精选合同协议书范文锦集9篇
在充满活力,日益开放的今天,协议与我们的生活息息相关,签订协议可以解决现实生活中的纠纷。协议的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编为大家整理的合同协议书9篇,欢迎阅读与收藏。
合同协议书 篇1
立合约人:__________(以下简称甲方)与__________(以下简称乙方),订定本维护契约,维护条款如下:
第一条 前言
1.维护对象设备:一般个人计算机及打印机。
2.设备设置场所:甲方指定地点。
3.每月维护费为__________元整。(内含5%营业税)。
4.设备维护期间:自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止。
第二条 维护之委托
甲方为保持第三条所示设备能正常作业,将维护工作委托乙方,乙方接受甲方之委托。
第三条 维护设备
依据第二条,乙方所维护之设备范围,为甲方__________之机器(含陆续新购部份)。 目前个人计算机数量约__________台,打印机__________台。(至__________年__________月底止)。
第四条 维护范围
依本契约第二条,乙方对设备之维护作业范围,内容如下:
修理维护方式
1.甲乙双方签订合约后,乙方同意于甲方上班时间内,至少派遣一名维修工程师(须经甲方认可),提供维修服务。
2.契约内所列标的物,一旦发生故障,乙方同意依据甲方通知,由派驻工程师实时至故障标的处进行维修或更换,以使标的.物能尽速恢复正常运作。
第五条 维修作业时间
设备之维修时间:(以甲方上班时间为原则)
1.星期一至星期五为上午__________时至下午__________时;星期六为上午__________时至__________时;但星期日及国定例假日不实施。
第六条 维护费
1.机器的维护费用,总计__________元/月并包含营业税金(以政府决定的营业税,附加税,印花税等同额的算法)。
2.费用计价方式:如需更换零件或送修需先报价经甲方同意后始得进行后续维修动作,部份零件必要时由甲方提供。
第七条 费用之支付
乙方于每月月初,将当月份之维护费用制成统一发票送交甲方,甲方应于当月之月底以前,将统一发票之金额支付乙方。
第八条 罚则
于本契约有效期间内,乙方如有下列行为发生,甲方得由维护费用内扣除部份费用。
1.乙方派驻人员未能于甲方上班时间内提供维修服务时,每延误1小时即扣款__________元,一天则扣__________元。
2.甲方硬件故障,乙方得于一天内解决,否则每延迟一天罚__________元。
3.每月罚款若累计超过__________元,甲方有权终止本契约。
第九条 零件更换后所有权
维护修理时,所更换之不良零件之所有权,归属于甲方。
第十条 设备之迁移
甲方之设备欲迁移安装场所时,由乙方负责办理迁移相关事宜。
第十一条 续约
于契约届满时,乙方得在不超过该年度维护契约价格前提下与甲方议价续约。
第十二条 解约
甲方有权于契约有效期间内,随时对设备之部份或全部解约,唯须于一个月前以书面通知乙方。
第十三条 维护期间
本契约有效期间自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止。
第十四条 协议
本契约书如有未尽事宜者或契约内容发生疑义时,得经甲、乙双方协议后决定。
第十五条
本契约书作成正、副本各贰份,甲、乙双方各执正本壹份、副本由甲方保留。
合同协议书 篇2
甲方:灵石华瀛金泰源煤业有限公司
乙方:晋中汇玮电力工程有限公司
委托方:灵石华瀛金泰源煤业有限公司(以下简称甲方) 受托方:晋中汇玮电力工程有限公司(以下简称乙方)
甲方为保证产权隶属于自己的 金泰源35 kV输电线路 的安全、经济、稳定运行,提高该输变电设施的健康水平,特委托乙方参照国家电力行业的相关规定和标准,对该输电设施进行运行、维护、检修。经双方平等协商,在明确双方权利和义务的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章的规定,特订立本合同。
第1条 总则
1.1 甲方对乙方的工作进行指导、监督、评价,创造条件支持乙方对甲方输电设施的运行、维护、检修工作,并向乙方支付相应费用。
