施工协议书(荐)
在现在社会,协议与我们的生活息息相关,协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。我敢肯定,大部分人都对拟定协议很是头疼的,以下是小编为大家收集的施工协议书,希望能够帮助到大家。
施工协议书1
甲方: _______________
乙方: _______________
基于甲乙双方签署的《______施工合同》,我们为了确保工地的安全管理,遵循《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国招投标法》、《关于加强煤矿建设项目安全管理的通知》(晋政办发[20xx]172号)、《关于转发<关于贯彻落实国家发展和改革委员会等四委局(特急发改能[20xx]7xx号)文件进一步加强全省煤炭建设项目安全管理的通知>的通知》 (并煤基办发[20xx]865号)、《关于加强全省煤矿建设施工安全管理的通知》 (并煤安发[ 20xx]91号)等相关法律法规以及省市煤矿建设的规定,经过商议,甲乙双方签订此安全合约:
一、甲方的职责
1.履行安全监督管理的责任,担当建设方的安全管理角色.
2.制定瓦斯、水、火等重大灾害的安全措施,并确保乙方遵守.
3.定期组织项目会议、安全会议以及安全分析会议,及时解决存在的安全问题,传播国家、省、市的相关安全生产规定.
4. 提供批准的地质报告、初步设计、安全专题篇章等技术资料给乙方,并要求乙方对这些资料保密.
5.负责双电源供电、安全监控系统的建设和监管.
6.监督乙方增加安全方面的开支,比如“一通三防”、防治水和机电、运输、安全供电等方面.
7.对乙方的企业资格、施工装备、设备材料、人员资质等进行审查,发现违法行为,立即剔除.
8.检查乙方的安全质量,发现问题,要求乙方限时改正,严重时可取消合同,将乙方清理出场.
9.根据相关规定对乙方的违规行为进行罚款.
二、乙方的职责
1.承担施工安全的主要责任,全面管控安全质量.
2.遵守施工企业的资格和项目备案的规定,禁止任何形式的转包和挂靠.
3.遵守国家和省市的煤炭建设安全法律,做好入场三级教育.
4.建立施工管理机构,设立安全、工程技术、质量等部门,对“一通三防”、防治水和日常安全管理负全责.
5.加强施工现场管理,领导层必须现场监督,班长必须随身待命.
6.建立一系列的安全制度,解决施工中的`安全问题,重点是井下现场的“一通三防”、探放水、爆破和施工现场的井架、安全网架设、施工用电等.
7.在施工前制定施工方案,对地质条件变化做出应对.
8.设立质量验收人员,每班都要检查施工质量.
9.使用的设备、材料要符合国家安全标准,所有的机具设备需要定期检查.
10.建立防治水管理机制,严格执行“预测预报、有掘必探、先探后掘”的规定.
11.建立应急管理体系,定期进行应急演练.
12.管理好火工品,只有从正规途径购买,严格管理制度.
13.防止员工触犯法律和规章制度.
14.遵循《关于切实做好煤矿改造建设项目施工管理的通知》(并煤基发[20xx]77号),加强精细化管理.
15.接受上级和甲方的安全监督,对于违规行为接受处罚.
16.做好施工现场的安保工作,预防盗窃.
三、安全责任
1.如因乙方的原因导致事故,由乙方承担责任并负担全部费用.
2.合同期间内,乙方原因导致项目停工,乙方需承担责任并赔偿损失.
3.发生事故时,乙方要在一小时之内向上级汇报,同时进行救援工作,保护现场.
4.如乙方故意隐藏事实、伪造证据、毁灭证据,则由此产生的所有后果由乙方承担.
5.如果发生了事故,甲方应该协助乙方进行救援,但所有费用都由乙方承担.
四、其他事项
1.在签订合同时,乙方提供的担保押金同时也作为安全风险抵押金.
2.若存在纠纷,双方应进行协商,若无法达成一致,可向当地的仲裁部门提出仲裁申请.
3.此合约一式拾份,甲方持有六份,乙方持有四份,自双方代表签字并盖章后生效,至工程完工验收合格后自动废止.
4.若有未尽事宜,可由双方协商并达成补充协议,补充协议和本协议同样有效.
