工程索赔意向书

时间:2023-07-05 10:46:47 意向书 我要投稿

工程索赔意向书【优】

  在充满活力,日益开放的今天,意向书的使用成为办理事务的一种常用文书工具,意向书的签订为进一步签订正式协议奠定了基础,那么写意向书真的很难吗?下面是小编整理的工程索赔意向书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

工程索赔意向书【优】

工程索赔意向书1

  一、工程索赔书时效的效力

  索赔时效有两个方面的效力,一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭,即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔,其索赔权利消灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由,即索赔时效期间届满,请求权的相对人因而取得否认对方请求的权利。

  索赔时效期间届满后的请求权,因诉权消灭,变为不可诉请求权,即罗马法上所谓自然之债。此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。因此基于索赔时效的效力,义务人取得了抗辩权,可拒绝权利人的索赔主张。虽则如此,但权利人的实体权利并未就此丧失,因此,一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动放弃索赔时效的抗辩权,其仍可自愿履行该债务,给权利人以补偿,索赔方有权接受该赔款,不构成不当得利。即使被索赔方不知道时效届满的事实,也不能以不知时效届满为由要求返还。另一方面,被索赔方也可在时效届满,提出索赔时效抗辩的同时,仍可基于道义或公平原则,给予索赔方适当补偿,即所谓的道义索赔,索赔方也有权接受该赔款,不构成不当干导利。

  此外,虽然索赔时效是基于合同约定产生的,但其仍属于时效的一种。按照时效制度的原则,即时效只能由当事人主张而不能由法庭主动援用。因此,法院或仲裁庭在审理该类案件时,一般不能主动援用索赔时效,只有在被索赔方提出该项辩理由时,才能予以支持。

  二、工程索赔程序

  (1)索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。

  (2)发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

  (3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。

  (4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。

  (5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

  《20xx年清单计价规范》规定:

  9.14.2根据合同约定,承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失,应按以下程序向发包人提出索赔:

  1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔的权利;

  2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求,并附必要的记录和证明材料;

  3、索赔事件具有连续影响的,承包人应继续提交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录;

  4、在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向发包人提交最终索赔通知书,说明最终索赔要求,并附必要的记录和证明材料。

  9.14.3承包人索赔应按下列程序处理:

  1、发包人收到承包人的索赔通知书后,应及时查验承包人的记录和证明材料;

  2、发包人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的'28

  天内,将索赔处理结果答复承包人,如果发包人逾期未作出答复,视为承包人索赔要求已被发包人认可;

  3、承包人接受索赔处理结果的,索赔款项作为增加合同价款,在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的,按合同约定的争议解决方式办理。

  三、工程索赔条件

  索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:

  1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。

  2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。

  3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。

  4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。

  5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。

  6、物价上涨,法规变化及其他。

工程索赔意向书2

  致:xxx

  由于xx年xx月份的连续降雨引发“xx”重大自然地质灾害事故。事故发生后,项目部于xx月xx日上午x时许,接监理部口头通知要求工程全面停工,立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查,以防灾害再次发生,造成人员伤亡。项目部接到通知后,立即组织人员进行全面排查。并于下午接到监理xx号工程暂停指令单。

  项目部于xx年xx月xx日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字x第x号)要求:“xx”。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于xx年xx月xx日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的`通知(通字x第x号)要求:“除大坝标的抗洪抢险人员外,其余各主标(包括营地标)的施工人员于xx年xx月xx日前全部撤离施工现场”,同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》,接通知后我部认真组织在xx月xx日下午将全部人员撤出工地。

  进入xx月下旬天气好转后,监理部及业主电话通知我部,安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。我部接到通知后积极组织人员于xx月xx日进场相继完成了营地搬迁等工作。并于xx年xx月xx日接监理部工程复工指令单,通知本标段于xx年xx月xx日全面恢复施工。期间我标段发生了如下费用及损失:

  1、施工人员窝工补偿,进退场费用;

  2、设备窝工补偿费用;

  3、材料损失的补偿费用;

  4、撤退时业主拆除我部营地等损失;

  5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用;

  以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项及合同文件第x款第x项的规定,业主应对我部上述发生的费用给予补偿,以利我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

  此!致!