1.2 乙方根据《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》、《电网运行规则(试行)》、《电网调度管理条例》的规定,参照国家电力行业相关标准,对甲方输电线路进行运行、维护、检修工作。
第2条 受托资产的范围
2.1 甲方委托乙方运行、维护、检修的输电线路范围包括:
(1)35kV线路,由安顺220 kV变电站出线、弓家庄
110KV变电站出线(安顺开关编号 号、弓家庄开关编号 号 ),进线金泰源35 kV变电站(安顺开关编号11号、弓家庄开关编号2号 ),导线型号LGJ-150/25 ,地线采用GJ-35镀锌钢绞线 。电缆型号YGV-3*300、线路全长 26公里,共有杆塔93 基。
(2)代维线路总长度为 26公里,以每公里肆万捌仟元计算。
2.2 合同期限:
合同期限共 3 (年),自 20xx年 4 月 1 日 至 20xx 年 4 月 1 日。
第3条 甲方的权利和义务
3.1 甲方的权利
3.1.1 对乙方的工作进行指导、监督、考评。
3.1.2 依法或依本合同之约定,解除与乙方的委托关系。
3.2 甲方的义务
3.2.1 根据本合同和相关规定向乙方支付合同约定费用。
3.2.2 向乙方提供一套完整的符合实际的该输电线路的设计、安装、调试、试验和竣工验收材料。
3.2.3 为乙方开展工作提供必要的条件,指定工作联系人。由于地质变化或需要更改线路路径时,应提前通知乙方,由乙方负责实施,对质量及参数各方面进行完整验收掌控,甲方不得随意更改线路,甲方擅自更改线路,乙方概不负责。
第4条 乙方的权利和义务
4.1 乙方的权利
4.1.1 按照本合同约定向甲方收取合同费用。
4.1.2 有权拒绝执行甲方违反国家和电力行业有关安全作业规定的要求。
4.2 乙方的义务
乙方应按本合同的约定,做好本合同第2条所规定的`资产的以下工作。
4.2.1 运行义务
4.2.1.1应参照电力行业关于架空线路运行规程和运行管理的有关标准,建立和执行相关规章制度。
4.2.1.2应配备相应的人员、工具和设备。
4.2.1.3应建立和健全受托资产运行相关数据的台帐资料。
4.2.1.4应负责受托资产的设备运行分析工作,对其整体状况及时做出分析评估,对重大缺陷向甲方提出具体整改建议意见。
4.2.1.5应加强设备缺陷管理,按设备缺陷的严重程度进行分类,做好记录,并及时进行消缺处理。本协议除特别注明外,缺陷所指的一般缺陷,非重大缺陷。
4.2.2 维护义务
4.2.2.1应参照有关电力行业标准和规程的基本要求,对受托资产进行日常维护工作。
4.2.2.2应开展对受托资产的巡视工作,以掌握输电线路
的运行情况,及时发现有关缺陷和线路周边情况,为线路检修提供相关资料。
4.2.2.3 巡视的种类:
(1)定期巡视:对受托资产全线进行一月一次的巡视,掌握线路各部件运行情况及沿线周围情况,及时发现缺陷和威胁线路安全运行的情况。
(2)故障巡视:线路发生故障后及时进行巡视,查找线路的故障点、查明故障原因及故障情况。
(3)特殊巡视:在气候剧烈变化、自然灾害、外力影响、异常运行和其他特殊情况时及时进行巡视,掌握线路异常情况和各部件的变形损坏情况。
4.2.2.4 巡视的内容
(1)检查线路沿线环境中是否存在的影响线路安全的有关情况。
(2)检查杆塔、拉线和基础是否存在缺陷和运行情况变化。
(3)检查导线、地线是否存在缺陷和运行情况变化。
(4)检查绝缘子、绝缘横担及金具是否存在缺陷和运行情况变化。
(5)检查防雷设施和接地装置是否存在缺陷和运行情况变化。
(6)检查附件及其他设施有无缺陷和运行情况变化。
合同协议书 篇3
甲方:_________________________
乙方:_________________________
甲、乙双方本着公平、自愿的`原则,经平等协商,就减免利息有关事宜达成协议如下:
一、乙方承认,截止_______年______月______日,甲方对乙方享有下述_________有限公司的债权,并承担偿还责任。
二、乙方在_____年_____月_____日前在甲方开立的帐户上备足还款资金并自行转帐,分_____次还清甲方贷款本金余额 _______元。(其中_______年______月______日前还本_________元;_______年______月______日至 _______年______月______日还本_________元;_______年______月______日至_______年______ 月______日还本_________元及剩余利息。)
