联营协议书

时间:2024-06-23 13:57:27 协议书 我要投稿

联营协议书

  在现在社会,很多地方都会使用到协议,签订协议可以解决现实生活中的纠纷。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧,以下是小编整理的联营协议书,仅供参考,欢迎大家阅读。

联营协议书

联营协议书1

  协议双方: 〔总包人名称〕 (以下简称甲方) 以下简称乙方)

  依照甲方与 (以下称发包人)签订的建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。

  一、工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.工程内容:

  4.承包范围:

  5.合同工期:开工日期:日;竣工日期:总日历天数 天。

  6.质量标准:,一次验收合格率达到100%。

  7.合同价款:元 ¥元

  二、甲方驻工地代表

  1.甲方驻工地代表姓名:

  三、乙方驻工地代表

  1.乙方驻工地代表姓名:

  四、甲方责任

  1.甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。

  2.协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。

  3.甲方负责提供工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。

  4.甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和服务职责。

  5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。

  五、乙方责任

  1.严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。

  2.乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。

  3.乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。

  4.乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。

  5.乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上

  述工作提供服务,发生的费用由乙方承担。

  6.乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。

  7.乙方对工程的安全生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的安全检查、监督、管理,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。

  8.乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,达到甲方(发包人)的.要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理,在不能满足甲方要求时,甲方可自行完善,其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到 级文明工地标准。

  9.乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

  10.乙方自行负责施工现场及工程的安全、保卫工作。

  11.工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自费予以修复。

  12.合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口),未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作联系,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。

  13.每月(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划,及时提交其它有关报表。

  14.乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员提供办公及生活设施用具,费用由乙方承担。

  15.按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。

  16.乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。

  17.由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。

  18.乙方自行承担发包人不能及时提供材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。

  19.乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务,甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。

  20.乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。

  21.因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。

  22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

  六、工程价款确认和支付、管理费用和其它

  1.本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。

  2.应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的各项收费,规定以外的各项收费和摊派费用。

  3.施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。

  4.为顺利实施完成本工程的施工任务,其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。

  5.甲方派驻现场管理人员的工资(不含“五险一金”每人每月元,包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担(标准同上),因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。

  6. 甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月且随甲方交缴额度的变化调整)。

  7.管理费及其税费的交缴:甲方收到发包人拨付的工程款,扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取完全部管理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。

  8.(也可明确)工程价款的支付:何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定)

  9.每次支付工程款时,必须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。

  10.支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以确保工程施工需要。

  11.甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的%(其中预留工期、质量、安全、文明工地保证金各%),当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到 级文明工地时,且未发生安全事故,分别支付预留的工期、质量、安全、文明工地 %的工程款(保证金)。

  12.甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。

  七、乙方采购材料

  1.本工程的材料(发包人供应的除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。

  2.材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。

  八、竣工验收及结算

  1.工程竣工验收报告确认 天之内,乙方向甲方(发包人)提供完整的竣工资料 套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求,并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失。

  2.甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书),按实与乙方进行工程造价的结算。

  九、质量保修

  1.乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。

  2.保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后 天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

  十、违约责任

  1.乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。

  2.对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。

  3.乙方不得将工程转包给他人,否则产生的一切后果均由乙方自行承担。

  十一、争议

  1.甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向 提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。

  2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

  (1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工;

  (2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;

  (3)仲裁机构要求停止施工;

  (4)法院要求停止施工。

  3.或者不列争议,在其它内列:本协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。

  十二、其它

  1.本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。

  2.本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准,或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。

  3.(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。)

  4.本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算,甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

  5.本协议正本两份,双方各执一份。副本两份,双方各执一份。

  协议签订时间: 年 月 日

  协议签订地点:XXXXXX

  甲方(盖章):

  住所:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电话:

  开户银行:

  账号:

  邮政编码:

  乙方(盖章): 住所: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 开户银行: 账号: 邮政编码:

联营协议书2

  为了共同开发“美乐滋”市场,保障甲、乙双方的权利、责任、义务,以友好协商达成以下协议:

  甲方:_____________

  乙方:_____________

  第一条“美乐滋”加盟店

  一、“美乐滋”加盟店是提供汉堡、炸鸡、饮料制作及销售的经营实体,加盟店是使用由甲方开发的技术、形象管理等统一系统。

  二、乙方为甲方第47加盟店。

  三、乙方为甲方“奥麦客”加盟店,加盟店的技术、配方比例、商标图案,及形象设计等无形资产都归甲方所有,乙方加盟店有型资产归乙方所有。

  第二条甲方义务、责任

  一、乙方所有的后厨设备、儿童乐园及原料由甲方统一配送,以确保品质要求,更加巩固“奥麦客”品牌的质量,获得更大的利润。

  二、经营过程中甲、乙双方本着互惠互利的原则有义务相互提供货源支持,乙方需向甲方购买的原物料,甲方应确保货源充足及价格合理,不得恶意断货或限制供货数量,抬高价格制造障碍。

  三、甲方须保证授予乙方的西方比例、技术操作及腌料的安全可靠性。

  四、甲方须保证乙方经营期间的可靠技术,开业培训至可胜任为止,继续保证今后经营中给予技术加强培训指导。

  五、甲方在收到乙方订货货款后及时配送所订的'货物。甲方负责提供餐厅系统管理的培训及具体操作流程管理资料。

  六、甲方须保证乙方在合同内,约定商业区的经营资格。(周边一公里内不再开设第二家美乐滋加盟餐厅)。

  七、甲方有义务在合同签定后积极配合乙方各项筹备工作。

  八、甲方应积极配合乙方提供办理营业所需的相关的资料。

  第三条乙方义务、责任

  一、乙方对外具有合法独立经营资格,内部实行自主经营、自负盈亏、业务上接受甲方的支持和指导,由甲方提供相应材料自行筹备办理加盟店的营业执照、卫生证、税务登记证等相关手续。合同乙方加盟店的一切经济活动中的违法行为责任由乙方承担。

  二、按照甲方统一的形象和经营方式规范加盟店,保护、发展“美乐滋”品牌,使用“美乐滋”为招牌设计主题字样,不得变更“美乐滋”的商标图案及颜色。

  三、乙方准时招收员工及管理人员到甲方直营店接受培训。(接受培训人员的食宿由乙方负责,保证让全体职员按照总店标准课程培训)。

  四、合同签字定时,乙方向甲方支付加盟费:餐厅面积壹佰平方米以内收加盟费人民币叁万元整;餐厅面积壹佰平方米以上收加盟费伍万元整(经营面积若与所报面积不符的,超出的面积按伍万元加盟费加收)。同时支付生产区专业平面布置图设计费人民币壹万元整。合同签定后乙方工商名称核准之日起六个月内,将加盟店营业执照等相关证件复印件,送甲方备案。