甲方: ________ (盖章) 乙方: ________ (盖章)
法定代表人或授权代表法定代表人或授权代表
(签字): _____________ (签字): _____________
日期: 20____年____月____日日期: 20____年____月____日
施工协议书2
甲方: 开鲁县三棵树小学 (以下简称甲方)
乙方: 通辽格瑞德复合材料有限公司 (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,双方经友好协商,就三棵树小学新建餐厅空调安装达成如下协议:
第一条 工程内容:
工程名称: 新建餐厅空调安装
工程地点: 开鲁县三棵树小学
承包范围和内容:中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
合同工期:
开工日期:20xx 年11 月1日
竣工日期:20xx年11月10日
工期总日历天数为:10 天
第二条 双方责任:
甲方责任:
1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定,
2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料,并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。
4、负责现场水电供应,以满足乙方正常施工、调试。
乙方责任:
1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。
2、乙方应按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-20xx)进行施工组织和具体实施,保证质量。
3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员,若发生安全问题由乙方负责任。
第三条 合同价款及支付:
1、合同价款:本合同总金额大写: 贰万 元整。
2、付款方式:合同签订三日内,甲方支付乙方材料款:即 10000.00 人民币,工程完成后,甲、乙双方共同验收,合格后付清余款:即 10000.00元人民币
3、付款账号:
银行账号:
持卡人:
开户行:
第四条 质量标准、验收及工程质量保证:
1、工期:同合同工期。
2、质量标准:《通风与空调工程施工质量验收规范》。
3、竣工验收:
3.1、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。
3.2、乙方提交竣工资料和报告后,甲方应在三日内组织验收;如甲方在三日内不组织验收,则视为验收合格。
4、工程质量保证:
4.1、产品自交付调试完成后保质24个月。在质保期内,由于乙方原因造成的事故,乙方负责排除,费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故,乙方负责排除,费用由甲方负责。
4.2、乙方在接到甲方维修要求后,将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场,及时排除故障。
第五条 违约
1、甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的'全部经济损失。
2、如因乙方自身原因造成未按合同约定工期完成工程施工内容,每延误一天,应向甲方支付合同总价千分之一的违约金;工程延期超过五天,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价百分之三的违约金;工期延误超过10天,甲方有权单方终止本合同。如由于其他专业造成乙方无法按期施工,或现场不能满足乙方施工条件等原因,造成的乙方未按期完成施工内容,经甲、乙双方确认后,乙方不负违约责任。
第六条 仲裁及诉讼
凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执,应通过友好办商解决。如不能解决,则向通辽市人民法院诉讼解决。诉讼费用由败诉方负担。
第七条 合同生效及其它
1、本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章(或合同章)后生效。
2、本合同的履行地为甲方本工程项目所在。
3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务关系,合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》等有关规定办理。
4、合同中的未尽事宜,甲乙双方在不违背本合同的原则下协商解决,协商结果以“纪要”形式经双方盖章记录备案,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
本合同书共二份,甲方执一份,乙方执一份。
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
代表签字: 代表签字:
日期: 日期:
施工协议书3
甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(以下简称甲方)
乙方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动保护法》及其它相关法律、法规,甲方将承包给乙方。为了确保本工程安全施工,保证甲乙双方的`合法权益不受侵犯,明确甲乙双方安全责任,遵循平等、自愿的原则订立本合同,以便甲乙双方共同遵守执行。
一、工程名称:xxxxxxxxxxxxxx
二、工程地点:xxxxxxxxxxxxxx
三、安全内容:xxxxxxxxxxxxxx
1、吊篮由乙方配置。
2、吊篮在使用前,乙方必须检查钢丝绳、电动装置及其配套设施是否完好无损后再用于施工。
3、乙方施工人员进入工地必须戴好安全帽,安全帽由乙方负责购买。
4、乙方施工人员在施工时必须系好安全带,不得酗酒上架作业。安全带由乙方提供。
5、在施工过程中,乙方应及时搭设好各种乙方用电安全设施。同时要求乙方在进入施工现场前及施工过程中做好三级安全教育。乙方必须配置专职安全员督促、检查过程施工,并有相应的安全资料记录。
6、乙方在施工过程中,要求作业人员正确使用安全劳动保护用品。乙方应随时检查各种安全设施,并采取必须的安全防护措施,严格按安全操作规程施工,消除事故隐患。
7、乙方在施工过程中,必须维护甲方的施工形象。
四、本工程实行三包,即包质量、包安全、包工期,无论在施工过程中发生任何安全事故,均由乙方负责。
本合同一式三份,甲乙双方各持一份,并报送公用事业管理局备案一份,双方签字后生效。
甲方:xxxxxxx
乙方:xxxxxxx
代表人(签字):xxxxxxx
代表人(签字):xxxxxxx
时间:xxxxxxx年xxxxxxx月xxxxxxx日
施工协议书4
甲方(全称): _________
乙方(全称):_________
本履约保证金协议由双方于 年 月 日在订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条保证金
鉴于甲方与乙方签署了 _________ 施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条 保证金缴纳时间
乙方应当在施工合同签订后7日内(日历天)向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的.,视为放弃中标。
第三条 保证金额
乙方应当向甲方账户交纳现金,金额:大写人民币 _________ 元(¥ _________元 )作为履约保证金交付给甲方。
第四条 保证期间
自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌 7日内。
保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的,甲方分三次将履约保证金(无息)划回乙方账户:第一次为隧洞主体工程开工(洞脸形