三、乙方全部履行上述第二条规定的义务后,甲方同意减免上述乙方所欠利息,并向乙方发送《减免利息通知单》(略)。
四、本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。
五、本协议一式_________份,甲、乙双方各执_________份。
甲方(盖章):____________ 乙方(盖章):____________
法定代表人(签字):______ 法定代表人(签字):______
________年______月______日 ________年______月______日
签订地点:________________ 签订地点:________________
合同协议书 篇4
合同执行之浅析
市场经济下,企业之间的经济往来,直接的目的是将产品及服务进行变现,在保障企业自身可持续发展的前提下,提供充裕的资金流,并通过市场运作,达到企业做大做强的目标。
企业之间的经济往来主要是通过合同形式进行的,企业的经营成败和合同及合同管理有密切关系,而合同执行则是合同管理中一个重要组成部分。
一、 合同管理与合同执行的辩证关系 1、合同管理涵义:合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容;审查、监督、控制是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。
2、合同执行涵义:合同执行是指企业在所签订的合同生效之后,依照合同所要求的各方的责权利,进行履行自身责任、监督其他签约人义务的同时,获取应得的利益的过程。合同执行操作的过程,也是合同签订生效之后的合同管理的中期与后期管理。
3、两者辩证关系:
1)合同管理是一个连贯的操作系统;合同执行为合同管理中后期的操作子系统;
2)合同执行贯穿了合同管理的整个操作系统之中,并对合同管理的前期工作有因果验证的导向关系;合同管理前期的良好运作,是合同执行在合同管理的中后期良好操作的先决条件;
3)两者为相辅相成、互相促进的同向协作的依存关系。
二、合同执行效果良好的条件
合同执行执行的效果是否良好,取决于多种因素,但最关键在于合同签约生效之前、签约成功及生效之后的`各个环节,都能有效的得到控制与执行:
1、合同签约生效之前:事先对签约方资质、信用、财务状况进行评估,审核签约条款的合法性及可执行性,并建立该合同可能导致风险的预防机制;
2、合同签约成功:合同条款的文字严谨、准确,没有歧义和产生误解;条款中签约各方享受的权责利,是对等的相对平衡,并体现合作双赢的理念;
3、合同签约生效之后:依照条款有效履行责任,监督其他签约方的义务进程,运用赋予的权利及时获取正当的利益;
三、本公司合同执行现状分析
纵观公司十几年的签单记录及执行情况,并不理想,暴漏出在对企业合同的认知、重视度、执行力以及系统性、动态性管理等方面的问题。
1、合同执行存在的问题
1)合同执行无法律依据
1>合同签单合作方不具备签单资格,或者手续不全;
例1:签约单位为“某某公司项目部”或“某某工程队”等,这些签约方多数是没有在工商注册的个体户,或者是挂靠的分包商及中间人,甚至是个人为主体,此类签约客户所加盖的印章,法律法规是不予认可的,极易产生纠纷等后患;
例2:“宁波中安消防工程公司”,此单位已经在20xx年6月已经被注销,不再具备签单的法律资格,但是在03年末及04年初,此“单位”仍与本公司签约4笔合同,截至今日,尚有尾款近10万多元未付,这些合同不受法律保护,欠款更是追讨无期。
2)合同条款无确认的时间约束,合同文字产生歧义
1>无确认时间,合同执行缺乏时效性的依据
例1:“货到后付至80%,安装调试合格之后付至95%,余款为质保金一年后支付”,上述付款方式中针对 “货到款、安装调试款及质保金” 这些付款环节,均没有给于明确的日期,直接导致合同执行缺乏时效性的依据;
2>合同文字不严谨、不准确,容易发生歧义和误解
例1:“乙方(浙江中医大)将不用的货品,退回甲方公司之后,双方**合同款清执行完毕”,这条条款其一,没有约定不用的货品清单,以及不用的时间限制,对不用的货品根本无法计算出准确的价值,其二,没有确认将货物退回甲方公司截止时间,时间一长,货物经折旧之后,价值也将所剩无几。合同文字的表述产生的歧义和误解,造成的损失,不仅巨大,而且难以挽回。