  五、如乙方出现以下情况:提供备案证件不符合实际情况,不按总店统一装修设计广告灯箱、餐厅门面、后厨布局,或其他违反合同约定的情况,则取消其加盟资格。

  六、乙方加盟店必须按第一条的约定的经营地区经营,任何形式的变更经营地区(包括但不限于:超出约定地区,增开经营场所,支持第三方经营等)都将被视为违反合同约定,将被立即取消加盟资格。

  七、乙方应妥善保护加盟店的技术,不得以任何形式分解、复制、传播甲方技术、配方比例等相关资料,否则将被立即取消加盟资格。

  八、乙方违反合同或提出结束合同时,乙方则必须拆除所有与加盟店商标图案相关的招牌及字样设施,不得继续保留,否则将被视为侵犯知训产权。

  第四条违约责任

  一、甲方如若违约,应全额退还乙方加盟费,并赔偿其筹备该加盟店所投的所有费用及其造成的损失。

  二、乙方如若违约,限消加盟资格,加盟费不予退回,若造成甲方损失,应负责相应的经济赔偿。

  第五条签定合同:

  一、本合同经双方签字后生效,未尽事宜,双方应友好协商解决。

  二、本合同共四页一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力,处签字和带下划线部分外,其他内容手写无效。

  三、甲、乙双方如对合同条款产生异议意时,应友好协商解决,协商不成任何一方都可以向合同签订所在地的法院起诉解决。

  甲方:_____________

  乙方:_____________

  身份证号码:_____________

  身份证号码:_____________

  地址:_____________

  地址:_____________

  联系电话:_____________

  联系电话:_____________

  时间:_____________

  时间:_____________

联营协议书3

  一、联营宗旨、联营项目与经营范围

  二、联合企业名称: 地址: 隶属: 经济性质: 核算方式:三、联合出资方式、数额和投资期限

  公司投资总额为人民币 元。

  甲方投资总额 元,占投资总额 。

  甲方以下列作为投资:

  现金: 元;

  厂房 元;折旧率为每年 ;

  机械设备 元;折旧率为每年 ;

  土地征用补偿费 元;

  乙方投资:(略)

  投资缴付日期:

  四、联营成员的权利与义务

  五、利润分配和风险分担

  六、联营企业的组织机构

  七、违约责任

  1、联营成员任何一方未按本协议第三条依期如数缴纳出资额时,每逾期 (时间),违约方应向公司缴付出资额的 作为违约金。

  2、由于联营成员任何一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,除应按出资额 支付违约金外,守约方有权要求终止协议,并要求违约方赔偿全部经济损失。如双方同意继续履行协议,违约方应赔偿其违约行为给公司造成的.损失。

  3、对不可抗力情况的处理。

  4、履行协议中如发生纠纷,由各方派代表协商解决。

  八、本协议生效之日,即公司董事会成立之时。公司董事会负责注册登记,开设银行帐户和其他筹建事宜。

  九、本协议一式 份,双方各执一份,公司存一份,协议副本一式 份,送 各存一份。

  甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

  法定代表人: 法定代表人: 银行帐户:

  地址: 地址:

联营协议书4

  甲方:(以下简称甲方)

  依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任,确保工程质量和任务的全面完

  成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

  第一条、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3 碾压等内容。

  4、工程量:万立方米,以现场测量实际方量为准。

  5、工程单价:运距五公里,单价为元/立方米含爆破, 每超壹公里,增加运费壹元/立方米。(税后价)

  6佰万人民币。

  第二条、工程工期

  工程期限自 年 月 日至年 月 日止,总工期一年时间(以业主开工通知书为准)。

  第三条、工程质量

  乙方根据甲方提供的施工图要求及资料进行施工,确保工程质量。工程验收时,应按施工设计和国家验收规范和质量评定标准执行,工程质量合格。

  第四条、工程价款结算方式

  1、双方签订联营合同后,乙方等候甲方通知乙方管理人员进行场时间。乙方施工人、工程机械设备进场后,按乙方当月计划工程量拨付预付款。乙方在每月25日前提供工程量(月)报表,次月日前甲方支付乙方当月已完成工程量的造价%的进度款。同时按比例扣回预付款。

  2、工程款结算:待乙方按本合同约定的时间内完成所有工程量,经相关部门验收合格,乙方提交施工、竣工所有资料给甲方,甲方办完结算款后一个月内将余款一次性交付给乙方。

  3、甲方拨付给乙方的`预付款、进度款,甲方必须监督乙方使用。

  4、在施工中由甲方提供油料及炸材,其费用由乙方承担,甲方在每月进度款中扣除。甲方提供的油料和炸材单价统一按国家现行市场价。

  第五条、双方责任

  1、甲方负责提供该项目的一切合法有效的法律文书作为合同附件和施工图纸(现场时提供)。

  2、甲方并派一名财务监理,监管工程资金使用。资金支配由乙方按合同规定的范围内自行支配。

  3、为乙方提供临设场地,水、电进场和施工便道等前期工作提供服务,其费用由甲方承担,以双方补充协议另行商定造价。乙方进场后,所有水、电、气等费用自付。

  4、负责协调与施工有关的相关事宜,并与乙方共同协调当地周边关系。

  5、甲方有权对乙方质量,安全、进度进行监督检查。

  6、及时汇总上报施工报表、材料,按时上传下达有关工程情况。

  (二)乙方的责任及义务

  1、承接任务后,全面组织施工,加强管理,建立健全各项规章制度。

  2、提供一套完整的施工组织设计方案书,管理人员、技术人员的名单及证件和身份证复印件。

  3、在施工过程中应规范施工,严格按操作规范和安全操作规程,做到安全施工,确保工程质量和进度。如发生安全事故,一切责任由乙方全权负责,与甲方无任何责任。

  4、做好施工方案和各项原始记录以及各类报表资料,整理建档成册。

  5、做到清洁、文明施工、安全施工。

  6、加强财务管理,接受甲方人员的监督。保证工程资金专款专用,按时发放工人工资,使施工正常进行。

  7、接受甲方的统一指挥和调度以及监督。

  8、协调好周边及上、下级关系。

  9、乙主所承包的工程实行独立经营、独立核算,自负盈亏,独立承担一切经济民事、刑事法律责任。

  第六条、交纳保证金

  约定

  工程项目的工程保证金,民工工资保证金,民工社保意外伤亡保险金,爆破物品安全保证金,由乙方承交 。由业主开收据,双方所签订的内部承包协议生效。注:保证金按国家规定时间返还。在签订内部承包协议后乙方支付给甲方合同履约金 万元人民币,合同履约金在乙