成),返还履约保证金的30%,及人民币陆拾万元;第二次为隧洞掘进贯通,返还履约保证金的40%,及人民币捌拾万元;第三次为隧洞混凝土衬砌完成,返还履约保证金的30%,及人民币陆拾万元。
第五条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第六条 其他
本协议一式陆份,具有相同法律效力。甲方执叁份,乙方执叁份。
甲方:(公章)
乙方:(公章)
地址:_________
地址:_________
邮政编码:_________
邮政编码:_________
法定代表人法定代表人
或授权代理人(签字):
或授权代理人(签字):
经办人:_________
经办人:_________
电话:____________
传真:_________
开户银行:_________
帐号:_________
施工协议书5
发包方:_________________________(以下简称甲方)_________________________(以下简称乙方)
承包方: 山东金宇针织有限公司建设的西岭角村双腰沟道路工程,有西营镇西岭角村委会承包。承包方必须找施工质量可靠、安全意识强并且有道路施工资质的队伍负责本工程的施工。本工程因地形复杂、无专用施工道路,在施工时要特别注意材料运输时的交通安全。施工所用的施工机械、机具、电源、水源均有乙方自备,并协调好上级主管部门及周边的关系。为了明确甲乙双方的'权利和义务,特签订本合同。
一、 工程名称:_________________________
二、 工程地点:_________________________
三、 工程内容:在原土路基上做砼路面,宽约______米,厚度______厘米,砼强度等级______以上,含砼搅拌、运输、振捣、养护全部内容。(包括割缝)
四、 承包方式:包工包料。
五、 工程造价:按每平方______元,按实计算。
六、 质量要求:按现行的“____________”验收,合格工程。
七、 材料要求:黄沙采用含土量少的天然黄沙,坚决不能用人工沙、石硝等不合格品。水泥采用大生产厂家的产品,重量公差不大于2%。石子规格1—3厘米,不准含泥土。在浇筑砼路面时不准加入石块。若因砼配比不合理、搅拌时间过短,路面施工达不到规范要求,甲方在告知整改无效的情况下,有权要求停止施工,不付工程款。
八、 安全施工:在整个施工过程中(包括材料运输、保管)所发生的工伤事故均由乙方负责,与甲方无关。
九、 付款方式:工程竣工验收合格后,______天付工程总额______%,满______天无质量问题付______%,余款满______年付清(工程保质期为______年)。
十、 工期:开工日期___________ 年____月____日,竣工日期___________ 年____月____日。天气情况工期不顺延,若工期拖延一天罚乙方____元,累计计算。
十一、 质量保证金____万元____天之内退还。
十二、 未尽事宜甲乙双方协商解决。
十三、 本合同一式两份,甲乙双方各一份,自合同签订之日起生效。
甲方:_________________________乙方:_________________________
_____________ 年______月______日_____________ 年______月______日
施工协议书6
协议双方: 〔总包人名称〕 (以下简称甲方) 以下简称乙方)
依照甲方与 (以下称发包人)签订的建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程内容:
4.承包范围:
5.合同工期:开工日期:日;竣工日期:总日历天数 天。
6.质量标准:,一次验收合格率达到100%。
7.合同价款:元 ¥元
二、甲方驻工地代表
1.甲方驻工地代表姓名:
三、乙方驻工地代表
1.乙方驻工地代表姓名:
四、甲方责任
1.甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。
2.协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。
3.甲方负责提供工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。
4.甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和服务职责。
5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。
五、乙方责任
1.严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。
2.乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。
3.乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。
4.乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。
5.乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上
述工作提供服务,发生的费用由乙方承担。
6.乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
7.乙方对工程的安全生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的安全检查、监督、管理,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
8.乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理,在不能满足甲方要求时,甲方可自行完善,其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到 级文明工地标准。
9.乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
10.乙方自行负责施工现场及工程的安全、保卫工作。
11.工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自费予以修复。
12.合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口),未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作联系,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。
13.每月(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划,及时提交其它有关报表。
14.乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员提供办公及生活设施用具,费用由乙方承担。
15.按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。
16.乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的`其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。
17.由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。
18.乙方自行承担发包人不能及时提供材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。
19.乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务,甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。
