当前位置：聚优网>实用文>装修合同>装修合同

装修合同

时间：2024-06-22 14:02:47 装修合同我要投稿

装修合同范例（15篇）

　　随着法律观念的日渐普及，合同的用途越来越广泛，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家收集的装修合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

装修合同范例（15篇）

装修合同1

　　上诉人（原审被告）：____置业顾问有限公司

　　地址：____市ZZ区美湖路ZZ号

　　法定代表人：_________

　　被上诉人（原审原告）：_________女士

　　地址：____市____区____街

　　原审被告：____A房地产开发有限公司

　　地址：____市____区____东路____号

　　法定代表人：

　　上诉请求：

　　1、撤销原审判决之第一、二项，改判驳回被上诉人的全部诉讼请求；

　　2、改判由被上诉人承担本案一审及二审全部诉讼费用。

　　上诉人____V置业顾问有限公司、____A房地产开发有限公司与许《委托购房及装修咨询合同》纠纷案件，上诉人不服原审判决之第一、二项，特提起上诉，具体事实与理由如下：

　　一、上诉人已经充分履行了委托合同项下的装修咨询义务，原审认定事实不清。

　　首先，上诉人委托合同项下义务为提供装修咨询服务，而不是进行实际的装修施工。

　　其次，上诉人已经为许华提供了____苑精装修选集。该选集根据不同户型及各个类型的潜在客户群，分别制作了不同风格及多元功能的装修方案，该选集并附有各方案项下之图纸，可以说，上诉人已经充分、有效、善意的履行了装修咨询义务。

　　最后，至于装修方案最终未能付诸实施，原因并不在上诉人或者同洲公司，而在许华，原因正是许华不履行认购书、拒绝签署正式的商品房买卖合同。

　　因此，上诉人已经充分履行了委托合同的`装修咨询义务。

　　原审法院并未对上诉人充分履行装修咨询服务义务的事实予以认定，系属认定事实不清。

　　二、委托购房及装修咨询合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，不存在单方解除的前提，原审适用法律错误，并导致了错误判决。

　　前已述之，上诉人充分履行装修咨询服务义务，那么，根据合同法第405条“受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬……”及合同约定，上诉人就应该依约足额相应报酬，事实上，许华也付清了相应的装修咨询报酬。因此，委托购房及装修咨询合同已因相对方均充分履行合同义务而终止，客观上不存在委托人单方解除委托合同的前提。

　　反观原审判决，在认定上诉人与许华之间就装修咨询事项的委托关系的情况下，迳行根据，合同法第四百一十条“委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失”的规定支持了许华解除合同的诉求，系属适用法律错误。

　　总之，上诉人认为，原审认定事实、适用法律均有误。委托购房及装修咨询合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，上诉人获取报酬有充分的事实与法律依据，无需向许华退还任何款项。请贵院支持上诉人的全部上诉请求。

此致

　　____市中级人民法院

　　上诉人：____置业顾问有限公司

　　（盖章）

　　日期：20_________年_________月_________日

装修合同2

　　发包方（简称甲方）：_________________________

　　公民身份号码：

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　承包方（简称乙方）：_________________________

　　统一社会信用代码：

　　法定代表人：

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、装饰施工地点：__________________________________________________。

　　2、住房结构：______房型______房______厅______套，施工面积为______平方米。

　　3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

　　4、承包方式：________（包工包料/清包工/部分承包）。

　　5、工期：______自________年______________月________日开工，至________年________月________日竣工，工期共计________天。

　　6、施工内容：____________________________________________________。

　　二、工程价款及结算的约定

　　1、工程总价款：￥_________元，大写（人民币）：________________详见本合同装修工程报价单。

　　2、工程款付款方式按下列方式支付：

　　（1）甲方认可预算设计并签订合同之日，支付________元作为订金，该款项计算在第二次付款的额度内。；

　　（2）合同签定后至开工前，甲方支付工程总造价的____-%，合计_________元；

　　（3）施工过程中______项目完工后，甲方支付工程总造价的___%，合计_________元；

　　（4）竣工验收合格之日，甲方支付工程总造价的____%,合计_________元；

　　（5）工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　三、材料供应的约定

　　1、甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。

　　本工程_____方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到______现场，_____方应配合办理验收手续。

　　如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、乙方对甲方采购的.装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　四、工程质量及验收的约定

　　1、本工程执行___________、__________________标准、质量评定验收标准。

　　2、本工程由________方设计施工方案。

　　3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工、由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。

　　5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　6、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。