工程索赔意向书3

致:XX

  我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路(周王庙至长安段)改建工程第五合同段,20xx年1月18日开工到现在,工期过去五分之三,但工程进展缓慢。

  由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时,发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内,加上电信、电力管线等原因,导致路基一直停工长达7个月,20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕,旧自来水管道才停止使用。还有Kxx+385~Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在,仍旧成为路基施工的'障碍。

  由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中,桩位正好在污水管上,钻机架设桩位一直不能开钻,导致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。

  以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过,事件是外部原因引起的,同时事件也造成我部以下损失:

  1、工期延误

  2、工程机械停滞费用

  3、有关施工人员和管理人员费用

  以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件相关条款,业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿,以利于我部减少损失,更好的继续的履行合同的责任和义务。

此致

  XX改建工程

  XXX经理部

  20xx年3月25日

工程索赔意向书4

致:________________有限公司

  原因:____________公司承建____小区综合楼主楼部分在二次结构砌筑施工以来,进场施工材料认价存在分歧,主要原因是由于贵公司认价价格和现场进厂价格存在差议,所含各项价格直接进购买价格,为解决此事、____月份贵公司____总专程组织项目部人员及贵方工程部人员召开材料认价会,双方达成协议,现场使用石膏砖其主要材料有贵公司直接采购,砂石料、水泥有我方购买。

  索赔原因:项目部自_________年____月_____日通知贵公司材料主管和师傅开始督促石膏块进场,但至______年____月____日未进场,现已经造成现场砌筑工人窝工,(现场施工人员____人、其中技工______人)及项目部管理费增加,根据相关合同法相关规定;如果有以下原因造成施工方损失的可以索赔:

  1、甲方供应材料不及时,造成现场窝工产生费用的

  2、由于设计更改造成损失的'。

  3、不可抗力造成损失超出一定承担范围的。

  论述:针对以上情况,现我公司提出索赔依据并按照程序通知贵公司,应立即给予回复和认同,超出法定时间视为认可,我方将索赔费用整理后按照程序报给贵公司预算部门。

  _______________工程有限公司

  __________年______月______日

工程索赔意向书5

致:____

  我公司于20__年1月中标海宁市硖许公路(周王庙至长安段)改建工程第五合同段,20__年1月18日开工到现在,工期过去五分之三,但工程进展缓慢。

  由于20__年7月25日在K__+__0处挖方施工时,发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内,加上电信、电力管线等原因,导致路基一直停工长达7个月,20__年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕,旧自来水管道才停止使用。还有K__+385~K__+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在,仍旧成为路基施工的障碍。

  由于20__年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中,桩位正好在污水管上,钻机架设桩位一直不能开钻,导致灌注桩施工队一直怠工。计划20__年__月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。

  以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过,事件是外部原因引起的,同时事件也造成我部以下损失:

  1、工期延误

  2、工程机械停滞费用

  3、有关施工人员和管理人员费用

  以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的`,按照合同文件相关条款,业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿,以利于我部减少损失,更好的继续的履行合同的责任和义务。

此致

  ____改建工程

  ______经理部

  20__年3月25日

工程索赔意向书6

  致:xx市交通投资集团有限公司

  我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路(周王庙至长安段)改建工程第五合同段,20xx年1月18日开工到现在,工期过去五分之三,但工程进展缓慢。

  由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时,发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内,加上电信、电力管线等原因,导致路基一直停工长达7个月,20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕,旧自来水管道才停止使用。还有Kxx+385~Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在,仍旧成为路基施工的障碍。

  由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中,桩位正好在污水管上,钻机架设桩位一直不能开钻,导致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。

  以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过,事件是外部原因引起的,同时事件也造成我部以下损失:

  1、工期延误

  2、工程机械停滞费用

  3、有关施工人员和管理人员费用

  以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的.,按照合同文件相关条款,业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿,以利于我部减少损失,更好的继续的履行合同的责任和义务。

  XXXXX公路(周王庙至长安段)改建工程

  第五合同段项目经理部

  20xx年3月25日

工程索赔意向书7

致:xxxxxxxxxxxxxxxxxx监理有限公司(监理项目部)

  兹有我施工单位施工的xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程,在20xx年02月25日,大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位,监理单位,设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民,并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后,当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意,我施工单位于20xx年06月26日正式停工待命。

  为了保证复工后的正常进行,停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地,现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育,等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。

  停工期间发生的.费用及损失如下:

  1:施工人员的误工费;

  2:项目部管理人员的管理费;

  3:机械设备的闲置费;

  4:材料损失的补偿费。

  我施工单位按照合同约定资料的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。

  施工单位:

  日期:

工程索赔意向书8

致:工程协调指挥部监理部

  根据业主要求,我项目部于20xx年xx月30日进行开工典礼,并立即组织人员、机械设备进场,开展驻地建设及施工前期准备工作。由于以下原因造成我部无法按计划进行施工:

  1、20xx年xx月31日~20xx年3月22日因业主征地、青苗赔偿未到位,森林砍伐证未办理,与“三杆”相关单位车江部队、联通、移动、电力、电信、广电、国防光缆赔偿款未协调达成一致,无法及时供给合格的施工场地。

  2、20xx年3月24日,4月3、4、5、10、13日当地村民借以征地、青苗补偿价格低为由,有组织的到施工现场无理阻工。

  3、为研究两厢开发,业主提出云集大道与衡云干道相交段路面标高变更,涉及到整条道路调整。但该变更方案一向未落实,于20xx年4月9日口头通知要求K9+765箱涵停止施工;其他地方也无法按施工计划进行施工安排。

  截止20xx年4月28日业主口头通知K9+765箱涵以及往新塘埠村方向能够施工除K9+765箱涵能够施工外,其他地方仍因房屋拆迁、“三杆”改移、青苗赔偿问题未解决而无法施工。

  我部接到通知后积极组织人员于4月28日开始筹备该段施工准备工作。期间我标段发生了如下费用及损失:

  1、施工人员窝工;

  2、机械设备窝工;

  3、企业管理费、现场经费及资金利息的`剩余支付以及开工期间可赢利润;

  4、工期延误。

  20xx年4月28日

工程索赔意向书9

致:__________

  由我部中标承建的__________一期道排工程于20__年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设,并于20__年底完成一期一标、二标道排工程施工,(三标由于房建未开工建设无法施工)而三标段直到20__年8月开始进行施工,目前已基本施工完毕,实际工期已超合同工期两年零9个月,工期滞后给我部造成工程成本相应增加,经我部根据现场实际情景综合分析,下列原因造成工期滞后:

  1、一标、二标施工时,土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。造成我部工期相应滞后。

  2、受天气原因影响工期滞后,如20__年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。

  3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。

  4、三标房建20__年底开工,20__年基本完成造成我部施工滞后。综上几点所诉,非我部原因造成工程滞后,给我部造成各项施工成本损失,依据建设部等九部委第56号令《标准施工招标文件》的规定,现我部就现阶段实际进度状况及给我部造成的'实际损失情景,向贵司提出索赔意向,具体索赔清单如下:

  1、工期索赔:自20__年____月____日顺延自一期道排工程竣工。

  2、不可辞退人工工资索赔:超出合同工期部分按日计取。

  3、材料费用索赔:我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%(涨幅%5以内不予调整部分)且不承担其它材料不可调价的风险,合同完工,后期所有材料价格应按实调整。

  4、机械使用费及进出场费增加索赔:机械闲置费按自有机械与租凭机械各半计取,机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。

  5、定额人工及合同计时工索赔:按湘建价文件发布规定调整日分阶段调整。

  6、已完工程管理费索赔:管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用,按日计取费用。

  7、已完工程成本时间价值索赔:按施工成本—已付进度款×银行同期贷款利率计算×索赔工期

  8、企业管理费索赔,按企业规定比率进行计算。

  _________建设工程有限公司

  20__年__月__日

工程索赔意向书10

致:____监理部

  根据合同要求,我项目部于________年_____月_____日第一批人员进点,并立即组织人员、设备进场,开展营地建设及施工前期准备工作。由于以下原因造成我部无法按计划进行施工:

  1、_______年____月____日监理向我部提交测量控制点________,我部随即对施工区地形进行了复测,但随后被监理通知该控制点不能使用,我部又等待监理供给准确控制点,至_______年____月_____日监理再次向我部提交测量控制点。

  期间我部完成了施工区地形复测、设计图绘制、部分营地场平工作,发生了如下费用及损失:

  1、工期延误;

  2、管理人员费用;

  3、企业管理费、现场经费及资金利息的剩余支付以及开工期间可赢利润。

  以上发生的损失,按照合同文件第十九条承包商权利,请业主、监理对我部上述发生的.工期及费用给予合理补偿。

  此致!

  _________工程建设管理部

  _______年_____月______日  

工程索赔意向书11

致:_____县经济开发区建设投资有限公司

  ________项目管理咨询有限公司

  由于20____年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏,导致大量水源及土方流入我标段基槽内,造成我标段基础内模板、铁件、支撑树被淹埋,并且基坑内大量积水,使我方无法正常施工。此次管道破坏使我施工方所承包的标段发生了如下费用及损失:

  1、 施工人员窝工补偿,进退场费用;

  2、 材料损失的补偿费用;

  3、 降排水措施补偿费用;

  4、 人工清除淤泥补偿费用;

  5、 其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用;

  以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件的规定,业主应对我部上述发生的'费用给予补偿,以利我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

  此! 致!