20.乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。
21.因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。
22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
六、工程价款确认和支付、管理费用和其它
1.本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。
2.应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的各项收费,规定以外的各项收费和摊派费用。
3.施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。
4.为顺利实施完成本工程的施工任务,其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。
5.甲方派驻现场管理人员的工资(不含“五险一金”每人每月元,包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担(标准同上),因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。
6. 甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月且随甲方交缴额度的变化调整)。
7.管理费及其税费的交缴:甲方收到发包人拨付的工程款,扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取完全部管理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。
8.(也可明确)工程价款的支付:何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定)
9.每次支付工程款时,必须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。
10.支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以确保工程施工需要。
11.甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的%(其中预留工期、质量、安全、文明工地保证金各%),当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到 级文明工地时,且未发生安全事故,分别支付预留的工期、质量、安全、文明工地 %的工程款(保证金)。
12.甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。
七、乙方采购材料
1.本工程的材料(发包人供应的除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。
2.材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
八、竣工验收及结算
1.工程竣工验收报告确认 天之内,乙方向甲方(发包人)提供完整的竣工资料 套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求,并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失。
2.甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书),按实与乙方进行工程造价的结算。
九、质量保修
1.乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。
2.保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后 天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
十、违约责任
1.乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。
2.对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。
3.乙方不得将工程转包给他人,否则产生的一切后果均由乙方自行承担。
十一、争议
1.甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向 提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:
(1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工;
(2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
3.或者不列争议,在其它内列:本协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。
十二、其它
1.本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。
2.本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准,或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。
3.(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。)
4.本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算,甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
5.本协议正本两份,双方各执一份。副本两份,双方各执一份。
协议签订时间: 年 月 日
协议签订地点:XXXXXX
甲方(盖章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
开户银行:
账号:
邮政编码:
乙方(盖章): 住所: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 开户银行: 账号: 邮政编码:
施工协议书7
甲方单位名称:
乙方单位名称:
一.目的
为维护甲乙双方的共同利益,保证设备安装质量和施工安全,保持良好的工作秩序和施工场所的`卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
二.施工项目:
三.施工地点:中船动力配套有限公司缸头、连杆车间
四.施工时间:
五.协议内容:
1.乙方进场安装设备前,须经甲方同意,并指定安装负责人,安装现场设立安全监督,便于安装过程中的协调、联系。甲方尽力为乙方提供便利条件和服务;
2.乙方安装前,必须经安全监督对安装人员进行安全教育,并与本公司签定安装安全协议书;
3.安装人员进入现场须穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲方人员和上级主管领导检查;
4.乙方应在安装区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,安装人员应在安装区域内活动,不得随意进入非安装区域,甲方人员有权随时检查;
5.安装人员的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;
6.安装过程中如需使用水、电等,设备厂家必须填写申请单,经甲方同意,由专业人员指定接水、电、地点,电器线路和管路连接规范,并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用;