　　五、有关安全生产和防火的约定

　　甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　六、其它事项

　　1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

　　2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

　　七、违约责任

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______________%向甲方支付违约金。

　　八、纠纷处理方式

　　双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，双方约定提交____市____区/县人民法院诉讼。

　　九、合同的变更和解除

　　合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

　　十、其他

　　本合同一式______份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　合同签订地点：________省______市_______区/县

　　（以下无正文）

　　甲方（签章）：

　　住所地址：

　　联系方式：

　　______年______月______日

　　乙方（签章）：

　　企业地址：

　　法定代表人：

　　负责人：

　　联系方式：

　　______年______月______日

装修合同3

　　甲方：（出租人）

　　乙方：（承租人）

　　双方经友好协商，根据《合同法》及国家、当地政府对房屋租赁的有关规定，就租赁房屋一事达成以下协议。

　　第一部分房屋概况

　　第1条甲方保证向乙方出租的房屋系_________（本人/共有）拥有完全所有权和使用权。（如果房屋是共有，则还应增加：已经共有人同意，附书面同意声明。如果是委托租赁，应有房屋所有权人与受托人的委托协议书）

　　第2条房屋法律概况房屋所有权证书登记人：_________

　　身份证号码：_________

　　房屋所有权证书编号：_________

　　土地使用权证书编号：_________

　　房屋所有权证书上登记的房屋建筑面积：_________

　　房屋的`使用面积：_________

　　房屋的附属建筑物和归房屋所有权人使用的设施：_________

　　第3条出租房屋概况

　　（包括从落地址、名称、用途、间数、建筑面积、使用面积、地面、墙壁质量、家具设备等）

　　第二部分租赁期限

　　第4条房屋租赁期限：_________自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。遇以下情况应顺延：

　　1.发生不可抗力事由的；

　　2.甲方非正常原因逾期交付房屋的；

　　3.非乙方原因致使房屋无法居住的；

　　4.经双方协商一致并书面更改的。

　　第三部分租金条款

　　第5条租金每月_________币_________元（大写：_________整）

　　第6条租金按_________（月/季/半年/年）支付；自本合同生效之日起_________日内，乙方应支付给甲方_________元（_________币）的租金；以后应在每_________（月/季/半年/年）最后一个月的_________日前付清下一_________（月/季/半年/年）的租金。（也可以约定以月、年等支付租金日期）

　　第7条租金支付地点：_________.

　　第8条租金支付方式：_________（现金、支票、汇票、转帐等）

　　二、接受他人委托代理出租房屋的，应在签订本合同前出示委托人开具的授权委托书或出租代理合同，向承租方明示代理权限。

　　三、租赁双方应共同查验房屋内的设施、设备，填写《房屋附属设施、设备清单》并签字盖章。

　　四、合同内的空格部分可由租赁双方根据实际情况约定填写。

　　五、本合同签订之日起30日内租赁双方应按规定到房屋所在地的区县国土资源和房屋管理局或其委托的机构办理房屋租赁合同登记备案手续。

　　六、租赁关系由房地产经纪机构居间或代理的，房地产经纪机构和房地产经纪持证人员应在落款内签字、盖章，并注明经纪资格证书编号。

　　七、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　签字（盖章）签字（盖章）

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

装修合同4

　　乙方：

　　为强化我公司内部施工合同的管理，确保生产经营指标的完成。做到责、权、利相结合，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程内容：