3)合同条款不全面、不完整,有缺陷,有漏洞
常见漏掉的条款往往是违约责任。有些合同只讲好话,不讲丑话,只讲正面的,不讲反面的,一旦发生违约,在合同中看不到违约如何处理的条款。
4)合同执行未达到动态管理
针对原先签订的版本,签约一方因自身原因,进行条款变更,如增减货品数量、增减货品的配置、运输达到地点,及付款方式变更等;没有形成动态管理,正确操作方法,即:
1>由提出变更一方书面签章传递申请(原件),并注明变更理由、变更后产生的问题的处理意见等;
2>接收一方核实原合同,变更是否有依据,然后再确认变更后的操作可行性,以及权责利的结果导向分析及确认;
3>协商通过并达成一致之后,签署具有法律的补充协议,并注明与原合同的关系;
4>书面通知因变更而涉及到各相关部门,进行有效的调整和工作衔接;
5>存档备案,并作为后期合同执行的调整和操作的依据。
5)外办内部没有做到信息共享、及时反馈、连贯性操作、执行到位等合同执行的系统操作
1>部分办事处合同执行各自为战,没有形成统筹管理,既不能高效统筹信息,更不能快速反应;
例1:个别办事处售后主管根本不知道,自己办事处报表中,被列入了多少待处理的质量问题,甚至在因质量问题导致大量应收款的情况下,还自认为手头上质量问题全部处理完毕。这反映出在质量问题信息的搜集、统计分配、处理反馈、善后收款等等方面,没有形成系统管理,在无法统筹分配、信息共享的情况下,工作效率高低无需多言,而合同执行的效果,也将大打折扣。
2>部分办事处因其他原因而变动,没有及时应急处理,导致合同执行工作的中断,甚至导致形势变糟;
例1:业务人员因故离职,实物上的交接基本没有问题,但是原先承担而未完成的工作任务的交接,很少被涉及,即使有,也没有交接的完整性和及时处理的延续性。这些情况导致合同执行工作的中断,其结果导向自然也难有起色。
2、常见问题出现的原因
1)对市场与合同的关系缺乏认识
在市场经济条件下,这是一种相互依存的关系。一方面,市场的运作需要合同。市场是靠合同动作的,市场主体各方都是靠合同去履行其权利义务的。另一方面,合同的成立必须以市场为前提。没有市场谈不上什么合同。合同是市场的产物,是市场可持续发展的动力。有些业内人士只顾到市场上承揽任务,却不去签订合同或者草率签订,结果遇上纠纷就没有协商与调解的依据,或者依据不足。
2)对合同与合同管理、及合同执行的关系缺乏认识
合同协议书 篇5
甲方:身份证:
乙方:身份证:
丙方:身份证:
甲乙双方于20xx年4月20日签订广安区游泳基地旁边花园农家乐场地租赁合同(以下简称原协议),约定一切内容。现甲乙丙三方经友好协商,就乙方将其在原协议下的全部权利义务概括转移给丙方事宜达成如下协议(以下简称本协议)
一、 自本协议签订之日起,乙方将原协议项下乙方的各项权利义务概括转移给丙方,丙方将概括受让乙方享有和承担原协议项下的'各项权利义务。
二、 自本协议签订之日起,甲方同意乙方将原协议项下各项权利义务转移给丙方,同意丙方概括受让乙方享有和承担原协议项下的各项权利义务。
三、 本协议签订后,丙方取代乙方,原协议中乙方变更为:
四、 本协议签订后,甲丙双方在此的一切权利义务和责任均与乙方无关。
五、 本协议三方签字生效。
甲方:
乙方:
丙方:
年 月 日
合同协议书 篇6
1.一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求:是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求,以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸:是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单,包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书:是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人:是指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 