7.乙方安装牵涉动火,必须向甲方专业人员申请并填写施工动火单;
8.安装过程中甲方有权制止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令安装人员停工整顿;
9.乙方在安装过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。设备安装结束后,乙方应对安装现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内,否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。对施工中发生的操作、交通等意外事故由乙方负责;
10.其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签定之日起生效。
甲方 (公章)乙方 (公章)
甲方代表 :乙方代表 :
年 月 日 年 月 日
施工协议书8
甲方:________建筑工程有限公司
乙方:________建设工程________标段(桩号:________)项目经理部
因甲方承建工程施工需要,乙方作为该工程项目经理部,由甲方委派实施本工程施工计划,实行内部承包管理方式。现就承包的具体事项经双方协商,达成以下协议,供双方共同遵守:
工程名称:________建设工程________标段(桩号:________)。
工程地点:____________。
一、工期要求:20____年____月____日至20____年____月____日
二、乙方的主要权利和义务:
甲方委托乙方负责该项目经营承包。乙方可聘用项目部日常负责人(应经甲方同意),全权处理该项目的施工、人事安排、验收、结算、内业资料及审计等全部项目的组织管理和经济管理工作。乙方可委托项目经理部日常负责人负责施工期间的资金支配、机械设备购置等组织工作并聘用专职财务人员参与财务管理,及时领取并拨付一切费用(包括工程预付款、工程进度款等),在本工程内实行经济独立核算、自负盈亏,并承担该工程相应的经济与法律责任。
三、风险金、工程款及相关费用的支付:
(1)乙方在协议签订时须一次性支付适当的费用给甲方作为风险保证金。并在开工前及时缴交农民工工资保证金、保险费、散装水泥办证费等相关费用,以便交建设单位及时办理施工许可证。同时,廉洁保证金、工程施工期间发生的一切检测费及工程完工后的审计费等费用均由乙方负担。
(2)甲方在建设单位拨付的.每笔工程款后三个工作日内,扣除工程税金(如业主代扣或乙方代缴,则甲方不再扣除)和百分之____的管理费后,全部拨付给乙方临时账户,工程款经甲方人员查验进度并查看乙方提供的用工人员工资签领表后拨付,质保期满后甲方将业主方退回的质保金余额属乙方部分拨付给乙方。
四、项目部印章的管理要求:
甲方提供承接工程项目的相关证照和银行账号,签发批准成立项目部文件及同意启用项目部印章,派出工程所需相应监管人员,进行施工协调和质量监督及合同管理。本工程的工程项目部用章由甲方派专人管理,工程项目部用章为工程项目的工程款计量及工程报告专用。乙方如用项目部印章与他人签订合同(协议),甲方视为无效合同(协议),不承担该合同(协议)责任;乙方如以项目部名义赊购工程用料,甲方不负担清偿责任。
五、资料的整理要求:
(1)工程资料:乙方必须按施工要求办好一切必要的施工手续和按规定组织施工管理,该工程的一切相关文件原件必须报送公司总工室存档,并听从公司监管人员的指导,施工资料必须按工程施工规范标准做好,并由公司查验合格。如乙方不按规范及时做好工程资料,甲方可另行请人完成,费用从工程进度款或乙方缴交的风险保证金中扣除。
(2)财务资料:乙方必须按会计制度及相关规范建立工地会计帐目,以备甲方检查,会计帐目中应有工程支付材料款发票及用工人员工资表等(附用工人员身份证复印件)。 乙方须按财务制度按时完成本工程财务工作,工程竣工后把整理好的本工程财务资料移交给甲方,并按甲方要求的规范格式补充完善。
六、工程质量要求:
双方根据国家质量验收规范和企业施工质量验收标准进行技术交底和组织验收,乙方按照技术施工图要求精心组织施工,保证工程质量合格,如质量不合格达不到建设单位要求的,必须返工重做或修整,其费用由乙方承担。如工程质量低劣又无法挽救的,乙方除承担全部损失费外还应承担由此引起的其它损失费用。在保修期内出现
的工程质量问题,在接到建设单位通知三天内进行维修,超时不整改的,甲方可另派人整改,整改费由乙方负责,甲方有权在风险保证金中扣除。
七、施工安全要求:
(1)乙方施工队伍进场后,用工人员有关身份证复印件上交到工程项目部,服从甲方施工现场安全生产及文明施工管理制度。乙方在施工过程中发生重大人身安全事故时,由乙方负责,甲方不承担任何责任。乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产教育,在施工中必须按规定对操作人员做好必需的劳动安全保护工作,以及施工现场防火工作,如因乙方操作人员操作不当而造成工伤事故损失的费用由乙方承担。
(2)乙方人员要严格遵守工地现场管理制度,在工地现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等有计划安排,保证施工顺利进行。在施工中必须做到材料日用日清、活完料净,保持现场整洁。
(3)乙方施工人员要保持相对稳定,出人施工现场要佩戴工作标志牌和戴安全帽,不准合同外来人员出人现场和住宿。
(4)乙方在施工过程中做到文明施工,严禁打架斗殴,盗窃等违反治安条例事件发生,一旦发生或造成对他人财产及人身伤害,不论对错,甲方对乙方处以1000~10000元处罚,情节严重者移交当地公安机关处理。
(5)乙方在施工中发生的经济纠纷及出现的安全责任均由乙方负责,不得牵连甲方。
八、农民工工资发放要求:
乙方发放工人工资时需用工资单形式支付,必须有当事人签字及盖章,否则由此引起的劳务纠纷甲方一概不负责。乙方必须保障农
民工工资正常发放,不得拖欠农民工工资。如拖欠农民工工资;甲方有权从农民工工资保证金中扣除,不足部分可从支付其他款中扣除。如本工程完工时质量达到甲方公司投标承诺的质量标准,待竣工验收合格无异议后,甲方则在30日内把已扣乙方的风险保证金退还乙方。农民工工资保证金在劳动和社会保障局退还甲方后,甲方应及时退还乙方。
九、甲方派出人员待遇:
本工程经乙方申请,甲方同意委派____作为本工程的项目经理。 项目部委派____为本工程技术负责人,乙方应按不低于该人在本公司的工资待遇发给其报酬和补贴及奖金,具体可与派出人员商议确定,人员的食宿及往返费用由乙方负责。
十、奖励条款
当乙方在施工过程中没有发生任何安全、质量事故、未被有关部门通报,工程按本协议约定时间完成,质量达到施工合同约定的质量标准,及时足额发放农民工工资,按时整理完善施工资料、财务资料的前提下,同时达到以下两个条件的,在工程取得质量验收评定书时,甲方奖励1%管理费给乙方:
(1)工程所在项目部被公司评为优秀项目部。
(2)该工程项目经理被公司评为优秀项目经理。
十一、其他违约责任:
(1)乙方承包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量时,甲方有权终止本协议,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
(2)乙方在施工任务中,无能力组织施工人员投入施工及不能按时完工,甲方有权终止本协议,组织其他施工班组进场施工,乙方立即无条件退场,同时赔偿甲方经济损失。
(3)乙方在施工任务中,如与第三方发生纠纷造起甲方经济和名誉损失的,甲方有追偿权。
十二、本协议未尽事宜或如有争议双方相互协商解决。
十三、本次所签订的每份协议均具有同等的法律效力。
十四、本协议自签订之日起生效,至协议完全履行后自动失效,违约方应赔偿对方的一切经济损失。
甲方:____________ 乙方:____________
法定代表人:_________ 乙方代表:________
委托代理人:_________ 项目部日常负责人:_________
协议订立日期:20____年____月____日
施工协议书9
甲方:济南铸造锻压机械研究所有限公司
