升工具的使用，应服从甲方的调度安排。

　　4、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。

　　5、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案，采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。

　　5、认真落实工完场清，工序交接制度，安装完成后将垃圾全部清理出场。

　　6、对甲方的安全防护设施（如临边防护和连墙件）不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。

　　7、检查从业人员是否按规定正确佩戴安全帽、使用劳动保护用品。

　　8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。

　　9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。

　　10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。

　　11、认真贯彻甲方消防责任管理制度，确定消防责任人，对消防安全负主要责任，负责实施各项消防安全管理工作。

　　四、安全处罚规定

　　乙方施工人员出现以下违章作业造成事故的发生，由乙方直接负责，甲方概不承担任何责任；如出现以下违章作业没有发生安全事故，每人次处以50-100元罚款，以示警惕。

　　1、穿高跟鞋或上下班打闹玩笑者。

　　2、酒后上班违章作业者。

　　3、玩电器伤着自己或打人者。

　　4、从高处向下随意抛物者

　　5、在工地上打架者

　　6、脚手架上人、物超载者

　　7、危险地段施工不带安全帽、安全带者

　　8、晚上打牌，第二天高空作业造成安全事故者

　　9、现场禁火区及木工房吸烟引起火灾造成自己或他人伤亡事故者

　　五、成品保护

　　1、甲方无义务看守乙方进场的成品材料，如有丢失甲方概不负责。

　　2、乙方在施工的过程中负责对自己的产品进行成品保护。

　　3、乙方在施工过程中如对甲方的成品（墙面等）破坏，由乙方负责。

　　甲方：（章）乙方：（章）

　　代表人：代表人：

　　签订日期：

　　分包工程协议书 3

　　甲方：

　　乙方：

　　为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家和上级有关法规、规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时，就施工过程中甲乙双方安全责任问题，签定劳务发包工程安全协议书。

　　本协议为施工合同的辅助协议，在签订合同的同时签订本协议，两者具有同等法律效力，双方应认真履行。

　　一、甲、乙双方共同遵守的条款

　　1、认真贯彻执行国家、地方政府颁发的有关安全生产的政策、法律、法规与安全规范标准，执行企业的有关安全管理的规章制度。

　　2、严格履行“协议书”各条款，如有争议，由甲乙双方协调解决，如协议不成，由地方仲裁机构仲裁。

　　二、双方各自应履行的条款

　　甲方

　　1、甲方有权对乙方执行国家、地方政府颁发的.有关安全生产的政策、法律法规与安全规范标准，企业的有关安全管理的规章制度进行监督检查。

　　2、对乙方特种作业人员持证上岗作业情况应予以检查、查验证件。

　　3、对乙方施工中的安全生产予以督促检查；发现违章作业，违章指挥以及安全隐患有权停止乙方作业，并按照公司相关的奖罚制度进行处罚，督促按要求及时整改。

　　4、对乙方进行相关的安全教育，和技术交底，按合同约定为乙方提供必要的劳动防护用品和防护措施。

　　乙方

　　1、乙方必须具备施工资质证书、安全生产许可证。

　　2、安全教育

　　2.1负责对本单位参与施工的职工进行入场安全教育，做好进场职工安全教育档案资料和施工安全技术交底，并保证特种作业人员持证上岗达到100%。

　　2.2乙方保证安全生产，必须遵守国家安全生产法律法规，遵守企业各项规章制度。无重伤、死亡事故；严格执行甲方下发的各项安全生产责任制，按照国家、省市建设主管部门的相关规定及甲方的安全生产管理制度执行。

　　3、安全监督，文明施工管理

　　3.1按照甲方下达的文明施工的规定要求进行施工，严格按照五规范一标准要求施工。

　　3.2因乙方原因导致工程安全评价不合格或施工现场达不到安全作业环境要求的，造成不能汲取安全施工费用，并且建设单位在工程竣工结算时扣除原已预付的安全施工费，乙方单位负全部责任。

　　3.3建立工地安全领导管理体系，配备专门的专职安全管理人员，安全负责人要参与甲方组织的安全会议和安全活动。

　　3.4接受甲方对安全生产的监督检查，对检查发现的违章行为和安全隐患要积极进行整改，不得推诿。

　　3.5乙方在甲方施工区域内施工作业时应遵守甲方的安全规章制度，没经允许不得擅自动用甲方的施工机具、设备、消防器材等，不得私自搭设电器线路，否则发生安全事故，除负责全部责任外，还应赔偿给甲方造成的经济损失。

　　4、证件要求

　　乙方必须配备本行业所要求的各种操作证。

　　5、安全事故处理

　　5.1施工过程中发生等级安全事故的，乙方要按行业事故处理程序及时上报及时通知甲方，并同时上报有关部门。

　　5.2乙方分包人应遵守工程安全生产的有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受业内安全人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，因乙方原因造成的安全事故，事故责任和因此发生的费用由乙方承担，同时承担给甲方带来的社会影响方面的损失。

　　5.3发生重大伤亡事故时，甲乙双方如有争议，应按有关部门的相关规定进行处理。

　　6、风险保证金

　　乙方承包的工程时交纳一定数额的安全险抵押金，按照工程造价的 ‰交纳，工程竣工结算时，如未发生安全事故和违章作业罚款，甲方应将抵押金如数退还。若发生事故和违章罚款时，按照甲方的相关奖罚制度的有关规定进行扣除。

　　本协议书填写一式三份，报甲方公司安监部门备查。

　　甲方：（公章）乙方：（公章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　_____年____月____日

　　分包工程协议书 4

　　甲方（承包人）：

　　乙方（分包人）：

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、分包工程范围：

　　三、工程单价：

　　四、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量达到优良。

　　五、工期要求：按业主要求工期：

　　开工日期________年___月___日，竣工日期________年___月___日，合同总工期为_____日。

　　六、安全要求：乙方对施工安全负责，在施工中严格按施工安全生产规范进行，做到安全生产无事故。

　　七、结算方式：工程竣工验收三十日内，乙方提交结算材料，甲方予以审核结算。

　　八、付款方式：甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额_____%支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的_____%，余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。

　　九、指令和决定

　　1、就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令和决定，分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。

　　2、就分包工程范围内的工作，分包人应执行经承包人确认和转发的建设单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分包人与建设单位或监理单位发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

　　十、承包人驻工地代表

　　1、承包人驻工地代表姓名：________________，联系电话________________。

　　2、承包人驻工地代表的职权：按合同约定向分包人发出指令，履行分包合同约定的职权和义务。

　　3、承包人代表可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前通知分包人。

　　4、承包人如需更换驻工地代表，应提前通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

　　十一、分包人驻工地代表

　　1、分包人驻工地代表姓名：________________，联系电话________________。

　　2、分包人驻工地代表的职权：按分包合同约定和承包人批准的施工组织设计、施工作业计划、工期控制计划、质量标准和承包人指令要求施工，遵守承包人、建设单位和监理单位的各项规章制度，履行分包合同中规定的其他所有职责和义务。

　　3、分包人未经承包人同意，不得擅自更换驻工地代表。分包人如有违反，将被视为违约，并承担违约责任。

　　4、如分包人驻工地代表违反分包合同规定的各项职责和义务，或承包人认为分包人驻工地代表不称职，承包人有权要求分包人更换驻工地代表。分包人应予执行。

　　十二、承包人工作

　　1、提供现场必要的施工条件。

　　2、提供图纸资料并进行技术交底，编制施工组织设计、设计方案及总工期控制计划，审查并批准分包人编制的分包工程施工进度计划和施工作业计划。

　　3、指导、监督和检查分包人的工程技术、质量、工期、安全生产和文明施工等管理工作，及时解决和纠正施工中出现的各种问题。

　　4、协调分包人与建设单位、监理单位及其他分包单位的关系。

　　十三、分包人工作

　　1、按照承包人通知的时间准时进场，严格按照施工图纸、施工验收规范、质量检验标准和施工安全操作规程进行施工，服从承包人、建设单位和监理单位的管理、监督与检查，对分包工程的施工技术、工程质量、工期进度、安全生产和文明施工全面负责，确保各项指标的实现。

　　2、严格按照环境保护标准施工，遵守建设单位和承包人关于现场文明施工和环境保护的各项规章制度和管理规定。作业面做到工完场清，保持现场清洁整齐，材料使用及摆放符合施工现场规定。凡属分包工程施工管理责任范围内发生的罚款，均由分包人承担。

　　3、确保现场安全检查符合有关规定，并采取严格的安全防护措施，杜绝各类事故发生，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的一切费用（包括给承包人造成的损失）。

　　十四、设备和材料

　　1、分包方应按照相关操作规程合理使用承包人提供的设备，并负责该部分设备的日常养护、维护，保证设备处于良好的状态。如因分包人使用不当造成设备损坏，分包人负责维修，并赔偿承包人损失（包括但不限于承包人向第三人承担的违约责任）。

　　2、承包人提供的材料数量由承包人和分包人根据分包工程施工图纸核定。承包人根据分包人编制并经承包人批准的'材料需用计划和进场计划安排材料进场。

　　3、由分包人提供的材料、设备，分包人必须向承包人提供材料、设备的产品合格证明、有关试验资料并经承包人验证合格后方可进场使用。分包工程结算时，分包人必须向承包人提供所使用材料的原始购料票证。

　　十五、工期延误

　　1、分包人应当按照分包合同约定的开工日期开工。因下列原因之一造成分包工程工期延误，经承包人确认，工期相应顺延：

　　（1）承包人未按分包合同约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地，分包人虽以书面形式提出申请，但仍未从承包人处收到施工所需的图纸、开工条件、设备设施、施工场地，以至影响施工造成停工的。

　　（2）分包人应在（1）款约定情况发生后5日内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在建设单位同意延长总包合同工期的基础上予以确认。分包人在规定时限内未提交顺延工期报告的，视为该情况未影响工期。