　　承包范围：

　　合同造价：

　　施工地点：

　　二、施工工期

　　开工日期：_____竣工日期：

　　工期每拖延一天罚乙方合同价的_____%工期每提前一天奖乙方合同价的_____%

　　三、工程质量

　　工程质量等级_____。

　　工程达到优良，甲方除按规定奖罚外，加奖乙方负责人_____元。

　　工程达不到质量等级要求，罚乙方负责人_____元。

　　出现重大质量事故造成的政治经济损失，按有关规定处理。出现基本合格等级以下工程，按有关规定处理，并加罚_____元。

　　四、施工安全

　　杜绝重大伤亡事故。

　　轻伤负伤率控制在_____%以下。

　　施工期间发生一起死亡事故，除按规定的处罚外，处罚项目负责人_____元，项目安全员_____元。

　　发生一起重伤，除按规定外，处罚项目负责人_____元，项目安全员_____元。

　　轻伤负伤率每超一个千分点罚项目负责人_____元。

　　发生伤亡事故的`经济损失由。

　　施工期间未发生安全事故奖项目负责人_____元。

　　施工生产中，因违反安全规程忽视安全防护工作发生重伤以上责任事故，除对事故责任人给予经济处罚外，给予行政处分。

　　五、社会治安

　　贯彻落实法规制度，以人为本、做好防范。

　　安全制度执行不完全，无专职保卫人员，罚乙方_____元，每出现一起治安案件罚乙方_____元。每发生一起刑事案件罚乙方_____元。

　　施工期内不出现重大治安和刑事案件奖励乙方_____元。

　　未按规定配备专兼职保卫人员和值班人员罚_____元。

　　六、成本控制

　　工程成本范围：按照公司《工程预结算与内部核算管理程序》所规定的范围执行。工程材料节余，甲乙双方按_____：_____比例分成，超支使用按有关规定处理。

　　人工费含量控制在公司规定系数内，栋号管理人员每月发放工资额的_____%，待工程决算后，有节余给予补发，并加发扣留额的_____%，亏损不予补发。

　　七、上缴综合管理费及分配

　　乙方上缴甲方综合管理费率为_____%(工程决算审定值为准)。

　　工程优良奖的分配比例为_____。

　　工程审结后的节余甲乙双方按_____比例分配。

　　工程亏损甲乙双方按_____比例承担。

　　八、双方权力和义务

　　发包方：应按承包合同规定，监督管理好，履行本合同，做好指导、协调、服务工作。对承包方因管理不善，发生重大经济损失或不胜任者，可解除承包合同，更换乙方负责人。按合同规定兑现奖罚条款。工程节余分配乙方负责人分配_____%，剩余部分集体统一分配。

　　承包方：认真贯彻落实公司有关法规政策，对工程的管理负全面责任。履行本协议，在制度允许的范围内建立以项目负责人为首的生产经营管理体系。风险金抵押按工程总造价的_____%

　　九、本合同未尽事宜，按本公司有关政策、制度执行。

　　十、本合同一式二份，甲以双方各持一份，甲乙双方签字盖章后生效，工程竣工结算完毕后终止。

　　甲方：(章)_____乙方：(章)_____

装修合同5

　　甲方:

　　乙方:

　　现甲方为装修，经双方协商，订立本装修合同，以供双方共同恪守。

　　一、工程项目：

　　1、10个房间、一个客厅、一个厨房，房间顶四周打石膏线，12个间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料，客厅、卧室打腻子，刷立邦漆两次。

　　2、通阳台的门窗处打一吧台，上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊PVC板。

　　3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊PVC板;厨房地面铺磁砖，打一灶台。

　　4、房间电源线路根据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜(底下放鞋，上面挂衣服)。

　　5、未尽细节的.之处，由甲方提出方案，商量确定。

　　二、承包方式：

　　甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方负责施工。

　　三、质量标准：

　　施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。

　　四、施工期限：

　　二○__年四月二十日至二○__年十月二十日，如不能按期完成，每天将处罚金贰佰元。

　　五、工程造价：

　　包工包料，甲方支付给乙方装修费(包括人工费)计人民币壹佰零伍万捌仟元整。

　　六、付款方式：

　　工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次性将装修费付清。

　　七、款项至划至户名：

　　开户帐号：

　　八、装修项目的具体要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。

　　九、本协议一式两份，甲乙方各执一份，双方签字生效。具有相同效应。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

装修合同6

　　委托方(甲方)：_________________

　　承接方(乙方)：_________________

　　工程项目：_________________

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室规格：房型______层(式)______室______厅______厨______卫

　　1、______室，计______平方米;

　　2、______厅，计______平方米;

　　3、______厨房，计______平方米;

　　4、______卫生间，计______平方米;

　　5、______阳台，计______平方米;

　　6、________过道，计______平方米;

　　7、其他(注明部位)____________，计________平方米。

　　总计：施工面积____________平方米。

　　3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.工程开工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程总天数：________天

　　第二条：工程价款

　　工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

　　1、材料款__________元;2、人工费__________元;

　　3、设计费__________元;4、施工清运费__________元;

　　5、搬卸费__________元;6、管理费__________元;

　　7、税金(3.41%)___________元;

　　8、其他费用(注明内容)______________元。

　　第三条：质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。

　　2.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.质量检查监督部门：上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

　　5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条：材料供应

　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3.甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条：付款方式

　　1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半( 年月日)，甲方即第二次付施工工费的40%.剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)

　　付款百分比

　　按付款方式表进行(略)

　　甲方付清工程价款，详见本合同附件(七)《家庭装潢工程工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件(八)《家庭装潢工程工程质量保修卡》。

　　甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。

　　3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

　　4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

　　第六条：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。

　　2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3．在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4．施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　5．施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第七条：工程验收