  ____县____建筑安装工程公司

  ____第六标段项目部

  20____年____月____日

工程索赔意向书12

致:xx公司

  我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路周王庙至长安段改建工程第五合同段,20xx年1月18日开工到此刻,工期过去五分之三,但工程进展缓慢。

  由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时,发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内,加上电信、电力管线等原因,导致路基一向停工长达7个月,20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕,旧自来水管道才停止使用。还有Kxx+385~Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在,仍旧成为路基施工的障碍。

  由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中,桩位正好在污水管上,钻机架设桩位一向不能开钻,导致灌注桩施工队一向怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一向没有开工。

  以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过,事件是外部原因引起的,同时事件也造成我部以下损失:

  1、工期延误

  2、工程机械停滞费用

  3、有关施工人员和管理人员费用

  以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件相关条款,业主应对我部以上上述发生的'费用和耽误的工期给予补偿,以利于我部减少损失,更好的继续的履行合同的职责和义务。

此致

xx改建工程!

  第五合同段项目经理部

  20xx年3月25日

工程索赔意向书13

致:xx

  由于xx年x月份的连续降雨引发“xx”重大自然地质灾害事故。事故发生后,项目部于x月x日上午x时许,接监理部口头通知要求工程全面停工,立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查,以防灾害再次发生,造成人员伤亡。项目部接到通知后,立即组织人员进行全面排查。并于下午接到监理x号工程暂停指令单。

  项目部于x年xx月xx日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字x第x号)要求:“x”。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于x年xx月xx日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字x第x号)要求:“除大坝标的抗洪抢险人员外,其余各主标(包括营地标)的施工人员于x年xx月xx日前全部撤离施工现场”,同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》,接通知后我部认真组织在x月x日下午将全部人员撤出工地。

  进入x月下旬天气好转后,监理部及业主电话通知我部,安排部分人员进场进行施工人员营地的`搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。我部接到通知后积极组织人员于x月x日进场相继完成了营地搬迁等工作。并于x年xx月xx日接监理部工程复工指令单,通知本标段于x年xx月xx日全面恢复施工。期间我标段发生了如下费用及损失:

  1、施工人员窝工补偿,进退场费用;

  2、设备窝工补偿费用;

  3、材料损失的补偿费用;

  4、撤退时业主拆除我部营地等损失;

  5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用;

  以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项及合同文件第x款第x项的规定,业主应对我部上述发生的费用给予补偿,以利我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

  此致

  xx项目部

  20xx年xx月xx日

工程索赔意向书14

  1、总论部分

  一般包括以下内容:

  (1)序言。

  (2)索赔事项概述。

  (3)具体索赔要求。

  (4)索赔报告编写及审核人员名单。文中首先应概要地论述索赔事件的发生日期与过程;承包商为该索赔事件所付出的努力和附加开支;承包商的具体索赔要求。在总论部分之末,附上索赔报告编写组主要人员及审核人员的名单,注明各人的职称、职务及施工经验,以表示该索赔报告的严肃性和权威性。总论部分的阐述要简明扼要、说明问题。

  2、根据部分

  本部分主要是说明自己具有的索赔权利,这是索赔能否成立的关键。根据部分的内容主要来自该工程项目的合同文件,并参照工程项目雇主所在国的法律规定。该部分中承包商应引用合同中的具体条款,说明自己理应获得经济补偿或工期延长。根据部分的具体内容随各个索赔事件的特点而不同。一般地说,根据部分应包括以下内容:

  (1)索赔事件的发生情况。

  (2)已递交索赔意向书的情况。

  (3)索赔事件的处理过程。

  (4)索赔要求的合同根据。

  (5)所附的证据资料。

  在写法结构上,按照索赔事件发生、发展、处理和最终解决的过程编写,并明确地全文引用有关的合同条款,使雇主和工程师能历史地、逻辑地了解索赔事件的始末,并充分认识该项索赔的合理性和合法性。

  3、计算部分

  索赔计算的目的,是以具体的计算方法和计算过程,说明自己应得到的经济补偿的款额或延长时间。如果说根据部分的任务是解决索赔能否成立,则计算部分的任务就是决定应得到多少索赔款额和工期。前者是定性的,后者是定量的。在款额计算部分,承包商必须阐明下列问题:

  (l)索赔款的要求总额。

  (2)指明各项开支的计算依据及证据资料。承包商应注意采用合适的计价方法。至于采用哪一种计价法,应根据索赔事件的特点及自己所掌握的证据资料等因素来确定。其次应注意每项开支款的合理性。并指出相应的证据资料的名称及编号。切忌采用笼统的计价方法和不实的开支款额。