　　2、分包人不能按分包合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，应承担违约责任。

　　十六、质量检查与验收

　　1、分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包人施工场地检查工程质量。

　　2、分包工程质量应达到分包合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任。

　　十七、合同价款与支付

　　分包人按时完成分包工程并通过验收后，分包人应向承包人提交分包工程完整的竣工结算资料。承包人与建设单位办理完成全部工程结算手续后，待承包人收到建设单位支付的工程结算款后10日内，承包人将扣除分包工程保修金和其他应扣款项外的分包工程结算款支付给分包人。

　　十七、合同解除：

　　乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：

　　1、没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达三次的；

　　2、延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限20%的；

　　3、发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；

　　4、拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。

　　甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额50%以上的，乙方有权解除合同。

　　乙方应在甲方解除合同五日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的1%作为违约金支付给甲方。

　　十八、违约责任：

　　甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，一方违约，应赔偿对方损失。

　　十九、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生效。

　　二十、本协议未尽事宜双方协商解决。

　　甲方（盖章）：

　　代表：

　　________年___月___日

　　乙方（盖章）：

　　代表：

　　________年___月___日

　　分包工程协议书 5

　　承包人（全称）：

　　分包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、分包工程概况

　　分包工程名称：

　　分包工程地点：

　　分包工程承包范围：

　　二、分包合同价款

　　金额：大写：____，人民币____元，小写：____元。

　　三、工期

　　开工日期：本分包工程定于_____年____月____日开工；

　　竣工日期：本分包工程定于_____年____月____日竣工；

　　合同工期总日历天数为：天。

　　四、工程质量标准

　　本分包工程质量标准双方约定为：____

　　五、组成分包合同的文件包括：

　　1、本合同协议书；

　　2、中标通知书（如有时）；

　　3、分包人的报价书；

　　4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

　　5、本合同专用条款；

　　6、本合同通用条款；

　　7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

　　8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

　　六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

　　八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的.款项。

　　九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

　　十、合同的生效

　　合同订立时间：_____年____月____日；

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定后生效。

　　承包人：（公章）分包人：（公章）

　　_____年____月____日

　　分包工程协议书 6

　　甲方(总包方)：

　　乙方(分包方)：

　　甲方委托乙方承担的施工，为明确双方职责，保证该工程按甲方与业主所签订的总承包合同的正常履行，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商，达成如下分包协议书条款，共同恪守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程分包范围及工程量：（工程量可另附页）

　　二、分包方式：

　　三、分包协议价款与支付

　　1、合同价款：按实际洽商填写总额及单价（可另附页）

　　2、付款方式：

　　（1）预付款：按实际洽商填写

　　（2）进度款：按实际洽商填写

　　a、工程量计算方法：施工现场实际完成量及设计图纸、甲方与业主签订的合同。对工程量的确认，必须由甲方有关技术人员、工程部

　　经理及项目经理共同签字后作为结算依据。乙方必须严格按设计及甲方的要求施工，因乙方原因造成的额外工程量增加，甲方不予认可，并按相应项目的甲供材数量扣回相应的费用。

　　b、乙方在每月_____日以前，必须向甲方项目经理部报送经有关部门审核会签的每月完成的工程进度表并附任务单，由项目经营人员审核办理工程量确认，作为工程进度款的支付依据，待甲方收到业主拨付的工程进度款后按审批量的%支付给乙方。乙方不能在规定的时间提供附任务单的工程进度表，导致工程进度款不能按时支付的，由乙方自行承担责任。

　　c、按乙实际完成的工程进度结合甲方在该工程总的收款比例扣除各项应扣款项后，以银行转帐、汇款等非现金形式支付给乙方，乙领取工程款后应开具工程发票。

　　d、乙方收到甲方支付的工程款后，必须及时支付职工或民工工资及材料商货款。否则由此产生的相关问题由乙方自行负责，甲方不负责任何连带责任。在工程实施过程中，乙方不能以任何理由将自己所属的'经济、法律纠纷带至甲方项目部；若发生此类事情，造成不良后果和影响的，则对乙方进行5-10万元罚款，所产生的后果、法律责任以及给甲方造成的经济损失均由乙方负责。

　　e、工程进度款按照主合同同比例支付，付至合同价款的90%时，甲方停止付款，待乙方现场临时设施撤离、清场完成并交付符合甲方及业主要求的竣工资料后，付至工程结算总价的95%，留5%作为质量保修金，待质保期满后无质量异议时结付。质保金不计息。(具体已甲方和业主签的总合同为主)

　　f、施工用水、用电按表计量（或按相关规定执行）结算，在乙方每月进度款中扣除。

　　四、工期：

　　1、开竣工时间：，乙方承担的工程开竣工时间以甲方的指令为准，工期的考核按甲方编制的施工总进度计划进行。

　　2、本工程的工期除人力不可抗拒的因素外，一律按甲方要求的时间为准，不得调整。

　　3、非甲方原因造成工期延误，每延误一天按分包价款的3‰扣罚（不低于相应的业主关于工期拖延的罚款规定），因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后则工期顺延，但费用不另增加。

　　五、质量标准：

　　1、本工程质量目标为合格，并应符合国家有关标准、规范规定，满足业主及甲方要求；单位工程质量合格率100％，质量优良率达到80％以上；若乙方的施工质量经验收达不到标准，甲方则按本工程总造价的％给予处罚（不低于相应的业主的有关规定）并自行整改到位，整改发生的费用由乙方自负；情节严重的，酌情以清退出场处理，并不予办理结算及付款，所产生的后果、法律责任以及给甲方造成的经济损失均由乙方负责。

　　2、工程施工中，甲方可根据乙方施工的具体情况做出停工、整改直至终止合同的决定，除非按自然法则不能实施，乙方均应严格执行。

　　3、乙方应针对本工程建立一套切实可行的质量保证体系，甲方有权对其质量保证体系的任何方面进行审核，并有权要求采取纠正措施。乙方遵行该质量保证体系并不免除乙方按合同约定所应承担的职责、义务和责任。

　　4、在工程质量的检查、检验中，若发现乙方施工的工程不符合质量要求，需整改或返工的，乙方应无条件在甲方要求的时间内完成整改或返工，并承担相应的责任和费用。

　　5、对于乙方在施工过程中出现的质量问题、质量事故，按有关规定需进行罚款处理的，甲方有权根据管理部门的罚款单在乙方的工程进度款中直接扣罚；若被业主罚款的，乙方则应直接将罚款交到业主有关部门；而甲方则根据其情节轻重，影响大小，可再次向乙方进行罚款处理。

　　6、工程完工后，首先由乙方组织自检，达标后将有关资料上报甲方，份数按主管单位要求上报，由甲方对乙方已完工程进行质量专检和验评。

　　7、乙方在施工中出现重大质量事故，必须及时以书面形式上报甲方，并编制出处理方案，经甲方及有关单位或部门确认后方能实施，其责任及费用均由乙方承担。

　　8、乙方应做好交付工程后保修期内的保修工作。乙方在接到修理通知之日后3天内到达现场，提供保修服务，保修服务费用已包含在工程款中。如甲方未在约定的期限内派人返修，甲方将自行或委托他人进行保修服务，因此发生的所有费用由乙方承担，该费用也无需乙方审核，甲方有权从保修金中扣除。在保修服务过程中，乙方对派往现场服务的人员的安全负责。

　　9、在国家规定的工程合理使用期限内，因乙方的原因造成人身和财产损害的，乙方承担损害赔偿责任。

　　六、甲方的主要责任

　　1、负责编制工程的施工组织设计和施工进度网络计划，报业主与监理方审批后，组织总体实施。

　　2、每月（周）向乙方下达月（周）施工进度计划，并对本月所完成的施工进度、质量、安全、文明施工等进行考核。甲方根据考核情况有权对乙方的分包范围进行调整。调整范围及内容以书面形式为准。若乙方不能完成月（周）计划，项目经理有权书面指令对其乙方分包工程范围进行删减或终止分包合同，乙方人员无条件接受并承担由此给甲方造成的一切损失；合同对分包工程范围未具体明确时，须签定补充协议，且相关签证单以甲方项目经理签字为准。

　　3、根据工程的具体情况，项目经理可按程序发出要求乙方立即执行的指令，乙方如有异议也应执行。如甲方发出错误的指令，并给乙方造成经济损失的，则甲方应给予乙方相应的补偿，但因乙方违反分包合同引起的损失除外。

　　4、负责协调业主与监理方的关系，及时解决设计和施工问题，创造正常施工的良好外部环境。若因乙方原因需进行专项协调时，协调费等相关费用由乙方承担。

　　5、负责组织工程的交工验收、对业主方总结算，审查并上报一切有关工程及经济资料。

　　6、负责工程款的及时足额回收，并按协议书的约定及时足额拨付工程款。

　　甲方(总包方)：

　　乙方(分包方)：

　　_____年____月____日

　　分包工程协议书 7

　　发包单位（以下简称甲方）：

　　分包单位（以下简称乙方）：

　　甲方将以包工形式予以乙方承包。为保质保量完成施工任务。特拟如下条款共同遵守执行：

　　（一）工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、约22000m2（最终以实际施工接触面积结算）

　　（二）承包方式

　　甲方以包人工、包质量、包工期方式分包给乙方。

　　（三）承包范围

　　本工程建施、结施，图纸设计中所有模板、模板拆除、收捡，不包括堆码及所有材料损耗。

　　（四）工期要求

　　总工期为天，开工日期为_____年____月____日。

　　完工日期为_____年____月____日。

　　（五）合同价款

　　按接触面积计算：S01按每平米75元/平米计算，SY03、S04按每平米70元计算，SY02-1、SY02按每平米65元计算，其它几栋楼都按60元/平米计算，（最终面积以实际完成量结算为准），此单价包括承包方式及承包范围内所有的款项。