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》要求,生产经营单位与承包单位、承租单位必须签订专门的安全生产管理协议或在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产职责。因此,为了贯彻《中华人民共和国安全生产法》,明确乙方进驻甲方厂区工作的安全、环保职责,以及发生安全生产事故后的处理程序,确保各项工作顺利实施。在乙方已知悉甲方相关企业规定的情况下,双方签订本安全生产、环保协议书。
第一条:甲方责任
1.1对施工单位的资质进行审查,确定乙方单位为独立法人并拥有安全生产许可证,向乙方提供本单位的安全生产规章制度。
1.2负责对乙方进入甲方工厂内施工人员的安全知识培训。
1.2对乙方安全、环境、治安、防火进行监督检查,纠正违章指挥和违章作业,发现严重违纪和事故隐患,有权责令停工,监督整改并按照甲方的管理办法进行处理,对拒不执行甲方意见,情节严重者终止合同,所造成的一切经济损失由乙方承担。
1.3甲方安全主管人员负责对施工现场的安全、环境、治安、防火进行检查与协调,监督乙方识别危险源,制定防范措施,制定预案,告知施工人员在紧急情况下应当采取的紧急措施。
第二条:乙方责任
2.1乙方进驻甲方厂区应遵守甲方的安全、环保规定。
2.1.1必须遵守国家及甲方安全生产管理制度。
2.1.2特种作业人员必须持证上岗。
2.1.3必须穿戴好劳动防护用品。
2.1.4厂区不准乱停车辆,并限速行驶15KM/H。
2.1.5临时用电、动火作业及危险作业必须到甲方相关部门办理审批手续,经审批同意后方可使用。
2.1.6从事动火及危险作业,必须有可靠的安全措施,并指定专人进行安全监护。
2.1.7乙方应保证进入甲方作业人员的身体状况及精神状态良好,不得安排有作业禁忌症人员、生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员直接从事危险作业。
2.1.8必须接受甲方安全监督检查,并对查出的安全隐患及时整改;因缺乏安全保障又不能按期整改,被各级安监部门强令停止施工的一切后果由乙方来承担,给甲方造成损失的应承担相应的.赔偿责任。
2.1.9必须接受甲方在安全监督检查中发现的安全违章行为按照甲方相关规定所作出的处理决定。
2.1.10乙方工作人员只允许在规定的作业现场工作,未经甲方允许严禁进入甲方厂区的其它区域。
2.1.11乙方应加强施工过程水电利用管理,节约能源,严禁跑冒滴漏、长明灯、长流水现象的发生。严禁使用碘钨灯、大功率电器照明取暖,严禁使用电炉,违者按甲方有关规定处理。
2.2、乙方进驻厂区应遵守的安全生产职责
2.2.1乙方法定代表人或主要负责人是安全生产、环境保护第一责任人。乙方应设专人负责施工现场安全生产管理。
2.2.2危险作业(易燃易爆场所、高空作业等)需制订安全生产施工方案报甲方。
2.2.3乙方对所承包工程若进行分包,乙方须与分包方签订施工安全、环境协议。
2.2.4乙方对进驻甲方的工作人员的安全负责,在施工过程中发生的一切事故,均由乙方自负;
2.2.5发生安全事故必须立刻上报甲方安全主管部门,保护好现场,配合调查,并及时组织抢救。不得瞒报、谎报、迟报。甲方安全主管人员有权参与事故调查处理。
2.2.6当发生安全事故时,乙方应以救护伤者为第一责任,包括筹措资金、安排人员救护等,甲方视情况可使用乙方的工程款(或货款)代乙方处理安全事故。
2.2.7乙方责任人负责对进驻甲方厂区的工作人员进行安全、环境教育,使其了解并掌握国家、甲方的安全生产、环境管理制度,杜绝“三违”现象,切实做到三不伤害,确保一方平安。因乙方原因造成甲方人员伤害,其抢救及善后产生的一切费用由乙方承担。
2.2.8乙方必须对进驻甲方的工作人员办理工伤保险,实施安全教育,提供安全保障。
2.2.9乙方进驻甲方的工作人员有、偷窃、打架斗殴等违法行为,将按国家法律法规及甲方有关规定处理,情节严重的送交公安机关追究刑事责任。
2.2.10乙方按规定配备足够数量的消防器材,并接受甲方安全主管人员日常性的检查。
2.2.11乙方必须爱护甲方的公物和绿化设施,损坏应照价赔偿,同时必须遵守甲方内部公共秩序和公共道德,否则甲方有权按有关规定处理。
2.2.12乙方的设备、工具、物资等进入甲方区域时,必须提供物资清单,经门卫检查无误后方可进入施工区域。进入甲方施工现场区域后,必须自行妥善管理,谨防失窃,因保管不善而造成的损失由乙方自负。
2.1.13乙方必须确保进入甲方施工现场设备为完好设备,严禁使用存在安全隐患的设备进行施工作业。
2.2.15施工所用原材料必须为国家规定环保产品,施工过程产生的废弃物按甲方要求处置,危险废弃物按要求放到指定场所,对施工现场应随时进行清理,保持清洁有序。
第三条:违约责任
3.1乙方在甲方工厂内发生安全生产事故(乙方责任),除承担由于事故给甲方造成损失外,并对乙方处罚100-100000元,严重的加倍负激励,必要时追究相关人员法律责任。
3.2未签订相关安全协议或在工厂内违章指挥、违章作业、违规进入生产现场,或给工厂造成隐患,对乙方处罚100-10000元。
3.3乙方施工人员在作业现场存在“三违”现象的,且违犯施工安全协议规定的,对乙方进行处罚500-10000元。
3.4 乙方必须提供真实、有效的资质证明,严禁弄虚作假、伪造、涂改资质证明;一经查实,将取消其进厂施工资格,并对责任单位处罚200-5000元。
3.5 甲方为保证相关方在厂区施工过程的安全管理工作受控,为督促乙方做好施工过程自我安全管理到位,自主有效做好其施工监控工作,杜绝“三违”现象,预防事故发生,确保相关方施工安全状态,乙方应缴纳两万元安全质量保证金。
3.6 如若乙方在合作过程中,未发生“三违”行为与野蛮施工现象,按规定要求安全、文明施工,且未被甲方检查通报考核,合作结束后缴纳的安全质量保证金原数返还乙方;如若乙方合作过程中,管理不到位,不按要求安全施工,作业现场存在施工“三违”现象,而被工厂安全检查通报,则由甲方按协议要求没收乙方缴纳的安全质量保证金。
3.7 如若乙方年内累计被甲方通报负激励处理达三次以上(含三次),将取消乙方进入甲方厂区施工资格,永不录用。
第四条:其他
4.1本协议在履行过程中发生的一切争议,由双方当事人协商解决;若无法达成一致,则由协议签订地有管辖权的人民法院裁决。
4.2 本协议一式六份,甲、乙双方各持三份,双方签字盖章生效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
代表签字: 代表签字:
施工协议书10
发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:;
2、工程地点:;
3、工程范围:;(详见施工图纸内容);
4、承包方式:_
5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。
二、合同工期及工期延误
1、开工日期:____年__月__日,竣工日期____年__月__日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金,算至验收合格之日;
3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:
a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;
c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;d设计变更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币),小写¥ 。
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;
2、纲结构主体完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;
3、工程全部完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人;
六、施工准备
1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,免费提供施工用水、电;