发包人:是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人:是指与发包人签订合同协议书的,具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6 分包人:是指按照法律规定和合同约定,分包部分工程或工作,并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 发包人代表:是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8 项目经理:是指由承包人任命并派驻施工现场,在承包人授权范围内负责合同履行,且按照法律规定具有相应资格的项目经理。
1.1.2.9 总监理工程师:是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程:是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和(或)临时工程。
1.1.3.2 永久工程:是指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程:是指为完成合同约定的永久工程所修建的.各类临时性工程,不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程:是指在合同协议书中指明的,具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5 工程设备:是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备:是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场:是指用于工程施工的场所,以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施:是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地:是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地:是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
合同协议书 篇7
合同编号:字第 号
本着相互信任、长期合作的精神。甲乙双方依据下列条款,特签订本合同。 第一条 供需双方:
工程名称: 甲方:(以下简称甲方) 委托人: 联系方式: 联系人: 联系方式:
乙方: (以下简称乙方) 地址: 邮编:电话: 第二条 合同标和价格:
乙方负责向甲方提供
第三条 支付方式:
结算方式: 付款(每月日乙方负责向甲方提供本月 日到日的材料清单)。甲方核对后,于下月 号前付清上月所有款项给乙方。
第四条 甲方的权利和责任
1.按合同在约定地点核实货物数量、质量,并向乙方出具收货凭证。 2.有权对合同清单所列货物的质量进行抽检,如发现不合格则退货给乙方。 3.甲方应按期将货款汇入乙方帐户,如逾期未支付,乙方可拒绝继续供货。
第五条 乙方的权利和责任:
1.乙方有责任按供货清单所规定的货物数量、质量、时间和交货地点向甲方提供货物。
2.按甲方要求提供发票和具体供货清单,并提供货物的产品合格证书、检测报告及质保书等。
3.如经甲方抽检发现货物不符合乙方所提供的技术要求,乙方应无条件给甲方办理退货手续,并负责更换合格的.产品。
第六条 交货方式及其运输:
1.交货时间:订单下达之日至日内。
2行议定)
第七条 任何一方不得将其在本合同项下无论是全部还是部分的权利转让给第
三方,合同一 方将其合同转让的该权利转让无效,对本合同他方不产生法律约束力并视为该方违约,该方应向本合同他方支付相当于本合同标的额的10%违约金。无论任何原因而形成的废止、解除或终止,不影响本条款的效力。
第八条 其它事项
第九条1、合同争议的解决办法:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解
决或者履行约定,协商或调解不成的,按下列第( )种方式解决;(只能选择一种) (一)提交 仲裁委员会仲裁:(二)依法向 人民法院起诉。