  方进场后或业主三个月内未能安排乙方进场时,甲方一次性返还给乙方。

  第七条、违约责任

  1、乙方进场手,经双方确认的施工组织设计和月进度计划的工程量任务,乙方无条件完成。如乙方二月都不能完成进度计划中约定的工程量任务指标,乙方无条件退场,甲方不退还余款。

  2、在施工中甲方不按合同约定支付乙方工程进度款,乙方有权停工,停工期的一切损失由甲方承担(具体标准双方按实情另行协商解决)。

  第八条、未尽事宜,由甲、乙双方协商解决并签订补充协议,其补充协议与本协议一并具有同等法律效力。

  第九条、本合同协议书一式二份,甲、乙双方各执一份。经签字盖章后生效,在结清结算款后失效。

  甲方:乙方:

  代表人: 代表人:

  身份证号码:身份证号码:

  年 月 日

联营协议书5

  甲方:

  乙方:

  根据 招标公告的要求,现组成联合体投标,为明确甲、乙双方企业的权利和义务,特签订联合体协议如下:

  1、甲乙双方确定由甲方企业为投标主办人,组成联合体参与工程的招投标。

  2、投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书,对甲乙双方均有法律约束。

  3、联合体中标后,甲乙双方应共同与招标人签署合同协议书,为履行合同承担连带责任。

  4、乙方在工程合同履行过程中,应在甲方组织工程实施范围内施工,并对甲方和工程招标方负责;乙方应主动配合甲方展开工作,及时上报各种工程量清单签证和结算;甲方应及时将工程招标方下拨的工程款,相应拨付乙方。

  5、甲乙双方组成联合体后,不得再以自己的名义单独投标,不得同时参加两个或两个以上的'联和体投标,如有违反,将取消联合体投标资格。

  6、本协议签订后,对甲、乙方均构成法律约束,为实施合同共同和分别承担责任,任何一方如有违约,违约方应承担相应的责任,并且双方约定接受工程招标方的制约和处理。

  7、本协议自订立之日起生效,本协议一式五份,甲乙双方各执一份,市建设工程交易中心招标报名登记一份,施工投标文件中正副本各执一份。

  联合体施工企业 联合体施工企业 (甲方印章) (乙方印章)

  法定代表人(签章) 法定代表人(签章)

  年 月 号

  授权书

  致:

  本授权委托书声明:我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现授权委托 (单位名称)为联合体的主办人,参加 工程的招投标活动。

  主办人无转委权。特此委托。

  委托人(盖章): 法定代表人(签章):

  年 月 号

  

联营协议书6

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  为加快企业发展,促进横向联合,调动各方面积极性,提高企业的知名度和经济效益,完善承包经营责任制,经甲乙双方商定,甲方把贵州毕节地区承接工程业务的经营权承包给乙方,为了使双方明确职责,特制定如下协议条款:

  一、在上述地区范围内,乙方代表甲方承接的工程业务,由乙方自主经营、独立核算、自负盈亏。

  二、乙方在经营所在地设立固定的办公地点,配备必须的办公设施和办公人员,代表甲方在经营所在地开拓工程业务,同时必须执行甲方公司的有关规章制度,树立甲方良好的'企业形象。在合同有效期内,因乙方原因发生下列情形之一,由乙方负责并赔偿甲方的损失。

  ①甲方被列入贵州省建设主管部门认定的违规企业,无法正常参加贵州的招投标活动;

  ②被贵州省建设主管部门警告或处以罚款;

  ③其他影响公司信誉和形象的行为。

  三、自年月日至年月日,乙方每年保底中标万元即(甲方每年收取万元)管理费,签合同后乙方应交半年管理费万元,上公告招投标项目超过以后除公司收取%管理费后利润甲乙双方按五五分成,不上公告招投标项目利润均分。

  ①如乙方年度施工合同超过不超过壹千万时,甲方按%收取管理费。②年度施工合同超过万时,甲方扣除交总公司%管理费后。利润甲乙双方均分③乙方承包施工工程业务所发生的备案保证金、投标保证金、履约担保、预付款担保等以缴纳现金形式担保的全部由乙方承担。

  四、为在毕节地区投标所必须的办理分公司、备案等由乙方负责。双方投标期间,投标报名、资格预审资料、投标文件等资料制作由乙方完成,并由甲方签章认定。在此期间,产生的差旅费等费用由乙方承担。

  五、工程中标后,甲方在工程项目所在地开设银行账户,账户由甲乙双方共同管理。甲方在支付工程款项时须取得乙方的书面同意后方可进行支付。未经乙方同意不得支付工程款项,乙方必须对工程款专款专用,不得挪作他用,确保工程顺利进行。

  六、

  1、乙方负责实施的施工项目,必须将安全施工放在首位,必须按甲方的安全管理目标(安全管理实现“五无”,轻伤率控制在‰以下,文明工地建设达标。“五无”即:无死亡,无重伤,无火灾,无重大设备事故,无重大交通责任事故)进行施工,须制定严密的安全生产保证体系与保证措施,做好安全事故应急预案,文明施工,加强安全教育意识,严格执行安全操作规程,做好防火、防盗工作,严禁工地发生赌博、斗殴等行为。乙方发生施工安全事故或因防范不当造成的人身财产事故所发生的一切费用均由乙方负责支付并承担相关的法律责任,甲方不承担任何责任。

  2、在工程施工过程中,施工质量必须服从业主规定的质量等级,并符合各类施工规范的要求,同时必须建立完善的工程质量管理机构,使工程质量满足合同要求,使企业在工程所在地有良好的声誉。

  3、若安全、质量、进度、文明施工中任一项发生问题,则所发生的奖罚由乙方自行解决,并不得对甲方声誉造成影响。

  七、工程资料:乙方在施工过程中,应以甲方名义做好原始的施工记录,整好一套完整的上交验收资料。提请质检部门和业主有关部门审核,如竣工资料不完整,由乙方负责弥补调整,直至有关部门满意。

  八、其他条款。原则上甲方不委派管理人员进行工程管理,如业主或合同要求甲方必须派人进场,则甲方委派的管理人员,甲乙双方另行协商,费用由乙方承担。

  九、本协议的三个承包年度期满后,若无第二条和第十条所列的违规情况,且乙方按规定及时缴纳了管理费(基本费),则双方需提前个月就本协议的续签进行商谈,

  下一承包期限按五个承包年度考虑。

  十、本协议在执行过程中如遇到特殊问题。由甲乙双方协商解决。

  十一、本协议一式份,甲乙双方各执份。双方代表签字盖章后生效。

  甲方:

  法定代表人:

  (或委托代理人):

  日期:

  乙方:

  法定代表人:

  (或委托代理人):

  日期:

联营协议书7

  甲方:

  乙方:

  经甲、乙双方共同友好协商,甲方同意与乙方在(以下简称为 )进行XXX品牌联营,并就联营事宜达成以下协议:

  一、联营期限:

  1、

  二、分成及结算方式

  1、(1)甲乙双方按照售出货品营业额的的比例计算分成, 如因乙方使用现金劵进行促销活动,现金劵部分乙方自行承担。

  (2)乙方如需订购甲方的推广赠品,需按统一供货价格买断,不可退货。

  2、每日营业额由乙方收取,乙方每月分三期每10天,分别为当月的12号、次月22号、次月2号将甲方应得分成部分汇至甲方指定账户,甲乙双方在每月初五个工作日内将上月营业账款对清。如因乙方原因延误支付销售分成款,乙方需向甲方支付滞纳金,按拖欠金额的1%计算每天应付滞纳金。

  3、甲、乙双方进行联营的货品仅限于2015年8月20日起由甲方配送给乙方的货品,2015年8月20日前乙方所有的货品有乙方自行负责,甲方不参与销售分成,不参与联营退货。

  4、如店面需要重新装修,所需货柜由甲方提供,其费用甲乙双方各承担支付50%。更新的衣架、模特的制作费用由甲、乙双方各承担支付50%。

  5、乙方每年向甲方支付5000元陈列道具费。

  三、货品运输

  1、甲方负责提供 店的全部货品,乙方承担货品运输费用,甲方要求调配货品时,运费由甲方承担。任何情况下,货品所有权归甲方所有。

  2、甲方货品到达店后,由乙方负责清点、记录及保管,经乙方清点无误并书面签收后若有损失,该损失由乙方负责按该货品甲方的应分成额赔偿于甲方。

  3、乙方收到货物时,应在当日内对货品进行检验,如发现错交货、无出货清单、单价开错、数量及金额不符、包装及质量问题等,应在两日内以书面形式通知甲方,以便于核查调整,逾期未表示异议则视为甲方所交货品符合乙方要求,甲方得以免责。

  4、乙方所退货之货品,如有人为损坏、污迹、无包装、无附件、属样品、属换季货等情形,均不属可退换货之列。

  四、甲乙权利与义务

  1、店货品零售价由甲方负责确定,乙方必须严格按甲方定价销售。否则一切损失由乙方

  承担。

  2、 的货品有甲方负责调配,甲、乙双方在本协议有效期满后,乙方在两天内将剩余货品退回甲方指定点,否则视同乙方按吊牌价销售,按规定的分成支付给甲方。甲乙双方在每月结束后,双方核对货品库存数量,如果盘盈则由甲方进销存数据结算;盘亏甲方则按盘亏数量按当时现销售价视作已销出处理。

  3、甲方会根据不同的节假日,要求统一做促销活动,乙方应严格执行。

  4、甲方是该品牌产品的唯一商标所有人,本协议的签订,不意味着甲方授权乙方使用甲方的商标权,。

  5、甲方保证提供乙方的该品牌产品的质量符合国家有关法律要求。

  五、乙方权利与义务

  1、乙方负责 店的装修,包括但不限于天花、地面、门面、空调、灯饰等费用由乙方独自承担。

  2、乙方负责签订 店的租赁合同和办理经营的相关手续,并承担相关费用

  3、乙方本协议签订之日起 内付给甲方人民币 万元正的合同保证金。本协议期满后,甲方双方将账款结清后,并将属于甲方的物料(不包含货架)、货品全部退回甲方的情况下, 天内甲方将合同保证金无息退回给乙方

  4、乙方的经营管理,并承担经营的相关费用,包括但不限于店铺顶手费、租金、店内人员的薪酬、福利待遇、货品运输费、街道卫生费、电话费、上网费、水电费、管理费、税费及不可预见之费等。

  5、乙方必须配备:已开通的电话线一条、网线一条和电脑一台。

  6、乙方所需的陈列道具(衣架、模特除外)甲方按成本价向乙方收取相应费用。

  7、店的首批货品由甲方配货,乙方必须参加甲方举行的每次订货会,并按实际销售情况进行订货。

  8、如果由乙方原因导致店不能正常营业,所造成甲方的一切直接经济损失由乙方承担。乙方未征得甲方同意无故停业 店,乙方需要根据停业天数按当月最高的单日业绩与甲方计算分成。

  9、乙方自觉维护和保障甲方权益,一旦发现任何侵权行为,有义务与甲方一起制止及解决该侵权行为。

  10、未经甲方书面同意,乙方只能在本协议约定之铺面经营以下称“该品牌”)产品,如乙方违反本协议约定在 店销售其他品牌产品,或在 店以外的区域销售该品牌产品即属违约,甲方有权追究乙方的违约责任。

  11、双方确认:无论是本协议有效期内或本协议有效期满后,乙方绝无任何权利拥有甲方该品牌的商标权及生产权。

  12、乙方必须服从甲方制定的各项规章制度,如实向甲方提供各项资料、信息。

  13、乙方管理的 店必须按甲方确认的零售价销售货品,任何促销活动,均须得到甲方的书面同意后方可进行。

  14、乙方必须对已签收的货品、员工及店的安全负责。

  15、乙方应严格将店的库存率控制在23%以下。

  六、营业管理

  1、人员培训

  甲方向乙方提供管理和销售人员的培训,乙方需定期安排销售人员到甲方处进行培训(乙方人员的差旅费由乙方承担);乙方店铺的经营管理甲方会派零售主任到场,协助经营管理和监督指导,甲方前往乙方店铺的工作人员的差旅费用由甲方承担。

  2、员工制度

  甲方同意为乙方订做店铺销售人员的制服,并向乙方收取制服成本费用。

  3、甲方是乙方经营的该品牌货品唯一供货商,乙方不得私自仿造该品牌产品及一切相关资料,未经甲方同意不得提供该品牌的产品给第三者经营。

  4、乙方未经甲方书面同意将店的所属货品(包括仓库中的货品)借调(包括乙方所经营甲方品牌的其他店铺),属于违约行为,甲方有权向乙方收取违约金。

  七、协议的违约责任与终止

  任一方如发生以下情况,另一方有权终止本协议,并向违约方收取人民币万元正的违约金及追究违约方法律及经济责任:

  1. 乙方销售假冒品牌的伪装劣商品:

  2. 未经甲方同意,乙方私自开设 以外的分销点,或将该品牌商标权转让与他人经营;

  3. 乙方受到工商行政管理部门或司法机关停业、关闭、查封等处理;乙方被银行拒付支票或冻结账户;

  乙方严重侵犯了甲方名誉和利益时,甲方均可认为已无法与乙方继续合作,而有权书面通知乙方提前终止本协议。乙方因上述情况而造成甲方直接经济损失时,如违约金仍不足以弥补甲方的直接经济损失,乙方应继续赔偿。

  4. 未经甲方同意,乙方撤消、调走或转移本协议约定的经营地址,甲方有权提前经终止协议及追究济 赔偿责任,未经甲方同意,乙方停止营业的期限达十日,经甲方书面催告七日内仍未纠正的,则构成违约,甲方有权提前权提前终止本协议,停止与乙方的联营,乙方还应补偿造成甲方的直接经济损失。

  5、乙方不得以甲方名义从事其他经济活动,(如抵押、委托、转让债务等经济行为),如果发生重组、或出现其它情况而影响乙方的资信时,甲方有权提前终止本协议,同时乙方必须马归还甲方提供的任何销售或广告用品和数据,否则甲方将推迟返还货的押金;本协议终止后,乙方不得擅自对外宣称为该品牌产品的零售商,否则甲方有权向乙方收取违约金人民币壹拾万元整,如该违约金仍不足

  弥补乙方的直接经济损失的,甲方须继续赔偿乙方。

  6、在乙方无任何违约行为的前提下,如甲方提前终止协议或停止向乙方发货的,乙方书面催告后七日内仍未纠正的,即构成违约,乙方有权提前终止本协议,与甲方核对帐目并退回剩余货物至甲方指定地点,甲方退还乙方所缴纳的货款押金。乙方并有权向甲方收取违约金人民币壹拾万元整,如该违约金仍不足以弥补乙方的直接经济损失的,甲方须继续赔偿乙方。

  7、如地震、海啸、塌方、泥石流、闪电、雷电、陨石坠落、台风、洪水、天火、战争、、旅游、瘟疫、飞行器坠落、恐怖袭击败、核辐射、非双方原因的火灾、政令变更等不可抗力因素,导致要协议延迟履行或无法履行的,遇不可抗力的一方应以书面形式通知对方,并于事后两周内向对方提高事件、事故具体说明及证明,经双方协商同意后,可提前终止或暂缓执行本协议,双方互免违约责任。

  八、协议的法律依据、生效、续签

  1、本协议以中华人民共和国的法律为依据,不适用于联合国惯例中关于国际货物销售合同的条款。

  2、本协议经甲、乙双方授权代表签字并加盖公章,且在甲方收齐乙方所缴纳的货款押金后生效,否则乙方逾期缴纳货款押金本协议自动作废。

  3、任何涉及双方经济往来的事项都需以双方盖章的书面正本文件为准,任何口头及个人约定都视为无效。

  4、如甲、乙双方合作愉快并有继续合作意向,须于本协议期结束前一个月续签新协议。

  九、纠纷解决

  对履行本协议所产生的纠纷经双方协商后不能解决时,双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

  十、协议附件

  1、本协议的所有附件是本协议不可分割的组成部分,与本协议且有同等法律效力。

  2、乙方需向甲方提交必要的资信数据,以下数据,以下数据将作为签订协议的附件;(1)照复印件;(2)税务登记证复印件;(3)法人代表身份证复印件。

  十一、其他

  1、 本协议未尽事宜双方协商解决,并以另行签订的补充协议为准,补充协议与本雷锋议均具同等法律效力,补充协议与本协议相抵触的,以补充协议为准。

  2、 未经双方书面同意,任一方对本协议的修改,变更无效。

  3、 本协议约定的解除协议的条件成就时,有权解除协议的'一方可以解除本协议,解除本协议的通知应采用书面方式,解约通知书一经送达对方,本协议正式解除,解除本协议的情形包括但不限于违约,协议届满、双方协商解除。

  4、 本协议项下甲方的权利和义务(包括收取费用的权利),甲方有权将之全部或部分转让予本协议以外的第三者。本协议项下的权利和义务是仅限于乙方享有及承担的,未经甲方书面同意,乙方不得将之全部或部分转让予本协议以外的第三者,否则视为乙方违约,并依本协议有关约定处理。

  5、 保密:双方对本协议的具体内容负责有保密责任。未经双方事先书面同意,另一方不得将本协议具体内容及其相关内容披露给任何其他本协议以外的第三方。

  本协议有效其内及其终止后一年内,任何一方均不应相任何其他本协议以外的第三方披露、泄露或提供其从对方取得的商业秘密,包括秘密,包括财务秘密、技术秘密、经营诀窍和(或)其他保密信息和资料(无伦是以书面或是口头或其他形式的信息和资料)

  违反上述约定的披露方应负违约责任,违约金为人民币贰拾万元,此外,守约方还有权提前终止本协议,就全部直接经济损失向违约方索赔:

  以下信息除外:(a)在披露之前已公开或非由于违反本协议而可以公开得到的:(b)由任何不负有任何保密义务的第三方合法披露的:(c)任一方在获披露之前已知悉或在任何时候由其独立开发的:(d)在根据本协议首次披露后五年以上由本协议的任一方披露或合用的。

  6、履行本协议面发生的通知和送达,皆以书面为准,送达地址以本协议所示或各方另行通知的地址为准。

  7、本协议部分条款如被有管辖权的人民法院判为无效或不能履行,不影响其他条款的继续有效和可履行。

  8、本协议取代双方为达成本协议所进行的谈判、协商、会议等形成的会议纪要、备忘录、电话记录、录间、录像、传真等书面或口头协议,为双方所达成的最终文本。

  9、本协议不构成双方间的合资、兼并、投资入股等经济法律关系,双方确认本协议并未对任一方构成赢利保证,双方仍为独立法人,独立核算,自负盈亏,各付各税。

  10、双方各自承担其为履行本协议而使用的人、财、物的安全责任,各自负担相应必要的保险费用。

  11、在合同其内甲、乙双方的债权、债务各自承担。

  12、本协议不为任何本协议以外的第三方创设义务,不能约束不知情的第三方。

  13、协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  甲方签约代表:乙方签约代表:

  联系电话: 联系电话:

  传真号码: 传真号码:

联营协议书8

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方为充分发挥各自资质、技术和施工力量的优势,本着互惠互利共同开发市场的原则,经双方协商特订立如下合同。