　　1．工程质量验收，《质量验收表》除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

　　2．乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　3．不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的'看管费和相关费用。

　　第八条：义务

　　1．甲方

　　①必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　②二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，甲方均需向乙方办理手续和承担费用。

　　③如确实需要拆、改原建筑结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。

　　2．乙方

　　①指派（姓名）______________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　②负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　③严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　④在装潢施工范围内承担保修责任（除自然灾害和不可预料的事故外），保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起。为24个月。

　　第九条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条：合同的变更和终止

　　1．合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2．施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十一条：合同生效

　　1．本合同和合同附件经双方盖章生效，具有法律效力。

　　2．补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3．本合同一式_______份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方： ______________ 乙方： _____________

　　电话：______________ 电话： _____________

　　住所地址： _____________ 企业地址： _____________

　　工作单位： _____________ 法人代表： _____________

　　签约日期： _____年 _____月 _____日签约日期： _____年 _____月 _____日

装修合同7

　　委托方(甲方)：____________身份证号：____________

　　承接方(乙方)：____________身份证号：____________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方对房屋进行全面的装修并立本协议，以共同恪守。

　　1、工程地点：______县______镇______村______组

　　2、施工时间：________年____月____日，竣工日期________年____月____日，工程总天数：______天。

　　3、形式结构：三层装修面积______平方米。

　　4、工程项目：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容清单》

　　5、承包方式：乙方按甲方要求必须保证装修材料的质量和规格，由乙方包工包料，购买装修材料需经甲方同意。

　　6、由乙方负责施工，由甲方负责监督施工。

　　7、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的.装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，4个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

　　工程造价：材料和装修人工费共计45.00元人民币。

　　8、付款方式：开工预付50%作为材料款。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，甲方即应付100%工程材料款支付给乙方。如验收不合格，乙方应自行进行弥补，所需费用由乙方承担。

　　9、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：____________乙方：____________

　　签字(盖章)：______签字(盖章)：______

　　联系电话：______联系电话：____________

　　________年____月____日________年____月____日

装修合同8

　　甲方(屋主)：

　　乙方(施工方)：

　　甲方雇佣乙方装修甲方位于市区路号小区内号房屋，甲乙双方应共同遵守以下条款：

　　一、装修项目及价格

　　(一)水电安装

　　水路：包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安装。

　　电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。

　　价格：水电安装费用总价为元整(含人工费、沙子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等)。

　　(二)地面、墙面贴砖

　　1、地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。

　　2、墙面：两个卫生间、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。

　　3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。

　　4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等，单价为元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。

　　5、其他：贴砖所遇到水电管路等的`接头、底盒需要钻洞、开槽时，不发生费用;三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共元;门窗包封时按实际碰角长度计算(即单价为元/米，含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。

　　(三)砌灶台

　　灶台总长度约米(以实际尺寸为准)，灶台面宽0.55-0.6米，混砖结构。单价为元/米(含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门)。

　　(四)阳台封窗

　　阳台封窗采用铝合金窗，厚度mm的南南铝材，厚度0.5mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。单价为元/平方米(含安装费、材料费)。

　　(五)地面找平

　　三个房间用水泥砂浆找平，与客厅贴砖后高度相对找平。单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料)。

　　二、具体要求

　　(一)乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中，要遵守小区物业管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误，造成人身和财产的损失，由乙方自己承担。

　　(二)装修前，乙方事先确认既有装修设施的状况;材料使用前，确认材料无质量问题，否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题，由乙方承担全部责任并负责赔偿。

　　(三)乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行，不得偷工减料，不得污损、毁坏甲方屋内(包括地面、墙面)和周围环境的任何设施，如果造成不可复原的损坏，乙方要承担赔偿和修复的全部费用。

　　(四)乙方在保证装修质量的前提下，应保护和节约材料和用具。如造成人为的损坏、浪费和丢失，乙方须赔偿。特别是贴砖时应注意避免耗材过大，须认真仔细选砖，有瑕疵(砂眼、破损、色差、变形等)的不浸泡不采用。