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;
4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书;
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用;
3、如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的`竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;
4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表发包人现场代表_____,承包人现场代表__,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金万元。
十一、争议解决双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向人民法院起诉。
十二、附则本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力。组成本合同的文件包括:
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
合同订立时间:___年___月___日
合同订立地点:____________________
本合同共_页发包人:_________
承包人:
住所:__________
住所:
法定代表人:_______
法定代表人:
电话:__________
电话:
传真:__________
传真:
开户银行:________
开户银行:
账号:_________
账号:
邮政编码:________
邮政编码:
施工协议书11
甲方:____________
乙方:____________
经双方协商,达成如下共同条款:
1、本工程为私人房屋建筑施工。
2、甲方责任:进场施工前甲方须对乙方代表进行现场口头的教导。
3、质量要求:
乙方必须按甲方xx的北环新村建筑图纸以及甲方的要求施工,确保施工质量达到验收标准。如由于乙方施工的质量有问题造成返工的损失,则由乙方自行负责损失费用。
4、施工:
本合同施工单价为施工及包干价。即乙方在施工中按国家建筑施工的'相关规定,要求搭设操作防护设施的由乙方自行负责搭设,确保施工操作的规范。如乙方在施工中操作失误造成的事故及损失由乙方自行负责,与甲方无关。
5、期限:
甲方必须按时按要求备足建筑材料,乙方则保证施工人员到位,确保建筑顺利开展。建筑中途,乙方不能无故停工拖延工期,每层建筑工期10-15天,雨天除外。
6、本合同经双方签字后,具法律效力,希望甲乙双方共同遵守,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:______________
乙方:______________
____年____月____日
施工协议书12
电力安全施工协议书
甲方:新乡市职教后勤管理服务有限公司
乙方:
甲方将三技校区家属院全体住户电表更换施工工程交由乙方工程队具体施工。
为了进一步贯彻落实安全第一预防为主的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保操作人员的安全,促进施工顺利进行,甲、乙双方特签订本合约。
一、管理目标
1、杜绝各类安全事故的'发生,确保安全生产。
2、保证施工现场创建文明安全施工工地。
二、安全生产要求
1、贯彻谁施工谁负责的原则,乙方应按有关规定,所有施工人员必须持证上岗,并采取严格的安全防护措施。否则由于自身安全措施不力,而造成事故的责任和因此而发生的所有费用,由乙方承担。
2、乙方应自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》及各地政府有关规定安全生产的法规及各项规定。积极采取安全措施,确保施工人员的安全。
三、现场文明施工及人员行为的管理
1、在施工过程中,乙方对其个人的安全措施、操作等加强教育管理。
2、采取一切安全措施,防止施工人员发生违规行为,同时确保周围人员的生命财产安全,否则由此造成的一切损失由乙方承担。坚决贯彻安全第一,预防为主的方针。
四、本协议未尽事宜另行商订。
本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,签字后生效。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
施工协议书13
甲方:
乙方:
甲乙双方就中交二公局新恩铁路树枝障施工项 目,双方达成如下协议
一,工程名称;新恩铁路树枝障施工项目。
二,工程地点;内蒙。
三,工程内容及范围;将沙柳枝条载成45公分 长以上,将树枝埋入25公分,外漏20公分, 方格沙障尺寸统一为1米×1米的菱形 方块,具体要求执行甲方技术人员现场意见。
四,施工数量,据实结算
五,工程承包方式,乙方包轻工(甲方提供材料,机械)
六,开工日期: 年月日
竣工日期: 年月日
七,技术质量要求:达到业主验收标准。
八,合同单价:每平米1.05元
九,付款方式:合同签订后,待工程全部完工后,达到业主验收标准后一次性付清全部工程款。
十,乙方向甲方承诺,进入施工现场必须组织作业人员进行安全教育、文明施工、严禁打架斗殴、酗酒闹事,严格遵守甲方的一切管理制度,服从项目部管理人员指挥。
十一, 施工人员的人生安全及施工期间的治疗、保险问题由乙方负责,甲方不承担任何责任 和费用。
十二,如因甲方原因延误工期,乙方有权顺延工期。由乙方原因延误工期,每延误一天扣500 元。
十三,甲乙双方一经签订合同就必须履行本合同,如因业主、地方等问题而不能开工的.一切 损失甲方负责,施工中因乙方单方面引起的纠纷、延误施工由乙方承担一切责任。
十四,本合同签订之日起生效,工程竣工验收办理完结算手续后付款。
十五,本合同未尽事宜双方可另立协议,并与本合同具有同等的法律效力。
十六,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
签订地点:
甲方签字: 身份证号: 年 月 日
乙方签字: 身份证号: 年 月 日
施工协议书14
工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本协议(包括本协议附件和所有补充协议),以便共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程地址:
2、居室规格:房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫
1、_________室,计_________平方米;
2、_________厅,计_________平方米;
3、_________厨房,_________计_________平方米;
4、_________卫生间,_________计_________平方米;
5、_________阳台,计_________平方米;
6、_________过道,计_________平方米;
7、其他(注明部位),计_________平方米;
总计:施工面积平方米;
3、施工内容:详见本协议附件(一)<家庭装潢施工内容单>和施工图。
4、委托方式:
5、工程开工日期:_________年_________月_________日
6、工程竣工日期:_________年_________月_________日
工程总天数:天
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)_________元,详见本协议附件(二)<家庭装潢工程材料预算表>。
1、材料款_________元;2、人工费_________元;
3、设计费_________元;4、施工清运费_________元;
5、搬卸费_________元;6、管理费_________元;
7、税金(3、41%)_________元;