  双方在山东华鲁恒升大氮肥技改项目施工中各自发挥自己的专业优势进行项目合作。

  1.联营的项目与形式

  ①、甲方持有国家住房和城乡建设部颁发的建筑企业化工石油化工建设施工承包壹级资质,机电总承包壹级资质,壹级锅炉安装资质。乙方持有国家住房和城乡建设部颁发的机电安装工程施工总承包贰级资质,送变电工程专业承包贰级资质,城市及道路照明工程专业承包贰级资质。

  ②、双方合作形式

  按专业划分,甲方负责资质范围内的工程建设施工,乙方负责资质范围内的工程建设施工。

  2.执行标准及结算方式

  ①、按设计文件要求进行施工,各自执行国家或行业标准,并按与建设单位签订的合同标准为准。

  ②、主合同由甲方中国化学工程第十三建设有限公司与建设单位签订。

  ③、结算方式

  按该项目中标文件的承诺的费率标准或综合单价(如总价合同按报价中的专业分项价格)进行结算。甲方收取5%的项目管理费用。

  3.资料整理及交工

  按甲、乙双方所承担的专业范围各自完成自己的资料整理,由甲方统一汇总编档后,按标准交工。

  4.协作期限

  以山东华鲁恒升大氮肥技改项目交工、验收和结算后,合同自动解除。

  5.变更、解除的`条件和程序

  本合同履约过程中,如一方终止合同,应提前30天通知对方,并以书面形式进行终止合同说明。

  6.其它约定事项

  ①、甲乙双方依据建设单位的施工合同,另行签订对该工程的专项施工合同,进一步确定双方的责任和义务。

  ②、本联营合同未尽事宜,双方另行协商。

  ③、本合同一式肆份,双方各持贰份,甲乙双方委托代表人签字、盖章后生效。

  甲方:乙方:

  委托代表:委托代表:

  _____年____月_____日

联营协议书9

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方愿意就xxx工程(以下称为“工程项目”) 向业主联名提交投标文件及获得工程承包合同。双方经友好协商,本着公平、诚信、互惠互利的原则,达成以下协议: 条款1—联营体协议书

  甲乙双方签署联营体协议书,并根据各方多年工程经验、技术水平,按投标文件要求提供相关资料。 条款2—排它性

  甲乙双方中任何一方不得再与其他任何个人、公司就本工程项目有关事项进行合作及签署其他协议。 条款3—甲乙双方职责

  甲乙双方按条款5之权益比例分担联营体依法应承担的一切责任。

  甲方负责工程项目管理,包括施工进度、质量控制,成本控制及与业主及其他专业分包的工序协调。其中并装式架空桥(Segmented Bridge)由甲方直接施工,乙方提供后勤服务。

  乙方负责协助甲方共同进行工程管理,包括提供工程所需的工程技术人员、施工人员、计量工程师、财务负责人及工程设备,成本控制及与业主及其他专业和广州市的有关政府部门及规范的所有协调工作。

  条款4—提交投标文件

  投标文件必须得到甲乙双方同意及共同签署意见后方能提交。

  条款5—权益比例

  合作伙伴双方权益比例为:

  甲方:XX%

  乙方:XX%

  甲乙双方按以上权益比例承担并履行由此项工程合约产生的权利和义务。

  条款6—投标费用承担

  无论本工程合约投标成功与否,甲乙双方须承担各自为此项合约进行工程投标而投入的'费用,涉及第三方(如聘请设计顾问公司、印刷公司)之费用须按各自参与的比例分担,其他未列费用须得双方同意,并由双方协商分担。

  本投标书应按广州市地铁单价及业主投标文件、有关当地现行的材料单价进行编制。当投标价格有异议而双方又无法达成一致时,任何一方不可提出退出联营体,其权益比例可以协商解决。

  条款7—联营体董事会

  联营体董事会由5名董事组成,组成情况由双方另行商议,董事会主席由甲方担任。投标金额及解散联营体须得到董事会成员的一致通过后才能执行,该项目设总指挥一名由甲方委派,设项目副指挥2名。

  条款8—甲乙双方保留转让部分权益比例给第三方的权利。

  条款9—保密性

  甲乙双方为本工程项目合约所提供的一切资料,除用于本工程作为投标有关事项不得不公开明示及施工过程中所需正常上报的以外,不得向第三方泄露。

  条款10—仲裁

  对本协议引起的任何争议,双方应通过友好协商解决。如协商未能解决,任何一方均可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁,该仲裁为终局的、对双方均有约束力的裁决。

  条款11—协议适用法律

  本协议书经签署之日生效,将受中国(内地)有关法律的约束和解释。

  条款12—其他

  其他事宜由双方在本工程项目中标后另行协商。

  本协议经签署之正本一式两份,甲乙双方各持一份。 xxx工程有限公司(公司盖章)

  法人代表签署:

  日 期:

  xxx工程有限公司(公司盖章)

  法人代表签署:

  日 期:

  

联营协议书10

  甲方: 乙方:

  公民身份证号: 公民身份证号: 20xx年5月29日,甲乙双方订立一份《品牌联营合同》,联营合作品牌女装的销售,店铺位于 (原由乙方承租经营的 服饰店)。合作期限自20xx年6月1日起至20xx年5月31日止,现甲乙双方欲终止该《品牌联营合同》,经双方初步账目结算后充分协商一致,自愿订立如下协议:

  一:甲乙双方自愿解除上述的《品牌联营合同》。

  二:截至本协议书订立之日止,甲乙双方确认账目如下:乙方因与甲方合作之需,将店铺原装修布局(装修花费人民币6万余)拆除以及将原店铺内的囤货(货款人民币6万余)搬出,总计损失人民币12万元余。甲乙双方对该笔款项的分摊方法:由甲方支付乙方损失人民币8万整。如甲方逾期付款,按未付款项的日万分之五计付违约金。

  三:自本协议书订立之日起,甲方和乙方的业务互不受对方的干涉,双方的'应收款和应付款等原来合作经营期间的所有事务,概由甲方负责料理(包括与房东发生的任何纠纷),应收款归甲方所有,应付款由甲方负担。

  四:自本协议书订立之日起,乙方应遵守诚实信用原则,保守合作经营期间的商业秘密,不得有损于对方之行为。

  五:甲乙双方承诺:凡涉及到原《品牌联营合同》的所有事务以此为断,甲乙双方均不得再以任何理由挑起事端,如任一方挑起事端,由挑起事端方承担全部责任。

  六、甲乙双方因履行该协议书发生纠纷,由双方协商解决,协商不成,任何一方均可向石狮市人民法院起诉。

  备注:本协议书一式两份,经各方签字或捺指印后生效。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  签订日期:xxxx 年 xx 月 xx日 签订日期:xxxx 年 xx 月xx 日

联营协议书11

  甲方:

  乙方:

  一、供应商经营品类为品牌为,经营方式为.