　　(五)乙方在装修中应设法及时补救装修缺陷，如不能补救，甲方可以要求返工或赔偿，直至达到装修要求为止。

　　(六)施工中所需的水泥、砂子、砖、钢筋等原材料由乙方承担(其余由甲方自行选购)，所使用的原材料须符合国家相关房屋建筑行业标准，无污染。

　　(七)乙方所提供的水泥为海螺牌，标号为32.5#;砂子为河砂。

　　(八)水电安装满足甲方安全、放心、正常使用要求，开关插座无松脱以及线路无漏电、漏水等现象。

　　(九)贴砖要求平整、平直、无空鼓、松动、脱落、起翘等现象，接缝(含碰角)大小一致、平直、工整，踢脚线平直并与墙面水平一体。

　　(十)灶台必须牢固、安全，无漏水现象;铝合金窗安装牢固、安全，无漏雨漏风现象，材质必须符合国家相关行业标准。

　　三、施工时间严格控制在上午8：00-12：00、下午14：30-17：30时段，晚上乙方人员不得在甲方房屋内留宿，以免影响他人正常休息。

　　四、装修工期为年月日—年月日，共天。装修工期不得超过15天，最长允许延期5天。此外每延长一天扣工费100元。

　　五、装修结束后，甲乙双方共同现场验收，不合格处要求及时返工。

　　六、未尽事宜或施工过程中需要增减工程项目、遇到的问题双方共同协商解决。

　　七、本协议一式四份，各执两份，甲乙双方签字后生效。甲乙双方同意遵守以上各项条款。如果出现违约，双方应各自承担因违约所造成的相应经济和法律责任。

　　甲方：乙方：

装修合同9

　　一、_________大厦的物业管理包括装修管理，由_________物业管理二、装修申请：业主用户的室内装修，须于装修入场前15天向大厦物业管理(1)装修平面图;

　　(2)装修用料，如天花、隔墙、地面等的用料;

　　(3)照明系统和电源布线图;

　　(4)给排水系统要求;

　　(5)需要新做或更改的中央设备系统;

　　(6)维修检查出口的位置;

　　(7)天花平面设计图;

　　(8)各立面图;

　　(9)橱窗及招牌的设计(包括字体、店徽的设计)。

　　三、审批装修方案

　　物业管理四、装修按金

　　为保证装修期间清理废物，不损坏大厦共用设备设施、不违反装修管理规定，业主用户的装修须交一定数额的按金，按金标准根据装修工程量大小而定，但每个房间(商铺)最少不低于_________元。装修工程完后经管理五、装修监管费及水电费

　　业主用户进行装修工程须向管理六、保险

　　为防止装修期间的施工可能出现的事故而招致损失，管理七、防火负责人

　　业主用户应指定装修施工单位的负责人为防火责任人，并在防火责任书上签字。

　　八、装修施工责任承诺书

　　业主用户在装修申请获批准之前，须在装修施工责任承诺书上签字，承诺遵守本装修指南所列的全部规定。

　　九、装修施工许可证

　　业主用户按土建规;定提交装修方案，缴交装修费用，在承诺书上签字后，管理十、装修工作开始

　　业主用户领取装修许可证后即可办理施工人员出入证、材料运进等，装修工程便可开始。

　　十一、装修验收

　　装修工程完工后，业主用户应书面通知管理十二、装修守则

　　业主用户的室内装修，必须遵守以下规定：

　　(1)所有消防、空调、给排水及煤气的施工，必须由管理(2)喷淋系统一般不予改动，如遇特殊情况必须改动时，要符合现行消防设计规范。管理(3)所有电器的安装都应遵照市供电局的有关规定，所有电线一定要保护在镀锌管内，而未征得管理(4)除了大厦所提供的招牌灯箱位置外，其他位置一律不可以装设店徽或标牌。招牌的设计方案必须得到管理(5)不得安装面向公共走廊或会对其他商户或顾客造成骚扰或影响的音响。