　　（七）付款方式

　　每月按完成工程量的.80%付款，工程完工后七天付完90%工程款，剩余10%在6个月内全部付清。

　　（八）甲方责任

　　1、甲方应给乙方提供住宅及生活区场所，配合乙方办理有关暂住证手续，费用由甲方承担。

　　2、甲方应给乙方办理工伤事故保险手续，工伤费和误工费，由甲方负责，500元以下由乙方自负

　　3、甲方提供乙方施工中必要的安全防护设备和消防设施。

　　4、甲方现场提供垂直运输设备。

　　5、甲方现场提供施工用电、用水。

　　6、甲方提供电焊工，费用由甲方负担。

　　7、甲方在现场配置技术、管理人员、解答乙方在施工中遇到的技术疑点，配合乙方施工管理。

　　（九）特殊原因

　　因建设单位、总承包单位及不可抗拒的原因发生停工时，超过七天，甲乙双方协商解决。

　　（十）劳动争议

　　双方发生劳动争议时，由企业劳动争议调解委员会进行调解。

　　本合同自双方代表签字后生效；工程竣工，工程结算后款项付清自动失效。本合同壹式两份，其中甲方壹份，乙方壹份。

　　甲方代表：乙方代表：

　　身份证号：身份证号：

　　家庭住址：家庭住址：

　　签定日期：签定日期：

　　生效日期：___年___月___日

　　分包工程协议书 8

　　总承包方：___（以下称甲方）

　　工程分包方：___(以下称乙方)

　　因甲方施工的___工程，因施工需要，经甲、乙方友好协商，甲方将：工程分包给乙方施工。甲乙双方是属于经济承包关系，乙方自雇人员统一管理和全面负责，接受总承包方督查。为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全方针，根据《合同法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》中有关安全责任的规定，结合本工程实际，在签定协议的基础上，甲、乙双方签定如下安全协议：

　　一、甲方责任：

　　1、甲方帮助对乙方职工加强安全性教育，传达上级安全生产指标精神，对乙方所施工的工程项目进行针对性的安全交底，甲方对乙方文明施工、生活卫生、治安防火、环境、职业健康安全方面的督促检查，有关违章处罚对照项目部相关制度同等执行。

　　2 甲方苏中公司、监理对乙方施工中的安全工作进行监督、检查，督促其对隐患进行整改、对乙方违章违纪行为进行教育处罚，处罚款直接从安全保证金中扣除。乙方不接受管理或严重屡教不改，甲方有权责令其停止施工或无条件退场。

　　3、甲乙双方在结算标准中包含安全生产等费用，乙方必须采购符合国家及相关标准的劳防物品，对自雇人员免费发放;甲方、总承包方协助乙方办理暂住证等对外协调工作，协调和相关费用由乙方自理，发生事故甲方：总承包方协助乙方向保险公司索赔尽可能提供必要的帮助（在为自雇人员办理意外伤害保险的基础上）。

　　二、乙方责任：

　　1、乙方应根据相关法规及总承包单位要求的《分包单位须知》提供：资质证书、安全生产许可证、营业执照、当地建筑工程交易中心备案证明等复印件加盖单位红章，提供分包单位法定代表人签发的本项目经理（负责人）、安全员的《任命书》及建设部统一的各自《安全考核合格证》原件等安全手续，并为所有自雇职工办理意外伤害保险并报总承包单位备案。

　　2、甲乙双方属于经济、承包关系，乙方所自行雇俑的人员与乙方为雇佣关系，乙方对自雇职工安全教育培训并报总承包单位备案，乙方所自行雇俑人员的工程进度、工作安排、生产条件、生产工具（特别是吊篮）、工资发放、人员的雇佣与辞退等全面管理及负责：

　　3、乙方进场前必须交纳安全保证金：给总承包方（总承包方开具专用收据），无条件接受业主、总承包方及监理等的违章教育及处罚；乙方如没有违章处罚款项或没有发生任何事故等相关费用，在经三方验收确认后，结算工程款或退还保证金。

　　4、按照“谁施工谁负责”的原则，实行包质量、包安全、包文明施工、包综合治理，乙方对自雇人员的安全生产，文明施工、综合治理全面责任，经常对自雇人员加强安全教育并进行安全技术交底，并对安全生产工作、综合治理督促检查：服从总承包、监理及业主等的统一管理，履行安全职责，承担安全责任。乙方对总承包方或相关方检查的所有安全隐患应无条件限期整改合格，达到安全要求，并向总承包方回复，整改不合格、拒绝整改或不接受管理，总承包方可责令其停工或无条件退场：

　　5、乙方进场时向总承包方提供自雇人员合法有效身份证原件及照片4张及高空作业有效资格证书等相关信息，乙方因管理不当用人不善，发生敲诈勒索，社会治安包括各种伤害事故等，即使总承包方或业主事先垫付部分费用，在结算时该费用仍从乙方工程款中全额扣除，如对承包方造成不良影响，乙方承担赔偿等责任，同时视情节轻重，情节严重将追究法律责任。

　　6、乙方对所有安全隐患应立即停止作业整改合格后再施工，并向甲方、总承包方、监理单位书面汇报后撤离现场，若知情不报或留下安全隐患，造成事故等严重后果，乙方承担主要责任及相关费用：对不具备安全条件的部位不得冒险施工，并向甲方、总承包方汇报，一经施工就表示你单位确认施工现场消防、作业环境、设施设备等符合安全生产要求，因此所产生的不良后果及相关费用由乙方承担主要责任及相关费用。

　　7. 乙方有权拒绝甲方、总承包等的违章指挥，如违章指挥乙方拒绝后，甲方、总承包方(项目经理以上管理人员)用强制性手段（如扣罚等）迫使乙方施工所造成的不良后果，甲方、总承包方承担主要负责相关费用：

　　8.乙方对施工用具、材料及个人物品等自行妥善保管，如有丢失责任自负费用自理，在工地内外自雇人员发生的工伤等事故，包括自然治安（交通、雷击），火灾等意外事故、非自身作业范围内非工伤事故等，除保险公司赔付以外的其它费用由乙方自负（在为自雇员工已缴纳意外伤害保险的前提下要求保险公司赔付），否则乙方负全部责任及相关一切费用。

　　乙方及自雇人员对他人（包括甲方或其它人员）造成的伤害，乙方负全部责任及相关费用。反之，___乙方及自雇人员被他人伤害，则伤害他人一方面要负全部责任：发生事故，必须立即组织抢救，___采取一切有效措施抢救，采取一切有效措施防止事态扩大并保护好现场，立即向总承包业主监理___等相关单位报告。

　　三、处罚一般规定：

　　1、禁止聚众闹事或打架斗殴等违法违纪行为。打架斗殴不论谁是谁非，乙方自雇职工打架一次，先罚款5 00元;自雇职工与总承包班组及分、外包单位班组职工之间，只要发生打架（斗殴），不论谁是谁非，先罚1000元，另根据责任追加处罚，打人治伤的承担全部医疗费及误工等相关费用（包括赔偿费），不服从调解或造成严重后果的由公安部门处理。

　　2．乙方对自己的职工自行管理，不请假外出属于无故旷工，造成一切后果自负；对未经安全教育培训合格，办理相关暂住、登记、工伤保险等手续，擅自安排职工上岗，总承包方将根据相关法规，对乙方按100元/人进行处罚，此类人员发生违章行为或遭受事故，乙方负全部责任和费用：未经专业培训或非机械操作工无证擅自动用塔机、木工、钢筋工及装饰用机械等中小型机电设备或动用电气焊设备所造成的一切后果，乙方负全部责任，所有费用自理；总承包方只负责协助调查处理之责，概不承担任何费用。给总承包单位造成不良影响的，乙方承担相关赔偿及消除响等责任。

　　3、高空杨尘一次罚款100元，高空抛物者一次罚200元，致人伤残的负全部责任及承担所有相关费用，直至交公安部门处理;对损坏或破坏公共物品或损坏安全、消防或机械等设施照价赔偿，并视情节处罚200－500元，造成事故依法追究其责任：在楼上大便一次罚款500元直至清理出场。

　　4、按照三级配电两级保护要求配电和管理，电线必须架空使用，禁止使用大于60W的灯泡照，明禁止使用碘钨灯照明或取暖；施工中禁止使用多用插座、无二次降压保护装置的'电焊机、不带漏电保护器的移动电箱或漏电保护失效的电器设备，发现一次罚款100元;用其它金属丝代替保险丝每次罚款100元；私自关电影响生产处罚乙方500元/次，另根据情节轻重追究责任。 `

　　5、所有职工上班前不得饮酒，喝酒者负责人不得安排上班，违反者处罚乙方每次500元/人对因饮酒造成事故的乙方负全部责任与自雇职工共同承包相关费用。

　　6、总承包方或监理对乙方违章人员的处罚不记名，总承包方或监理持有相关照片或记录等罚，__款以及按照合同约定的处罚款项，均直接算到分包单位账上；重大违章或其它处罚事项，根据有关律法规条文，总承包单位的有关规定、与业主签定的相关合同条款及总承包项目部研究决定执行，所有处罚款项均无需确认，从各自安全保证金或工程款中扣除。

　　四、配合协助管理：

　　1、总包方帮助甲方配合乙方工作，提供现有的人临设施、现有的内外脚手架、人货电梯、水电、安全设施、纠察、资料收集整理汇编，对乙方的日常工作负监督、检查责任，不承担任何费用。

　　2、总包方收取乙方配合协助资料费__元/平方米，总包方只开具收据不提供发票。

　　五、其他：

　　⒈ 进场后，现场的成品（墙面、门窗角、卫生洁具、机电设备等）如因乙方造成损坏或丢失，由乙方照价赔偿级承担相关安装费用。

　　⒉ 本协议共叁页，一式两份，双方签字生效，甲方执壹份，乙方各执壹份：

　　⒊ 本协议作为施工协议的补充协议，同样具有法律效力，如因违约发生争议，可诉以劳动仲裁机关裁决。

　　4．20______年_月__日签定之日起生效，施工协议规定的工程结束，该协议同时废止，双方权利和义务关系终止；

　　5．总承包项目部的各种制度规定及《违章处理细则》（见附页）对乙方及自雇职工同等有效。

　　总承包方: ___

　　代表： ___

　　乙方：___

　　代表: ___

　　现场负责人：___

　　电话 ____

　　立协议日期：20______年_月__日

　　分包工程协议书 9

　　承包方（甲方）：_____________责任人：_____________

　　分包方（乙方）：_____________责任人：_____________

　　依照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装承包合同条例》的有关规定，双方遵循平等自愿、诚实信用的原则，就___________工程的铝合金门窗工程分包进行协商，并结合本工程具体情况签订本合同，以致共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_____________