  二、营业额指标:全年含税营业总额不低于人民币________元,乙方每月的联营指标具体约定如下:

  三、在本合同签订____日内,乙方一次性向甲方缴纳进场费_________元。

  四、乙方在本合同签订时向甲方交纳保证金人民币_________元

  五、甲方按乙方营业额的39;________%,提取联营管理费,于每月付款时一并结算。

  六、物业管理费:收费标准人民币_________元平方米月。

  七、因甲方需对乙方委派的驻店营业人员进行管理和培训,乙方同意按驻店营业人员的人数,一次性向甲方按每人人民币_________元的标准支付管理费、按每人人民币_________元的标准支付培训费,按每人人民币________元的'标准支付胸牌费、按每人夏装冬装的标准支付服装费。

  八、乙方聘用甲方营业员的,应支付其工资和奖金,并且应在每月月首____日内,交付于甲方;所聘外来营业员的工资及奖金,由乙方自行负担。如逾期支付甲方店员工资和奖金,每逾期一天,按应付款项的_____向甲方支付违约金。

  九、本合同联营期限为________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。

  十、补充协议:

  甲方:

  乙方:

  _____年______月______日

联营协议书12

  ____________(以下简称甲方)

  ____________(以下简称乙方)

  依照甲方与________________(以下称发包人)签订的建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。

  一、工程概况

  1、工程名称:_________________

  2、工程地点:_________________

  3、工程内容:_________________

  4、承包范围:_________________

  5、合同工期:开工日期:_______日;竣工日期:总日历天数_______天。

  6、质量标准:一次验收合格率达到100%。

  7、合同价款:__________________________________元整,¥_________________元。

  二、甲方驻工地代表

  甲方驻工地代表姓名:__________________________________

  三、乙方驻工地代表

  乙方驻工地代表姓名:__________________________________

  四、甲方责任

  1、甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。

  2、协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。

  3、甲方负责____工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。

  4、甲方对本工程的工期、质量、、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和职责。

  5、甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。

  五、乙方责任

  1、严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。

  2、乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。

  3、乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。

  4、乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。

  5、乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上述工作____,发生的费用由乙方承担。

  6、乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。

  7、乙方对工程的生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行交底,遵守工程建设生产有关管理规定,严格按标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业检查人员依法对工程施工中的检查、监督、管理,采取必要的防护措施,消除事故隐患,确保生产。按规定及时处理发生的事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。

  8、乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、____主管部门的监督、检查、管理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理,在不能满足甲方要求时,甲方可自行完善,其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到________级文明工地标准。

  9、乙方应遵守____有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

  10、乙方自行负责施工现场及工程的、保卫工作。

  11、工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自费予以修复。

  12、合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口),未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作____,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。

  13、每月(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划,及时提交其它有关报表。

  14、乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员____办公及生活设施用具,费用由乙方承担。

  15、按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。

  16、乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方____主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。

  17、由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。

  18、乙方自行承担发包人不能及时____材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。

  19、乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务,甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。

  20、乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。

  21、因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。

  22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

  六、工程价款确认和支付、管理费用和其它

  1、本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。

  2、应缴税费包括本工程所须缴纳的'国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方____及其有关部门的各项收费,规定以外的各项收费和摊派费用。

  3、施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。

  4、为顺利实施完成本工程的施工任务,其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。

  5、甲方派驻现场管理人员的工资(不含“五险一金”每人每月元,包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担(标准同上),因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。

  6、甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月且随甲方交缴额度的变化调整)。

  7、管理费及其税费的交缴:甲方收到发包人拨付的工程款,扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取____部管理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取____部管理费。

  8、(也可明确)工程价款的支付:何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定)

  9、每次支付工程款时,必须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。

  10、支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以确保工程施工需要。

  11、甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的%(其中预留工期、质量、、文明工地保证金各%),当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到________级文明工地时,且未发生事故,分别支付预留的工期、质量、、文明工地________%的工程款(保证金)。

  12、甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。

  七、乙方采购材料

  1、本工程的材料(发包人供应的除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购,并____产品合格证明,对材料质量负责。

  2、材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。

  八、竣工验收及结算

  1、工程竣工验收报告确认________天之内,乙方向甲方(发包人)____完整的竣工资料________套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求,并承担因自身资料不合格或不及时____所造成的损失。

  2、甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书),按实与乙方进行工程造价的结算。

  九、质量保修

  1、乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。

  2、保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后________天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。由乙方承____修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

  ____、违约责任

  1、乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。

  2、对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。

  3、乙方不得将工程转包给他人,否则产生的一切后果均由乙方自行承担。

  ____一、争议

  1、甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

  2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

  (1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工;

  (2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;

  (3)仲裁机构要求停止施工;

  (4)法院要求停止施工。

  3、或者不列争议,在其它内列:本协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。

  ____二、其它

  1、本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。

  2、本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准,或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。

  3、(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。)

  4、本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算,甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

  5、本协议正本两份,双方各执一份。副本两份,双方各执一份。

  甲方(盖章)_________________

  住所:_________________

  法定代表人:_________________

  委托代理人:_________________

  ____:_________________

  开户银行:_________________

  账号:_________________

  ____:_________________

  _________年_________月_________日

  乙方(盖章)_________________

  住所:_________________

  法定代表人:_________________

  委托代理人:_________________

  ____:_________________

  开户银行:_________________

  账号:_________________

  ____:_________________

  _________年_________月_________日

联营协议书13

牵头人:陕西科胜幕墙装饰工程有限公司(以下简称科胜公司) 成 员:陕西火花钢结构工程有限公司 (以下简称火花公司) 双方本着自愿、利益共享、责任共担的原则进行合作,在工程项目满足双方资质、资金要求时,组成联合体,共同参加工程招标资格预审和投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

  1钢结构工程有限公司为联合体成员。

  2、联合体牵头人代表联合体各成员负责本招标项目资格预审文件、投标文件编制和合同谈判活动,代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,处理与之有关的一切事务,并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作及工程竣工交验的全部相关工作。

  3、联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求,递交资格预审申请文件和投标文件,履行合同,并对外承担连带责任。