　　(6)所有门不得敞开伸入到一般的公共地方，包括走廊或电梯厅。

　　(7)所有装修不能影响建筑物外观，装修不能凸出于公共走廊。

　　(8)若改动房间，如隔断，不能影响空调回风。

　　(9)除得到管理(10)不能更改任何消防卷帘。

　　(11)所有装修或家具不能在消防卷帘的上下方或阻挡消防卷帘开关箱或导轨。

　　(12)不能阻挡消防通道、走火门、紧急出路灯箱、消防栓。

　　(13)不能阻挡空调机房的回风及进出空调机房的通道和维修空间。

　　(14)不能改变防烟门、玻璃门的功能、位置。

　　(15)吊顶如不是上人吊顶，应在每一个风问、每一个盘管风机、每一个水管闲掣、每一个消防卷帘的马达及电源箱下加检查口。

　　(16)不得在玻璃幕墙结构上打孔或粘贴任何类型的设施。一切装置不得触到幕墙系统的结构组件或任何一部分。紧靠幕墙的商铺内间隔不得固定在幕墙系统上。

　　(17)在未获得管理(18)业主用户应在施工前获得所有当地政府部门的一切有关批准，特别是消防局的有关批准。

　　(19)任何管理(20)业主用户应对房墙铺完工后的情况负责，即使按审批方案完工后发现其房滴铺空调通风或其他系统影响他人或整体系统运作，管理(21)在开始任何施工前，必须把所有参予施工人员的'姓名、住址和身份证号码等资料交给管理(22)所有施工必须严格按照已审批图纸及说明完成，至管理(23)业主用户应确保承造商不会造成大厦的设备、设施及装修的任何损坏，如有任何损坏，无论意外与否，将由管理(24)于施工前及期间，房满铺外必须张贴由管理(25)业主棚户在施工期内应对房墙铺内的保安负责。

　　(26)施工需要动火或烧焊时，必须事先到管理公同办理动火证，并按消防管理制度执行，对电器设备的使用，也应按规定操作。

　　(27)无论什么时候，如需在公共设施内进行施工，必须事前得到管理(28)施工过程中，所有的材料、工具及废物等在任何时候都必须限制在房间(商铺)内，不得阻塞公共走廊或任何公共地方。

　　(29)所有发出噪音、震动或难闻气味的工程，材料的运送。废物的运出，必须按管理(30)所有房商铺内的废物必须每天晚上于指定时间内清出。

　　(31)只有货梯(或管理(32)装修期间，所有回风嘴必须封闭，房间大门亦需关闭。

　　(33)所有装入的家具都应在大厦外预制组合和上漆。一切在房间(商铺)内的油漆工作或其他施工，如管理(34)业主用户需对所聘请的施工人员的行为负责并加以约束。

　　(35)施工人员需着装整齐，不得赤足，不得穿背心、拖鞋，不得在非工作区逗留，不得随地吐痰，不得在公共地方吸烟及扔烟蒂，不得高声喧哗，不得打闹，不得听任何放音设备(如收音机)，绝对禁止酗酒。

　　(36)装修完成后，业主用户必须以书面形式通知管理(37)

　　如发现装修未依审批图纸施工或未能符合管理(38)如业主棚户的装修工程经管理十三、装修程序概要

　　(1)收取《装修指南》、问卷、图纸等。

　　(2)如有必要，可要求管理(3)装修方案的图纸及技术资料、已填写的承诺书及问卷、该缴付的费用及装修按金交到管理(4)收取装修方案的审批同意书。

　　(5)施工人员名单交到管理(6)装修工程开始。

　　(7)装修工程完成后书面通知管理(8)由管理公司人员最后检查。如果装修工程达到管理公司要求，可获通知收回装修按金余数。

装修合同10

　　甲方：_________身份证号：_________

　　乙方：_________身份证号：_________

　　在平等自愿的基础上，甲方将自己的房子一幢承包给乙方装修，经协商甲、乙双方达成以下协议：

　　一、装修施工地点：

　　江川县前卫镇中街村1号

　　二、工程内容：

　　1、内粉：地砖、楼梯砖、墙漆、腻子粉、石灰。

　　4、外粉：前方墙贴砖，院坝贴瓷砖，其余三方跨水泥浆。

　　二、承包方式：

　　包工不包料，水电由甲方提供。

　　三、乙方为单包工的方式承揽装修，承揽装修单价为：

　　每1个大平方82元（捌拾贰元整）。

　　四、乙方负责对甲方咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方关于工程的相关事宜应与甲方联系，以确保工程质量和工期。

　　五、在施工中由乙方自行提供相应的设备、工具和技术，以及自行聘请技术工人，并由乙方对安全事故承担全面责任，如果在施工中发生事故以及人员伤亡，甲方不承担任何责任，也不垫付任何费用。乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，如遇上述情况发生，造成的.损失均由乙方负责。

　　六、本合同签订后工程不得转包，否则给甲方及乙方自己或第三方造成的一切经济损失及人身损失均由乙方承担赔偿责任。

　　七、本合同一式二份，双方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　____年__月__日

装修合同11

　　甲方：______电话：______

　　乙方：______电话：______

　　经甲、乙双方友好平等协商，就甲方委托乙方制作本公司相关广告及安装事宜，签订本协议。

　　一、本次活动广告宣传项目

　　1、活动单页15000份x0、14元2100元

　　2、喷绘160张[1000x1500mm] 2400元

　　3、地贴100份[800x1200mm] 1100元

　　4、吊旗600张x1、5元900元

　　5、活动宣传横幅15条x8m 600元

　　二、价款

　　以上各项费用共计7100元，除此之外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。该协议价一次性包死，固定不变，不因任何因素的变化而调整。