　　2、工程地点：_____________

　　3、承包内容：_____________

　　4、承包形式；_____________

　　二、甲、乙双方工作甲方

　　1、甲方应做好工程前期工作，使施工场地具体施工条件，对工程进度、质量、工期进行检查。

　　2、甲方按合同约定支付工程款，完工时，及时组织人员进行验收。乙方应保证工程进度。

　　3、甲方应及早向乙方交付图纸。

　　乙方：

　　1、乙方应保证工程进度。

　　2、乙方根据甲方的通知及时组织所需的人员、原材料等到达施工现场，服从甲方现场管理，（材料进场须提供材质证明及进行复检）。

　　3、乙方按现行国家行业相应规范、操作规程组织施工，接受甲方及监理方的监督，对出现的质量问题无条件返工，保证施工和工程质量。

　　4、乙方应按约定参加图纸会审，并按甲方审定认可的图纸施工。

　　5、乙方必须服从甲方指挥，听从甲方安排。

　　三、工程量及工程价款工程量以实际制作的门窗面积结算。门统一单价为________元㎡，窗统一单价为________元㎡。

　　四、工程款支付工程款分四次支付，具体如下：

　　1、甲乙双方自签订合同之日起，外框安装完毕后，甲方应支付总工程款的40%。

　　2、内窗，安装、验收合格完毕，甲方应支付总工程款的50%。

　　3、乙方在窗边修饰、撕条、打扫卫生后，甲方应支付总工程款5%，余款5%在________年保修期满后一次性付清。

　　五、工期

　　1、________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。

　　2、开工日期以合同签字之日起计算，因甲方未按约定完成工作，影响工程进度，工期顺延；因现场不可抗拒自然灾害、停电等意外因素影响，工期顺延，如因乙方自己的原因则工期不顺延。

　　六、工程质量

　　1、工程质量按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准施工，并按国家有关工程质量检验评定标准验收，乙方要严格控制外墙窗周边的施工工艺，杜绝门窗周边渗水。

　　2、工程完工后由乙方通知甲方，甲方应及时组织有关人员进行验收，乙方应出示有关资料交给甲方。如工程质量不合格，乙方应及时派人返工，返工费用均由乙方负责。

　　七、安全生产、文明施工乙方应按安全技术操作规程施工，安全生产，如发生一切安全事故，由乙方自行负责，费用自理。施工现场不乱堆乱放，保障施工现场的整洁。

　　八、违约责任

　　1、乙方违约不能按时完工，超过的`工期按每超过一天罚款人民币_______元以此类推。甲方从乙方工程款中扣除。由于不可抗力的原因或甲方原因造成工期延长，乙方不负任何责任。

　　2、因甲方原因造成停工面导致乙方的额外费用和损失，应由甲方承担全部责任和费用。

　　九、保修本工程保修期________年，保修期内非人为损坏的质量问题，乙方无条件提供保修。保质期满后的质量问题，由乙方负责维修或更换。

　　十、其他

　　1、本合同一式______份，甲乙双方各执______份，从签字盖章之日起生效，到竣工结算付完工程款为止。

　　2、因履行合同发生争议，双方协商解决，解决不成的，双方均可向合同履行地的法院提起诉讼。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商可另行签订补充协议，具有与本合同同等的法律效力。

　　甲方：_____________地址：_____________合同履行地：_____________签订时间：________年____月____日

　　乙方：_____________地址：_____________合同履行地：_____________签订时间：________年____月____日

　　分包工程协议书 10

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　就甲方承包的_____住宅小区_____楼工程，以分包形式向乙方发包。经甲乙双方协商一致，根据有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上签定本合同。

　　一、承包工程名称、承包内容、形式及价款

　　1、工程名称：_______________住宅小区

　　2、承包形式：甲方以轻工形式发包给乙方，包工不包料。

　　3、承包内容：施工图纸设计的基础（包括清理基槽）、主体、屋面、室内外抹灰、地面垫层、楼梯面层、窗台板、变压式排风道安装、水电暖预留洞口、水泥活施工工作等。

　　4、承包价款：以施工图纸建筑面积为准，承包单价为__________________________元/m。

　　5、其它约定：________________________________________________________________________。

　　二、工期及质量要求

　　1、本工程自_______期间如发生停水、停电、风雨停工、待料停工及其它不可抗因素造成的停工，经项目部鉴定后，工期顺延；如因乙方施工质量、人员组织不利等造成的工程延误，甲乙双方造成的损失由乙方承担赔付。

　　2、本工程质量等级为优良工程。（基础优良；主体一二四层优良、三五层为合格；内墙抹灰一二四层为优良、三五层为合格）。如乙方承包工程未达到预定质量等级要求，由甲方按5元/m从合同价款中扣除乙方。如工程质量不合格造成返工，除费用由乙方自理外，甲方将追赔材料及其它损失费用。

　　三、甲乙双方责任及义务

　　乙方进入现场时，由甲方提供住宿设施，乙方须出示户口本或身份证，填报花名册，办理暂住证（费用由乙方自理）。如施工人员有更动，须在三日内告知甲方项目部。乙方人员进场后，由甲方人员负责安排生产任务，进行技术交底、安全技术交底、进行安全教育工作；乙方必须按照施工操作规程、技术交底等进行作业，必须严格遵守公司各项规章制度，无条件服从现场管理人员的管理，如甲方有违章指挥行为，乙方有权拒绝执行，否则甲方有行使处罚的权利，甚至可以辞退乙方。在施工时乙方要合理使用各种材料，搞好材料节约，坚决杜绝浪费，如发现材料浪费现象，警告后仍不改正，甲方给予浪费材料价款的`3倍罚款。

　　乙方施工人员进入现场后必须遵纪守法，不准喝酒赌博、打架斗殴，如发生违法乱纪案件及其民事、刑事责任，乙方应对造成的后果承担全部责任，甲方概不承担任何连带责任。甲方向乙方提供的机械设备由乙方负责保养维修，特殊工种需持证上岗，合同期内，乙方不得擅自停工或减退员工，否则工资不予结算。

　　四、安全要求

　　乙方必须严格遵守施工现场的安全纪律及公司的安全规章制度，严格按照安全操作规程进行作业，确保工地安全生产，如有安全事故发生，甲方将查明原因，明确责任。如属乙方野蛮施工，违章作业，一经查明，后果乙方自负。

　　五、环保要求

　　施工现场工人宿舍应保持清洁卫生，现场垃圾分类堆放，应做到工完料尽场清。

　　六、工资支付及结算方式

　　_____________________________________________

　　七、其它约定

　　1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自工程开工日期生效，工程竣工验收合格后，自行作废。

　　2、本合同未尽事宜，经双方协商可作补充协议，补充协议为本合同附件，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　_________年____月____日

　　分包工程协议书 11

　　承包人：_________（以下简称甲方）

　　分包人：_________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方充分协商，就分包工程施工事项达成如下协议。

　　第1条分包工程概况

　　1.1分包工程名称：_________

　　分包工程地点：_________

　　分包工程内容：_________

　　分包工程承包范围：_________

　　1.2开竣工日期：___________________________

　　1.3质量标准：（按照甲方与业主签订的主合同技术规范要求执行）。

　　第2条承包方式与合同价格

　　2.1本工程采用下列（任何一种）方式承包：

　　a、固定总价（含管理费及其它税费）；

　　b、单价（含管理费及其它税费）承包，列工程量清单，按确认的工程量结算。

　　2.2本合同价格（单价或总价），无论何种原因均不作调整。

　　2.3合同价款：_____元（大写：人民币___________________元整）。

　　2.4_________元（合同价格的_______%）的履约保证金，甲方在保修责任终止后14天内把履约保证金退还给乙方。

　　第3条转让和分包

　　本合同工程不允许转让和再分包。

　　第4条农民工权益保障

　　乙方应遵守有关法律、法规和规章的规定，充分保障农民工的合法权益。其工资应当以货币形式按月支付，不得拖欠、克扣，必须依法为其购买必要的社会保险和商业保险。

　　第5条材料和设备

　　5.1除按约定由甲方供应的材料和设备外，为完成本合同各项工作所需的材料和设备，均由乙方负责采购、验收、运输和保管，同时乙方须按有关规定向甲方提供出厂证明、质量合格证。

　　5.2乙方须提交一份满足合同进度的材料和设备计划予甲方审批。

　　5.3按合同规定由甲方提供的工程设备的名称、规格、数量、交货地点和计划交货日期（由业主供应的材料如低于市场价格的须核定消耗量），均应规定在合同条款中。

　　5.4乙方使用的施工设备影响工程进度或质量时，甲方有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应予及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。

　　第6条工程进度

　　6.1乙方应按甲方的进度计划和指示实施本合同工程。

　　6.2不论何种原因造成施工进度滞后，乙方均应按甲方的指示，采取有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。

　　6.3工程暂停施工后，乙方应积极与甲方协商采取有效措施消除停工因素的影响。当工程具备复工条件时，乙方应在指定的期限内复工，若乙方无正当理由拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。

　　第7条工程技术与质量

　　7.1乙方须按甲方要求编制详细的技术措施和施工组织方案。

　　7.2乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。

　　7.3乙方应严格按甲方的相关规定和指示，对工程使用的材料、工程设备及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量控制检查。

　　7.4甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。乙方应为甲方的质量检查和检验提供一切方便。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应负的责任。