  4、证据部分

  证据部分包括该索赔事件所涉及的`一切证据资料,以及对这些证据的说明。证据是索赔报告的重要组成部分。没有翔实可靠的证据,索赔是不能成功的。

  索赔证据资料的范围很广,它可能包括工程项目施工过程中所涉及的有关政治、经济技术、财务资料,具体可进行如下分类:

  (l)工程所在国政治经济资料。包括重大新闻报道记录。如罢工、动乱、地震以及其他重大灾害等;重要经济政策文件,如税收、海关规定、外币汇率变化、工资调整等;政府官员和工程主管部门领导视察工地时的讲话记录,权威机构发布的天气和气温预报,尤其是异常天气的报告等。

  (2)施工现场记录报表及来往函件。包括工程师的指令;与雇主或工程师的来往函件和电话记录;现场施工日志;每日出勤的工人和设备报麦;完工验收记录;施工事故详细记录;施工会议记录;施工材料使用记录;施工质量检查记录;施工进度实况记录;施工图纸收发记录;工地风、雨、温度记录;索赔事件的详细记录或摄像;工效率降低的记录等。

  (3)工程项目财务报表。

  包括施工进度款月报表及收款记录;索赔款月报表及收款记录;工人劳动计时卡及工资表;材料、设备及配件采购单;付款收据、收款单据、工程款及索赔款迟付记录:迟付款利息报表;向分包商付款记录;现金流动计划报表;会计日报表;会计总帐;财务报告;会计来往信件及文件;通用货币汇率变化表等。在引用证据时,要注意该证据的效力或可信程度。为此,对重要的证据资料最好附以文字证明或确认件。例如,对一个重要的电话内容,仅附上自己的记录是不够的。最好附上经过双方签字确认的电话记录;或附上发给对方要求确认该电话记录的函件。即使对方未给复函,亦可说明责任在对方,因为对方未复函确认或修改,按惯例应理解为他已默认。

  其中最重要的是证据部分,这也是自己是否能得到索赔款的关键部分。索赔方需要说明自己索赔的根据,以及索赔款的计算方法,若不了解相关法律知识的,建议咨询律图在线律师。

工程索赔意向书15

致:xxxxxxxxxx

  由我部中标承建的xxxxxxxxxx一期道排工程于20xx年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设,并于20xx年底完成一期一标、二标道排工程施工,(三标由于房建未开工建设无法施工)而三标段直到20xx年8月开始进行施工,目前已基本施工完毕,实际工期已超合同工期两年零9个月,工期滞后给我部造成工程成本相应增加,经我部根据现场实际情景综合分析,下列原因造成工期滞后:

  1、一标、二标施工时,土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。造成我部工期相应滞后。

  2、受天气原因影响工期滞后,如20xx年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。

  3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。

  4、三标房建20xx年底开工,20xx年基本完成造成我部施工滞后。综上几点所诉,非我部原因造成工程滞后,给我部造成各项施工成本损失,依据建设部等九部委第56号令《标准施工招标文件》的`规定,现我部就现阶段实际进度状况及给我部造成的实际损失情景,向贵司提出索赔意向,具体索赔清单如下:

  1、工期索赔:自20xx年xxxx月xxxx日顺延自一期道排工程竣工。

  2、不可辞退人工工资索赔:超出合同工期部分按日计取。

  3、材料费用索赔:我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%(涨幅%5以内不予调整部分)且不承担其它材料不可调价的风险,合同完工,后期所有材料价格应按实调整。

  4、机械使用费及进出场费增加索赔:机械闲置费按自有机械与租凭机械各半计取,机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。

  5、定额人工及合同计时工索赔:按湘建价文件发布规定调整日分阶段调整。

  6、已完工程管理费索赔:管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用,按日计取费用。

  7、已完工程成本时间价值索赔:按施工成本—已付进度款×银行同期贷款利率计算×索赔工期

  8、企业管理费索赔,按企业规定比率进行计算。

  xxxxxxxxx建设工程有限公司

  xxxxx一期道路及排水工程项目部

  20xx年xx月xx日

【工程索赔意向书】相关文章:

工程索赔意向书01-02

关于工程索赔的意向书01-14

(荐)工程索赔意向书07-05

工程索赔意向书【推荐】07-05

工程索赔意向书15篇01-02

工程索赔意向书(15篇)01-02

工程索赔意向书(精选15篇)06-14

关于工程索赔的意向书11篇01-14

关于工程索赔的意向书(11篇)01-14

关于工程索赔的意向书精选11篇01-14