8、其他费用(注明内容)_________元;
第三条:质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本协议附件(三)<家庭装潢工程材料决算清单>。
2、工程验收标准,双方同意参照市地方标准db31/t30-1999<住宅装饰装修验收标准>规定。
3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充协议。
4、质量检查监督部门:市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
5、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
6、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
第四条:材料供应
1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本协议中所用材料一律实行明码标价。详见本协议附件(二)<家庭装潢工程材料预算表>。甲方所提供的材料均应用于本协议规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购供应的材料、设备,详见本协议附件(四)<甲方提供装潢材料清单>的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条:付款方式
1、协议一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的.50%;当工期进度过半(_________年_________月_________日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)
付款百分比
按付款方式表进行:
付款要求
付款时间付款百分比金额
进程内容
对设计、预算1000元签订协议
签订意向之日
认可付款时扣除
签订协议签订协议之日元
材料款100%
元
施工工费50%
合计
工期进度过半
施工过程中施工工费40%
年月日
竣工验收10%
当天元
增加工程项目签订项目变更100%
表应在补办手
续时结算
甲方付清工程价款,详见本协议附件(七)<家庭装潢工程结算表>,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,详见本协议附件(八)<家庭装潢工程工程质量保修卡>。
甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
2、工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本协议附件(五)<家庭装潢工程工程项目变更表>,双方应签订补充协议,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
3、甲方未按协议规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
4、甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
第六条:工程工期
1、如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。
2、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。
5、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。
第七条:工程验收
1、工程质量验收,详见本协议附件(六)<家庭装潢工程质量验收表>,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。
3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。
第八条:其他事项
1、甲方
1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
2、二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。
3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。
2、乙方
1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。
2、指派(姓名)_________为乙方工地代表,负责协议履行,并按协议要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
3、负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
4、严格履行协议,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。
5、在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。
第九条:违约责任
协议生效后,在协议履行期间,擅自解除协议方,应按协议总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除协议,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第十条:争议解决
1、本协议履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本协议和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本协议约定向—仲裁委员会申请仲裁;——人民法院提起诉讼。
第十一条:协议的变更和终止
1、协议经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更协议的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止协议,提出终止协议的一方要以书面形式提出,应按协议总价款的10%交付违约金,并办理终止协议手续。
2、施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议后,可视为本协议解除。
第十二条:协议生效
1、本协议和协议附件向双方盖章,签字后生效。
2、补充协议与本协议具有同等的法律效力。
3、本协议(包括协议附件、补充协议)一式份,甲乙双方及见证部门各执壹份。
甲方(业主):_________(签章)乙方:_________(签章)
住所地址:_________企业地址:_________
邮政编码:_________邮政编码:_________
工作单位:_________法人代表:_________
施工协议书15
甲方:公司
乙方:公司
xx房地产开发公司(以下简称甲方)开发的和驰上品综合楼工程由xx分公司(以下简称乙方)施工,双方于20xx年3月28日签定了《建设工程施工合同》。现该工程已施工至主体六层,按合同约定甲方应支付乙方20%的工程款。为不影响工程进度,经双方协商达成如下协议:
1、在9月28日前付清贰佰伍拾伍万元整。在后期施工中,乙方垫资四至十五层直至混凝土结构主体工程,中途甲方不再付款。
2、主体混凝土工程结束经验收后,甲方一次性按原合同约
定一个月内付给乙方工程款。否则,甲方按人民币壹万施工合同补充协议元/天赔付给乙方。
甲方:乙方:
日期:日期:
【施工协议书】相关文章:
施工协议书 施工方案协议书11-18
墙纸施工协议书墙纸施工承包协议书04-01
工程施工协议书 施工双方协议书11-16
施工管理及安全施工协议书02-02
施工电梯施工管理协议书03-31
工程施工协议书 装修施工协议书模板02-17
施工单位施工安全协议书04-02
施工管理及安全施工协议书范本04-03
施工管理及安全施工协议书【荐】04-01
施工协议书01-18