2、本合同未尽事宜由双方协商解决。
3、本合同一式
甲方:(签字并盖公章)乙方:(签字并盖公章) 法人代表人:法人代表人: 授权代表人:
签定地点: 授权代表人:签定日期: 年3
月 日
合同协议书 篇8
甲 方: 乙方:
地 址: 地址:
电 话: 电话:
联系人: 联系人:
经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方进行搭设微信营销平台事宜达成以下协议。双方声明:都已理解并认可了本合同的所有内容,同意承担各自应承担的权利和义务,忠实地履行本合同。
第一条 甲方应向乙方提供微信营销平台完善必要的资料并派专人负责与乙方联络、协调。
第二条
1 乙方向甲方提供一个独立完善的微信营销平台。
2 微信营销平台搭建完成验收后乙方微信营销平台的后台管理账号及密码交付给甲方。以上两条全部由乙方向甲方提供。
第三条 双方的基本权利和基本义务
3-1 甲方的权利和义务
3-1-1 根据本合同微信公共平台和营销系统的实际需要和要求,甲方要及时配合乙方,提供相关资料,并且保证所提供的所有资料完整、真实、合法。甲方如果不配合、不及时提供资料给乙方,而耽误了乙方工作进程,一切后果都由甲方自己来承担。
3-1-2 甲方在使用建设完成的微信营销平台时,应当注意符合国家法律规定和社会公共利益,特别地应当严格遵守《互联网文化管理暂行规定》和国家其他有关法律、法规、行政规章,不得利用微信营销平台制作、复制、发布、传播任何法律法规禁止的有害信息。如果甲方利用本合同服务进行的经营活动需要获得国家有关部门的认可或批准的,甲方应获得该有关的认可或批准。
3-1-3 按本合同约定支付费用。
3-1-4 如甲方需要乙方提供其他不在微信营销平台范围内的系统软件、技术支持等,双方应另行签署其他协议。
3-2 乙方的权利和义务
3-2-1 按照甲方提供的材料按照本合同约定(即甲方需求)的时间完成微信公共平台搭设和微信营销平台的设计和录入基础资料等工作。
3-2-2 可以根据甲方的要求提供技术咨询。
3-2-3 依合同收取费用。
3-2-4 微信营销平台搭设的相关工作完成后,及时向甲方提交工作成果,通知甲方开始验收。
第四条 甲方同意,本合同的签署意味着甲方授权乙方在履行本合同时可以使用甲方的名称、商标、企业标志等,但此等使用不能损害甲方的`利益。
第五条 甲方不能按时支付合同费用、不能按时提供资料、不配合乙方相关工作而导致的工期延误,其责任全由甲方承担。
第六条 双方当事人应当保守在履行本合同过程中获知的对方商业秘密。
第七条 双方应本着诚实信用的原则履行本合同。任何一方在履行中采用欺诈、胁迫或者暴力的手段,另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。
第八条 本合同签订后,经双方当事人协商一致,可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署,即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。
第九条 任意一方欲提前解除本合同,应提前通知对方。甲方提前解除合同的,无权要求乙方返还已支付的费用并应对乙方遭受的损失承担赔偿责任。
第十条 因不可抗力或者其他意外事件,或者使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的,任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的,应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。
本合同所称不可抗力、意外事件是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
第十一条 一方变更通讯地址或者联系方式,应及时将变更后的地址、联系方式通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。
第十二条 双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的,应友好协商解决;协商不成的,双方同意向乙方主要营业地的人民法院起诉。