  4工程有限公司负责外立面装饰工程施工,陕西火花钢结构工程有限公司负责工程的'钢结构设计、施工 。

  5、本协议书自签署之日起生效,有效期为本协议书签订后5年。

  6、本协议书一式

  注:本协议书由委托代表人签字的,应附法定代表人签字的授权委托书。 牵头人名称:陕西科胜幕墙装饰工程有限公司(盖单位章) 法定代表人或其委托的代表人: (签字) 成员一名称:陕西火花钢结构工程有限公司(盖单位章) 法定代表人或其委托的代表人: (签字)

  20xx年1月1日

联营协议书14

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  为加快企业发展,促进横向联合,调动各方面积极性,提高企业的知名度和经济效益,完善承包经营责任制,经甲乙双方商定,甲方把贵州毕节地区承接工程业务的经营权承包给乙方,为了使双方明确职责,特制定如下协议条款:

  一、在上述地区范围内,乙方代表甲方承接的工程业务,由乙方自主经营、独立核算、自负盈亏。

  二、乙方在经营所在地设立固定的办公地点,配备必须的办公设施和办公人员,代表甲方在经营所在地开拓工程业务,同时必须执行甲方公司的有关规章制度,树立甲方良好的企业形象。在合同有效期内,因乙方原因发生下列情形之一,由乙方负责并赔偿甲方的损失。

  ①甲方被列入贵州省建设主管部门认定的违规企业,无法正常参加贵州的招投标活动;

  ②被贵州省建设主管部门警告或处以罚款;

  ③其他影响公司信誉和形象的行为。

  三、自年 月 日至 年 月 日,乙方每年保底中标 万元即(甲方每年收取 万元)管理费,签合同后乙方应交半年管理费 万元,上公告招投标项目超过以后除公司收取 %管理费后利润甲乙双方按五五分成,不上公告招投标项目利润均分。

  ①如乙方年度施工合同超过不超过壹千万时,甲方按 %收取管理费。②年度施工合同超过 万时,甲方扣除交总公司 %管理费后。利润甲乙双方均分③乙方承包施工工程业务所发生的备案保证金、投标保证金、履约担保、预付款担保等以缴纳现金形式担保的全部由乙方承担。

  四、为在毕节地区投标所必须的办理分公司、备案等由乙方负责。双方投标期间,投标报名、资格预审资料、投标文件等资料制作由乙方完成,并由甲方签章认定。在此期间,产生的差旅费等费用由乙方承担。

  五、工程中标后,甲方在工程项目所在地开设银行账户,账户由甲乙双方共同管理。甲方在支付工程款项时须取得乙方的书面同意后方可进行支付。未经乙方同意不得支付工程款项,乙方必须对工程款专款专用,不得挪作他用,确保工程顺利进行。

  六、1、乙方负责实施的施工项目,必须将安全施工放在首位,必须按甲方的安全管理目标(安全管理实现“五无”,轻伤率控制在 ‰以下,文明工地建设达标。“五无”即:无死亡,无重伤,无火灾,无重大设备事故,无重大交通责任事故)进行施工,须制定严密的安全生产保证体系与保证措施,做好安全事故应急预案,文明施工,加强安全教育意识,严格执行安全操作规程,做好防火、防盗工作,严禁工地发生赌博、斗殴等行为。乙方发生施工安全事故或因防范不当造成的人身财产事故所发生的一切费用均由乙方负责支付并承担相关的法律责任,甲方不承担任何责任。

  2、在工程施工过程中,施工质量必须服从业主规定的'质量等级,并符合各类施工规范的要求,同时必须建立完善的工程质量管理机构,使工程质量满足合同要求,使企业在工程所在地有良好的声誉。

  3、若安全、质量、进度、文明施工中任一项发生问题,则所发生的奖罚由乙方自行解决,并不得对甲方声誉造成影响。

  七、工程资料:乙方在施工过程中,应以甲方名义做好原始的施工记录,整好一套完整的上交验收资料。提请质检部门和业主有关部门审核,如竣工资料不完整,由乙方负责弥补调整,直至有关部门满意。

  八、其他条款。原则上甲方不委派管理人员进行工程管理,如业主或合同要求甲方必须派人进场,则甲方委派的管理人员,甲乙双方另行协商,费用由乙方承担。

  九、本协议的三个承包年度期满后,若无第二条和第十条所列的违规情况,且乙方按规定及时缴纳了管理费(基本费),则双方需提前 个月就本协议的续签进行商谈,

  下一承包期限按五个承包年度考虑。

  十、本协议在执行过程中如遇到特殊问题。由甲乙双方协商解决。

  十一、本协议一式份,甲乙双方各执份。双方代表签字盖章后生效。

  甲方: 乙方:

  法人:

  (或委托代理人):

  日期:

  法人: : 日期: (或委托代理人)

联营协议书15

  合作甲方:

  合作乙方:

  为适应市场经济和拓展建筑市场的需要,发挥联合双方的各自优势,以利提高企业经济效益和社会效益,为用户提供高质量、高速度、高效益的优质服务,本着互相信任、平等自愿、优势互补、共同发展的原则,就目的装修、软装及销售相关事宜,经合作双方协商,达成如下协议。

  一、项目概况:

  1、项目概况:

  2、项目合作范围:

  二、联合经营条款:

  1、本项目由甲乙双方共同组建项目经营团队,对项目实行项目管理。

  合作项目管理团队人员组成和责任分工由甲乙双方另行协商后确定。

  2、联合经营实行风险共担,利润共享原则。甲乙双方按比例承担风险和分享利润,甲方在合作项目中所占有的份额比例为项目中所占有的'份额比例为%。

  三、资金、财务及项目预结算管理:

  1、合作经营管理团队负责为项目建立专门财务账务,核算资金收支及财务成本。

  2、按规定时间和内容逐月上报进度统计报表给合作双方。

  四、违约责任合作双方中任何一方未按本联合协议约定条款履约,违约方承担对守约方损失的赔偿责任,包括但不限于直接损失、间接损失和名誉损失等。

  五、附则

  1、业主的《招标文件》、联合经营的《投标文件》和合同均为本协议的附件。

  2、本协议自签订之日起生效,本项目所有合作经营事宜完结后终止。

  3、本协议一式肆份,合作甲方执贰份,合作乙方执贰份。

  %,乙方在合作项目的装修、软装及销售等全部事宜。

  项合作甲方:(盖章)代表:(签字)合作乙方:(盖章)代表:(签字)

【联营协议书】相关文章:

联营协议书02-28

企业联营协议书02-19

联营合作协议书01-25

商场专柜联营协议书02-04

联营合作协议书11篇01-25

【集合】联营合作协议书15篇12-18

联营合同范本01-03

联营合同(精选12篇)07-28

【通用】联营合同范本10-04

关于联营合同范文9篇03-24