　　三、付款方式

　　本协议签订之日起五日内，一次性付清。

　　四、争议解决

　　双方如因履行本协议发生争议，应友好协商解决。

　　五、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

装修合同12

　　雇主(简称甲方)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

　　承包商(简称乙方)_____________________________________ _。

　　经友好协商，甲方决定委托乙方进行房屋装修。为保护双方合法权益，结合本项目具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、项目概述

　　1、装修施工现场_____________________________ _。

　　2、房屋结构__________________厅，建筑面积____________平方米。

　　3、装修施工内容、详见附件一《装修施工内容表》。

　　4、合同方式__________________(劳务材料合同、合同结算、部分合同)。

　　5、工期、从__________________

　　二、工程价款及结算协议

　　1、工程总价、￥________________________________________________________ _ _。

　　2、工程付款方式如下

　　(1)首次签订预算设计审批合同的日期。交定金_____________________________________

　　(2)第二次支付合同签订后开工前工程总造价的50%，共计___元；

　　(3)第三次，施工过程中工期过半，支付工程总造价的40%，共计人民币____元；

　　(4)第四次，竣工验收之日，支付尾款共计_____元。

　　三、材料供应协议

　　1、甲方提供的资料、详见合同装修工程报价表。甲方在本工程中采购和供应的材料和设备应是符合设计要求的合格产品，并应及时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方提供的材料和设备出现质量问题或规格差异，乙方应及时以书面形式提交给甲方，甲方仍表示使用，由此造成的工程损失由甲方承担。喷嘴提供的材料到达现场后，经乙方验收后由乙方保管，乙方可对喷嘴提供的材料收取保管费，费用由双方商定。因保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、乙方为甲方购买的装修材料和设备应用于本合同规定的住宅装修，未经甲方同意，不得挪作他用、、如乙方违反此规定，乙方应赔偿甲方被挪用材料和设备价格的两倍。

　　3、乙方提供的材料和设备如不符合质量要求或规格不同，不得使用。如已使用，给工程造成的损失由乙方负责。如果乙方提供的材料设备是假冒伪劣商品，甲方应得到材料设备价格的两倍补偿。

　　四、关于工程质量和验收的协议

　　1、本项目实施《住宅建筑装饰工程技术规范》、《住宅装修验收标准》等地方标准和市建设行政主管部门制定的质量评定验收标准。

　　2、本工程施工方案由____________设计。

　　3、如果甲方提供的材料和设备质量不合格，影响工程质量，返工费用由甲方承担，工期顺延。如因乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不变。

　　4、在施工过程中，甲方在提出设计修改意见和增减工程时，应事先与乙方联系，经双方同意后，方可进行工程施工。这影响到双方同意的完工日期。

　　5、工程验收甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的验收手续。甲方不能如期参加验收，乙方应组织人员进行验收，并得到甲方认可、、事后，如甲方要求复检，乙方应按要求进行复检。复检合格的，复检返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　6、工程竣工、乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应在接到通知后三天内组织验收。如甲方未能在规定时间内组织验收，应及时通知乙方并另行确定验收日期。

　　五、有关安全生产和防火的规定

　　喷嘴和施工现场提供的施工图纸或说明应满足防火和防事故的要求，主要包括畅通、合格的电气线路、燃气管道、自来水等管道。在施工过程中，乙方应采取必要的`安全防护和消防措施，确保操作人员和邻近居民的安全，防止邻近居民住宅发生管道堵塞、漏水、停电、物品损坏等事故。出现上述情况，属于甲方责任，由甲方负责并赔偿；如果是乙方的责任，乙方应负责维修和赔偿。其他事项：

　　1、甲方应在开工前向乙方提供物业管理部门批准的施工图纸，并向乙方提供现场炕底。并向乙方提供施工所需的水电必要条件，并说明使用注意事项。做好临时使用公共部位的建设和邻里关系的协调工作。

　　2、乙方应参与甲方组织的施工图纸或做法中规定的现场炕底、、按要求组织施工，保质保量按时完成施工任务，解决乙方负责的一切事宜，并对其行为予以认可。未经甲方同意，并经当地房管或物业管理部门批准，不得随意拆除和改变原有建筑承重结构及各种共用设备和管线。

　　六、违约责任

　　1、因甲方原因造成开工延误或中途停工的，甲方应赔偿乙方停工、窝工造成的损失，每停工一天，甲方应向乙方支付元；如甲方未按合同约定付款，每延期一天，应支付人民币_________元作为违约金。