第十三条 本合同的订立、解释、履行、效力和争议的解决等均适用中华人民共和国法律。对本合同的理解与解释应根据原意并结合本合同目的进行。
第十四条 合同金额及付款方式
本合同金额总计:人民币(大写) 整。(¥ 元)
付款方式:
6-3-1 本合同签订后,1个工作日内甲方需向乙方支付预付款 元,微信平台交付使用后一次性结清余款。第二年 元/年,主要是程序升级、第三方服务器空间使用费和安全维护费用。 第十五条 乙方负责对甲方微信营销平台使用的培训和指导工作。
15-1完成时间及工作量:乙方收到甲方材料、图片后,甲方按照甲方的基本要求并结合网站程序的实际情况进行设计和架设微网站,5-10个工作日内完成整体工作(试工作量大小具体双方协商确定);图片后期处理在30幅以内、基础信息铺设控制在20条之内,需铺设商品的应在30条之内。对超过基础图片及各种信息规定范围的将另行收费。
15-2验收期限:甲方在乙方通知验收的第2天起,2日内完成项目的验收,并确认。
第十六条 验收标准和验收后修改补充
16-1 无文字拼写及图片错误(以甲方提供的材料为标准)。
16-2 验收合格,甲方应以书面(或电话)形式签收,若甲方在本合同规定的日期内未签收也未提出异议的,视为甲方验收合格。
16-3 验收合格后,如果甲方在使用过程中需要对工作成果进行修改,乙方可根据改动情况酌情优惠收取一定费用(添加新功能或者调整版本等);修改、上传、删除微信营销平台现有文字、图片等内容在合同期内不收任何费用。
第十七条 本合同经双方授权代表签字并盖章,自签订日起生效,未尽事宜由甲乙双方协商解决。
第十八条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第十九条 双方补充说明:
甲方(盖章) 乙方(盖章)
权代表签字 授权代表签字
年 月 日 年 月 日
合同协议书 篇9
甲方:乙方:XXXX科技有限公司
地址:地址:
联系人:联系人:
电话:电话:
传真:传真/Email:XXXXX
经甲乙双方友好协商,现就甲方委托乙方进行营销推广事宜,达成如下条款,双方共同遵守:
(一) 合同名词定义:
1. 本合同中所有“优惠券”指条款(二)中规定的优惠券。
2. 乙方在推广甲方项目结束时,乙方用户购买优惠券的总数量定义为优惠券成交数。
3. 合同到期时,前来消费的用户总共使用的优惠券的数量定义为优惠券使用数。
4. 乙方用户每使用一张优惠券,乙方应向甲方支付的费用定义为优惠券单价。
5. 乙方应向甲方支付的总费用定义为优惠券总价。
6. 乙方应向甲方支付的最低总费用定义为最低优惠券总价。
7. 乙方承诺销售优惠券的最少数量定义为最低优惠券销售数。
(二) 优惠券销售规则:
甲乙双方同意,乙方网站在推广日发布关于甲方的营销推广项目,向乙方网站用户销售本合同中指定的优惠券。双方按照如下条款制定优惠券销售规则:
1. 乙方用户凭在乙方网站上购买的优惠券可以在甲方抵用元,且限制在以下服务项目:
2. 乙方承诺销售优惠券的数量大于或者等于最低优惠券销售数。
3. 优惠券单价按照如下规则确定:
1) 如果优惠券销售数大于最低优惠券销售数,则优惠券单价为_______元
4. 优惠券总价按照如下规则确定:
1) 如果优惠券使用数>=优惠券最低销售数,则优惠券总价为:
优惠券使用数*优惠券使用数对应的优惠券单价。
2) 如果优惠券使用数低于最低优惠券销售数,则优惠券总价为:
最低优惠券销售数*最低优惠券销售数对应的优惠券单价
5. 推广日暂定于________________至________________,优惠券有效期为自推广日起__________个月。(至少为3个月)
6. 其他限制条款:
每张优惠券限__________人使用;
每桌限用优惠券________张;
每次消费限用优惠券_______张;
乙方用户__________(可以/不可以)同时享受店内的.其他优惠;
优惠券仅一次消费有效,未使用完的余额不可再次使用;
其它:___________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
甲方同意,合同签订日起三日内向乙方免费提供广告文案所需的图片和文字介绍材料。乙方免费撰写广告文案并对图片进行加工。
(三) 合同生效:
1. 如果在推广日结束后,乙方实际销售的优惠券数量>=最低优惠券销售数,则本合同生效至优惠券失效期为止。