　　7.5乙方负责采购的材料和工程设备，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。乙方还应按规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交甲方，其所需费用由乙方承担。

　　7.6隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理人员检查并在检查记录上签字后，乙方才能进行覆盖。

　　第8条安全生产与文明施工

　　8.1甲方统一监管本工程的文明施工，负责管理和协调全工地的治安保卫、施工安全和环境保护等有关文明施工事项。

　　8.2乙方应按合同规定履行其安全生产职责。

　　8.2.1乙方应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加强对施工作业安全的管理。

　　8.2.2乙方应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理，制定安全操作规程。

　　8.2.3乙方应配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育。

　　8.3乙方在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，并应对其违反上述法律、法规和规章和本合同规定所造成的环境破坏、人员伤害和财产等损失负责。

　　8.4乙方应在其施工中，落实环境保护的处理措施。

　　第9条双方的一般义务和责任

　　9.1甲方的一般义务和责任

　　9.1.1交底。

　　9.1.2完成应由甲方承担的施工准备工程（主要为水、电、通讯等施工管线，主要交通干道及公共道路），并提供给乙方使用。

　　9.1.3在（约定时间）按有关规定向乙方提供现场测量控制点。

　　9.1.4负责整个施工场地的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其他分包人之间。

　　9.1.5按国家有关规定负责统一监管本工程的安全文明施工；负责审查乙方采取的环境保护措施，并监督其实施。

　　9.1.6按规定主持和组织工程的竣工验收。

　　9.1.7承担本合同条款中规定的其他一般义务和责任。

　　9.2乙方的一般义务和责任

　　9.2.1完成施工准备工作。

　　9.2.2认真执行甲方发出的与本合同工程有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外，乙方应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品。

　　9.2.3按有关规定认真采取施工安全措施，确保工程安全及管辖的人员、材料、设备的安全。

　　9.2.4在进行本合同规定的各项工作时，应保障甲方和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。

　　9.2.5按甲方的指示，为其他人实施与本合同工程有关的工作提供必要的条件。

　　9.2.6工程未移交甲方前，乙方应负责照管和维护，移交后乙方应承担保修期内的缺陷修复责任。

　　9.2.7在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料。

　　9.2.8应允许甲方、业主、监理人及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，乙方应提供方便。

　　第10条结算与支付

　　10.1单价承包的项目，乙方按月对已完成的质量合格的工程进行计量，并在每月甲方对乙方提交的工程量月报表的工程量进行复核，但甲方审核的工程量不能超过监理人审核的量。

　　10.2总价承包项目的结算，甲方将工程量清单中的总价承包项目进行分解。

　　10.3甲方有权通过对以往历次已签证的月进度付款证书的汇总和复核中发现的错、漏或重复进行修正或更改；乙方亦有权提出此类修正或更改，经双方复核同意的此类修正或更改，应列入月进度付款证书中予以支付或扣除。

　　10.4甲方应从第一个月工程结算开始，在给乙方的月进度结算中扣留_______%的金额作为保留金。

　　10.5在本合同工程保质完成并由监理人向甲方出具保留金付款证书后，甲方将保留金总额的'一半支付给乙方。在全部工程的保修期满时，甲方将其余的保留金支付给乙方。若保修期满时尚需乙方完成剩余工作，则甲方有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的保留金余额。

　　第11条完工与验收

　　11.1当已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目，乙方即可向甲方提交完工验收申请报告（附完工资料）。

　　11.2乙方应配合甲方进行验收。根据主合同无需由业主验收的部分，甲方按照验收程序自行验收。

　　11.3分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任，承担缺陷修复的全部费用。

　　11.4分包工程竣工验收后，双方按照约定的合同价款进行工程竣工结算。

　　11.5乙方已将合同工程全部移交给甲方，且保修期满，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。

　　第12条违约和索赔

　　12.1在履行合同过程中，由于乙方的原因，造成工期延误、发生重大安全和质量责任事故等均属乙方违约，甲方可通知乙方解除合同，乙方须承担由此增加的费用和工期延误责任。

　　12.2在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件，当甲方通知乙方进行抢救时，乙方声明无能力执行或不愿立即执行，则甲方有权雇用其他人员进行该项工作。若此类工作按合同规定应由乙方负责，由此引起的费用应由甲方在甲方支付给乙方。

　　12.3甲方根据总包合同的约定向监理人递交任何索赔意向通知或其他资料，要求乙方协助时，乙方应予以积极配合。若因乙方未予积极配合，使得甲方涉及到分包工程的索赔未获成功，则甲方可在应支付给乙方的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。

　　第13条争议的解决

　　13.1甲方和乙方或其中任一方对某项决定持有异议，又未能协调取得一致意见而形成争议。在争议尚未获得解决之前，乙方仍应继续按甲方的指示认真施工。双方继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程。

　　13.2方和乙方应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议，若不能协商一致，则任何一方均有权向人民法院起诉。

　　第14条风险和保险

　　14.1乙方应保障甲方免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

　　a、人员的伤亡；

　　b、分包工程以外的任何财产的损失或损害。

　　14.2工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由乙方承担风险责任。

　　a、由于乙方对工程（包括材料和工程设备）照管不周造成的损失和损坏；

　　b、由于乙方的施工组织措施失误造成的损失和损坏；

　　c、其他由于乙方原因造成的损失和损坏。

　　14.3乙方必须为其雇用的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　14.4乙方应为其执行本合同所雇用的全部人员承担工伤事故责任，由于乙方过失造成在乙方责任区内工作的甲方或第三者的人员伤亡，应由乙方承担其工伤事故责任。

　　14.5保险事故发生时，甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

　　14.6合同签订后发生不可抗力的风险造成工程的巨大损失和严重损坏，使双方或任何一方无法继续履行合同时，经双方协商后可解除合同。

　　第15条其他

　　15.1和权利履行其职责，如须短期离开工地，应事先征得甲方同意。

　　15.2乙方为实施本合同发出的一切函件均应盖有乙方授权的现场机构公章和授权代表签名。

　　15.3乙方应在开工前向甲方提交乙方在工地的管理机构以及人员安排的报告。甲方有权随时检查乙方人员的上岗资格证明。甲方有权要求乙方撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员。

　　15.4严禁对本合同有关的单位和人员进行贿赂和使用不正当竞争手段谋取非法利益，构成犯罪的提交司法部门处理。

　　15.5乙方须服从甲方转发的业主或监理人与分包工程有关的指令。乙方不得直接致函发包人或监理人。

　　15.6除合同另有规定外，甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在协议书上签名并盖单位公章后，合同生效。

　　15.7未尽事宜，经双方协商一致后，可对本合同进行补充或修改并形成补充协议。

　　15.8本合同正本两份，具有同等效力，由承包人和分包人分别保存一份。

　　本合同副本_____份，甲方执______份，乙方执_______份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　分包工程协议书 12

　　发包人：_________（以下简称甲方）

　　承包人：_________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信的原则，经甲乙双方协商，就工程分包事项达成一致，订立如下合同条款。

　　1、工程概况及分包内容

　　工程名称：___________________________

　　工程地点：___________________________

　　工程概况：___________________________

　　分包内容：所有钢筋加工、制作、绑扎工程。（所需的绑丝由乙方承担）。

　　分包方式：清工

　　2、合同价款：

　　按建筑面积计算：_________元/平方米。一次性包死，价格不可再调。

　　3、分包工期：

　　______________________________________________________

　　4、质量标准：

　　达到国家执行《建设工程质量验收规范》合格标准。

　　5、付款方式：

　　1）地下室封顶完成后，付所完工程量价款的70%。

　　2）_________以上工程每四层封顶后付所完工程量价款的70%。

　　3）主体完工后，经甲方验收合格后（剔凿部分完工）其余部分一次性付清。

　　6、甲方的责任和义务：

　　1）组建项目管理班子，办理竣工手续。

　　2）负责组织分部工程的验收。

　　3）负责提供施工用的.设备及周转材料。

　　7、乙方的责任和义务：

　　1）按照本工程的质量、工期等要求组织合理的劳动力进行施工。

　　2）施工现场要保持工完场地清。

　　3）妥善保管并合理使用进场的建筑材料、机械设备及周转材料。如果使用不当，造成的损失由乙方负责。

　　4）乙方自付的施工中的绑丝在第一次拔款前由甲方垫付，自第一批工程款后由乙方自己承担，前期垫付的材料款在第一次拔款中扣除。

　　5）严格按设计图纸和验收规范组织施工，工程达到合格标准。如发生质量问题，乙方承担由于自身责任造成的质量修改、返工及材料的浪费。

　　6）遵守建设工程安全生产的有关法律法规，自行配备必要的安全防护用品，对工人进行安全教育，不违章指挥，不冒险作业，确保安全生产。并接受上级安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施。如施工中发生安全事故，费用在2000元以下由乙方负责，在2000元以上的医疗费用由保险费承担。

　　7）由于自身施工进度慢造成的工期延误，乙方必须承担由此发生的费用。

　　8）自觉接受甲方及有关部门的管理，监督和检查，与现场的其他单位人员配合好工作。

　　9）按协议在拔付乙方的进度款之前，由乙方提供给甲方工人工资表，并由乙方施工人员亲自签名。

　　10）乙方不得再将工程转包他人。

　　8、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字后生效，合同内容履行完终止。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　分包工程协议书 13

　　工程承包人：__________________（以下简称甲方）

　　劳务分包人：__________________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项达成一致，订立本合同。

　　一、工程名称及承包范围：

　　甲方现将3#（层）、5#（层）、6#（层）、7#（层）、8#（层）、12#（层）、13#（层）楼工程全部泥工清土、砖模制作及混泥土、砌墙工程（含装饰工程）分包给乙方。