　　2、如因乙方原因造成竣工延期，每延期一天，乙方应按甲方支付金额的_ _ _ _%向甲方支付违约金。

　　七、处理纠纷的方式

　　双方在合同执行过程中发生的任何争议应通过友好协商解决。协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。

　　八、合同的变更和解除

　　本合同经双方签字后生效，双方必须严格遵守。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　合同附件是合同不可分割的一部分。

　　乙方(签字盖章)_____________________________

　　年月日年月日

　　甲方(签字盖章)_____________________________

　　年月日年月日

装修合同13

　　委托方：__________________

　　承接方：__________________

　　工程项目：住房装修

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条、工程概况

　　1、工程地址：______________________________________________________

　　2、居室规格：计_______平方米。

　　3、施工内容：详见本合同附件

　　《家庭装潢施工内容单》和施工图。

　　4、委托方式：包工包料

　　5、工程开工日期：________年____月____日

　　6、工程竣工日期：________年____月____日

　　工程总天数：____天

　　第二条、工程价款

　　工程价款__________________。

　　第三条、质量要求

　　1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件

　　《家庭装潢工程材料决算清单》。

　　2、工程验收标准，双方同意参照3130-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条、材料供应

　　1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件

　　《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3、甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件

　　《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的`合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的_______%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条、付款方式

　　1、合同一经签订，甲方即应付_____%工程材料款和施工工费的______%;当工期进度过半，甲方即

　　第二次付施工工费的______%.剩余______%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件

　　《家庭装潢工程工程质量保修卡》。

　　甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件

　　《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。

　　3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的______%支付给乙方。

　　第六条、本合同未尽事宜双方协商解决。

　　第七条、本合同一式______份，甲、乙双方各持______份。

　　第八条、本合同自签订之日起生效。

　　甲方：________________________

　　乙方：_________________________

　　法人代表：____________________

　　人代表：____________________

　　日期：________年____月____日

装修合同14

　　发包方(甲方)：承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合室内装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包方的室内装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1 工程地点：_____。

　　1.2 工程内容及做法(室内装饰装修工程施工项目预算表)。

　　1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　(1)承包方包工、包料;

　　(2)承包方包工、部分包料(承包方提供装饰装修材料表)，发包方提供部分材料(发包方提供装饰装修材料表);

　　(3)承包方包工、发包方包料(发包方提供装饰装修材料明细表)。

　　1.4 工程期限________个工作日，开工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。

　　1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：_____元,小写:______元(室内装饰装修工程报价单)。

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，发包方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包方。

　　第三条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：

　　(1)发包方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸);

　　(2)发包方委托承包方设计施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包方支付(此费用不在工程价款内)。

　　第四条发包方义务

　　4.1 开工前________天，为承包方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　4.2 提供施工期间的水源、电源;

　　4.3 负责协调施工队与周边邻居之间的关系;

　　4.4 不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　4.5 施工期间发包方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　4.6 参与工程质量和施工进度的`监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第五条承包方义务

　　5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　5.3 保护好原室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;

　　5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　5.5 施工期间现场施工人员安全责任由乙方负责。

　　第六条工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议(或变更项目预算表)，同时调整相关工程费用及工期。

　　第七条材料的提供

　　7.1 由发包方提供的材料、设备。发包方应在材料运到施工现场前通知承包方，双方共同验收并办理交接手续;

　　7.2 由承包方提供的材料、设备(承包方提供装饰装修材料表)，承包方应在材料运到施工现场前通知发包方，并接受发包方检验。

　　第八条工期延误

　　8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包方确认，工期相应顺延：

　　(1)工程量变化和设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)发包方同意工期顺延的其他情况。

　　8.2 因发包方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延; 因发包方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包方承担，工期顺延。

　　8.3 发包方未按期支付工程款，工期相应顺延。

　　8.4 因承包方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延; 因承包方原因造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的,返工费用由承包方承担，工期协商顺延, 同一质量问题第二次整改工期不顺延。

　　第九条质量标准：

　　双方约定本工程施工质量标准：<中华人民共和国建筑装饰装修工程质量验收规范 gb50210-20xx="">，施工过程中双方对工程质量发生争议，由云南省装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包方承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包方承担。

　　第十条工程验收和保修

　　10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　(1)水电施工改造完工, 开关插座定位验收; 防水层经48小时试水不漏;

　　(2)泥工粉砌新墙完毕, 墙、地砖铺贴完工;

　　(3)木工吊顶,木制品完工;

　　(4)油漆工程完工;

　　(5)全部工程完工。承包方应提前两天通知发包方进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)。

　　10.2 工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方应自接到验收