2. 如果在推广日结束后,乙方实际销售的优惠券数量<最低优惠券销售数,则本合同终止,甲方和乙方均无需承担任何其他责任与义务。
(四) 优惠券验真:
乙方用户持优惠券前来消费,甲方有义务检验优惠券的真假。检验方法同__________。
A:登陆乙方提供的商家后台输入用户美团券右下角/或用户短信内容中的密码,验证并标记消费。(地址:用户名____________;初始密码____________)
B:按照用户美团券右上角/或用户短信内容中的序列号,对照用户美团券右下角/或用户短信内容中的密码,验证并请用户签字记录消费。如果因甲方未能尽职检验优惠券真假带来的经济损失,由甲方承担。
(五) 付款:
1. 付款总金额:一旦合同生效,到优惠券有效期截止日后7个工作日内,乙方向甲方支付金额为优惠券总价。
2. 付款周期:______月/半年/年
3. 付款日:在一个付款周期开始日起的第七个工作日以内的任何一个工作日。
4. 付款周期内的应付金额:在一个付款周期内,乙方向甲方支付的金额为该付款周期内实际使用的优惠券数量*优惠券单价。
5. 付款方式:一旦合同生效,乙方每个付款周期通过________________(现金支票/转账支票/银行转账)方式按照该付款周期内的应付金额向甲方付款,在付款日完成付款。 开户行:____________________________________________________
开户名:____________________________________________________
账号:______________________________________________________
6. 优惠券销售数与使用数差异导致的实付款与应付款差额:
如果到优惠券有效期截止日结束,由于乙方部分用户未能前来使用优惠券,导致优惠券使用数与销售数不一致,则在最后一个付款周期,乙方向甲方支付实付款和应付款之间的全部差额,保证甲方从乙方得到的付款总额与优惠券总价一致。
(六) 甲乙双方的权利和义务:
1. 甲方需向乙方提供由甲方盖章的单位资质证明复印件;
2. 甲方自本合同签订之日起三日内向乙方提供网络广告的成品文件:包括文字、色彩、版式等;
3. 甲方提供的广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》及其他相关法律、法规、规章的规定,否则,造成的后果由甲方负责;
4. 甲方不得对持乙方优惠券前来消费的用户在接待、服务方面进行歧视,需与其他来源的客人同等接待和服务。
(七) 责任免除:
1. 因战争、自然灾害等导致乙方服务器不能正常运行;
2. 因政府行政行为导致乙方不能开放服务器;
3. 因互联网灾难,中国、美国等互联网通讯提供商原因导致乙方服务器不能正常接入;
4. 因乙方操作平台及应用软件原因导致乙方服务器临时性不能正常运行;
5. 因乙方网站遭遇不法攻击导致服务器临时性不能正常运行;
6. 因甲方责任造成广告制作流程中断或延误。
7. 基于以上原因,导致乙方网站不能正常运行,乙方不承担任何法律上和其它方式的责任。
(八) 本合同一式两份,自甲、乙双方签字盖章之日起生效,合同文本及合同传真件具有同等的法律效力。
(九) 本合同的效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律、法规和计算机、互联网行业的规范。合同条款如与相关法律、法规内容抵触,该条款无效,但不影响其他条款的法律效力。
(十) 本合同未尽事宜,双方友好协商解决,必要时经双方协商一致后另行签订合同补充规定。
(十一) 如果甲方要求限定乙方给用户的价格,则该价格必须是甲方所有渠道卖给最终用户的最低价。如果出现其他渠道卖给最终用户的价格低于乙方网站的价格,则乙方有权立即降价至与该低于美团网的价格相同的价格,且乙方保留采取进一步降价行动的权利。
甲方:乙方:XXX科技有限公司
授权代表签字(盖章):授权代表签字(盖章):
年月日年月日
【合同协议书】相关文章:
合同协议书01-25
合同协议书01-13
实用的投资协议书 投资合同协议书11-16
租赁合同协议书09-12
劳务合同协议书08-20
厨师合同协议书06-10
租房协议书合同01-12
司机合同协议书01-03
合同解除协议书01-18
合同变更协议书01-22