　　二、质量标准：

　　乙方单包工，组织自己的技术力量和施工队伍，按照国家现行的《建筑安装工程施工及验收范围》和《建筑安装工程质量评定标准》进行施工。本工程质量标准为市优良工程，达不到市优良工程标准按展开面积每平方米程款，如乙方不按质量标准施工，甲方有权与乙方终止合同，并勒令其退场，并只按完成工程量的60%结算。装饰工程不含公共部分的粘贴及内墙粘贴。

　　三、分包价格：

　　以国家建筑规定的规范计算面积，每平方米____元（含基础、主体结构、二次结构）按图纸尺寸计算。若有变更及图纸以外的工作内容以现场签证单为准，另行计算。

　　四、付款方式：

　　以各栋楼主体结构每两层付60%（基础含在第一次内），封顶后付70%，二次结构完工后付80%，粉刷、装饰完工后余款付清（不含税金）。

　　五、安全生产及文明施工：

　　1、进场施工人员必须服从甲方工作人员管理、戴好安全帽，必要的`地方加安全带，必须严格按安全生产操作规程进行施工，杜绝事故的发生，严禁违规操作。若施工工程中发生安全事故，均由乙方承担，甲方不负任何责任。

　　2、现场施工人员必须文明施工，所用材料必须按甲方要求分类堆放整齐，不准乱堆、乱放，一定做到工完清场，否则甲方另外安排整理所需费用均由乙方承担。

　　3、为了便于统一管理，防止意外事故的发生，生活区内严禁开小灶做饭、烧水，否则每发现一次扣500元；室内外一定要保证干净、卫生、整洁。洗澡间、卫生间由各班组轮流清理、冲洗，否则甲方另派人打扫、冲洗、整理卫生所需费用由乙方承担。甲方统一做饭、烧水。

　　六、甲方职责及义务：

　　1、负责工程测量、定位、每层楼的主控线和技术交底，并配合检查乙方每层楼的轴线和分部控制线，及模板安装质量。

　　2、组织原材料、半成品按时足数进场，以组织工期为准。

　　3、办理各项相关手续，协助处理周边环境。

　　4、监督检查乙方工程进度、安全文明施工、材料节约等，有权制止乙方材料浪费现象和不规范施工行为。

　　七、乙方的职责与义务：

　　1、乙方单包工作业、自负盈亏，不得发生矛盾和斗殴等现象，一旦发生不良行为将给予教育和5000元的罚款。

　　2、乙方组织的工人必须是合法公民，有一定施工素质的熟练工人。

　　3、必须服从甲方现场管理人员的管理，不得与其发生矛盾，对不服从管理的人员甲方有权清退并罚款1000——5000元，严重者交司法部门处理。

　　4、乙方不得有浪费材料的行为，一旦发现将给予处罚。施工中不发生计时工。

　　5、乙方自备加工设备及各类工具，并负责塔吊、货梯以下的小型工具。

　　6、乙方现场施工人员自佩戴好安全帽，严格遵守现场安全文明施工措施条例，如不遵守安全措施施工发生的安全事故由乙方负责。

　　7、乙方现场施工人员严禁酒后作业，严禁穿拖鞋及胶底鞋进行施工，不得违反施工安全操作，如发生安全事故由乙方负责。

　　8、乙方应保质保量完成工程量，并由专职人员负责安全、质量、文明施工，且每次分项验收自检合格后报甲方验收，并积极有效的配合甲方搞好工作。

　　八、其他：

　　未尽事宜由甲乙双方协商解决，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从甲乙双方签字起生效，工程款付完后此协议自动作废。

　　甲方（公章）：________

　　乙方（公章）：________

　　____年____月____日

　　分包工程协议书 14

　　承包人（全称）：_______________（以下简称甲方）

　　分包人（全称）：_______________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于发包人与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项，经协商达成一致，订立本合同。

　　一、分包工程概况

　　1、分包工程名称：________________________给排水主管网及道路工程

　　2、分包工程地点：____________县____________镇____________林场

　　3、分包工程承包范围：北二路二段道路、环湖路道路及给水、市政给水管网工程

　　4、分包方式：包工包料

　　二、分包合同价款

　　金额：大写人民币_________________________元整，小写：______________元。

　　三、工期

　　1、开工日期：本分包工程定于______年___月___日开工；

　　2、竣工日期：本分包工程定于______年___月___日竣工；给水管线工程______年___月___日前完成。

　　3、合同工期总日历天数为：______天。

　　四、工程质量标准

　　本分包工程质量标准双方约定为：交工检查验收合格为准。

　　五、双方权利及义务：

　　（一）甲方权利及义务：

　　1、甲方有权要求乙方按照设计图纸、施工规范及建设单位的要求组织施工，未按要求组织施工产生的相应后果乙方自负。

　　2、开工甲方向乙方提供施工图纸2套。

　　3、甲方负责办理施工合同。

　　4、甲方负责缴纳30万元保证金。

　　（二）乙方权利及义务：

　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

　　3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

　　4、乙方必须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

　　5、乙方在施工前和施工中自己协调供水、供电、施工道路、场地平整。

　　6、组建与本工程相适应的项目管理班子，全面履行分包合同，组织实施施工管理的各项工作。

　　7、乙方自己组织施工技术人员编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。

　　8、根据相应的水准点与坐标控制点位置，负责交验要求与保护责任。负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案的资料的`收集整理及交工验收。

　　9、乙方负责缴纳60万元保证金。

　　六、计价方式：

　　按照本工程所含范围以投标价______万元计算，甲方提取______万元管理费，增加工程造价部分乙方除向甲方缴纳正常上缴的规费及税金外还需向甲方缴纳3%的管理费。管理费______万元分成______万元和______万元两次扣除。

　　七、付款方式：

　　1、第一次工程款下拨到甲方账户后，甲方扣除将其上缴的30万元保证金、提取的65万元管理费及拨款额应上缴的规费、税金，剩余款额甲方全部拨付给乙方。

　　2、第二次工程款下拨到甲方账户后，甲方扣除提取的70万元管理费及拨款额应上缴的规费、税金，剩余款额甲方全部拨付给乙方。

　　3、其他每次工程款到账后甲方正常扣除规费及税金外全部付给乙方。

　　4、每次付款乙方需向甲方提供相应数额的购货发票，如不能提供发票甲方有权拒绝付款。

　　七、其他

　　1、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

　　2、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。

　　3、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第_____种方式解决争议：

　　（1）将争议提交仲裁委员会申请仲裁；

　　（2）依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　分包工程协议书 15

　　工程发包方：________________

　　劳务承包人：________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于____________与工程承包人签订施工分包合同，双方就专业分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：________________

　　工程地点：________________

　　分包范围____________厂房及设备基础土建

　　2、分包工作期限

　　开始工作日期：________年_____月_____日至________年_____月_____日。

　　3、质量标准

　　工程质量：国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定：合格等级。

　　4、标准规范

　　除本工程总包合同另有约定外，本合同适用设计图纸及说明书。

　　5、分包人义务

　　5.1对本合同分包范围内的工程质量向工程发包人负责，组织具有相应熟练技术的工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

　　5.2分包人根据施工总进度计划的要求，每日提交隔日施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经工程发包人批准后严格实施。

　　5.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定。做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故和现场脏乱造成的整改。

　　5.4自觉接受工程发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

　　5.5按业主统一规划堆放材料、机具，按工程发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

　　5.6承包人自行解决行李、伙食费、车费；

　　5.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

　　5.8妥善保管、合理使用机具、周转材料及其他设施；

　　5.9承包人须服从工程发包人转发的发包人及工程师的指令。

　　5.10除非本合同另有约定，承包人应对其作业内容的实施、完工负责，承包人应承担并履行总分包合同约定的所有义务及工作程序。

　　6、安全施工与检查

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

　　7、事故处理

　　发生重大伤亡及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程发包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

　　8、保险

　　8.1承包人必须为从现场施工作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用。

　　8.2保险事故发生时，工程发包人和承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

　　8.3各类保险所需费用均由自负责。

　　9、材料

　　9.1劳务分包人应在接到图纸后3天内，向工程发包人提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，承包方负责提供消耗材料及设备工具。

　　9.2分包人应妥善保管、合理使用材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，分包人承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　10、劳务报酬

　　10.1本工程的承包费用采用下列方式计算：

　　本工程分包价为支模板按沾灰面积55元/㎡，混凝土地泵（塔吊）浇筑的70元/㎡，汽车吊浇筑的混凝土120元/㎡，钢筋制作绑扎650元/t，架子3.6米为一层16元/㎡，每超高3.6米为一层。

　　10.2工程外用工，用工当天必须有甲方负责人现场签字确认。

　　技工工资200元/天，力工工资110元/天。

　　11、劳务报酬的支付

　　分包人与工程发包人约定按下列方法支付：

　　（1）形象进度款支付：自3月20日开工，前半月付款一次，付款额为实际工程量的30%。其后工程款结算方式为月结（每月10日）。

　　（2）在工程施工期间，所有支付的工程款必须保证工人工资开到位，专款专用，分包人不得挪作他用。

　　12、所付款项必须由分包方书面申请

　　发包方现场的各专业技术人员核实认可工作量签字后，交项目经理签字后批准后支付。

　　13、施工验收

　　13.1分包人应确保所完成施工的.质量，应符合本合同约定的质量标准。分包人施工完毕，通知工程发包人组织业主或监理验收。发包人的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程发包人的相关损失。

　　13.2全部工程竣工（包括分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，分包人对其分包的作业的施工质量在质量保修期内负责维修。

　　14、施工配合

　　分包人应配合工程发包人对其工作进行的初步验收，以及工程发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程发包人或施工场地内第三方的工作必须分包人配合时，分包人应按工程发包人的指令予以配合。

　　15、违约责任

　　15、当发生下列情况之一时，分包人应承担违约责任：

　　（1）分包人因自身原因延期交工或施工期间不能满足业主和发包人的进度要求，由此产生的损失和费用全部由分包人承担，同时工程发包人为了维护自身的声誉，有权无条件收回项目的施工作业权；

　　（2）分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，，分包人应承担由此产生的一切费用；

　　16、禁止转包或再分包

　　劳务分包人不得将本合同项目转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。

　　工程发包人：（公章）_______________

　　分包人：_______________

　　_________年____月____日

　　分包工程协议书 16

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根据本工程的建设特点，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等自愿、公平、诚实、信用的原则，乙方自愿承担________________________________________________的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就本工程施工事项仂、商一致，特订立本协议，以共双方共同遵守执行，协议订立本合同：

　　一、工程概况

　　1、承包单项工程名称：基础清基及回填、砖砌体、室内粉刷。

　　2、工程地点：________________________________________________。

　　3、建筑面积：约_____________平方米。

　　二、劳务分包方式、范围

　　具体承包内容如下：

　　1、本工程混凝土生产及浇筑工程：湿润、浇筑养护（务必收面、拉毛）砼覆盖等（包含废料的处理及其相关的辅助工作比如：为处理废料而搭设架体、安设管道等辅助工作），本工程砼均采用商品砼浇筑（二次构件为自拌砼）等所有与泥工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序，包括施工图、图纸会审记录、设计变更中所包括的内容。

　　2、室内抹灰工程：包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱（墙上梁）柱墙、室内梁（墙上梁）柱墙、地下室（车库）梁板（天棚）柱墙、消防水池梁板（天棚）柱墙、空洞强弱电消防设备管井及封堵（包含二次封堵）等一切设计内容，（外墙内保温yt砂浆由甲方负责，非yt砂浆外的内墙保温由甲方自行负责）；

　　3、楼地面：包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序，其他楼地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平，不做找平层，但若达不到此要求，找平耗费的材料费、人工费等均由乙方承担；主要内容：砂浆机械的配套，与泥工相关的所有安全带、安全帽、安全绳以及工人的防寒、防暑等所有劳保用品，凡所属工程范围内转运均内乙方2自行负责，甲方不再支付任何费用。确保工程正常使用。

　　4、双方约定，基础工程中孔桩数量不多于____个孔，超过_____个孔双方更行协商。

　　5、针对保险一事，对于工地内泥工班组的二次保险费用控制在两万元以内，由乙方支付两万元保险费，超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由甲方自行处理。

　　6、成品保护、保卫（场内外所有材料________米距离内的上车下车及码放）；

　　7、夜间照明（地下室、操作层、楼梯、通道）设施安设、施工用水管网的安设等临时用电工作；甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱，各层设备用电均由乙方设置；

　　8、如因图纸变更增加工程量单处超过________元，按实际发生计算；

　　9、甲方有权根据监理、业主及自身要求增加或减少某一分项工作，乙方不得有任何异议或其他诉求。

　　三、承包单价

　　按照以上的工作内容、范围，以人工费包干的形式按以下方式结算：按设计图中建筑面积据________________________________元/平方米（裙楼、塔楼的一次结构及二次结构）按设计施工图中的建筑面积计算工。

　　四、工期要求

　　1、按照甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准，不分节假日严格按照甲方制定工程节拍的施工进度计划顺利完成，下雨不超过二小时必须正常上班。否则将按照甲方制定的相关制度处以相应的罚款，不得有任何异议。

　　2、乙方必须严格按照甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工，不蛮干做到文明施工。

　　必须服从现场管理人员及高层管理人员的管理，不得有辱骂现场管理人员，斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为，否则视为违规现象，轻者罚款直至整个班组清理出场，重者送相关法律部门，并且所有后果自负。

　　3、乙方必须按照甲方的要求（如工种、人数、进场时间）组织人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求，在施工过程中及时调配（增减）人员。乙方人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督检查，所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人3员离开岗位；严禁招用老、弱、病、残、孕及未满l8岁的未成年人；严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工；严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业；严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业；甲方发现乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500元/人次的违约金，并且乙方要立即清退违禁人员出场，并承担招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任，甲方概不负责。

　　4、乙方必须保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的配合工作，乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍（乙方不得对项目部其他各分包单位分项工程施工造成阻碍、妨碍、或由于乙方进度原因造成无法施工等，乙方必须无条件予以配合并加快进度）乙方必须在标准层的进度在每月五层以上，一旦发生，乙方必须组织工人，加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍（单位）的工期损失，否则当月不预计量及拨款。

　　5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点控制，如达不到施工任务单进度要求，则由乙方承担相应的延期费用。

　　五、质量标准

　　1、乙方应按照设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求（包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案）图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。

　　（1）工程质量必须达到合格标准。

　　（2）质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为依据。

　　（3）甲方组织有关人员到工地验收所承包的分项工程时，乙方负责人必须到场参加，发现问题立刻进行整改。

　　2、如果乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准（或设计要求）而造成返工的，人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的'，乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。

　　3、每完成一层或一段分项工程必须进行自检互检，交接工作上不清下不接，并由甲方现场管理人员签字认可。

　　4、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺利验收。若因乙方原因影响工程验收而造成的一切损失均由乙方承担。

　　5、因甲方原因掉料造成工期延误则工期顺延，超过三天按实际补贴乙方50元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费________元/天，在当月工程款中扣除。

　　六、付款方式及要求

　　1、乙方先进场施工完成地面二层浇注，一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后开始第一次付款，支付比例为已完工部分的80%；

　　2、乙方在施工过程中未达到甲方安全、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格，并下达整改意见三次以上均无改观，则甲方有权要求乙方出场，且甲方按所做过程实际完成量的60%支付乙方劳务工程款，且其所交纳的纳履约保证金不予退还，作为违约处理。

　　3、人工费的支付：在甲方支付乙方工资时，乙方将工人当月工资表交甲方，采用实名制，并附工人身份证复印件一份，由甲方监督发放。

　　4、本工程款仅发放于本工程施工工人，不得挪用于其他工程上，否则将视为违约。

　　5、进度支付按每栋每月完成5层为支付节点，支付比例为己完工部分的80%；达不到支付条件，当月不予以支付；

　　七、乙方义务

　　1、乙方承包的所有分项工程必须按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求（包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案）进行作业。承担因质量不合格而采取的一切补救措施费用；组建与工程相适应的管理班子并报甲方、监理审批备案。

　　2、组织有相应资格证书的健康的熟练工人（男18岁以上50岁以下、女20岁以上45岁以下）投入生产活动；自觉遵守法律法规、甲方公司制度流程及项目部的有关规章制度；乙方施工人员必须进行“三级安全教育”后方能上岗操作，特种作业人员进入施工现场必须是经过培训合格，持有有效的国家颁发的上岗证的人员方能上岗作业；乙方必须保证施工人员的素质，保持队伍的稳定，在合同未履行完毕之前，除甲方要求乙方退场外，乙方中途不得随意更换班组人员和擅5自撤离施工现场。

　　3、乙方班组长或代班长必须在施工现场，离开工地连续4小时以上，须告知甲方，并另派人到施工现场，不得影响施工，否则按______元/次承担违约金。

　　4、乙方必须按照甲方的要求（如工种、人数、进场时间）组织人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求，在施工过程中及时调配（增减）人员。乙方人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督检查，所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人员离开岗位；严禁招用老、弱、病、残、孕及未满18岁的未成年人；严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工；严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业；严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业；甲方发现乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥______元/人次的违约金，并且乙方要立即清退违禁人员出场，并承担招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任，甲方概不负责。

　　5、严格按照图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计（专项方案）精心组织施工，确保工程量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；落实安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，做到文明施工；承担由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损失。

　　6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其作业人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其它分包单位协调配合，顾全大局。

　　7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；按时足额提供本工场所需要的施工机械设备、周转材料、安全设备等保证施工需要。

　　8、妥善保管、合理使用甲方提供的成品或半成品材料，如乙方使用超过定额损耗量，乙方负责赔偿超损部分。

　　9、乙方必须服从甲方的现场所有工程师的指令。

　　10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度，造成停工、罢工或找理由拖延工期的，影响恶劣的，甲方可以单方面立即终止合同，且甲方按所做过程实际完成量的60%予以结算乙方劳务工程款。

　　12、乙方民工进场后，其暂住证由甲方配合乙方办理，费用由乙方承担。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责，应按照劳动法有关规定按时支付其雇请人员的工资、加班费：

　　13、及时无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌（条幅）；

　　八、安全文明施工

　　1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面安全技术交底，使工人明确危险所在，同时乙方每天应对班前安全意识教育，并做好记录，每周甲方检查一次记录。乙方在施工过程中严格按照安全气操作规程施工。栓、戴好个人安全防护用品，不违章作业，不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部承担，并接受安全违规处罚。因乙方原因发生安全事故时，金额在______元以内由乙方自行负责，超过______元以上保险公司赔偿以后余下金额，由甲方负责______%，乙方负责______%的费用。

　　2、每天安排二人以上专门负责生产作业区的清洁、保卫等工作：

　　3、每一道工序完工，必须严格执行“三检‘’制度。尤其其配套跟进的安全文明措施。

　　九、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故

　　乙方应立即报告甲方，按国家有关法律、行政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生安全事故，乙方应积极采取措施，防止或减少损失，同时保护好现场。乙方在施工中发生的一切安全事故的刑事、民事责任均由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。

　　十、竣工结算

　　1、全部工作完成，并经工程承包人组织单项预验收后15天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

　　2、结算办理完后____个工作日内支付实际完成工程量工程款至____%，预留____%作为质量保证金，工程保修期1年。

　　十一、施工变更

　　1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方提前2天以书面形式通知乙方，并提供变更的相应图纸和说明，乙方按甲方的变更内容和工程施工要求及时进行各项调整和变更。

　　2、图纸变更或工程增减按实调整（价格按乙方所报相应部位分项综合单价）

　　乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计（专项施工方案）施工（操作），不得擅自对工程设计进行变更，园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用和因此导致甲方的损失，均由乙方承担，且延误工期不予顺延。

　　十二、施工验收

　　1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的`质量标准，甲方其它项目的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的相关损失。

　　十三、其他

　　1、乙方下料必须正确，其配料单必须在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料，梁、柱、板钢筋必须满足设计要求严格按照《砼工程现行施工规范要求》机械施工。

　　2、如因乙方与务工人员的工资纠纷，导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公，每次对乙方处以罚款______万元整。

　　3、凡与安全防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动，如安全设施确实档道，需及时向项目部汇报，由项目部统一安排专业人员处理，否则擅自松动、拆除将按______元以上罚款。造成严重后果者追究责任班组所有责任。

　　4、乙方必须认真熟读本工程图纸严格按照业主方的`图纸施工，在施工过程中乙方必须按照甲方要求组织施工人数，乙方必须常住现场人员不得低于10人，8若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员，其工资按市场价从乙方工程款中扣除。

　　5、乙方负责施工临时场地约______平方米的砼坪，以交付甲方用于建设临时办公室。另修建一个临时侧所。

　　6、乙方对工地的临时材料要及时进行保护，特别是水泥，要及时进行覆盖，以减少损失。

　　十四、争议

　　1、甲方和乙方在履约合同时发生争议，可以自行和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解，调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。

　　2、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。

　　3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　分包工程协议书 17

　　承包人(甲方)：_______________

　　分包人(乙方)：_______________

　　甲乙双方依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，在遵循平等、自愿、互利和诚信的原则下，双方就嘉定区博泽项目工程施工事项经协商达成一致，签订本专业工程承包合同，供双方共同遵照执行

　　一、专业分包项目

　　1.1工程名称：_______________厂房地面工程

　　1.2工程地点：_______________

　　1.3工程内容：石子垫层、钢筋网绑扎、模板支护、混凝土浇筑、金钢砂抹光、养护、切缝、等施工图纸内所标明的全部内容。

　　1.4工程工期：30天。

　　1.4工程数量：数量约8000㎡，结算按实际发生计算。

　　1.5承包工程范围：石子垫层、钢筋网绑扎、模板支护、混凝土浇筑、金钢砂抹光、养护、切缝等工程。(附工程内容清单)

　　二、分包方式

　　甲方将嘉定区博泽项目厂房地面工程全部分包给乙方，采用劳务分包方式，单价采用分项单价形式，包括人工费、运输费、机械费、损耗费、不可预见费用等所有内容。甲方应鼎力协助乙方为完成本分包工程内容所做的努力工作。

　　三、合同文件适用的标准和法律

　　3.1适用现行的国家法律、工程所在地的地方法规以及发包方的规章制度。

　　3.2适用现行的国家、行业及工程所在地有关标准、规范。

　　3.3其它要求以及总包合同对本项目的要求。

　　四、甲方责任

　　4.1甲方指派蒋庆光为现场项目经理，负责组建项目办公室，全面负责本单位工程的'施工，协调现场工作。

　　4.2组织项目有关对乙方进入现场施工进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

　　4.3组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

　　4.4负责对乙方施工人员的安全、质量、文明施工等方面的工作进行指导、监督，并按规定及时做好验收工作。

　　4.5协助解决乙方进场施工人员的住宿、就餐等问题，并及时对其卫生等方面工作进行指导、监督。

　　4.6按照合同约定及时支付给乙方工程进度款。

　　五、乙方责任

　　5.1乙方具体负责合同的履行，精心组织施工，保质、保量、按时完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　5.2对本合同承包范围内的施工项目向甲方负责，全面履行与甲方签订合同的全部内容，全部施工任务组织力量自行完成，严禁将合同承包范围内的施工项目转包或再分包，否则承担合同所赋予的全部责任

　　5.3自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度，接受甲方有关部门的管理、检查和监督，与现场其它单位搞好协调配合。

　　5.4做好施工现场周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如有损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失(包括各种罚款)。

　　5.5对所施工区域内的原材料进行及时整理，废料及时清理。始终保证施工现场物料堆放整齐、清洁。符合工程所在地有关文明施工的规定要求。

　　5.6合理安排施工进度计划，充分协调各工种之间紧密配合，严格执行施工规范、施工工艺、安全操作规程及防火规定。否则承担由乙方过失给甲方或第三方造成的一切损失。

　　5.7交工前保护好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供一切便利条件，参加办理隐蔽验收、中间验收、交工验收。

　　六、工程价款

　　6.1工程总价款：暂定￥_______________元(_______________元整)，工程量以现场实际完成工程量为准。

　　6.2工程款的支付：按截止每月十五日前完成的工程量进行验工计价。在本合同工程项目全部完成并通过竣工验收后支付95%。办理竣工结算并交齐竣工档案资料后再支付5%款项。

　　七、工程期限

　　执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定，

　　乙方施工进度应符合甲方的工期和工程进度计划要求，当乙方施工实际进度与甲方进度计划不符时，乙方应按甲方的要求及时采取补救措施，保证按时完工。如补救无效，乙方达不到甲方计划要求，视乙方无按时完工的能力，甲方有权单方面解除合同，乙方在接到通知5天内撤离现场，并相应承担因此给甲方造成的.全部损失。

　　八、延期动工

　　执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定。

　　九、工程质量

　　执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定。

　　十、工程验收

　　执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定。

　　十一、安全施工

　　12.1安全目标：杜绝死亡和重伤事故，杜绝重大机械和火灾事故。

　　12.2乙方应建立安全保证体系，成立安全领导小组，由现场主要负责人担任组长，班组设立兼职安全员，形成安全管理网络，制定安全施工责任制度，明确安全岗位职责，加强安全教育，提高全员的安全意识。认真执行安全技术规范，严守安全规范，落实安全措施，确保安全施工。

　　12.3乙方应按有关的规定，严格采取有效的产权保护措施，在本工程中如发生事故，应立即向甲方报告，重大安全事故按规定上报有关部门，双方约定：一旦发生安全事故。事故的全部责任及经济损失(包括各项罚款)由乙方承担。

　　十二、其它

　　13.1乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则甲方有权从工程款中扣除民工工资直接发放给民工。

　　13.2乙方的民工工资发放记录及时上报甲方，在甲方备案。并遵守工程所在地的有关规定。

　　十三、合同份数

　　本合同正文两份，双方各持一份，副本两份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　分包工程协议书 18

　　工程承包人：__________________（以下简称甲方）

　　劳务分包人：__________________（以下简称乙方）

　　一、工程名称及承包范围：

　　二、质量标准：

　　三、分包价格：

　　四、付款方式：

　　以各栋楼主体结构每两层付60%（基础含在第一次内），封顶后付70%，二次结构完工后付80%，粉刷、装饰完工后余款付清（不含税金）。

　　五、安全生产及文明施工：

　　1、进场施工人员必须服从甲方工作人员管理、戴好安全帽，必要的地方加安全带，必须严格按安全生产操作规程进行施工，杜绝事故的发生，严禁违规操作。若施工工程中发生安全事故，均由乙方承担，甲方不负任何责任。

　　六、甲方职责及义务：

　　1、负责工程测量、定位、每层楼的主控线和技术交底，并配合检查乙方每层楼的轴线和分部控制线，及模板安装质量。

　　2、组织原材料、半成品按时足数进场，以组织工期为准。

　　3、办理各项相关手续，协助处理周边环境。

　　4、监督检查乙方工程进度、安全文明施工、材料节约等，有权制止乙方材料浪费现象和不规范施工行为。

　　七、乙方的职责与义务：

　　1、乙方单包工作业、自负盈亏，不得发生矛盾和斗殴等现象，一旦发生不良行为将给予教育和5000元的罚款。

　　2、乙方组织的工人必须是合法公民，有一定施工素质的熟练工人。

　　3、必须服从甲方现场管理人员的'管理，不得与其发生矛盾，对不服从管理的人员甲方有权清退并罚款1000——5000元，严重者交司法部门处理。

　　4、乙方不得有浪费材料的行为，一旦发现将给予处罚。施工中不发生计时工。

　　5、乙方自备加工设备及各类工具，并负责塔吊、货梯以下的小型工具。

　　6、乙方现场施工人员自佩戴好安全帽，严格遵守现场安全文明施工措施条例，如不遵守安全措施施工发生的安全事故由乙方负责。

　　7、乙方现场施工人员严禁酒后作业，严禁穿拖鞋及胶底鞋进行施工，不得违反施工安全操作，如发生安全事故由乙方负责。

　　8、乙方应保质保量完成工程量，并由专职人员负责安全、质量、文明施工，且每次分项验收自检合格后报甲方验收，并积极有效的配合甲方搞好工作。

　　八、未尽事宜由甲乙双方协商解决

　　此合同一式两份，甲乙双方各执一份，从甲乙双方签字起生效，工程款付完后此合同自动作废。

　　甲方（公章）：________

　　乙方（公章）：________

　　____年____月____日

　　分包工程协议书 19

　　发包人（全称）：______________________________

　　承包人（全称）：______________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________________________

　　工程地点：______________________________

　　工程内容：______________________________

　　工程立项批准文号：______________________________

　　资金来源：自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）

　　三、合同工期

　　开工日期：_____年____月___日（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准）；

　　竣工日期：_____年____月___日；

　　合同工期总日历天数：______天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格（其中主体为优质结构）

　　五、合同价款

　　金额（大写）：________________________元整；预算价约计_______万元。

　　六、组成合同文件

　　本合同文件包括：

　　1、本合同；

　　2、图纸；

　　3、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、违约、索赔和争议

　　1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；

　　2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。

　　八、工程结算

　　1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定的合同价款及专用条款约定的`合同价调整内容，进行工程竣工结算。

　　2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额－预付及已结算工程价款－保修金。

　　3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为___________________________________元（人民币）；大写__________________________元整（人民币）。

　　九、合同生效

　　1、合同订立时间：__________年______月______日。

　　2、合同订立地点：________________________。

　　3、本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。

　　发包人：______________________________

　　法定代表人：______________________________

　　日期：_______年______月_____日

　　承包人：______________________________

　　法定代表人：______________________________

　　日期：_______年______月_____日